3 cahier des clauses administratives et techniques

FOURNITURE DE PANNEAUX A MESSAGES VARIABLES 2019

Accord-cadre de fournitures et services à bons de commande

Procédure adaptée

Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016

3 – CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

ET TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCATP)

ACHETEUR PUBLIC

SDEC ENERGIE

Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados

Esplanade Brillaud de Laujardière

CS 7 5046 – 14077 CAEN CEDEX 5

Téléphone : 02.31.06.61.61

Site Internet : www.sdec-energie.fr

Profil acheteur : www.uamc14.org/sieecalvados

3

http://www.sdec-energie.fr/

FOURNITURE DE PANNEAUX A MESSAGES VARIABLES - 2019

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES sur 15

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 : OBJET ET ÉTENDUE DE L’ACCORD-CADRE .............................................................................................. 3

1.1 Objet .................................................................................................................................................................. 3

1.2 Type de procédure ............................................................................................................................................ 3

1.3 Durée du marché ............................................................................................................................................. 3

1.4 Etendue/Allotissement .................................................................................................................................... 3

1.5 Lieu d’exécution ............................................................................................................................................... 4

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS ET OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES ............................................................. 4

2.1 Définitions ......................................................................................................................................................... 4

2.2 Titulaire ............................................................................................................................................................. 4

2.3 Entreprises groupées ....................................................................................................................................... 4

2.4 Sous-traitance .................................................................................................................................................. 5

2.5 Assurance et attestations diverses ................................................................................................................. 5

ARTICLE 3 : PIÈCES CONTRACTUELLES ...................................................................................................................... 5

ARTICLE 4 : CAUTIONNEMENT OU RETENUE DE GARANTIE ....................................................................................... 6

4.1 Cautionnement –retenue de garantie ............................................................................................................ 6

4.2 Nantissement ................................................................................................................................................... 6

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU MATERIEL ET DES PRESTATIONS A FOURNIR ................................................... 7

5.1 LOT 1 - Panneaux à messages variables posés directement sur des mâts d’éclairage ............................. 7

5.2 LOT 2 - Panneaux à messages variables à simple et double face posés sur des mâts indépendants ..... 7

5.3 Site internet de gestion .................................................................................................................................... 8

5.4 Formation.......................................................................................................................................................... 8

5.5 Mise en service................................................................................................................................................. 8

ARTICLE 6 : EXÉCUTION DES PRESTATIONS - DELAIS ................................................................................................ 9

6.1 Bons de commandes ....................................................................................................................................... 9

6.2 Modalités et délais de livraison, d’exécution et de facturation ..................................................................... 9 6.2.1 Modalités et délais de livraison ...................................................................................................................... 9 6.2.2 Délais d’exécution et facturation ................................................................................................................. 10

6.3 Prolongation du délai d’exécution ................................................................................................................ 10

6.4 Pénalités pour retard de livraison ou facturation ........................................................................................ 11

6.5 Emballage et transport ................................................................................................................................. 11

6.6 Stockage des fournitures .............................................................................................................................. 11

6.7 Magasinage ................................................................................................................................................... 11

ARTICLE 7 : CONTRÔLE DES PRESTATIONS ............................................................................................................. 12

ARTICLE 8 : GARANTIES ........................................................................................................................................... 12

8.1 Durée de garantie ......................................................................................................................................... 12

8.2 Conditions générales .................................................................................................................................... 12

ARTICLE 9 : PRIX – MODALITES DE PAIEMENT ........................................................................................................ 13

9.1 Dispositions générales .................................................................................................................................. 13

9.2 Contenu et caractère des prix ...................................................................................................................... 13

9.3 Détermination des prix de règlement .......................................................................................................... 13

9.4 Variation des prix ........................................................................................................................................... 14

9.5 Modalités essentielles de paiement ............................................................................................................ 14

9.6 Avances .......................................................................................................................................................... 15

ARTICLE 10 : OBLIGATION DE RÉSULTAT, QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ....................................................... 15

ARTICLE 11: RESILIATION ........................................................................................................................................ 15

ARTICLE 12 : DÉROGATIONS AU CCAG FCS .............................................................................................................. 15

ARTICLE 13 : ANNEXE AU PRESENT CCATP .............................................................................................................. 15



ARTICLE 1 : OBJET ET ÉTENDUE DE L’ACCORD-CADRE

1.1 Objet

Le marché concerne :

La fourniture et la mise en service de panneaux à messages variables (PMV), alimentés

électriquement par le réseau d’éclairage public (24h/24h et 7j/7j) et donc à fournir sans

batterie.

