cahier des clauses techniques - sde 76
TRANSCRIPT
SDE76 C.C.T.P. 1 / 54
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE
DE LA SEINE-MARITIME
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE
[2016-2020]
Pouvoir adjudicateur
Syndicat Départemental d’Energie de la Seine Maritime (SDE76)
5 boulevard de la Marne, 76000 Rouen
Téléphone : 02.32.08.04.04.
Télécopie : 02.32.08.05.00.
Courriel : [email protected]
Heures d'ouverture au public : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h00.
Désigné dans le présent document par "le syndicat" ou "le SDE76".
Objet du Marché :
travaux d’électrification, sur les ouvrages HTA, BT : études, construction de lignes
aériennes, de canalisations souterraines, de postes de distribution publique HTA-BT,
de branchements basse tension
travaux d’éclairage public : études, travaux neufs et de rénovation sur les installations
d’éclairage public de la voierie et des espaces publics, d’éclairages extérieurs
d’installations sportives, d’illuminations de sites, bâtiments ou monuments publics,
travaux de génie civil de communications électroniques,
travaux de réseaux de télédistribution,
liés aux travaux programmés et inopinés du SDE76.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (C.C.T.P.)
Le titulaire du marché, Le Président du SDE76,
SDE76 C.C.T.P. 2 / 54
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – DEFINITION DE LA PRESTATION.................................................................................................... 5
1.1 – Spécifications techniques ................................................................................................................................. 6
1.2 – Etudes ................................................................................................................................................................ 6
1.2.1 – Avant-Projet Sommaire (APS)................................................................................................................ 7
1.2.2 – Avant-Projet Détaillé (APD) ................................................................................................................... 8
1.2.2.1 – Dossier d’autorisation de passage en domaine privé .................................................................... 10
1.2.2.2 – Dossier d’autorisation de passage en domaine communal ........................................................... 11
1.2.2.3 - Dossier d’autorisation de reprise de branchement en domaine privé ........................................... 11
1.2.3 – Dossiers article 2-II ou 3 ....................................................................................................................... 11
1.3 – Réalisation des travaux .................................................................................................................................. 12
1.3.1 – Programmation des travaux .................................................................................................................. 12
1.3.2 - Consistance et étendue de la prestation ................................................................................................. 13
1.3.3 – Prise en charge, manutention et conservation des matériels et matériaux neufs ou de récupération
fournis par le maître d’ouvrage ............................................................................................................. 14
1.3.4 – Travaux sous tension en basse tension .................................................................................................. 14
1.3.5 – Travaux hors tension en basse tension .................................................................................................. 14
1.3.6 – Raccordement au réseau moyenne tension (HTA) ................................................................................ 14
1.3.7 – Début des travaux ................................................................................................................................. 14
1.3.8 – Mise à disposition d’ouvrage ................................................................................................................ 15
1.3.9 – Contrôle des travaux ............................................................................................................................. 15
1.4 – Dossier des ouvrages construits .................................................................................................................... 16
1.4.1 – Le Plan Géoréférencé des Ouvrages Construits (PGOC) ...................................................................... 17
1.4.2 – Aptitudes à réaliser le PGOC ................................................................................................................ 17
1.4.3 – Règles à respecter concernant le lever topographique d’ouvrages souterrains .................................... .17
1.4.3.1 – Respect des modalités d’acquisition ............................................................................................. 17
1.4.3.2 – Respect des exigences en matière de lever topographique ........................................................... 18
1.4.4 – Règles à respecter pour la constitution de la représentation graphique du tracé des ouvrages
construits ............................................................................................................................................... 18
1.4.4.1 – Le fond de plan ............................................................................................................................. 18
1.4.4.2 – Identification des ouvrages ........................................................................................................... 18
1.4.4.3 – Identification des points levés ...................................................................................................... 19
1.4.4.4 – Cotations planimétriques calculées (non levés) ............................................................................ 19
1.4.4.5 – Encarts de détails .......................................................................................................................... 19
ARTICLE 2 – RESEAUX DE DITRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE ..................................................... 20
2.1 – Réseaux aériens ................................................................................................................................................. 20
2.1.1 – Conditions générales d’établissement des réseaux de distribution publique d’électricité aériens ........... 20
2.1.2 - Spécification des matériels ...................................................................................................................... 20
2.1.2.1 - Poteaux en béton .......................................................................................................................... 20
2.1.2.2 - Poteaux en bois ............................................................................................................................. 20
2.1.2.3 - Potelets, pylônes métalliques et ferrures ...................................................................................... 20
2.1.2.4 - Conducteurs pour réseaux aériens ................................................................................................ 20
2.1.3 - Réalisation des réseaux aériens ................................................................................................................ 20
2.1.3.1 - Réalisation des réseaux à haute tension ........................................................................................ 20
2.1.3.1.1 - Caractéristiques générales des lignes haute tension ............................................................. 20
2.1.3.1.1.1 - Conducteurs .................................................................................................................... 20
2.1.3.1.1.2 - Isolateurs ........................................................................................................................ 21
2.1.3.1.1.3 - Type d’armements .......................................................................................................... 21
2.1.3.1.1.4 - Portées ............................................................................................................................ 21
2.1.3.1.1.5 - Ecartement des conducteurs ........................................................................................... 21
2.1.3.1.2 - Hypothèses de calcul des efforts mécaniques ...................................................................... 22
2.1.3.1.2.1 - Lignes secondaires ......................................................................................................... 22
2.1.3.1.2.2 - Lignes principales ........................................................................................................... 22
2.1.3.1.3 - Mise en œuvre ...................................................................................................................... 22
2.1.3.1.3.1 - Support de dérivation ..................................................................................................... 22
2.1.3.1.3.2 - Supports d’interrupteurs aériens ..................................................................................... 22
2.1.3.1.3.3 - Ferrures d’arrêt des lignes haute tension en 54 mm ....................................................... 23
2.1.3.1.3.4 - Accessoires de ligne haute tension en conducteurs aériens isolés .................................. 23
2.1.3.1.3.5 - Mise à la terre des masses .............................................................................................. 23
2.1.3.1.3.6 - Protection Avifaune ........................................................................................................ 23
SDE76 C.C.T.P. 3 / 54
2.1.3.2 - Réalisation des réseaux à basse tension ........................................................................................ 24
2.1.3.2.1 - Caractéristiques générales des lignes basse tension ............................................................. 24
2.1.3.2.2 - Hypothèses de calcul des efforts mécaniques ...................................................................... 24
2.1.3.2.3 - Mise en œuvre ...................................................................................................................... 24
2.1.3.2.3.1 - Mode de pose et section des réseaux en conducteurs isolés ........................................... 24
2.1.3.2.3.2 - Mise à la terre du neutre ................................................................................................. 24
2.1.3.2.3.2.1 - Points de mise à la terre du neutre ............................................................................ 24
2.1.3.2.3.2.2 - Valeurs des mises à la terre du neutre ....................................................................... 25
2.1.3.2.3.3 - Points de coupure des réseaux basse tension .................................................................. 25
2.1.3.2.3.4 - Ancrage des faisceaux de conducteurs isolés basse tension ........................................... 25
2.1.3.2.3.5 - Passage des câbles de branchement dans les massifs de supports .................................. 25
2.1.3.2.3.6 - Remplacement de réseaux en conducteurs nus par des réseaux en conducteurs isolés .. 25
2.1.3.2.3.7 - Supports de lignes BT existantes à renforcer ................................................................. 25
2.1.3.2.3.8 – Zones exposées à la foudre ............................................................................................. 26
2.1.3.2.3.9 – Branchement BT sur supports de poste H61 .................................................................. 26
2.1.3.3 – Réalisation des lignes mixtes HTA-BTA ..................................................................................... 26
2.1.3.4 – Réalisation des lignes basse tension et communications électroniques sur supports communs ... 26
2.1.4 – Dispositions communes ........................................................................................................................... 26
2.1.4.1 – Transport de poteaux et stockage provisoire ................................................................................ 26
2.1.4.2 – Abattages et élagages ................................................................................................................... 26
2.1.4.3 - Intervention sur les réseaux de télécommunications électroniques .............................................. 27
2.1.4.4 - Traitement des supports déposés et des déblais ............................................................................ 27
2.1.5 - Réalisation d’ouvrages divers .................................................................................................................. 27
2.1.5.1 - Mise à la terre existante sur un support à déposer ........................................................................ 27
2.1.5.2 - Remplacement d’un poste sur poteau par une cabine basse ......................................................... 28
2.1.5.3 - Points de livraison de l’éclairage public ....................................................................................... 28
2.1.6 - Appréciation des longueurs de réseaux aériens posées ............................................................................ 28
2.2 - Réseaux souterrains ....................................................................................................................................... 28
