cahier des clauses administratives particulieres · 06/10/2015 cahier des clauses administratives...
TRANSCRIPT
06/10/2015
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES PIECE N°2
PRESTATIONS D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
DE SECURITE ET DE PROTECTION INCENDIE
AU MEDIPOLE DE KOUTIO.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
RIGINAL
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 2 sur 25
SOMMAIRE
ARTICLE 1 Objet du Marché ______________________________________________ 4
OBJET DU MARCHE ______________________________________________________________ 4 1.1
LIEUX D’EXECUTION DES PRESTATIONS ___________________________________________ 4 1.2
ORGANISATION DU MARCHE _____________________________________________________ 4 1.3
1.3.1 PHASAGE DU MARCHE _____________________________________________________________ 5
1.3.2 TRANCHES DU MARCHE ___________________________________________________________ 5
1.3.3 MODALITES D’AFFERMISSEMENT DES TRANCHES CONDITIONNELLES ________________ 6
ARTICLE 2 Obligations générales des parties _________________________________ 7
IDENTIFICATION DU TITULAIRE __________________________________________________ 7 2.1
CO-TRAITANCE __________________________________________________________________ 7 2.2
SOUS-TRAITANTS ________________________________________________________________ 7 2.3
INFORMATIONS RELATIVES AU TITULAIRE ________________________________________ 7 2.4
CESSION DU MARCHE ____________________________________________________________ 7 2.5
ARTICLE 3 Pièces contractuelles constitutives du marché _______________________ 8
PIECES PARTICULIERES __________________________________________________________ 8 3.1
PIECES GENERALES ______________________________________________________________ 8 3.2
PARTIES CONTRACTANTES _______________________________________________________ 9 3.3
ARTICLE 4 Durée du marché et date de démarrage des prestations _______________ 10
DUREE DU MARCHE_____________________________________________________________ 10 4.1
DATE DE DEMARRAGE DES PRESTATIONS ________________________________________ 10 4.2
4.2.1 PRINCIPE ________________________________________________________________________ 10
4.2.2 EXCEPTION ______________________________________________________________________ 10
RETARD ________________________________________________________________________ 10 4.3
ARTICLE 5 Modalités d’exécution des prestations ____________________________ 11
CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES PRESTATIONS _______________________ 11 5.1
5.1.1 CONDITIONS D’INTERVENTION AU MEDIPOLE, IPNC ET PTC _________________________ 11
5.1.1.1 CONDITIONS D’INTERVENTION AU LOGIPOLE ______________________________________ 11
5.1.2 DISPOSITIONS GENERALES ________________________________________________________ 11
5.1.3 QUALIFICATIONS ET COMPETENCES _______________________________________________ 11
5.1.4 LOCAUX TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS ________________________________________ 12
SITUATION DES PERSONNELS DU TITULAIRE _____________________________________ 12 5.2
5.2.1 HYGIENE ET SECURITE____________________________________________________________ 12
5.2.2 RESPONSABILITES ET ASSURANCES _______________________________________________ 12
5.2.3 POUVOIR DE SUBSTITUTION (N’EXISTE PAS DANS LA REGLEMENTATION
LOCALE) _________________________________________________________________________ 14
5.2.4 GESTION DES DECHETS ___________________________________________________________ 14
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 3 sur 25
ARTICLE 6 Prix et règlements des comptes _________________________________ 15
TYPE ET CONTENU DES PRIX ____________________________________________________ 15 6.1
6.1.1 PRESTATIONS AU FORFAIT ________________________________________________________ 15
6.1.2 PRESTATIONS HORS FORFAIT _____________________________________________________ 15
REVISION DES PRIX _____________________________________________________________ 15 6.2
6.2.1 MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX DES MARCHES __________________________________ 15
6.2.2 LES PRIX SONT REVISABLES A COMPTER DE LA RECONDUCTION DU MARCHE ________ 15
PAIEMENT DES EVENTUELS SOUS-TRAITANTS ____________________________________ 16 6.3
MODALITES DE REGLEMENT DU MARCHE ________________________________________ 16 6.4
6.4.1 FACTURATION DES PRESTATIONS A FORFAIT _______________________________________ 16
ARTICLE 7 Penalités et primes ___________________________________________ 18
PENALITES POUR RETARD _______________________________________________________ 18 7.1
MODALITES D’APPLICATION ____________________________________________________ 20 7.2
ARTICLE 8 Fin du marché _______________________________________________ 22
OBLIGATIONS DU TITULAIRE AU TERME NORMAL DU MARCHE ____________________ 22 8.1
8.1.1 INVENTAIRES MOBILIERS _________________________________________________________ 22
8.1.2 DIAGNOSTIQUE TECHNIQUE ______________________________________________________ 22
OBLIGATION DU TITULAIRE EN CAS DE FIN ANTICIPEE DU MARCHE _______________ 22 8.2
ARTICLE 9 Résiliation du marché _________________________________________ 23
RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE ________________________________________ 23 9.1
9.1.1 CONDITIONS DE RESILIATION POUR FAUTE ________________________________________ 23
9.1.2 MODALITES DE RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE ___________________________ 23
RESILIATION SANS FAUTE DU TITULAIRE ________________________________________ 23 9.2
9.2.1 RESILIATION SUITE A LA SURVENANCE D’UN CAS DE FORCE MAJEURE ______________ 23
9.2.2 RESILIATION SUITE A LA SURVENANCE D’UNE IMPREVISION ________________________ 24
9.2.3 RESILIATION POUR UN MOTIF D’INTERET GENERAL ________________________________ 24
LIQUIDATION DU MARCHE RESILIE ______________________________________________ 24 9.3
CALCUL DE L’INDEMNITE DE RESILIATION _______________________________________ 24 9.4
ARTICLE 10 Modalités de prévention et de règlement des litiges _________________ 25
REGLEMENT DES LITIGES _______________________________________________________ 25 10.1
10.1.1 REGLEMENT DES LITIGES AMIABLE DES DIFFERENDS _______________________________ 25
10.1.2 REGLEMENT CONTENTIEUX _______________________________________________________ 25
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 4 sur 25
ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE
OBJET DU MARCHE 1.1Les présentes Clauses Administratives sont relatives au marché de prestations d’installation et de maintenance de
sécurité et de protection incendie du Centre Hospitalier Territorial au Médipôle de Koutio comprenant quatre (4)
lots :
Lot 1 : Systèmes de Sécurité Incendie.