La mise à disposition d’un accès à une solution fullweb de gestion du panneau (accessible

24h/24h et 7j/7j) ;

La formation à destination du SDEC ENERGIE et des utilisateurs finaux (les collectivités) pour

l’utilisation du site internet de gestion.

Le marché ne concerne pas la pose des mâts et des panneaux et leur raccordement électrique qui

seront assurés par les entreprises de travaux mandatées par le SDEC ENERGIE.

1.2 Type de procédure

Accord-cadre de fournitures et services à bons de commande, passé selon la procédure adaptée

conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Il fixe toutes les stipulations contractuelles et sera exécuté par l’émission de bons de commande dans

les conditions fixées à l’article 80 du même décret.

1.3 Durée du marché

Le marché sera conclu pour une durée de 12 mois maximum s’agissant de :

la fourniture des panneaux à messages variables,

la mise en service des panneaux,

l’organisation de la session de formation.

S’agissant du site internet, celui-ci devra être accessible jusqu’au 30 juin 2024 minimum, sans avoir à

supporter financièrement d’éventuelles mises à jour.

1.4 Etendue/Allotissement

Le marché est divisé en deux lots, correspondants à deux produits aux caractéristiques différentes :

LOT Intitulé du lot MONTANTS ANNUELS

Minimum Maximum

1 Panneaux à messages variables posés

directement sur des mâts d’éclairage 30 000 € HT 90 000 € HT

2 Panneaux à messages variables à simple et

double face posés sur des mâts indépendants 30 000 € HT 90 000 € HT



Précisions sur les lots :

Lot 1 : surface globale « hors tout » (1) comprise entre 0,8 m² et 1,1 m² (2) ;

Lot 2 :

o surface globale « hors tout » par face, comprise entre 2 m² et 3,5 m² (1). La fourniture

des mâts et des cages de ferraillage des massifs bétons fait partie du marché.

o pour obtenir un panneau double face, le candidat a la possibilité de poser 2 panneaux

simple face accolés.

(1) La surface globale « hors tout » correspond à la surface maximale du panneau tout compris.

(2) La surface de 1,1 m² est la surface maximum supportée par la plupart des mâts d’éclairage implantés sur le

parc exploité par le SDEC ENERGIE, au regard :

- des caractéristiques mécaniques des mâts en place ;

- des niveaux de vent connus dans le Calvados.

1.5 Lieu d’exécution

Chaque commande sera à livrer sur le parc des différentes entreprises installatrices mandatées par le

SDEC ENERGIE qui disposent d’un lieu de stockage sur le Calvados (cf annexe 1 du CCATP).

La mise en service interviendra également sur les collectivités situées dans le Calvados.

La formation sera délivrée dans les locaux du SDEC ENERGIE.

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS ET OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES

2.1 Définitions

Pouvoir adjudicateur : SDEC ENERGIE, personne publique contractante

Représentant légal du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président du SDEC ENERGIE

Titulaire de l’accord-cadre : opérateur économique qui conclut le marché avec le SDEC ENERGIE

2.2 Titulaire

Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique ayant qualité pour le

représenter vis-à-vis du pouvoir adjudicateur pour tout ce qui concerne l’exécution.

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au SDEC ENERGIE les modifications survenant au cours

de l’exécution du marché (formes, raison sociale, adresse, capital, personne ayant le pouvoir d’engager

le titulaire, …) et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement du titulaire.

2.3 Entreprises groupées

En cas de groupement, les différentes clauses prévues explicitement au Cahier des Clauses

Administratives Générales – Fournitures et Services, doivent être respectées (nomination d’un

mandataire, paiement…).