2.2.1 - Conditions générales d’établissement des réseaux électriques souterrains .............................................. 28
2.2.2 - Spécification des matériels ...................................................................................................................... 28
2.2.2.1 - Câbles souterrains ......................................................................................................................... 28
2.2.2.1.1 - Câbles de distribution publique ...................................................................................... 28
2.2.2.1.2 - Câbles d’éclairage public ............................................................................................... 29
2.2.2.2 - Accessoire haute et basse tension ................................................................................................. 29
2.2.2.2.1 - Pour câbles HTA : Norme UTE C 33.223 ...................................................................... 29
2.2.2.2.2 - Pour câbles BT : Norme UTE C 33.210 ......................................................................... 29
2.2.2.2.3 - Matériel de réseau BT .................................................................................................... 29
2.2.3 - Réalisation des réseaux souterrains ......................................................................................................... 30
2.2.3.1 - Déroulage des câbles .................................................................................................................... 30
2.2.3.1.1 - Rayons de courbure des câbles ............................................................................................... 30
2.2.3.2 - Mise en œuvre des accessoires de câbles souterrains ................................................................... 30
2.2.3.3 - Mise à la terre du neutre des réseaux à basse tension souterraine ................................................ 31
2.2.3.4 - Branchements souterrains basse tension ....................................................................................... 31
2.2.3.5 - Implantation des accessoires de réseaux souterrains .................................................................... 31
2.2.4 - Terrassements .......................................................................................................................................... 32
2.2.4.1 - Largeur et profondeur des tranchées............................................................................................. 32
2.2.4.2 - Remblaiement des tranchées et réfection des sols ........................................................................ 33
2.2.4.3 - Essai de compactage ..................................................................................................................... 35
2.2.4.4 - Les produits extraits des tranchées ............................................................................................... 35
ARTICLE 3 – POSTES DE TRANSFORMATION .................................................................................................... 36
3.1 – Conditions générales d’établissement des postes de transformation ......................................................... 36
3.2 – Mise en œuvre des matériels ou matériaux .................................................................................................. 36
3.2.1 – Protection contre les surtensions ........................................................................................................... 36
3.2.2 – Transformateurs sur poteaux (H61) ...................................................................................................... 36
3.2.2.1 – Supports ........................................................................................................................................ 36
3.2.2.2 – Coffrets ......................................................................................................................................... 36
3.2.2.3 – Branchements d’abonnés basse tension ........................................................................................ 37
3.2.2.4 – Réseau basse tension souterrain alimenté par un poste H61 ......................................................... 37
3.2.2.5 – Mise à la terre ............................................................................................................................... 37
3.2.3 – Postes au sol sur dalle béton ................................................................................................................. 37
3.2.3.1 - Raccordement au réseau HTA ...................................................................................................... 37
3.2.3.2 - Equipement du tableau basse tension ........................................................................................... 37
SDE76 C.C.T.P. 4 / 54
3.2.3.3 - Mise à la terre des masses ............................................................................................................ 38
3.2.3.4 - Mise à la terre du neutre ............................................................................................................... 38
3.2.3.5 - Les postes PRCS 50, 100 ou 160 KVA ........................................................................................ 38
3.2.3.6 - Les postes préfabriqués ................................................................................................................ 38
3.2.3.6.1 - Les Postes Simplifiés au Sol de type A (PSSA) ..................................................................... 39
3.2.3.6.2 - Les Postes Simplifiés au Sol de type B (PSSB) ...................................................................... 39
3.2.3.6.2.1 – Les PSSB, PUIE, PAC et PUC .................................................................................... 39
3.2.3.6.2.2 – Détection et signalisation de défauts ........................................................................... 39
3.3 – Assiette d’implantation des postes de distribution publique ...................................................................... 39
3.4 – Protocole de traçabilité et recyclage des transformateurs .......................................................................... 39
ARTICLE 4 – ECLAIRAGE PUBLIC, ILLUMINATIONS ET TRAVAUX DIVERS ........................................... 40
4.1 – Généralités ...................................................................................................................................................... 40
4.2 – Spécification des matériels............................................................................................................................. 40
4.2.1 - Choix des matériels ............................................................................................................................... 40
4.2.2 - Qualité des matériels ............................................................................................................................. 40
4.2.3 - Mise en œuvre des matériels ................................................................................................................. 40
4.2.4 - Disposition des conducteurs d’éclairage public sur les réseaux de distribution publique ..................... 41
4.3 – Réalisation des réseaux d’éclairage public et mise en place du matériel ................................................... 41
4.3.1 - Conducteurs .......................................................................................................................................... 41
4.3.2 - Ensemble de commandes et comptages ................................................................................................ 42
4.3.2.1 - Description de l’armoire de commande type ................................................................................ 42
4.3.2.2 - Horloges astronomiques ............................................................................................................... 44
4.3.2.3 - Relais et cellules photoélectriques ................................................................................................ 44
4.3.3 - Massifs et fiche d’implantation des candélabres ................................................................................... 44
4.3.4 - Protection contre les contrats indirects ................................................................................................. 45
4.3.4.1 - Classement des installations ......................................................................................................... 45
4.3.4.2 - Protection contre les contrats indirects des installations............................................................... 45
4.3.5 - Vérification qualitative (APAVE) ........................................................................................................ 46
4.4 – Devis ................................................................................................................................................................ 46
4.5 - Réception des ouvrages d’éclairage public et maintenance EP organisée par le SDE76 ......................... 46
ARTICLE 5 – TRAVAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ............................................................ 47
5.1 – Conditions générales d’établissement du génie civil de communications électroniques .......................... 47
5.2 - Spécification des matériels............................................................................................................................. 47
5.2.1 - Fourreaux .............................................................................................................................................. 47
5.2.2 - Chambres .............................................................................................................................................. 47
5.2.2.1 – Sous trottoir .................................................................................................................................. 47
5.2.2.2 – Sous chaussée ............................................................................................................................... 47
5.2.3 - Branchements de réseau de communications électroniques .................................................................. 47
5.2.3.1 - Liaison chambre – regard 30 x 30 ................................................................................................ 47
5.2.3.2 - Liaison regard 30 x 30 – bâti ........................................................................................................ 47
5.3 - Réalisation du génie civil de communications électroniques ...................................................................... 48
5.3.1 - Pose du matériel .................................................................................................................................... 48
5.3.1.1 - Coupe type de la tranchée aménagée du génie civil de communications électroniques ............... 48
5.3.1.2 - Séparation des réseaux et utilisation partagée .............................................................................. 48
5.4 – Dispositions particulières ................................................................................................................................. 49
5.4.1 - Etudes (APS, APD et articles 2-II ou 3) ............................................................................................... 49
5.4.2 - Exécution des travaux de génie civil de communications électroniques............................................... 50
5.4.3 - Réception des installations de communications électroniques .............................................................. 50
5.4.3.1 - Réception des installations de communications électroniques pour les conventions B ou HP
Orange .......................................................................................................................................... 50
5.4.3.2 - Réception des installations de communications électroniques pour les conventions A Orange ... 51
5.4.3.3 - Opération sans travaux d’enfouissement des réseaux de communications électroniques ............ 51
5.4.3.4 - Transfert de responsabilité du génie civil de communications électroniques ............................... 51
5.4.4 - Exécution des travaux de câblage ......................................................................................................... 51
ARTICLE 6 – RECEPTION D’OUVRAGE ................................................................................................................ 53
ARTICLE 7 – NORMALISATIONS ET NORMES TECHNIQUES ........................................................................ 54
7.1 – Normalisation ................................................................................................................................................. 54
7.2 – Règles techniques ........................................................................................................................................... 54
7.3 – Usage des normes ........................................................................................................................................... 54
SDE76 C.C.T.P. 5 / 54
Au sein du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, le terme « maître
d’ouvrage » a été remplacé par Responsable de Secteur (RS) pour désigner l’interlocuteur
du titulaire du marché au sein du maître d’ouvrage ou par le terme SDE76 pour désigner
l’entité du Maître d’Ouvrage. Le terme « titulaire du marché » a été remplacé par
l’entrepreneur.