Lot 2 : Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES).
Lot 3 : Systèmes d’Extinction Automatiques.
Lot 4 : Robinets d’Incendie Armés (RIA), colonnes sèches et poteaux d’incendie.
Le marché comprend deux (2) tranches fermes et deux (2) tranches conditionnelles :
le Centre Hospitalier Territorial de Koutio (CHT) en tranche ferme 1 - phase 1, phase 2 et
phase 4.
le Logipôle en tranche ferme 2 - phase 3 et phase 4.
l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC) en tranche conditionnelle 1 - phase 1,
phase 2 et phase 4.
le Plateau Technique Cancérologie (PTC) en tranche conditionnelle 2 - phase 1, phase 2 et
phase 4.
Le marché regroupe toutes les prestations intellectuelles et matérielles nécessaires pour garantir :
la satisfaction des occupants par la qualité de service, les conditions d'ambiance,
la maintenabilité, la durabilité et les performances de fonctionnement des installations au niveau
optimal, proche de celui des performances initiales,
les conditions de fonctionnement définies dans les Dossiers d’Ouvrage Exécutés pour les installations
du Centre Hospitalier Territorial, avec les spécifications techniques des constructeurs,
les résultats fixés au présent marché,
la fiabilité des installations et équipements,
la pérennité des installations et équipements par la mise en œuvre d'un programme d'entretien
préventif,
le maintien des installations en conformité avec les règlements de sécurité, notamment ceux relatifs à la
réglementation ERP, et les règles de l'art,
la recherche permanente d'amélioration des résultats, par la mise en place et l'utilisation des moyens
adaptés et des ressources du Titulaire,
la continuité de service,
la propreté des locaux techniques et des installations techniques,
l'assistance technique,
l’objectif d’engagement et d’efficience énergétique.
La description détaillée des prestations objet du marché figure dans le Cahier des Clauses Techniques Générales
(CCTG) et dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes.
Le site du Centre Hospitalier Territorial, de par sa nature sera classé en priorité haute pour les
interventions du Titulaire.
LIEUX D’EXECUTION DES PRESTATIONS 1.2
L’adresse ainsi que les coordonnées du Centre Hospitalier Territorial concernés sont indiquées dans le CCTG.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 5 sur 25
ORGANISATION DU MARCHE 1.3
Les listes des installations objet des tranches conditionnelles figurent en annexe du CCTP.
1.3.1 Phasage du marché
Phase 1 : Participation aux OPR : Hors périmètre du marché.
Phase 2 : Marche à blanc : tranche ferme 1 hors Logipôle, tranche conditionnelle 1,
tranche conditionnelle 2
Cette phase d’une durée de onze (11) mois et demi (1/2) correspond à la période allant de la livraison de
l’ouvrage jusqu’au déménagement du premier patient, elle comprend les aménagements réalisés par le Centre
Hospitalier Territorial (matériel biomédical, mobilier,..). Pendant, cette phase, les installations ne sont pas
sollicitées à leur pleines capacités, le Titulaire mettra à profit cette phase pour les formations de son personnel et
pour parfaire sa connaissance du site et des installations techniques.
Phase 3 : Marche à blanc : tranche ferme 2 Logipôle
Cette phase d’une durée d’un (1) mois correspond à la période allant de la livraison du Logipôle jusqu’au
déménagement du premier patient, elle comprend les aménagements réalisés par le Centre Hospitalier Territorial
(matériel, mobilier,..). Pendant, cette phase, les installations ne sont pas sollicitées à leur pleines capacités, le
Titulaire mettra à profit cette phase pour les formations de son personnel et pour parfaire sa connaissance du
Logipôle et des installations techniques.
Phase 4 : Exploitation normal du Centre Hospitalier Territorial : tranche ferme 1, tranche ferme 2,
tranche conditionnelle 1, tranche conditionnelle 2
Le site est en fonctionnement nominal, cette phase a une durée de vingt-et-un (21) mois et demi (1/2).
1.3.2 Tranches du marché
Le présent marché comporte deux (2) tranches fermes et deux (2) tranches conditionnelles.
1.3.1.1 TRANCHES FERMES
Les installations prises en charge par le Titulaire dans le cadre du présent marché sont les suivantes :
le Médipôle – phase 2 et phase 4
Lot 1 Systèmes de Sécurité Incendie
Lot 2 Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES)
Lot 3 Systèmes d’Extinction Automatiques
Lot 4 Installations Robinets d’Incendie Armés (RIA), colonnes sèches et poteaux incendie
le Logipôle – phase 3 et phase 4
Lot 1 Systèmes de Sécurité Incendie
Lot 2 Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES)
Lot 4 Installations Robinets d’Incendie Armés (RIA), colonnes sèches et poteaux incendie
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 6 sur 25
1.3.1.2 TRANCHES CONDITIONNELLES
Tranche conditionnelle 1 : l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC) – phase 2 et phase 4 Les installations concernées par la présente tranche sont les suivantes :
Lot 1 Systèmes de Sécurité Incendie
Lot 2 Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES)
Lot 4 Installations Robinets d’Incendie Armés (RIA), colonnes sèches et poteaux incendie
Tranche conditionnelle 2 : le Plateau Technique Cancérologie (PTC) – phase 2 et phase 4
Les installations concernées par la présente tranche sont les suivantes :
Lot 1 Systèmes de Sécurité Incendie
Lot 2 Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES)
Lot 4 Installations Robinets d’Incendie Armés (RIA), colonnes sèches et poteaux incendie
1.3.3 Modalités d’affermissement des tranches conditionnelles
Les tranches conditionnelles sont affermies par décision du Centre Hospitalier Territorial notifiée au Titulaire
par ordre de service. Le Centre Hospitalier Territorial peut, le cas échéant, renoncer à affermir une ou plusieurs
des tranches conditionnelles.
1.3.3.1 DISPOSITIONS GENERALES
Le Centre Hospitalier Territorial dispose d’un délai maximum de six (6) mois après la notification du marché
pour notifier sa décision d’affermir les tranches conditionnelles ou d’y renoncer.
A l’expiration du délai d’affermissement le Titulaire sera libéré de tout engagement concernant la (les) tranche(s)
conditionnelle(s) non affermie(s). Dans cette hypothèse le Titulaire ne pourra prétendre au versement d’aucune
indemnité de dédit.