En cas de groupement conjoint, un mandataire solidaire est désigné dans l’acte d’engagement. Ce

dernier représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, coordonne les

prestations des membres du groupement et est responsable de chacun des membres du groupement

pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.



2.4 Sous-traitance

Sans objet (marché de fournitures).

2.5 Assurance et attestations diverses

Le titulaire est tenu de souscrire, avant tout commencement d'exécution, une police de responsabilité

civile professionnelle, couvrant les conséquences pécuniaires de dommages de toutes natures,

corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers soit par le personnel salarié en activité de travail

(ou par le matériel d'entreprise ou d'exploitation) soit du fait des fournitures ou prestations.

La garantie doit être suffisante et illimitée pour les dommages corporels.

Dans un délai 10 jours à compter de la notification de l’accord-cadre et avant tout commencement

d’exécution, chaque entreprise groupée ou non désignée dans l’accord-cadre fournira les attestations

d’assurance permettant de garantir leur responsabilité à l'égard du représentant du pouvoir

adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations.

A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire devra être en mesure de produire cette

attestation sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de 15 jours à compter de la

demande.

ARTICLE 3 : PIÈCES CONTRACTUELLES

Pour chaque lot, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes :

L’acte d’engagement et son annexe 1 relative aux caractéristiques techniques du matériel ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières (CCATP) et son

annexe relative aux lieux de livraison ;

Le mémoire technique ;

Chaque bon de commande.

D’une manière générale, s’appliquent également :

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;

Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de

fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales et ses différents fascicules applicables aux

prestations de services, objets du présent marché ;

Les codes du Travail, de la Route et de la Voirie ;

Toutes les normes françaises ou applicables en France, les guides techniques, DTU,

modalités constructives, décrets portant sur les prestations du présent marché (la

signalisation lumineuse, l’éclairage, la voirie…).

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent

dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

Toutes normes, règles techniques, guides ou arrêtés qui viendraient se substituer à ceux énoncés au

CCATP pendant la durée du marché seraient immédiatement applicables.



ARTICLE 4 : CAUTIONNEMENT OU RETENUE DE GARANTIE

4.1 Cautionnement –retenue de garantie

Le montant de la retenue de garantie est fixé à 5 % du montant minimum de chaque lot. Le titulaire de

l’accord-cadre peut lui substituer une garantie à première demande de 5 % ou un cautionnement égal à

5 % de la valeur du montant minimum du marché.

Dans le cas d’un groupement : s’il est solidaire, la garantie sera fournie par le mandataire pour le

montant total du marché ; s’il est conjoint-solidaire, soit chaque membre du groupement pourra fournir

une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées, soit ce sera le mandataire qui la

fournira.

Dans tous les cas, ce cautionnement devra être constitué au plus tard un mois après la date de

notification du marché.

En cas de prélèvement sur le cautionnement, pour quelque motif que ce soit, le(s) titulaire(s) doit(vent)

aussitôt le reconstituer.

L'absence de constitution ou, s'il y a lieu, d'augmentation ou de reconstitution dans les délais

contractuels du cautionnement, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement des

sommes dues au titulaire.

Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire dans les conditions

prévues par les règlements peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a

déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.

Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions réglementaires,

par le pouvoir adjudicateur. Si le pouvoir adjudicateur fait obstacle à la libération de la caution

personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps le(s) titulaire(s) par

lettre recommandée

4.2 Nantissement

Le titulaire est admis au bénéfice du régime institué par les articles 127 à 131 du décret n°2016-360

du 25 mars 2016 relatif au nantissement et cession des marchés publics.



ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU MATERIEL ET DES PRESTATIONS A FOURNIR

Chaque appareil devra répondre aux caractéristiques et équipements suivants :

5.1 LOT 1 - Panneaux à messages variables posés directement sur des mâts d’éclairage

Les panneaux seront implantés sur des mâts du réseau d’éclairage public.

La surface « hors tout » (surface maximale du panneau tout compris) des panneaux sera comprise

entre 0.8 m² et 1,1 m². Son poids sera inférieur à 35kg.