ARTICLE 1 - DEFINITION DE LA PRESTATION
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concerne la
réalisation, en aérien ou en souterrain et en zone rurale ou urbaine, de travaux relatifs à
deux types d’ouvrage :
Les ouvrages de distribution publique d’électricité
Ils sont constitués de tous les ouvrages situés en amont des organes de coupure d’un
branchement.
Entrent donc dans cette catégorie :
Pour la haute tension (HTA) :
tous les éléments constitutifs des réseaux aériens ou souterrains alimentant un
poste de transformation publique,
les éléments du réseau aérien, situés en amont de l’interrupteur aérien ou des
ponts démontables de la RAS, alimentant en antenne le poste d’un abonné HTA,
les parties du réseau aérien ou souterrain en amont des cellules d’un poste type
coupure d’artères d’un abonné HTA,
les postes de transformation publique.
Pour la basse tension (BTA) :
tous les éléments constitutifs des réseaux aériens, façades ou souterrains (câbles,
supports, tranchées, accessoires divers...),
les branchements particuliers jusque et y compris le disjoncteur,
les câbles d’éclairage public intégrés à un câble de réseau torsadé,
les conducteurs nus d’éclairage public ainsi que leurs isolateurs lorsqu’ils sont
sur supports communs avec le réseau.
Autres ouvrages
Ils sont essentiellement composés des réalisations d’éclairage public et des
infrastructures du réseau de télécommunication :
Eclairage public (EP), dans la mesure où la commune ou l’EPCI a délégué la
compétence au SDE76
tous les éléments constitutifs des réseaux aériens, façades ou souterrains (câbles,
supports, tranchées, accessoires divers...),
tous les éléments constitutifs des réseaux aériens, façades ou souterrains (câbles,
supports, tranchées, accessoires divers...), sur le parcours commun ou non avec
le réseau de distribution publique d’électricité,
les armoires de commande lors de l’insertion d’un nouveau poste de
transformation dans un réseau EP existant,
la fourniture, la pose et le raccordement de foyers lumineux, projecteurs ou
autres dans la mesure où la commune a délégué la compétence au SDE76.
SDE76 C.C.T.P. 6 / 54
Infrastructure de génie civil de communications électroniques
tous les éléments constitutifs du génie civil (chambres de tirage, fourreaux,
tranchées, accessoires divers…).
1.1- Spécifications techniques
Les spécifications techniques et descriptives des ouvrages sont précisées dans l’avant-
projet et les instructions fournies par le Responsable de Secteur (désigné RS dans le
présent document).
Concernant l’exécution d’une commande, l’entrepreneur ne reçoit d’ordre que du seul
RS désigné par le SDE76 ou de sa hiérarchie.
Le RS fournit à l’entrepreneur son avant-projet et toutes les indications nécessaires à
l’établissement de l’avant-projet définitif (noté APD dans le reste du document) et des
dossiers administratifs.
Il spécifie notamment :
le tracé général des ouvrages,
les caractéristiques des conducteurs,
l’emplacement des postes de transformation,
les caractéristiques des matériels à employer, suivant les dispositions du présent
document.
1.2 – Etudes
Pour les dossiers APD et article 2-II ou 3, le fond de plan numérisé est réalisé à partir
d’un levé topographique à la charge de l’entreprise, confié à un prestataire qualifié,
construit au format carto200 (ou carto V3 ERDF) ou similaire, permettant le récolement
géoréférencé, RGF conic conforme 50, en X, Y, Z des travaux.
Sur ces fonds de plan devront apparaître de façon très discrète tous les éléments fixes
figurant sur le domaine public : les tampons, regards,…, de tous les réseaux existants,
les bordures de trottoirs, parkings, murs, voies ferrées et fluviales, clôtures légères et
haies végétales, les limites des parcelles, limites de communes, les bâtis privés et
publics, les limites de routes, les limites de talus, les crêtes de fossés, les accès, les
escaliers, perrons, écritures (rues, numéros de parcelles et/ou de police), toponymie,
points Lambert connus et coordonnées associées, les arbres, avaloirs simples, avaloirs
visitables, plaques d’égouts, regards divers, plaques télécom (multi plaques), les
lampadaires, poteaux de télécommunications, poteaux de distribution d’énergie
électrique, coffrets électriques, coffrets gaz, armoires électriques, armoires et coffrets
gaz, bornes de repérages, bouches à clés du réseau d’eau potable, poteaux incendie,
etc...
En cas d’opérations coordonnées, l’ensemble des réseaux figurera si possible sur le
même plan.
SDE76 C.C.T.P. 7 / 54
1.2.1 – Avant-Projet Sommaire (APS)
Le RS effectue la déclaration de travaux. Il transmet un ordre de service d’étude
sommaire à l’entrepreneur comprenant :
l’intitulé et les références de l’affaire,
le numéro de la déclaration et les renseignements obtenus à la suite de cette
dernière,
la nature et le type de la prestation,
le délai de réalisation de l’étude et la date de début et de fin de prestations
conforme à l’acte d’engagement,
l’emprise de l’APS à réaliser.
L’entrepreneur effectue en accord avec le RS :
la reconnaissance sur place des tracés et lieux d’implantation possibles des
ouvrages projetés,
compte tenu des indications données par le RS, il détermine :
o le tracé des lignes (avec les documents de servitude éventuels),
o les emplacements des différents postes de transformation (avec les
documents de servitude éventuels),
o les types, nombre et emplacements des appareils d’interruption, de
protection et de sélection des défauts,
o les emplacements des branchements.
L’APS tient compte :
des plans d’aménagement des agglomérations,
de l’examen des plans de zonage,
du surplomb ou du passage en propriété privée,
de la reprise éventuelle des branchements,
de la classification des chaussées,
de l’intégration des ouvrages dans l’environnement,
des réseaux existants, dont la recherche incombe à l’entrepreneur.
L’étude sommaire est établie par l’entreprise, non sur le seul examen des pièces écrites
du dossier, mais d’après des investigations sur le terrain, ou de toute autre nature,
permettant d’évaluer l’ensemble des sujétions et difficultés de tracé et d’exécution des
travaux, d’approvisionnement, de la possibilité d’établir tous dépôts de chantiers
nécessaires, des moyens de transports, de la constitution et de l’entretien de toutes les
équipes d’ouvriers pour réaliser les travaux dans le délai voulu.