1.3.3.2 INDEMNITES DE DEDIT DES TRANCHES CONDITIONNELLES
Si le Centre Hospitalier Territorial renonce expressément à l’exécution de l’une et/ou de l’autre des tranches
conditionnelles ou si la décision d’affermissement d’une tranche n’est pas notifiée dans les délais fixés à l’article
1.3.3.1 du CCAP, il est expressément convenu que le Titulaire du marché ne pourra prétendre au versement
d’aucune indemnité.
Il est par ailleurs expressément convenu que le Titulaire du marché ne pourra prétendre au versement d’aucune
indemnité d’attente.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 7 sur 25
ARTICLE 2 OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES
IDENTIFICATION DU TITULAIRE 2.1
Le Titulaire ou les membres du groupement momentané d’entreprises Titulaire du présent marché sont identifiés
dans l’Acte d’Engagement.
CO-TRAITANCE 2.2
En cas de co-traitance, il est expressément convenu que le groupement est conjoint avec mandataire solidaire. En
cas de groupement conjoint, le mandataire désigné dans l’acte d’engagement, est solidaire de chacun des
membres du groupement jusqu’à la date où ses obligations prennent fin. Le mandataire représente l’ensemble
des co-traitants conjoints ou solidaires auprès du Centre Hospitalier Territorial. Il est le seul interlocuteur du
CHT.
SOUS-TRAITANTS 2.3
Le Titulaire est autorisé à sous-traiter partiellement l’exécution des prestations objet du présent marché. Le
Titulaire doit dans cette hypothèse faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance par le Centre Hospitalier Territorial. En cas de sous-traitance du marché, le
Titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution des prestations. L’acceptation de chaque sous-
traitant et l’agrément de ses conditions de paiement doivent être demandés dans les conditions définies par la
délibération n°136/CP du 1er
mars 1967 portant réglementation des marchés publics.
Le Titulaire s’engage à communiquer dans les dix (10) jours calendaires suivant la notification d’une demande
écrite du Centre Hospitalier Territorial, le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels. Tout retard pourra
donner lieu à l’application d’une pénalité dont le montant et les modalités de calcul sont définis à l’article 7 du
présent CCAP.
INFORMATIONS RELATIVES AU TITULAIRE 2.4
Le Titulaire est tenu de communiquer immédiatement au Centre Hospitalier Territorial les modifications
survenant au cours de l’exécution du marché relatives aux personnes ayant le pouvoir de l’engager, à sa forme
juridique, à sa raison sociale ou à sa dénomination, à sa nationalité, à son domicile ou à son siège social, au
montant de son capital social, aux personnes ou aux groupes qui les contrôlent, aux groupements auxquels il
participe, lorsque ces groupements intéressent l’exécution du marché. A défaut, le Centre Hospitalier Territorial
peut prononcer la résiliation du présent marché conformément aux dispositions de l’article 9 du CCAP.
CESSION DU MARCHE 2.5
Le Titulaire ne peut, sous peine de résiliation dans les conditions prévues à l’article 9 du CCAP, céder
totalement ou partiellement ses droits et obligations sur le présent marché sans avoir obtenu l’agrément préalable
et exprès du Centre Hospitalier Territorial. Sous réserve de l’accord précité, le cessionnaire sera entièrement
subrogé au Titulaire dans les droits et obligations résultant du présent marché.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 8 sur 25
ARTICLE 3 PIECES CONTRACTUELLES
CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes et prévalent, en cas de contradiction ou de différence, dans
l’ordre où elles sont mentionnées ci-dessous :
PIECES PARTICULIERES 3.1
L’Acte d’Engagement (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire + Bordereau de Prix Unitaires +
mémoire d’organisation),
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) et son annexe,
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes.
Toute clause, portée dans toute documentation quelconque et contraire aux dispositions des autres pièces
constitutives, est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du Titulaire sont concernées par cette
disposition.
PIECES GENERALES 3.2
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que défini
au 6.2, à savoir :
le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures
courantes et services (délibération n°64 / CP du 10/05/1989),
les Cahiers des Charges et Documents Techniques Unifiés (DTU) établis par le CSTB à défaut de
CCTG,
les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou
matériaux donnant lieu à de tels avis,
les normes AFNOR ou celles substituées par celles de la commission européenne,
le Code du Travail,
la délibération n°136/CP du 1er
mars 1967,
la réglementation ERP,
le Code de l’Environnement de la Province Sud,
la délibération n°315 du 30 août 2013 relative à la protection contre les risques d’incendies et de
panique dans les ERP,
le « Guide de la sécurité électrique dans les établissements de santé : rappel de règlementation, conseils
pour la conception, maintenance et exploitation des installations électriques, ministère de l’emploi et de
la solidarité avril 2011 »,
tous documents et textes en vigueur.
Le Titulaire déclare parfaitement connaître ces documents bien qu’ils ne soient pas matériellement joints
au présent marché.
Si de nouveaux textes entraient en vigueur en cours de déroulement du présent marché, l’entrepreneur devra en
avertir le Centre Hospitalier Territorial et livrer des installations conformes aux dernières dispositions.
Le Centre Hospitalier Territorial établira un avenant correspondant aux modifications si elles sont conséquentes.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 9 sur 25
PARTIES CONTRACTANTES 3.3
Les parties contractantes sont :
la «personne publique» contractante :
LE CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL
D’une part,
le « Titulaire » :
La ou les personnes –physiques ou morales- désignées dans l’Acte d’Engagement
D’autre part.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 10 sur 25
ARTICLE 4 DUREE DU MARCHE ET DATE DE
DEMARRAGE DES PRESTATIONS
DUREE DU MARCHE 4.1
Le présent marché prend effet à sa date de notification.
Il est passé pour une durée initiale de douze (12) mois à compter de la date de notification du marché.
Le marché est reconductible par décision expresse de la Personne Publique pour une période de douze (12) mois,
sans que sa durée totale n’excède trente-six (36) mois.
DATE DE DEMARRAGE DES PRESTATIONS 4.2
4.2.1 Principe
La date effective de démarrage des prestations sera notifiée au Titulaire dans le cadre d’un bon de commande de
démarrage des prestations. La notification de l’ordre de service précité interviendra au plus tard un (1) mois
avant le démarrage des prestations.