Les panneaux devront permettre :

La diffusion de messages électroniques ;

Différents modes d’apparition (fixe, clignotant) et de défilement des messages ;

Différentes périodes d’apparition des messages (date de début, date de fin) ;

La communication avec un site internet de gestion.

Concernant la pénétration d’objet et l’étanchéité à la pluie et au ruissellement, l’IP du panneau devra

être au minimum de 55.

5.2 LOT 2 - Panneaux à messages variables à simple et double face posés sur des mâts

indépendants

Les panneaux seront implantés sur des mâts indépendants fournis par le titulaire.

La surface « hors tout » de chaque panneau (surface maximale du panneau tout compris) sera

comprise entre 2 m² et 3,5 m².

Le modèle « Double face » sera constitué soit de 2 panneaux simples accolés, soit d’un panneau double

face.

Les panneaux devront au minimum permettre:

La diffusion de messages électroniques ;

Différents modes d’apparition (fixe, clignotant, défilement) et de de défilement des messages ;

Différentes périodes d’apparition des messages (date de début, date de fin) ;

La diffusion d’image (bibliothèque) ;

La communication avec un site internet de gestion.

Concernant la pénétration d’objet et l’étanchéité à la pluie et au ruissellement, l’IP du panneau devra

être au minimum de 55.

Les panneaux seront implantés sur des mâts indépendants fournis par le candidat. Les caractéristiques

mécaniques des mâts devront répondre aux normes en vigueur pour supporter les panneaux en

fonction du poids de ces derniers, de leur surface et de la zone de vent limite connue pour le

Département du CALVADOS. Les caractéristiques mécaniques des mâts mis en place dans le cadre de

ce marché devront, sur l’ensemble du territoire du Calvados, correspondre à la zone de vent limite

correspondant au front de mer. De même, les peintures devront correspondre également à un

traitement « front de mer » pour l’ensemble des mâts mis en place dans le cadre de ce marché.

La hauteur des mâts permettra que le panneau soit à la hauteur réglementaire par rapport aux usagers

du domaine public et visibles de ces derniers. La hauteur des mâts sera comprise entre 4 m et 7m.

La cage de ferraillage à mettre en œuvre dans le massif béton sera livrée avec le panneau et le mât.



5.3 Site internet de gestion

Le site Internet de gestion devra au minimum permettre :

La création de nouveaux messages sur les panneaux à messages variables à partir de postes

déportés ;

La simulation sur écran des messages créés ;

La transmission aux panneaux ;

La possibilité de créer des groupes de panneaux (pour la gestion de plusieurs panneaux sur une

même commune) ;

L’insertion d’images, bibliothèque d’images ou import ;

La sauvegarde des messages pour réutilisation éventuelle ;

D’être accessible grâce à tout appareil disposant d’une connexion internet ;

Le paramétrage des modes d’apparition (fixe, clignotant, défilement) et des périodes de

diffusion des messages.

5.4 Formation

La formation, à destination des agents du SDEC ENERGIE sera organisée dans les locaux du

SDEC ENERGIE.

Elle doit permettre :

La formation, d’au moins, deux agents du SDEC ENERGIE.

L’autonomie de l’utilisateur final (agents et élus des collectivités) sur le site internet de gestion ;

Le nombre des sessions de formation sera de 2 au maximum.

5.5 Mise en service

Les entreprises installatrices assurent l’installation et le raccordement électrique du panneau à

messages variables suivant les recommandations fournies par le titulaire du marché.

Le titulaire pourra contrôler le raccordement des panneaux. A ce titre, il disposera d’un accès

permanent au chantier (un contact préalable avec l’entreprise installatrice est nécessaire). En cas de

rendez-vous de chantier, à charge pour le titulaire de se rapprocher du SDEC ENERGIE pour en

connaître le planning.

Après le contrôle des raccordements, il informera par écrit le maître d’œuvre de ses observations

éventuelles dans un délai de 15 jours calendaires. Le non-respect de cette procédure par le titulaire

vaut acceptation de la qualité des raccordements.