Les plans sont établis conformément aux échelles suivantes :
plan de situation : à l’échelle 1/10000ème,
ouvrages aériens ou souterrains :
o dans la généralité des cas : à l’échelle 1/500ème
,
o points particuliers d’implantation : à l’échelle 1/200ème
.
SDE76 C.C.T.P. 8 / 54
Dans les délais prescrits dans l’acte d’engagement, l’entrepreneur établit le dossier
d’APS comprenant :
les plans en 2 à 4 exemplaires sur spécification du RS,
les devis estimatifs établis sur la base du BPU sur lequel les quantités (Q) seront
majorées de 10% en 1 exemplaire (devis sur le Q BPU + 0,1 Q BPU),
le ou les devis indicatifs du ou des fournisseurs du matériel sur devis (articles
5491 à 5497 du BPU), le prix sur devis devra être garanti pour l’année de
programme de l’étude réalisée,
les éléments géométriques du projet tels qu’ils seront demandés dans l’ordre de
service.
Il les soumet, ainsi, à l'approbation du RS. Le délai donné dans l’acte d’engagement
commence à la date fixée par le RS dans l’ordre de service. Il prend fin avec la
validation de l’APS par le RS et la remise de ce dossier APS complet comme décrit
ci-dessus. Au plus tard, le dossier APS devra être remis au terme du délai indiqué
dans l’acte d’engagement.
1.2.2 – Avant-Projet Détaillé (APD)
Le RS effectue la déclaration de travaux. Il transmet un ordre de service d’étude
détaillée comprenant :
l’intitulé et les références de l’affaire,
le numéro de la déclaration et les renseignements obtenus à la suite de cette
dernière à l’entrepreneur,
la nature et le type de la prestation,
le délai de réalisation de l’étude et la date de début et de fin de prestations,
l’APS de l’APD à réaliser.
L’entrepreneur effectue en accord avec le RS :
la reconnaissance sur place des tracés et lieux d’implantation possibles des
ouvrages projetés,
compte tenu des indications données par le RS, il détermine :
o le tracé des lignes (avec les documents de servitude éventuels),
o les emplacements des différents postes de transformation (avec les
documents de servitude éventuels),
o les types, nombre et emplacements des appareils d’interruption, de
protection et de sélection des défauts,
o les emplacements des branchements.
L’APD tient compte :
des plans d’aménagement des agglomérations,
de l’examen des plans de zonage,
du surplomb ou du passage en propriété privée,
de la reprise éventuelle des branchements,
de la classification des chaussées,
de l’intégration des ouvrages dans l’environnement,
des réseaux existants, dont la recherche incombe à l’entrepreneur.
SDE76 C.C.T.P. 9 / 54
Avec le niveau de définition suivant :
Pour les ouvrages aériens :
plans au 1/500ème
maximum,
pour les points particuliers une loupe au 1/200ème
,
les devis estimatifs établis sur la base du BPU sur lequel les quantités (Q) seront
majorées de 5% en 1 exemplaire (devis sur le Q BPU + 0,05 Q BPU) en séparant
les réseaux électriques, les câbles d’éclairage public, le matériel d’éclairage
public et de la maîtrise de la demande d’énergie, les réseaux de
télécommunications électroniques,
le report des réseaux électriques, éclairage public et télécommunications
électroniques à déposer et à construire.
Pour les ouvrages souterrains :
le report des réseaux électriques, éclairage public et télécommunications
électroniques à déposer et à construire sur un plan au 1/200ème
,
le plan de dépose au 1/1000ème
,
pour les points particuliers une loupe au 1/100ème
,
les devis estimatifs établis sur la base du BPU sur lequel les quantités (Q) seront
majorées de 5% en 1 exemplaire (devis sur le Q BPU + 0,05 Q BPU) en séparant
les réseaux électriques, les câbles d’éclairage public, le matériel d’éclairage
public et de la maîtrise de la demande d’énergie, les réseaux de
télécommunications électroniques, les surlargeurs éventuelles.
Dans les délais prescrits dans l’acte d’engagement, l’entrepreneur établit le dossier
d’APD comprenant :
les plans détaillés en 2 à 4 exemplaires papier sur demande du RS et 1
exemplaire dématérialisé,
les devis estimatifs par réseau établis sur la base du BPU (1 exemplaire),
le ou les devis détaillés du ou des fournisseurs du matériel sur devis (articles
5491 à 5497 du BPU), le prix sur devis devra être garanti pour l’année de
programme de l’étude réalisée,
les éléments géométriques du projet tels qu’ils seront demandés dans l’ordre de
service,
une copie dématérialisée du levé topographique,
les fonds de plan de l’étude en format dématérialisé par type de réseau,
les méthodes de travaux à employer à proximité immédiate des réseaux dont la
localisation et les caractéristiques sont connues.
Il les soumet, ainsi, à l'approbation du RS. Le délai demandé dans l’acte
d’engagement commence à la date fixée par le RS dans l’ordre de service. Il prend
fin avec la validation de l’APD par le RS et la remise de ce dossier APD complet
comme décrit ci-dessus. Au plus tard, le dossier APD devra être remis au terme du
délai indiqué dans l’acte d’engagement.
SDE76 C.C.T.P. 10 / 54
Dans tous les cas l’étude comprend également, dans les délais fixés dans l’ordre de
service :
la demande d’approbation auprès du service exploitation ERDF,
la réalisation des études d’exécution, à savoir les compléments et modifications
de l’APD tenant compte des besoins nouveaux ou complémentaires exprimés ou
conséquents de l’impossibilité d’obtenir les autorisations de passage en domaine
privé,
l’entrepreneur établit les différentes pièces constitutives du dossier et un état
récapitulatif des autorisations de passage. L’ensemble est remis au RS pour
approbation dans le délai prévu au C.C.A.P.
Les modifications en retour des dossiers article 2-II ou article 3 qui seront effectuées par
l’entreprise, sur indication du RS avant la commande de l’exécution des travaux font
partie intégrante de l’APD même si ces dernières sont à réaliser en dehors des délais de
l’ordre de service prescrit par l’acte d’engagement.
1.2.2.1 – Dossier d’autorisation de passage en domaine privé
Des autorisations peuvent être nécessaires pour l’implantation ou le passage des réseaux
publics de distribution d’électricité, l’implantation d’un poste ou la fixation de foyers
d’éclairage public et de leurs câbles d’alimentation. Elles seront demandées
impérativement avec l’APD.
L’autorisation a trait à la parcelle, quel que soit le nombre de propriétaires concernés.
Avant toute intervention auprès des personnes concernées, le Maire de la commune
intéressée par les travaux est consulté à ce sujet. La recherche de ces autorisations se fait
obligatoirement par une démarche d’un agent de l’entreprise. En cas d’échec, une
seconde visite est organisée après avoir sollicité la présence d’un représentant de la
municipalité intéressée et du RS.
Si ces démarches ou lettres n’aboutissent pas à un accord, le RS en est informé et celui-
ci juge alors de l’opportunité de l’envoi par l’entrepreneur d’une lettre recommandée
avec un accusé de réception aux propriétaires des terrains nécessitant la recherche de
l’autorisation de passage.
Quinze jours après ce dernier envoi, le RS reçoit le rapport complet des tentatives
d’obtention d’un accord amiable.
Trois exemplaires de ces conventions sont soumis à l’accord du propriétaire qui en
remettra trois exemplaires revêtus de sa signature à l’entreprise.
A l’appui de la demande d’autorisation, l’entrepreneur joint l’extrait du plan des
ouvrages, à l’échelle cadastrale, concernant la propriété intéressée. Des croquis cotés
indiquant l’emplacement et les dimensions des ouvrages projetés complètent autant que
de besoin l’information du propriétaire. Les informations transmises devront être
suffisamment précises et claires pour qu’aucune interprétation ou discussion ultérieure
ne remette en cause la validité de son contenu.