4.2.2 Exception
Dans le cadre des tranches conditionnelles (Cf. article 1.3.3 du présent CCAP), la date du démarrage effective
des Prestations est arrêtée dans le cadre de la « Décision d’affermissement de la Tranche ». La notification de
cette décision intervient dans un délai maximum de six (6) mois après la notification du marché.
RETARD 4.3
Tout retard du Titulaire pourra donner lieu à l’application d’une pénalité dont le montant et les modalités de
calcul sont définis à l’article 7 du CCAP.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 11 sur 25
ARTICLE 5 MODALITES D’EXECUTION DES
PRESTATIONS
CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES PRESTATIONS 5.1
5.1.1 Conditions d’intervention au Médipôle, IPNC et PTC
Les interventions sont découpées de la manière suivante :
Phase 2 : Marche à blanc – janvier 2016 au 15 novembre 2016.
Phase 4 : Exploitation avec patients – à partir du 16 novembre 2016.
Ces dates pourront être ajustées en fonction des dates de livraison et d’arrivée des patients.
5.1.1.1 Conditions d’intervention au Logipôle
Les interventions sont découpées de la manière suivante :
Phase 3 : Marche à blanc du Logipôle – septembre 2016 au 15 novembre 2016.
Phase 4 : Exploitation avec patients – à partir du 16 novembre 2016.
Ces dates pourront être ajustées en fonction de la date de livraison du bâtiment.
5.1.2 Dispositions générales
Le Titulaire doit satisfaire aux exigences du marché et de la réglementation.
Plus particulièrement, le Titulaire est tenu notamment de :
mettre en place et adapter les moyens humains et matériels nécessaires au bon accomplissement de
l’ensemble des prestations décrites dans le présent marché en tenant compte des contraintes inhérentes à
l’Exploitation du Centre Hospitalier Territorial ;
prendre toute mesure utile pour assurer la permanence et la continuité du service dont il a la charge ;
d’adapter en permanence l’exécution des prestations aux modifications éventuelles de la législation, de
la réglementation et des directives d’application générale ou particulière ;
d’assurer par la réalisation de ses prestations la conservation des garanties constructeurs pour les
équipements faisant partie du présent marché.
5.1.3 Qualifications et compétences
Les qualifications et compétences du personnel intervenant du Titulaire décrites dans l’offre technique sont
contractuelles. Dans le cas d’un remplacement d’un intervenant, le Titulaire s’engage sur un remplacement par
un technicien de compétence, d’expérience et de qualification à minima équivalente.
Le Titulaire s’engage sur un taux maximal de turn over de ses équipes pendant la durée du marché.
Dans le cas contraire, le Titulaire s’expose à une pénalité par infraction constatée, dont le montant et les
modalités sont définies à l’article 7 du CCAP.
Le Titulaire s’engagera à être présent pendant les OPR, à capitaliser le savoir acquis pendant cette période
(transmission de comptes rendus). Le personnel qui a capitalisé ce savoir sera ensuite affecté aux interventions
du Médipôle.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 12 sur 25
5.1.4 Locaux techniques et administratifs
Il n’est pas prévu, au titre du marché, de mise à disposition de locaux administratifs et de stockage sur le site du
Médipôle ni sur le Logipôle pour l’usage du Titulaire.
SITUATION DES PERSONNELS DU TITULAIRE 5.2
5.2.1 Hygiène et sécurité
5.2.1.1 DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions en matière d’hygiène et de sécurité sont définies en annexe 1 du présent CCAP et au CCTP. Le
personnel mis à disposition devra respecter :
- les dispositions précitées,
- le règlement intérieur du Centre Hospitalier Territorial,
- l’environnement hospitalier.
Le personnel du Titulaire et de ses sous-traitants à l’obligation de se conformer aux procédures liées à la sécurité
hospitalière. A ce titre, le Titulaire prend en charge la formation de son personnel et de ses sous-traitants aux
risques infectieux et aux maladies nosocomiales. Cette formation sera validée par une attestation de formation
nominative, que le Titulaire devra produire à chaque demande du Centre Hospitalier Territorial.
5.2.1.2 SANCTIONS EN CAS D’INOBSERVATION DES REGLES HYGIENE ET SECURITE
En cas d’inobservation par le Titulaire des règles d’hygiène et de sécurité, le Centre Hospitalier Territorial se
réserve la faculté, en cas d’urgence ou de danger notamment pour les personnes, d’imposer au Titulaire, sans
mise en demeure préalable, l’interruption des prestations, objet du présent marché, jusqu’à la mise en conformité
avec ces prescriptions.
Cette interruption ne suspendra pas les délais contractuels fixés au présent marché.
En outre, le Titulaire encourt, en cas de non-respect par ses soins de la réglementation en matière de sécurité ou
des obligations figurant dans le plan de prévention, une pénalité par infraction constatée, dont le montant et les
modalités sont définies à l’article 7 du CCAP.
5.2.2 Responsabilités et assurances
5.2.2.1 RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Pendant toute la durée d’exécution des prestations, le Titulaire est responsable de la bonne exécution des
prestations et des obligations mises à sa charge par le marché. En cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou
de retard dans l’exécution de ces obligations, le Titulaire sera redevable de pénalités dans les conditions définies
au présent marché.
Le Titulaire assume la direction de l’exécution des prestations et les responsabilités qui y sont attachées, du fait
notamment de son rôle d’expert et de son devoir de conseil.
En conséquence il demeurera pendant toute la durée du marché responsable des dommages qui pourraient
survenir du fait de la mauvaise exécution des prestations peut causer aux existants, aux personnel du Titulaire ou
à ses biens comme à ceux du Centre Hospitalier Territorial.
Il devra faire procéder à tous les travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires dans le délai fixé
par le Centre Hospitalier Territorial qui, si ce délai n'est pas respecté, pourra les faire exécuter immédiatement
aux frais du Titulaire sans qu'il soit besoin de nouvelle mise en demeure.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 13 sur 25
Sont exclus de sa responsabilité sous bénéfice de preuve apportée par le Titulaire les dommages dus à
l'intervention d'un tiers que le Titulaire n’a pas eu matériellement la possibilité d'empêcher.
5.2.2.2 RESPONSABILITE DELICTUELLE
En cas de faute ou de manquement du Titulaire, distinct du non-respect de ses engagements contractuels mais
causant un dommage, la responsabilité du Titulaire peut être engagée. Une telle faute, indépendante des
obligations contractuelles du Titulaire, doit être prouvée par le Centre Hospitalier Territorial.