Le titulaire met en service le panneau à messages variables sur place suite au raccordement de ces

derniers par l’entreprise installatrice.

La mise en service comprend : la réalisation de tests avec les équipements du terrain et les postes

informatiques ou téléphoniques connectés des collectivités. Une adaptation éventuelle des

configurations et des paramétrages pour le bon fonctionnement du système avec ces équipements.



ARTICLE 6 : EXÉCUTION DES PRESTATIONS - DELAIS

6.1 Bons de commandes

L’accord-cadre sera exécuté par l’émission de bons de commande, transmis par mail au fur et à

mesure des besoins du SDEC ENERGIE.

Dans la mesure du possible, le SDEC ENERGIE tentera de regrouper ses besoins pour effectuer des

commandes groupées.

Chaque bon de commande comporte les indications suivantes :

les références de l’accord-cadre ;

le nom de l’entreprise titulaire ;

la désignation détaillée des panneaux à messages variables à livrer ;

la quantité et le type des panneaux à messages variables commandés ;

la date de livraison ;

le nom de l’entreprise installatrice missionnée par le SDEC ENERGIE ;

le lieu de livraison.

La personne habilitée à signer les bons de commande est le Président du SDEC ENERGIE ou son

représentant dûment mandaté.

A réception du bon de commande, en cas d’observations ou de refus, le titulaire du marché dispose,

sous peine de forclusion, d’un délai de 3 jours pour le retourner en justifiant sa démarche.

Passé ce délai, la commande est déclarée acceptée.

6.2 Modalités et délais de livraison, d’exécution et de facturation

6.2.1 Modalités et délais de livraison

Le matériel désigné, sur le bon de commande, devra être emballé afin qu’il soit correctement

protégé lors du transport et livré sur le parc des entreprises installatrices (cf annexe 1 du présent

CCATP). La prestation comprend le déchargement et la manutention.

Le délai de livraison imparti dans le marché commence à courir deux jours après le jour d’envoi

de la commande au fournisseur. Le délai est fixé en jours de calendrier, dits « jour calendaire », et

il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue au présent article.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai

est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit. Le délai inclut les différentes

périodes de fermeture du fournisseur quel que soit la cause en dehors de la durée de congés

annuels que le candidat devra préciser au SDEC ENERGIE, cette durée neutralisera le délai.

Le délai de livraison de chacune de ces commandes, est de 30 jours calendaires maximum.

Sept jours calendaires minimum avant la date de livraison sur site, le titulaire confirmera par fax,

courrier ou mail, la date, l’heure et le contenu exact de la livraison. Cette information devra être

communiquée simultanément au SDEC ENERGIE et à l’entreprise prestataire en charge de la

pose de ces matériels (entreprise installatrice).



Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées d'un bon de livraison. Ce bon de

livraison comporte notamment :

la date de livraison ;

la référence à la commande et du marché ;

l'identification du titulaire ;

l'identification des fournitures livrées et leur nombre.

Le bon de livraison visé par l’entreprise installatrice fera foi du délai.

Les entreprises installatrices vérifient la conformité de la livraison. Elles peuvent selon cette

vérification refuser de délivrer le bon de livraison (quantité erronée, matériel dégradé, mauvais

conditionnement, etc). Dans ce cas, les frais de retour sont à la charge du fournisseur et les

délais de livraisons courent.

Toute livraison égarée du fait du non-respect du lieu de livraison sera à la charge du titulaire du

marché et ne pourra pas être facturée à la personne publique.

Dans le cas où du matériel supplémentaire serait livré au regard de la commande, le surplus sera

rapatrié aux frais du fournisseur sur son site de production, sauf accord contraire écrit du maître

d’œuvre.

6.2.2 Délais d’exécution et facturation

Mise en service :

Chaque entreprise installatrice du SDEC ENERGIE assurera la pose et le raccordement du

panneau à messages variables suivant les recommandations fournies par le titulaire du marché.

La mise en service sera réalisée par le titulaire du marché, en coordination avec l’entreprise

installatrice.