SDE76 C.C.T.P. 11 / 54
L’entrepreneur remet au RS, pour chaque commande, le dossier d’autorisation de
passage comprenant :
trois exemplaires des conventions amiables signées par les propriétaires à titre
de droit de passage, implantation de poste de transformation, surplomb,
implantation et appuis sur immeubles, élagages et abattages,
un exemplaire des reçus de remise d’extrait de plan de piquetage à l’échelle du
cadastre, signé par les propriétaires,
un état récapitulatif, qui devra comporter en regard des numéros d’ordre des
autorisations de passage, les numéros des supports, les longueurs de surplombs,
les noms des propriétaires, les numéros des parcelles intéressées et le numéro de
rue s’il existe,
une liste des refus d’autorisation en donnant toutes les indications sur les
propriétaires et les motifs du refus.
1.2.2.2 – Dossier d’autorisation de passage en domaine
communal
Des autorisations sur le domaine privé communal peuvent être nécessaires pour
l’implantation ou le passage des réseaux publics de distribution d’électricité,
l’implantation d’un poste ou la fixation de foyer d’éclairage public et de leurs câbles
d’alimentation. Elles seront demandées impérativement avec l’APD.
Les autorisations de passage sur le domaine privé communal ne font pas l’objet d’une
rémunération. Ces dernières sont réputées obtenues d’office, le projet ayant été sollicité
par les communes ou réalisé pour leur bénéfice.
1.2.2.3 – Dossier d’autorisation de reprise de branchement en
domaine privé
Les démarches de demandes d'autorisation de reprise de branchement dans les
propriétés privées, lors de travaux en souterrain, seront engagées par l’entreprise,
collectivement et individuellement, le cas échéant, avec le RS.
Un exemplaire des fiches signées par les propriétaires sera remis au RS par l'entreprise
et un autre exemplaire sera remis au propriétaire.
L’autorisation a trait à la parcelle quelque soit le nombre de propriétaires concernés.
1.2.3 – Dossiers article 2-II ou 3
L’entrepreneur établit et remet au RS, pour chaque projet de distribution publique
d’électricité, les dossiers des demandes d’autorisation de construire (article 2-II ou 3).
Le nombre d’exemplaires sera déterminé en fonction des besoins. Dans le cas de
travaux coordonnés avec les infrastructures de communication, ces dernières figureront
sur les mêmes dossiers.
SDE76 C.C.T.P. 12 / 54
Ils comprennent les pièces suivantes :
un mémoire descriptif,
un état de renseignements,
une carte de situation (à l’échelle 1/10000ème
),
un plan parcellaire comprenant le piquetage,
un plan de dépose (à l’échelle 1/1000ème
),
un tableau récapitulatif des poses et déposes,
les coupes types de tranchée utilisées pour la réalisation du chantier,
un exemplaire de l’article 2-II ou 3 au format dématérialisé.
Et éventuellement :
en 6 exemplaires les dossiers de permis de construire, et les dossiers techniques
spéciaux (traversées ou voisinages divers),
en 5 exemplaires les pièces du ou des dossiers de servitude, dressées
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur :
o notice technique et descriptive des ouvrages,
o plan parcellaire par commune,
o état parcellaire par commune précisant la nature et l’étendue des
servitudes.
L’ensemble des plans article 2-II ou 3 sont à remettre en format couleur.
Le RS diffuse aux différents concessionnaires ou propriétaires de réseaux et voirie
l’article 2-II ou 3. Le RS collecte les réponses et les éventuelles demandes de
modification de tracé de ces derniers.
S’il y a demande de modifications, le RS transmet la demande du concessionnaire
concerné à l’entrepreneur pour modification de l’APD en vue de la réalisation des
travaux dans le délai prévu au CCAP.
Le délai demandé dans l’acte d’engagement commence à la date fixée par le RS
dans l’ordre de service. Il prend fin avec la remise de l’article 2-II ou 3 au RS
complet comme décrit ci-dessus. Au plus tard, le dossier article 2-II ou 3 devra être
remis au terme du délai indiqué dans l’acte d’engagement.
1.3 – Réalisation des travaux
1.3.1 – Programmation des travaux
Après diffusion de l’article 2-II ou 3 et les éventuelles modifications de l’APD
nécessaires, le RS définit la période d’intervention de l’entreprise en fonction des
impératifs du SDE76 et de la commune. Il sollicite l’entrepreneur sur la base de ces
éléments pour que ce dernier lui remette le planning prévisionnel des travaux. Le RS se
basera sur ledit planning pour préparer les bons de commande nécessaires à l’opération.
Dans les opérations concernées par les réseaux de distribution publique d’électricité,
pour préparer son planning, l’entrepreneur prendra la date d’accès au réseau auprès du
BCE ERDF puis effectuera un rétro planning en précisant son mode opératoire pour
définir la date de début de chantier. Les dates d’intervention devront convenir à la
commune.
Le rétro planning devra prendre en compte une marge de temps suffisante pour
permettre le maintien des dates d’accès au réseau.
SDE76 C.C.T.P. 13 / 54
Dans les opérations non concernées par le réseau de distribution publique d’électricité,
l’entrepreneur et le RS conviendront des dates de début d’intervention en accord avec la
commune.
Une fois le bon de commande passé et la date d’intervention définie, le RS effectue les
demandes de permissions de voirie nécessaires à la réalisation de l’opération.
1.3.2 – Consistance et étendue de la prestation
préalablement à l’exécution des travaux, suite à la déclaration d’intention de
commencement de travaux, l’entreprise devra, pour chacun des ouvrages
souterrains en service, identifier, procéder à un marquage ou un piquetage au sol
permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l’ouvrage
et le cas échéant la localisation des points singuliers, tels que les affleurements,
les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une
sensibilité particulière. Le marquage sera effectué en présence des
concessionnaires invités sur place (quelque soit le nombre de rendez-vous
nécessaires),
le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans
l’emprise ou à moins de 2 m en planimétrie de l’emprise des travaux,
la signalisation de chantier durant toute la période d’intervention,
la protection du chantier durant toute la période d’intervention,
la matérialisation définitive sur le terrain du tracé des lignes et de l’emplacement
des appuis jusqu’à l’exécution des travaux,
la pose de panneaux à l’entrée et à la sortie du chantier, dès commencement des
travaux, mentionnant le nom du maître d’ouvrage et le plan de financement du
chantier (remis par le RS),
la réalisation des sondages nécessaires à une exécution en toute sécurité des
travaux,
l’exécution des fouilles, y compris les étaiements nécessaires pour les supports
canalisations et ouvrages annexes et les remblaiements avec des matériaux
appropriés,
la fourniture et la pose des supports, des conducteurs et les raccordements aux
réseaux existants,
les abattages et élagages des plantations voisines des conducteurs,
la fourniture et la pose des transformateurs, interrupteurs aériens, disjoncteurs,
des postes de transformation sous capot,
la fourniture, la construction ou la mise en place des cabines pour postes de
transformation,
la fourniture et la pose des ouvrages annexes ou spéciaux (coffrets de
commandes, tableaux de comptage, relais, etc.),
la réalisation des tranchées, fourniture et pose des conducteurs et les
raccordements aux réseaux existants,
la remise en état provisoire des chaussées, trottoirs et accotements ; leur
entretien jusqu’à la réfection définitive,
la remise en état des terrains, propriétés privées, clôtures, murs, toitures, etc.,
endommagés, démolis ou modifiés pour permettre l’installation des ouvrages,
la réfection définitive des sols, à l’identique,
le transport vers les décharges agréées des matériels ou matériaux reconnus
impropres,
la réutilisation du matériel récupéré mis à disposition par le maître d’ouvrage,
la pose et/ou la fourniture du matériel nécessaire à la réalisation des travaux de
génie civil de communication.