La responsabilité du Titulaire ne peut pas être engagée dans les cas suivants :
faute d’un tiers ou d’un employé du Centre Hospitalier Territorial que le Titulaire n’a pas eu
matériellement la possibilité d'empêcher, notamment la faute d’une entreprise extérieure aux parties ou
d’un usager,
cas de force majeure,
vice de défaillance de l’installation relevant des garanties contractuelles et légales des constructeurs. Le
Titulaire en apportera la démonstration de la preuve.
5.2.2.3 LIMITE DE RESPONSABILITE DU TITULAIRE – MISE EN CONFORMITE
REGLEMENTAIRE
En cas d’absence de responsabilité du Titulaire, le Centre Hospitalier Territorial accusera réception des
indications transmises par le Titulaire et assurera dans des délais convenables la réparation des désordres ou
dommages des installations. Le Centre Hospitalier Territorial qui a rendu les installations conformes peut
éventuellement se retourner contre qui de droit.
Si l'installation nécessite une mise en conformité suite à une évolution de la réglementation en vigueur, le
Titulaire, dès qu'il en a connaissance, doit le signaler au Centre Hospitalier Territorial, lequel est tenu d'y porter
remède aussi rapidement que possible.
5.2.2.4 ASSURANCES DE LA RESPONSABILITE ET DES RISQUES ANNEXES
Le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur et répond
notamment des responsabilités et garanties prévues par le code civil qui découlent de son activité et couvrant
tous les risques dont il pourrait être reconnu pour responsable dans les conditions du droit commun, notamment :
accident, incendie, explosion, vol, dégâts des eaux, conséquences d'un défaut.
Il justifie de la souscription de polices auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables qui comporte au
minimum pour la responsabilité civile exploitation et travaux, les conditions suivantes
Dommages corporels : 40 000 000 XPF,
Dommages matériels et immatériels consécutifs : pour un montant minimal de 10 000 000 XPF sans
restrictions,
Perte d’exploitation.
5.2.2.5 AUTRES ASSURANCES INDIVIDUELLES
Le Titulaire déclare être titulaire en outre des garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers et du Centre Hospitalier Territorial, à la
suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, que ces derniers soient consécutifs ou non à des
dommages corporels et /ou matériels, survenant pendant ou après les prestations.
5.2.2.6 FRANCHISES
Les franchises applicables en cas de sinistre seront supportées intégralement par le ou les responsable(s).
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 14 sur 25
5.2.3 Pouvoir de substitution (n’existe pas dans la réglementation locale)
Le pouvoir de substitution s’exerce dans le cadre de l’exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire
en application de l’article 36 du CCAG-FCS. En complément des dispositions de l’article 32.1 du CCAG-FCS,
le Centre Hospitalier Territorial se réserve la faculté de demander à ses services ou à une personne physique ou
morale de son choix de se substituer au Titulaire, à ses aux frais et risques de ce dernier, pour l’exécution des
prestations :
1) Soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation, qui par sa nature ne peut souffrir aucun retard, ou
serait susceptible de porter atteinte à la sécurité du Centre Hospitalier Territorial, de ses personnels ou des
usagers ;
2) Soit en cas de carence ou d’insuffisance persistante, constatée à l’issue d’une mise en demeure à laquelle le
Titulaire n’aurait pas donné suite dans les délais qui lui étaient impartis ;
3) Soit en cas de résiliation prononcée pour faute du Titulaire conformément aux dispositions de l’article 9.1.2
du CCAP.
L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et
risques du Titulaire, est à la charge du Titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
5.2.4 Gestion des déchets
Le Titulaire est responsable du tri, de l’évacuation et de la traçabilité des déchets spéciaux liés aux prestations de
maintenance prévues au marché dans le respect du Code de l’Environnement de la Province Sud.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 15 sur 25
ARTICLE 6 PRIX ET REGLEMENTS DES COMPTES
TYPE ET CONTENU DES PRIX 6.1
6.1.1 Prestations au forfait
Les prestations définies au présent CCAP ainsi que dans le CCTP sont réglées à prix forfaitaires.
Ces prix comprennent les frais correspondant à l'obligation faite au Titulaire de maintenir les moyens
d'intervention en personnel et en matériel en vue d’assurer l’ensemble des interventions de maintenance définies
dans le présent marché.
Les prix faisant l’objet du présent marché sont réputés comprendre notamment la rémunération de toutes les
dépenses liées au marché, y compris les frais généraux, les frais d’assurance, les charges fiscales, parafiscales et
autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents à la fourniture et à l'entretien des
matériels nécessaires à la bonne exécution des prestations.
6.1.2 Prestations hors forfait
Les interventions non comprises dans le prix forfaitaire du marché sont réglées sur la base de devis détaillés
(pièces et main-d’œuvre) suivant le bordereau de prix unitaire et ayant préalablement fait l’objet d’un bon de
commande.
Les prix des pièces détachées devront être attestés selon le prix du constructeur, sur lequel sera affecté le
coefficient d’entreprise contractuel, conforme au bordereau de prix annexé à l’acte d’engagement.
Il est rappelé que le candidat devra remplir obligatoirement l’acte d’engagement fourni par le Centre
Hospitalier Territorial, ainsi que ses annexes, la décomposition du prix global et forfaitaire, le bordereau
de prix unitaires, le mémoire d’organisation et l’attestation de visite.
REVISION DES PRIX 6.2
Les répercussions sur les prix des marchés des variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont
réputées réglées par les stipulations ci-après :
6.2.1 Mois d’établissement des prix des marchés
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques fixées à l’Acte d’Engagement. Le
mois correspondant est appelé « mois zéro ».
6.2.2 Les prix sont révisables à compter de la reconduction du marché
Les prix unitaires inscrits à l’acte d’engagement pourront être révisés à chaque reconduction du marché (il
appartiendra au Titulaire d’effectuer la demande écrite et de motiver cette révision) par référence à la formule
paramétrique suivante :
P = P0 {0, 20 + [0, 65 (ICHT / ICHT0)] + [0, 15 (FSD / FSD0)]}
Dans laquelle :
P = prix révisé hors taxes à la date de reconduction du marché ;
P0 = prix de l’offre hors taxes indiqué à l’acte d’engagement et réputé établi sur la base des conditions
économiques du « mois zéro » (Mo), tel qu'il figure à l'article 6.2.1 ;
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 16 sur 25
ICHT0 : indice du coût horaire du travail pour le mois d’établissement des prix
ICHT : indice du mois de janvier de l’année de révision.