La mise en service interviendra 90 jours maximum après la livraison et devra être validée, sur

demande écrite du titulaire, par le SDEC ENERGIE ou par l’entreprise installatrice.

Le titulaire dispose de 10 jours calendaires à compter de la date de mise en service pour

transmettre sa facturation.

Formation :

Les sessions de formation seront organisées sur demande du SDEC ENERGIE, pendant la durée

du marché.

Chaque session sera réalisée au plus tard un mois après la demande du SDEC ENERGIE.

6.3 Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée au titulaire, à titre exceptionnel, en raison

d’une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier. Pour l’exécution du marché, le délai ainsi

prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

Pour en bénéficier, le titulaire adresse un écrit au pouvoir adjudicateur, dans lequel :

il détaille les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel ;

il explique en quoi ces causes échappent, selon lui, à sa responsabilité ;

il formule explicitement une demande de prolongation du délai d’exécution.



Ce courrier doit être adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de 10 jours à compter de la date à

laquelle les causes sont apparues.

Le pouvoir adjudicateur notifie par écrit sa décision au titulaire.

Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée pour des événements

survenus après l'expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé.

6.4 Pénalités pour retard de livraison ou facturation

Avant toute application de pénalité, le SDEC ENERGIE se rapprochera du titulaire pour en apprécier le

bien-fondé. Sans réponse de la part de l’entreprise dans un délai de 7 jours ouvrables, à compter de la

réception du courrier, les pénalités ci-après seront appliquées et ce, par dérogation à l’article 14 du

CCAG Fournitures Courantes et Services (F.C.S).

Lorsque le délai contractuel de livraison ou de facturation du matériel est dépassé, le titulaire encourt,

sans mise en demeure préalable, une pénalité financière de 1/100ème du coût HT de la commande

par jour calendaire de retard avec un minimum de 100 € par commande.

Le paiement de plusieurs pénalités pourra être regroupé et venir en déduction d’une facture.

6.5 Emballage et transport

Les emballages restent la propriété du titulaire du marché qui en assure l’évacuation et le traitement

conformément à la réglementation en matière de traitement des déchets.

Le titulaire portera une attention toute particulière sur l’emballage des produits afin que ces derniers

ne soient pas abîmés lors du transport.

Les fournitures sont livrées à destination franco de port. Le titulaire est responsable du mode de

transport et de ses produits.

Les risques afférents au transport jusqu’au lieu de destination ainsi que les opérations de

conditionnement, d’emballage, de chargement, d’arrimage, de déchargement, incombent au titulaire du

marché qui en supportera les frais éventuels.

6.6 Stockage des fournitures

Après acceptation de la livraison, les fournitures sont stockées sous la responsabilité du SDEC ENERGIE

ou des entreprises installatrices.

6.7 Magasinage

Au cas où le SDEC ENERGIE déciderait dans le délai de 7 jours, avant la livraison des fournitures, de

surseoir à l’expédition de tout ou partie du matériel, le fournisseur serait tenu d’en assurer, sous sa

responsabilité, le magasinage gratuitement et d’en assurer la responsabilité du dépositaire pendant un

mois à partir de la date fixée pour l’expédition. Dans ces conditions, les délais de livraison et

d’exécution seront prolongés de ce délai de magasinage.



ARTICLE 7 : CONTRÔLE DES PRESTATIONS

Les fournitures et leurs composants doivent être conformes aux stipulations du marché et aux

prescriptions des normes françaises homologuées, les normes applicables étant celles qui sont en

vigueur le premier jour de l’exécution du marché.

Si des fournitures ou composants pour lesquels il existe des normes françaises homologuées ne

portent pas la marque NF de conformité aux normes, le titulaire pourra être autorisé à les utiliser s’il a

justifié de leur conformité aux prescriptions des normes.

Dans le cas de normes non issues de normes ou spécifications françaises, la conformité des produits à

ces normes peut être remplacée par la conformité à d'autres normes ou spécifications en vigueur, dans

d'autres Etats, membres de l'espace économique européen si elles sont reconnues comme

équivalentes et attestées par des organismes signataires des accords dits " E.A " ou, à défaut,

fournissant la preuve de leur conformité. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître

d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'application de l'équivalence.