SDE76 C.C.T.P. 14 / 54
1.3.3 – Prise en charge, manutention et conservation des
matériels et matériaux neufs ou de récupération fournis
par le maître d’ouvrage
La réutilisation du matériel déposé est interdite sans autorisation spéciale du RS.
Le SDE76 se laisse la possibilité en cours de marché d’acheter directement des
matériels quelle qu’en soit la quantité, la nature et sans avoir à en justifier les raisons.
L’entrepreneur ne pourra argumenter d’un quelconque préjudice.
Peuvent être concernés, sans que la liste soit exhaustive, les matériels d’éclairage public
comme les mâts, lanternes, crosses, horloges, les transformateurs et leur enveloppe. A
priori, les matériels les plus couramment installés.
Tous ces matériels susceptibles d’être fournis par le SDE76 seront livrés par le
fournisseur mandaté soit sur le chantier soit sur le parc de l’entreprise. Il appartiendra à
l’entreprise chargée de l’installation de ces fournitures, de les prendre en charge en les
réceptionnant, en visant les bons de réception, en refusant éventuellement le produit
livré, en émettant des réserves.
1.3.4 – Travaux sous tension en basse tension
En basse tension, les travaux sont effectués sous tension, sauf impossibilité majeure.
L’entrepreneur demande au concessionnaire l’autorisation de travailler sous tension
(A.T.S.T.) auprès du bureau d’exploitation d’ERDF puis présente au RS un mode
opératoire détaillé incluant la date de raccordement au réseau de distribution publique
électrique et un rétro-planning conforme aux délais d’exécution prévus à l’acte
d’engagement préalablement à la commande.
1.3.5 – Travaux hors tension en basse tension
Si une demande d’intervention hors tension est sollicitée par le bureau d’exploitation
d’ERDF auprès du RS dans le cadre de la consultation du dossier administratif, la
programmation des coupures est établie d’un commun accord entre le bureau
d’exploitation d’ERDF et l’entrepreneur. L’entrepreneur présente au RS un rétro-
planning conforme aux délais d’exécution prévus à l’acte d’engagement incluant la date
de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité.
1.3.6 – Raccordement au réseau moyenne tension (HTA)
Les travaux de raccordement au réseau moyenne tension peuvent être effectués sous
tension par les services d’ERDF, conformément aux dispositions de l’annexe 1 relative
aux prestations TST HTA, sauf indication complémentaire du RS.
1.3.7 – Début des travaux
L’exécution des travaux fait l’objet d’un bon de commande "Travaux". Les travaux ne
peuvent commencer avant la fin des consultations réglementaires prévues par les
articles 2-II ou 3. Ils doivent avoir fait l’objet d’une déclaration de commencement des
travaux (D.I.C.T.) conformément à la réglementation. L’ensemble des prestations doit
être exécuté dans le délai prévu à l’acte d’engagement.
SDE76 C.C.T.P. 15 / 54
Cependant, avant toute intervention d’un de ses agents, tant au stade de l’étude qu’au
stade de la réalisation, l’entreprise doit aviser le Maire de la commune intéressée, lui
communiquer la liste des propriétaires et locataires concernés par le passage des réseaux
et fournir à sa demande tous renseignements d’ordre technique (à l’exclusion de ceux
d’ordre financier qui sont du domaine du RS). Pour chaque chantier, il désigne
également un interlocuteur direct présent sur ce chantier.
L’entrepreneur ne peut recevoir, directement des élus, des ordres concernant la
modification d’un projet.
1.3.8 – Mise à disposition d’ouvrage
Le responsable du chantier (représentant de l’entreprise) doit, dès que les travaux sont
réalisés, rédiger et remettre au RS une "Attestation d’Achèvement de Travaux" (A.A.T.)
qui matérialise le transfert de responsabilité de l’entreprise vers le RS (article 41.1 du
C.C.A.G. travaux).
Par ce document, l’entreprise atteste que les travaux sont conformes aux règles
constructives en vigueur (Normes NF, arrêté), aux règles de l’art et à la commande
passée.
1.3.9 – Contrôle des travaux
Le RS, le distributeur, le coordonnateur, les services chargés du contrôle des
distributions d’énergie électrique, ainsi que le ou les représentants de la commune, ont
un droit d’accès permanent sur les chantiers.
Pour faciliter les opérations de contrôle et d'essais et pour coordonner les interventions
des différents services et entreprises intéressés par les travaux, l’entrepreneur fournit au
RS :
chaque dernier jour non férié de la semaine, l’état (même "néant") des travaux
qui seront entrepris dans le courant de la semaine suivante,
avant le commencement des travaux, l’avis d’ouverture de chantier avec sa
durée prévisionnelle,
dès la fin du chantier, l’avis de fin de chantier et la demande de réception.
Si l’entrepreneur ne se conforme pas à ces prescriptions, sans dérogation spéciale, le RS
peut demander de rouvrir les fouilles pour contrôle ou pour modifications des ouvrages
et, ce, à la seule charge financière de l’entreprise.
L’entrepreneur ne peut recevoir d’ordre des agents d’ERDF que pendant l’exécution de
travaux comportant la consignation de lignes électriques existantes et dans l’exécution
de travaux sous tension conformément aux dispositions de la norme UTE C 18-510.
Ces ordres ne peuvent porter que sur les modalités d’intervention.
En aucun cas l’entrepreneur ne peut satisfaire une demande d’ERDF concernant la
modification d’un projet sans en être autorisé au préalable par le RS.
SDE76 C.C.T.P. 16 / 54
1.4 – Dossier des Ouvrages Construits (DOC)
L’entrepreneur établit le dossier des ouvrages construits pour chaque ouvrage réalisé
sous la maitrise d’ouvrage ou maitrise d’ouvrage déléguée du SDE76.
Le dossier des ouvrages construits est composé a minima des éléments suivants :
Pour les réseaux électriques :
page de garde,
plan de situation à l’échelle 1/10000ème
,
schéma électrique et repérage des ouvrages,
tableau des terres avec les valeurs réelles mesurées après travaux,
tableau des conducteurs posés et déposés,
tableau de traçabilité des accessoires complété avec les références (marques et
numéro d’identification) ainsi que le nom de l’opérateur,
copie de la « fiche de suivi des transformateurs HTA-BT » dûment complétée (le
cas échéant) et/ou bon de destruction du transformateur déposé (le cas échéant),
en cas de travaux aérien, le plan validé conforme,
plan géoréférencé des ouvrages construits (réseaux et matériel EP),
conventions et servitudes de passage,
le rapport des essais de compactage,
facture d’avoir pour le rachat des fils cuivre le cas échant.
Pour l’éclairage public :
page de garde,
plan de situation à l’échelle 1/10000ème
,
tableau du matériel posé (type de lanterne et marque, puissance de la lampe et
marque, longueur de crosse, marque modèle mât avec hauteur et RAL,…),
tableau des terres avec les valeurs réelles mesurées après travaux,
tableau des conducteurs posés et déposés,
tableau des mesures d’intensité avant et après travaux par armoire de commande,
photo armoire porte ouverte avant et après travaux,
plan géoréférencé des ouvrages construits,
le rapport des essais de compactage,
schéma électrique de l’armoire,
consuel.
Pour le génie civil de télécommunication :
page de garde,
la qualification de la convention de génie civil de télécommunication et sa date
de validation par Orange,
plan de situation à l’échelle 1/10000ème
,
tableau du matériel posé (fourreaux, chambres, regards,…),
le schéma d’alvéolage (ou photo) et le PV d’essai de mandrinage,
le certificat de conformité,
photo de chaque chambre posée ouverte et fermée,
plan géoréférencé des ouvrages construits,
le rapport des essais de compactage.