FSD0 : indice Frais et Service Divers - services courants pour le mois d’établissement des prix
FSD : indice du mois de janvier de l’année de révision.
Pour la mise en route de cette formule, les calculs seront effectués avec au minimum quatre décimales. Pour
chacun de ces calculs, les arrondis seront traités de la façon suivante :
Si la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la quatrième décimale est
inchangée (arrondi par défaut),
Si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la quatrième décimale est
augmentée d’une unité (arrondi par excès).
Cette formule de révision est exclusive de toute autre. Aucune autre variation de données ne pourra
donner lieu à modification des prix.
PAIEMENT DES EVENTUELS SOUS-TRAITANTS 6.3
Les stipulations prévues à l’article 2.3 du CCAG sont seules applicables.
Le Titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du Centre
Hospitalier Territorial l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance, par notification de l’Acte Spécial.
MODALITES DE REGLEMENT DU MARCHE 6.4
Le mode de règlement est le virement administratif avec un délai global de paiement fixé à quarante-cinq (45)
jours à compter de la réception de la facture par le Centre Hospitalier Territorial et accomplissement des
prestations visées.
Le défaut de paiement dans le délai prévu fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts
moratoires au bénéfice du Titulaire. Les intérêts moratoires courent à partir des termes périodiques ou du terme
final fixés par le marché.
Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant des droits à acomptes,
ou à paiement par solde à un taux égal au taux d’intérêt légal en matière commerciale en vigueur sur le territoire
majoré de deux (2) points.
6.4.1 Facturation des prestations à forfait
Les factures seront mensuelles et à terme échu.
Le Titulaire émettra une facture détaillée individuelle par lot et par tranche, le cas échéant.
La facture doit être envoyée au Centre Hospitalier Territorial en un seul exemplaire. La facture doit
impérativement comporter les indications prévues par la réglementation de la Comptabilité Publique et
notamment les renseignements suivants :
La mention du marché,
La date,
Les nom et adresse du Titulaire,
Le numéro de compte bancaire ou postal du Titulaire tel qu’il est précisé à l’Acte d’Engagement,
La mention : Centre Hospitalier Territorial,
Le numéro de lot du marché, le site et le ou les bâtiments et le cas échéant le n° de chaque avenant,
Le nom et l’adresse du site concerné,
La période mensuelle concernée,
La désignation en clair de prestations effectuées,
Le montant mensuel en franc pacifique HT,
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 17 sur 25
Le Bon d’attachement lié aux prestations réalisées visé par le contrôleur de travaux du Centre
Hospitalier Territorial.
En cas de prise en charge d’installation en cours d’année, la redevance sera payée au prorata des mois entre la
prise en charge et le paiement mensuel.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 18 sur 25
ARTICLE 7 PENALITES ET PRIMES
Par dérogations à l’article 11 du CCAG et dans le cas de non-respect des délais ou des engagements du Titulaire,
il sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une pénalité.
La valeur du point de pénalités P0 est fixée à 2 000 XPF HT.
Les pénalités se cumulent sur une période d'un mois et sont appliquées indépendamment de la suspension du
règlement des prestations non réalisées. Il est entendu entre les Parties, que le règlement des prestations
suspendues sera libéré dés constatation contradictoire de leur bonne réalisation conformément aux prescriptions
du présent marché.
Indépendamment de l'application des pénalités, le Titulaire doit l'ensemble des opérations et actions nécessaires
à la levée des non conformités objet des sanctions.
Soit les pénalités sont déduites du montant de la redevance périodique forfaitaire de la période écoulée, soit font
l’objet d’un avoir émis par le Titulaire dans les deux semaines qui suivent leur notification.
Toutes les pénalités sont cumulables. En tout état de cause, le cumul des pénalités au cours d’une année civile,
ne saurait à aucun moment excéder 10 % du montant forfaitaire annuel du marché.
L’application des pénalités prévues ci-dessus ne fait pas obstacle à la résiliation par le CHT du contrat
conformément aux dispositions des présentes.
PENALITES POUR RETARD 7.1
Objet Description de la défaillance Seuil de déclenchement Points de pénalité
Durée
d’Indisponibilité
totale ou partielle
d’un bâtiment
Tout fait dû au Titulaire,
empêchant l'ouverture de tout
ou partie d’un bâtiment ou
mettant en jeu la sécurité des
personnes et des biens
Par constat et par heure
commencée
50*P0 par heure commencée
Sur décision du CHT, la
pénalité peut être appliquée au
prorata de la surface concernée
Durée
d’Indisponibilité
totale d’une
fonction
En cas d'indisponibilité totale
d'une fonction (par ex : monte-
malade, etc.), dont le Titulaire
est responsable
Par constat et par heure
commencée
20*P0 par heure commencée
Sur décision du CHT, la
pénalité peut être appliquée au
prorata de la surface concernée
Qualifications et
compétences
Non respects de la
qualification et/ou de la
compétence des intervenants
par rapport à l’engagement
contractuel du Titulaire
Par constat 500*P0 par constat
Turn Over du
peronnel
Turn over supérieur à 40% sur
une période de deux années
glissantes
Par tranche de 10% au-
delà du seuil 100*P0 par constat
Service minimum En cas d’absence de mise en
place d’un service minimum Par constat 10*P0 par jour
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 19 sur 25
dans les conditions prévues au
CCTP en plus de la réfaction
des prestations non effectuées
Intervention non
autorisée
Dans le cas où le Titulaire
exécuterait des travaux
dangereux, insalubres ou non
autorisés par le CHT
Par constat 5*P0 par constat
Documents /
Consignes
Respect
Non-respect des consignes ou
des dispositions d’un
document (PAQ, règlement
intérieur,…)
Par constat 5*P0 par constat
Délais de remise des
documents
d’exploitation
attendus
En cas de non mise à jour ou
de retard dans la fourniture
des documents d'exploitation,
de maintenance, de personnel,
etc.