Ces clauses n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française ou la marque de qualité

française constitue la référence technique qui doit être respectée par les produits, y compris si le

maître d'ouvrage accepte de faire jouer la clause d'équivalence. Toute demande formulée par le

titulaire et tendant à faire jouer la clause d'équivalence doit être présentée, pour accord, au maître

d'ouvrage avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait

constituer un défaut d'approvisionnement.

Le titulaire ne peut pas utiliser des fournitures et composants d’une qualité différente de celle qui est

fixée par le marché que si le maître d’ouvrage l’y autorise par écrit.

ARTICLE 8 : GARANTIES

8.1 Durée de garantie

La durée de garantie est de 5 ans.

8.2 Conditions générales

Point de départ de la garantie : la période de garantie débute à la date de mise en services acceptée et

signée par les entreprises installatrices.

Défectuosités ouvrant droit à la garantie : le fournisseur s’engage à remédier, à sa charge, à toute

défaillance du matériel fourni provenant d’un défaut de matériels installés selon les règles de l’art, par

des professionnels qualifiés ayant respecté toutes les instructions spécifiques au matériel proposé par

le fournisseur.

La durée et le bénéfice de la garantie ne peuvent être acceptés que si les conditions de stockage, de

fonctionnement et d’entretien ont été respectées. Les réparations et les pièces de remplacement

fournies au titre de la garantie initiale sont garanties dans les mêmes conditions et termes que le

matériel d’origine et pour une nouvelle période égale à celle définie initialement. La garantie des autres

pièces et éléments des fournitures initiales est seulement prolongée, si nécessaire, de la durée

d’immobilisation due au remplacement ou à la réparation.



Modalités d’exercice de la garantie financière : une fois avisé, le fournisseur doit remédier ou faire

remédier au vice constaté en toute diligence et à ses frais sous un délai maximum d’un mois. Le

fournisseur prend à sa charge tous les frais de main d’œuvre, déplacements et de fourniture.

Les pièces remplacées gratuitement sont remises à la disposition du fournisseur et redeviennent sa

propriété.

ARTICLE 9 : PRIX – MODALITES DE PAIEMENT

9.1 Dispositions générales

La monnaie de comptes du marché est l’EURO (€). Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de

variation de change.

9.2 Contenu et caractère des prix

L’ensemble des prix comprend :

Prestation LOT 1 LOT 2

La fourniture des panneaux à messages variables X X

La fourniture des mâts y compris les cages de

ferraillage pour massif béton X

La mise en service des panneaux à messages variables X X

L’accès à un site de gestion, jusqu’au 30 juin 2024, qui

comprend :

L’abonnement et les communications pour la

transmission des messages

La gestion du serveur WEB,

La supervision du panneau à message variable

(alerte en cas de dysfonctionnement)

La mise à jour de l’interface Web

X X

L’organisation de la formation X X

Les prix indiqués dans chaque acte d’engagement sont établis hors TVA et en tenant compte de toutes

les sujétions possibles dont notamment le transport, le stockage, la manutention, l’emballage, le

conditionnement, la livraison, etc.

Les prix tiennent compte également des frais généraux, des impôts et de toutes les taxes autres que la

TVA.

9.3 Détermination des prix de règlement

Le marché est traité à prix unitaires qui seront appliqués aux quantités réellement exécutées.



9.4 Variation des prix

Les prix sont révisables à chaque commande et non actualisables.

Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de janvier 2019, appelé « mois

zéro ».

Les prix seront révisés chaque premier jour du mois de la commande, en appliquant la formule

suivante :

P = P0 x [0.30 + 0.70 x (BT47 n /BT470)]

où :

P = Prix révisé

P0 = Prix indiqué à l’acte d’engagement

BT47n = valeur de l’indice « BT47 – Electricité » connu au premier jour du mois de la

commande

BT470 = valeur de l’indice « BT47 – Electricité » connu au 1er janvier 2019

Le prix révisé est arrondi à trois chiffres après la virgule en augmentant ce chiffre d’une unité si le

quatrième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5.