Les DOC doivent être remis en :
5 exemplaires pour les réseaux de distribution publique d’électricité,
4 exemplaires pour les réseaux et matériel d’éclairage public.
Pour les DOC de génie civil de communications électroniques, le nombre d’exemplaires
à remettre sera celui du réseau principal associé de l’affaire.
SDE76 C.C.T.P. 17 / 54
1.4.1 – Le Plan Géoréférencé des Ouvrages Construits (PGOC)
Le plan géoréférencé des ouvrages construits est le plan du relevé topographique des
ouvrages réalisés. Il est le fruit d’un levé géoréférencé fouille ouverte des ouvrages
construits. Il doit garantir un positionnement géoréférencé des ouvrages relevé en classe
A (voir décret).
Le PGCO est constitué des trois éléments suivants :
un fichier DGN du levé des ouvrages (format Microstation V8, le tracé des
points levés, une projection RGF93 CC50),
un fichier Excel présentant un listing de tous les points levés avec la description
de chaque point (ou .csv),
un fichier PDF du plan des ouvrages à l’échelle 1/200ème
et ce même fichier
imprimé en couleur et en 5 exemplaires.
1.4.2 – Aptitudes à réaliser le PGOC
Pour prétendre à l’établissement d’un PGOC, l’entrepreneur doit se trouver dans l’une
des situations suivantes :
l’entrepreneur possède l’aptitude Carto V3 ERDF ou équivalent en cours de
validité,
l’entrepreneur fait appel à un sous-traitant possédant Carto V3 ERDF ou
équivalent en cours de validité,
l’entrepreneur s’engage à passer avec succès un programme de qualification
Carto V3 ERDF ou équivalent pour le début d’exécution du marché.
1.4.3 – Règles à respecter concernant le levé topographique
d’ouvrages souterrains
1.4.3.1 – Respect des modalités d’acquisition
Afin de permettre le report cartographique de tous les ouvrages électriques sous
concession ERDF (réseaux, branchements, fourreaux, émergences et accessoires et
éventuellement d’autres réseaux particuliers), l’entrepreneur devra lever tous les
éléments constitutifs permettant de construire leur tracé. Les éléments levés doivent
permettre une restitution géoréférencée du positionnement dans les trois axes (X, Y, Z)
en classe A de la totalité de l’ouvrage (linéaires et ponctuels) construit ou modifié.
L’acquisition 3D des points sur le terrain doit permettre la reconstitution cartographique
de l’ouvrage conforme à la réalité du terrain. Ainsi, une acquisition topographique des
ouvrages lorsque ces derniers sont visibles (fouille ouverte) est exigée. Le levé par
détection électromagnétique sera réservé exclusivement aux cas de travaux sans
ouverture de fouille.
Les points topographiques levés et géoréférencés permettant la construction de
l’ouvrage lors du report cartographique seront représentés par un « PTRL » (PoinT de
Réseau Levé). Le nombre de PTRL doit être suffisant pour décrire la réalité du
positionnement de l’ouvrage, notamment aux points singuliers (changement de direction
et changement de pente). Une attention particulière doit être portée aux portions de
l’ouvrage décrivant une courbe. D’une manière générale, on référencera un PTRL tous
les 10 m en ligne droite et tous les 0,80 m en courbe.
SDE76 C.C.T.P. 18 / 54
Pour les câbles et les fourreaux, les informations levées doivent correspondre au
positionnement de la génératrice supérieure.
Pour les affleurants, les points levés doivent correspondre à l’emprise de l’affleurant au
sol au niveau le plus bas. Par exemple, un poste devra être levé par les 4 points
définissant son emprise au sol.
Il est demandé aussi à l’entrepreneur d’indiquer l’information des profondeurs de câbles
ou fourreaux lorsque la hauteur de couverture est « atypique » par rapport à la
réglementation en vigueur (norme UTE C 11.001). La hauteur de couverture est à
mesurer à compter de la génératrice supérieure du câble, fourreau, branchement, ou à
compter du haut de l’accessoire après pose.
1.4.3.2 – Respect des exigences en matière de levé
topographique
L’entrepreneur livrera les données topographiques dans la projection du système
RGF93 conique conforme 50.
1.4.4 – Règles à respecter pour la constitution de la
représentation graphique du tracé des ouvrages
construits
Quels que soient le format et la norme de la représentation graphique du tracé des
ouvrages (DGN, PDF du plan informatisé géoréférencé, croquis au format PDF,…), le
contenu de cette représentation graphique doit respecter certaines règles de constitution.
1.4.4.1 – Le fond de plan
Le tracé des ouvrages aura pour support un fond de plan géoréférencé si ce dernier est
disponible au moment des travaux. Dans le cas contraire, des éléments intelligibles et
sans équivoque de l’environnement de l’emprise des travaux devront être géoréférencés
(bâtis, affleurants, …) et représentés sur le plan afin de permettre une lecture et
exploitation du plan par le SDE76 et son concessionnaire.
1.4.4.2 – Identification des ouvrages
Outre la justesse du positionnement géoréférencé des ouvrages, le tracé des réseaux et
branchements doit être clair et sans équivoque. Le tracé doit mentionner le type
d’énergie des réseaux (BT, HTA, EP, FT, …), l’identification des branchements et des
protections mécaniques (tels que les fourreaux). Les branchements doivent être
rattachés au réseau principal bien identifié.
Concernant les éléments ponctuels (accessoires, affleurants, …), ils seront eux aussi
représentés de façon claire et sans équivoque. Les symboles de représentation pourront
s’inspirer des normes de confection des plans V2+ et V3 d’ERDF.
SDE76 C.C.T.P. 19 / 54
1.4.4.3 – Identification des points levés
Les points topographiques levés devront être symbolisés par un « PTRL ». Ces
« PTRL » devront obligatoirement se situer sur le tracé de l’ouvrage levé correspondant
(linéaire et éléments ponctuels). Le report des ouvrages objets des travaux ne devra être
source d’aucune ambiguïté de lecture. La position de chaque « PTRL » doit permettre
une identification claire de l’élément de l’ouvrage qu’il représente : le centre du
symbole doit être sur la ligne du réseau qu’il représente, idéalement être accroché au
linéaire, ou sur l’objet (accessoires, affleurants, …) qu’il représente, à l’endroit de la
prise du point. Toute ambiguïté de lecture du report des ouvrages sera considérée
comme une non-conformité. Les « PTRL » seront accompagnés de l’information
textuelle de l’altimétrie exprimée en mètre avec deux chiffres après la virgule. Les
profondeurs atypiques à reporter s’écrivent entre parenthèses, en mètre avec 2 décimales
et sont assimilées à des textes du réseau auquel elles se rapportent. Le numéro
d’identifiant du « PTRL » sera aussi une information à reporter sur le plan.
Les « PTRL » doivent être recensés par couche indépendante afin de permettre une
lecture simple ou superposée des différents réseaux et de pouvoir les dissocier du fond
de plan.
1.4.4.4 – Cotations planimétriques calculées (non levées)
Aux quelques « PTRL » cités ci-après, devront être associés des cotations
planimétriques par rapport à un élément du fond de plan, obtenues par calcul
informatique sur les coordonnées. Les « PTRL » concernés sont ceux permettant de
positionner les accessoires des ouvrages, les émergences d’ouvrages ainsi que le début
du tracé des ouvrages enterrés à proximité de ces émergences et sur les changements de
direction et pentes importantes.
Dans le cas où le fond de plan n’est pas disponible dans sa totalité, les cotations auront
pour support les éléments du fond de plan relevés décrits dans le chapitre 1.4.4.1.