Les listes de documents et les
délais dans lesquels ceux-ci
doivent être produits, peuvent
être modifiés par ordre de
service du CHT après
consultation du Titulaire
Au-delà des délais
fixés au CCTP pour
chaque type de
document
3*P0 par jour de retard et par
document
Réunions /
Convocations
En cas d'absence du R.T.A.
agréé et désigné ou de son
remplaçant ayant les mêmes
pouvoirs de décision, à une
réunion d'exploitation ou de
coordination fixée par le CHT
Non signalée au moins
24 heures à l’avance 5*P0 par personne absente
Clés
En cas de perte de clé ou de
tout autre dispositif remis par
le CHT au Titulaire pour
l'exécution de ses prestations
Par constat
10*P0 par constat
+
Le coût de remplacement du
matériel perdu et si nécessaire
le coût de l'ensemble des
modifications entraînées par
cette perte, qui peut être le
remplacement de toutes les
serrures concernées
Relations avec les
autres prestataires
Non-respect de la
collaboration avec les autres
Titulaires du CHT
Par constat (non-
assistance, non
transmission
d’information, absence
à une intervention
commune,…)
5*P0 par défaillance
constatée
Tenue
vestimentaire
En cas d'absence de port de la
tenue de travail obligatoire ou
d'absence de port d'insigne du
Titulaire (y compris sous-
traitants)
Par constat (pas
d’insigne, tenue
négligée,…)
5*P0 par défaillance
constatée dans la limite d'un
constat par jour et par agent
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 20 sur 25
Interventions
programmées
Retard dans l’exécution d’une
intervention programmée
(préventif ou autre) par
rapport au planning
prévisionnel ou à une date
fixée avec le CHT
Retard supérieur à 1
semaine par tache
2*P0 par semaine de retard
au-delà d’une semaine
Délais
Dépassement des délais
d’intervention, de remise en
service ou de remise en état
définitif
Au-delà du délai prévu
au contrat
5*P0 par défaillance constatée
et par heure de retard au-delà
du délai prévu dans le CCTP
Délais pour la
désincarcération
Dépassement des délais
d’intervention pour la
désincarcération d’une
personne bloquée
Au-delà du délai prévu
au contrat
10*P0 par heure de retard au-
delà du délai prévu dans le
CCTP
Fiabilité
Nature du risque :
Très Critique
Récurrence des pannes sur un
même équipement ou ouvrage
objet du marché
Le terme de « panne » se
comprend comme défaillance
technique
Si le nombre de constat
atteint ou dépasse 5
défauts par mois
Toutes les interruptions
de fonctionnement hors
arrêt programmé pour la
maintenance préventive,
sont comptabilisées
75*P0 à partir de 5 pannes par
mois
+
10*P0 pour chaque panne
supplémentaire
Fiabilité
Nature du risque :
Critique
Récurrence des pannes sur un
même équipement ou ouvrage
objet du marché
Le terme de « panne » se
comprend comme défaillance
technique
Si le nombre de constat
atteint ou dépasse 5
défauts par mois
Toutes les interruptions
de fonctionnement hors
arrêt programmé pour la
maintenance préventive,
sont comptabilisées
50*P0 à partir de 5 pannes par
mois
+
5*P0 pour chaque panne
supplémentaire
Fiabilité
Nature du risque :
Ordinaire
Récurrence des pannes sur un
même équipement ou ouvrage
objet du marché
Le terme de « panne » se
comprend comme défaillance
technique
Si le nombre de constat
atteint ou dépasse 10
défauts par mois
Toutes les interruptions
de fonctionnement hors
arrêt programmé pour la
maintenance préventive,
sont comptabilisées
30*P0 à partir de 10 pannes
par mois
+
5*P0 pour chaque panne
supplémentaire
Appareil de
contrôle
Par appareil (appareils de
contrôle, de mesure,...) non
présent ou porté en
permanence sur les sites tel
que défini au marché, ou par
appareil non présenté à chaque
demande du CHT
Par constat 5*P0 par constat
MODALITES D’APPLICATION 7.2
Le présent article s'applique sans préjudice de résiliation possible conformément au présent marché.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 21 sur 25
Dans le cas de prestations non conformes, l'information est transmise par le CHT ou la personne désignée par
tout moyen à sa convenance. Les délais sont calculés à partir de la réception de l'information par le Titulaire.
Tout appel du Titulaire par le CHT est enregistré par le Titulaire comme demande d’intervention.
Après remise en fonctionnement, le Titulaire en informe le CHT ou la personne désignée par celui-ci.
Par ailleurs, le CHT peut, par lettre recommandée avec accusé de réception ou fax, mettre le Titulaire en
demeure de remédier aux non-conformités constatées dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la
réception de la lettre de mise en demeure, les pénalités prévues ci-dessus, continuant à courir.
Si à l'expiration de ce délai, le Titulaire ne peut assurer une fourniture normale, le CHT peut y pourvoir aux frais
(réfaction) et risques du Titulaire.
De plus, si quinze (15) jours après l'envoi de la lettre recommandée, le Titulaire n'avait pas pu assurer la reprise
d'une exploitation normale, le marché peut être résilié de plein droit à la seule initiative du CHT.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 22 sur 25
ARTICLE 8 FIN DU MARCHE
OBLIGATIONS DU TITULAIRE AU TERME NORMAL DU MARCHE 8.1
8.1.1 Inventaires mobiliers
Le Titulaire organise à l’expiration du délai d’exécution des prestations, un inventaire mobilier contradictoire.
Les inventaires seront organisés par le Titulaire à une date fixée préalablement avec le CHT. L’inventaire sera
contradictoire. Le Centre Hospitalier Territorial se réserve le droit de se faire assister d’un expert pour s’assurer
de la réalité et de la sincérité des inventaires.
A l’échéance du marché, les équipements fixes installés par le Titulaire ainsi que les équipements mobiles et
mobiliers mentionnés ci-dessous sont conservés par le Centre Hospitalier Territorial sans qu’aucune indemnité
ne soit due au Titulaire :
consommables et stocks de pièces de rechanges utilisés dans le cadre des prestations ;
équipements et mobiliers dont le Titulaire a assuré le renouvellement conformément aux stipulations du
marché.
8.1.2 Diagnostique technique
Pour toutes les installations objet du présent marché, le Titulaire réalisera un état des lieux des installations
contradictoire.