9.5 Modalités essentielles de paiement

Aucune facture individuelle d’une ligne de la commande globale ne sera acceptée.

La facture correspondante au bon de commande global mensuel devra reprendre le numéro de

marché, le numéro de commande globale.

Les différents éléments des différentes lignes de la commande globale doivent être repris dans la

facture globale pour identifier les différents chantiers concernés. (N°d’affaire, commune).

Une copie des bons de livraison signés par les entreprises réceptionnaires devra au préalable de

l’envoi de la facturation être transmise à l’adresse suivante : [email protected]. Dans le cas

contraire, la facturation sera rejetée.

Conformément à loi n°2014-1 du 02 janvier 2014 et l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin

2014, les factures doivent parvenir au SDEC ENERGIE sous forme électronique via le portail

internet CHORUS PRO, cette dématérialisation doit se faire progressivement en fonction de la

taille des entreprises.

Pour les entreprises non concernées par ce dispositif, les factures doivent être transmises au

SDEC ENERGIE par voie dématérialisée et au format PDF au moyen d’une signature électronique

avancée de niveau 2 ou 3 étoiles et d’un certificat électronique, au sens de l’article 289 VII 2° du

Code Général des Impôts.

Chaque facture devra être transmise jusqu’à nouvel ordre à l’adresse électronique suivante :

[email protected]

Ce processus de dématérialisation est susceptible d’évoluer, l’entreprise devra alors prendre ses

dispositions afin d’adapter ses pratiques sans frais supplémentaire.

Les factures seront réglées par mandat administratif, à compter de leur réception définitive, sans

réserve, par le SDEC ENERGIE et dans le respect de la comptabilité publique en vigueur (30 jours

à la date de la présente consultation).

Le Comptable assignataire des paiements est le Trésorier de Caen-Orne et Odon.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]



9.6 Avances

Une avance dite « forfaitaire » peut être accordée pour chacun des deux lots, sauf renonciation du

titulaire indiqué dans l’acte d’engagement.

Cette avance correspond à 5 % du montant minimum du marché.

En cas de groupement et de non indication de la répartition des prestations entre membres du

groupement, l’avance est versée sur le compte du groupement ou sur celui du mandataire commun. Ce

dernier aura alors la charge de la répartir entre les membres du groupement

Le versement de l’avance forfaitaire est conditionné à la présentation d’une garantie à première

demande ou d’une caution personnelle et solidaire d’un montant égal à l’avance.

En cas ce groupement, elle est fournie soit par le mandataire pour la totalité de l’avance, soit par

chaque membre en cas de répartition connue.

Le remboursement de l’avance forfaitaire est effectué par précompte sur les sommes dues

ultérieurement au titulaire. Il commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du

marché atteint ou dépasse 65 % du montant minimum du marché et est terminé lorsque ce taux atteint

80 % (article 111 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016).

ARTICLE 10 : OBLIGATION DE RÉSULTAT, QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Le titulaire du marché aura, vis-à-vis du SDEC ÉNERGIE, une obligation de résultat, c’est-à-dire qu’il

devra fournir les prestations qui lui conviennent, qui pourra par ailleurs demander toutes les

modifications qu’il jugera nécessaires.

ARTICLE 11: RESILIATION

A la demande expresse et motivée de la personne publique, le marché peut être résilié de plein droit en

cas d’inexécution, de défaillance ou de non-respect prolongé ou répétitif d’une ou plusieurs

prescriptions contenues dans le présent accord-cadre, suite à mise en demeure assortie d’un nouveau

délai restée infructueuse.

La résiliation prend effet à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception.

La résiliation aux torts du titulaire ne donne lieu à aucune indemnité.

ARTICLE 12 : DÉROGATIONS AU CCAG FCS

Les stipulations du C.C.A.G. – Fournitures et services sont applicables sauf dérogations.

ARTICLE 13 : ANNEXE AU PRESENT CCATP

Annexe 1 : Adresses de livraison du matériel

3 cahier des clauses administratives et techniques

Documents