OBLIGATION DU TITULAIRE EN CAS DE FIN ANTICIPEE DU 8.2
MARCHE
En cas de fin anticipée du marché, le Titulaire fait procéder, dès la notification de la décision de résiliation, à un
état des lieux des installations du Centre Hospitalier Territorial objet du marché et à un inventaire des
équipements et mobiliers affectés à l’exécution des prestations dans le ou les bâtiments concernés. Il est convenu
que le diagnostic technique et l’inventaire seront remis au Centre Hospitalier Territorial dans un délai de
soixante (60) jours suivant la date de notification de la décision de résiliation précitée.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 23 sur 25
ARTICLE 9 RESILIATION DU MARCHE
RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE 9.1
9.1.1 Conditions de résiliation pour faute
Le Centre Hospitalier Territorial peut prononcer la résiliation partielle ou totale du marché aux torts du Titulaire,
sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité notamment dans les hypothèses suivantes :
1) Lorsque le Titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions de l’article 2 du CCAP ;
2) Lorsque le Titulaire n’a pas respecté son obligation générale d’information définie à l’article 2.4 du CCAP ;
3) Lorsque le Titulaire a contrevenu à la législation ou à la réglementation du travail ;
4) Lorsque le Titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ;
5) Lorsque les déclarations produites en application de l’article 13-3 de la délibération n°136 ont été reconnues
inexactes ;
6) Lorsque le Titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements tels que définis dans le cadre du
présent marché, sauf survenance d’un événement de force majeure ou d’une imprévision de nature à
bouleverser irrémédiablement l’équilibre du marché ;
7) En cas de manquement du Titulaire à l’une des obligations lui incombant au titre du présent marché, si ce
manquement est d’une particulière gravité et compromet la poursuite de l’exécution du marché et/ou la
continuité du Centre Hospitalier Territorial;
8) En cas de cession du marché sans l’agrément préalable du Centre Hospitalier Territorial conformément aux
stipulations de l’article 2.5 du CCAP.
9) En cas de dépassement du seuil des pénalités fixé à l’article 7 du présent CCAP ;
10) En cas de défaut prolongé de paiement par le Titulaire, de sommes dont il est ou deviendrait redevable au
Centre Hospitalier Territorial au titre du présent marché.
9.1.2 Modalités de résiliation pour faute du Titulaire
En cas de survenance de l’un des cas mentionnés ci-dessus, le Centre Hospitalier Territorial informe le Titulaire de
la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours. La décision de
résiliation pourra être prononcée à l’issue du délai précité.
En cas de survenance de l’un des cas mentionnés aux (6) et (7) de l’article 9.2.1, le Centre Hospitalier Territorial
adresse au Titulaire une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution. La décision de résiliation pourra être
prononcée à l’expiration du délai d’exécution précité resté infructueux.
La décision de résiliation est notifiée au Titulaire par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. La
résiliation prend effet à la date fixée dans la décision ou à défaut d’une autre date, à la date figurant sur l’avis de
réception de cette décision.
La décision de résiliation peut porter sur tout ou partie du marché. Qu’elle soit partielle ou totale, la résiliation
pour faute n’ouvre droit à aucune indemnité pour le Titulaire.
La résiliation totale ou partielle du marché est exclusive de l’application des pénalités et ou des demandes
indemnitaires que pourrait demander le Centre Hospitalier Territorial.
Sans préjudice de l’application des éventuelles pénalités, le Centre Hospitalier Territorial prend, aux frais et
risques du Titulaire, toutes mesures qu’il estime utiles pour assurer la continuité du service dans les conditions
définies à l’article 5.2 du CCAP.
RESILIATION SANS FAUTE DU TITULAIRE 9.2
9.2.1 Résiliation suite à la survenance d’un cas de force majeure
Au cas où des événements présentant les caractéristiques de la force majeure rendent impossible pendant une
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 24 sur 25
période d'au moins deux (2) mois ou qui serait susceptible de dépasser nécessairement douze (12) mois l'exécution
du marché, sa résiliation peut être prononcée par le Centre Hospitalier Territorial ou, à la demande du Titulaire par
le tribunal compétent, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence.
9.2.2 Résiliation suite à la survenance d’une imprévision
Au cas où, à la suite de la survenance d'un événement relevant de l’imprévision, le bouleversement de l'équilibre
économique du marché serait ou deviendrait irrémédiable, le marché peut être résilié par le Centre Hospitalier,
dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence administrative, ou, à la demande du Titulaire
par le tribunal compétent.
9.2.3 Résiliation pour un motif d’intérêt général
Le Centre Hospitalier Territorial peut à tout moment mettre fin à l’exécution des prestations objet du présent
marché pour un motif d’intérêt général. En l’absence de faute du Titulaire, cette résiliation donne lieu à
indemnisation du Titulaire dans les conditions définies ci-après.
LIQUIDATION DU MARCHE RESILIE 9.3
Le marché résilié est liquidé en tenant compte des éléments suivants :
1) Les prestations exécutées et admises ;
2) Les prestations en cours d’exécution dont le Centre Hospitalier Territorial accepte l’achèvement et admet la
réception ;
3) La valeur non amortie, à la date de résiliation, des équipements et matériels acquis par le Titulaire et affectés
à l’exécution de ses prestations conformément aux dispositions du présent marché ;
4) Le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres bâtimentaires imputables à un défaut
d'exécution, par le Titulaire, des prestations d'entretien et de maintenance ;
5) Les pénalités applicables au Titulaire ;
6) L’indemnité due au Titulaire dans le cadre d’une résiliation prononcée pour un motif d’intérêt général.
CALCUL DE L’INDEMNITE DE RESILIATION 9.4
En cas de résiliation pour l’un des motifs visés à l’article 9 du CCAP, le Titulaire pourra prétendre à une indemnité
dont le montant est fixé selon les modalités définies à l’article 76 de la délibération n°136 et article 24 et 31 du
CCAG.
CHT – Nouméa CCAP SECURITE ET PROTECTION INCENDIE
Page 25 sur 25
ARTICLE 10 MODALITES DE PREVENTION ET DE
REGLEMENT DES LITIGES
REGLEMENT DES LITIGES 10.1
10.1.1 Règlement des litiges amiable des différends
Les parties s’efforcent de régler amiablement leurs différends nés à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution
du présent marché.
10.1.2 Règlement contentieux
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, en dépit de l’intervention du comité consultatif de règlement amiable
précité, l’une ou l’autre des parties peut saisir le tribunal administratif compétent.