1.4.4.5 – Encarts de détails
Dans le cas de représentation d’ouvrages complexes telles que les nappes de câbles ou
de fourreaux, le plan devra comporter des encarts de détails afin de rendre exploitable et
compréhensible la représentation des ouvrages levés. Ces encarts de détails peuvent être
de trois types :
coupe tranchée : la coupe de tranchée permet d’expliciter la représentation des
nappes de câbles empilées. La confection de la coupe peut s’inspirer de celle
définie dans les normes cartographiques V2+ et V3 d’ERDF,
loupes : aucun encart de détails ne doit être utilisé pour compléter la planimétrie
du réseau. Les loupes sont des agrandissements de parties existantes du plan qui
peuvent être complétées de texte,
toute autre représentation de détail non planimétrique permettant la
compréhension du plan.
L’emprise des nappes de câbles pourra aussi être reportée.
SDE76 C.C.T.P. 20 / 54
ARTICLE 2 - RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D’ELECTRICITE
2.1 – Réseaux aériens
2.1.1 – Conditions générales d’établissement des réseaux de
distribution publique d’électricité aériens
Les réseaux électriques aériens, de distribution publique ou non, sont réalisés suivant les
prescriptions du chapitre 3 de la NF C 11.201.
2.1.2 – Spécification des matériels
2.1.2.1 – Poteaux en béton
L’entrepreneur soumettra pour accord au RS l’origine des poteaux.
Si, exceptionnellement, il est fait usage de poteaux teintés, leur teinte est définie dans la
commande. Ils sont prioritairement de classe D et appartiennent à la grille complète des
efforts normalisés en application de la norme C 11.201.
2.1.2.2 – Poteaux en bois
L’entrepreneur soumettra pour accord au RS l’origine des poteaux.
Les efforts des poteaux seront calculés en application de la norme C11.201.
2.1.2.3 – Potelets, pylônes métalliques et ferrures
Les dessins et notes de calcul des éléments, hors normes, sont soumis au RS. La protection
contre la corrosion est assurée par une galvanisation conforme aux règles en vigueur
(Norme UTE C 66.400).
Aucun usinage n’est toléré après galvanisation.
2.1.2.4 – Conducteurs pour réseaux aériens
Les caractéristiques des câbles sont celles définies aux articles 3.6.1 et 3.6.2 de la norme NF
C 11.201.
2.1.3 – Réalisation des réseaux aériens
2.1.3.1 – Réalisation des réseaux à haute tension
2.1.3.1.1 – Caractéristiques générales des lignes
haute tension
2.1.3.1.1.1 – Conducteurs
Les conducteurs nus des lignes haute tension aérienne sont exclusivement en alliage
d’aluminium 54,6 mm² conformément à l’article 3.6.2.1 de la NF C 11.201 et
exceptionnellement 75,5 mm² conformément à l’article 3.6.2.2 de la NF C 11.201.
SDE76 C.C.T.P. 21 / 54
Conditions d’établissement des lignes HTA sur armements rigides.
Surcharge
symétrique retenue
Référence du
câble
Tension de
définition à 15° C
Portée
maxi
Tension de
définition à 15° C
Portée
maxi
1 et 3 kg/m ASTER 54,6 16 N/mm² 80 m 23 N/mm² 110 m ZVN
2.1.3.1.1.2 - Isolateurs
Les lignes en Aster 54,6 mm² sont équipées d’isolateurs rigides dans les parcours
rectilignes et dans les angles au plus égaux à 30 grades.
Sur ces lignes les isolateurs suspendus ne sont utilisés que pour les arrêts, semi-arrêts et
les renvois.
Les lignes en Aster 75 mm² sont établies sur isolateurs suspendus.
2.1.3.1.1.3 – Type d’armements
L’armement normal des lignes haute tension est l’armement alterné (figures de l’annexe
5 de la NF C 11.201). Les armements en nappe triangle, drapeau ou voûte rigide, ne
sont utilisés qu’exceptionnellement.
L’armement nappe-voûte (figure de l’annexe 5 de la NF C 11.201) n’est pas autorisé
pour la construction des lignes neuves en 54,6 mm². Son utilisation ne peut être prévue
que pour des lignes établies en 75,5 mm² ou sur des supports à inclure dans une ligne
existante qui comporte ce type d’armement.
2.1.3.1.1.4 - Portées
Le maintien en bon état des conducteurs s’étant révélé comme l’élément primordial de
la résistance mécanique des réseaux, il y a lieu d’adopter des dispositions réduisant leur
fatigue et les risques de détérioration à la suite d’amorçage.
Ces considérations ont conduit, d’une part, à limiter dans la mesure du possible les
portées des lignes haute tension et, d’autre part, de fixer des écartements de conducteurs
supérieurs à ceux imposés par la C 11.201. La longueur des portées sera aussi régulière
que possible et la portée moyenne établie en 54,6 mm² sur le domaine publique ne devra
pas excéder 80 m.
En terrain privé, les contraintes imposées par la nécessité de s’adapter au plan
parcellaire peuvent, cependant, conduire à adopter des portées plus longues limitées à
110 m pour le 54,6 mm².
La réalisation de portées supérieures à 110 m conclut à l’utilisation exclusive de
l’ASTER 75 mm² sur isolateurs suspendus.
2.1.3.1.1.5 – Ecartement des conducteurs
Les écartements des conducteurs des lignes en Aster 54,6 mm² sont ceux qui résultent
du tableau suivant :
Armement alterne type A 70 Portée au plus de 80 m Portée supérieure à 80 m
et jusqu'à 110 m
Ecartement supérieur 105 cm 105 cm
Ecartement inférieur 70 cm 105 cm
SDE76 C.C.T.P. 22 / 54
Dans le cas exceptionnel d’un départ réalisé sur un support existant armé en drapeau
avec écartement inférieur à 105 cm, la première portée est limitée à 50 m.
La confection d’un départ sur un support existant comportant un armement alterne
implique la modification de cet armement.
2.1.3.1.2 – Hypothèses de calcul des efforts mécaniques
2.1.3.1.2.1 – Lignes secondaires
Il est tenu compte de surcharges verticales symétriques de 1 kg par mètre de
conducteurs dues à la formation de manchons de neige, givre ou verglas, et d’une
surcharge dissymétrique de 10 kg par mètre.
2.1.3.1.2.2 – Lignes principales
L’introduction d’un support de dérivation dans ces lignes ne doit pas altérer leurs
caractéristiques mécaniques.
Pour la ligne principale, la surcharge verticale due au givre, à prendre en compte est de :
3 kg par mètre de conducteurs pour le 148 mm² ASTER,
2 kg par mètre de conducteur pour le 75 mm² ASTER.
Sections des conducteurs de la ligne
principale en mm² 148 75
Effort minimum du support de départ en arrêt sur
la dérivation, en daN 1 600 (Classe D) 1 600 (Classe D)
2.1.3.1.3 – Mise en œuvre
2.1.3.1.3.1 – Support de dérivation
Pour limiter le nombre de poteaux et conserver les caractéristiques mécaniques de la
ligne existante, une dérivation de ligne se fait de préférence à l’emplacement d’un
support existant.
Si les caractéristiques du support existant permettent son utilisation à cet effet et si les
conditions de hauteur fixées par la réglementation sont respectées, l’armement en place
de la ligne principale est conservé, sous réserve qu’il soit de type nappe ou voûte.
Dans les autres cas, la ligne principale est disposée en nappe ou voûte, sauf si des
conditions particulières imposent un armement en drapeau. A cette occasion, il est
nécessaire de créer un nouveau point d’ancrage distinct de l’armement existant.
2.1.3.1.3.2 – Supports d’interrupteurs aériens
Les interrupteurs aériens sont disposés sur des supports en arrêt de classe D de 500 daN
pour les interrupteurs de type I et de 1000 daN pour les interrupteurs de type II.
Un croquis coté est joint au dossier administratif. Il indique sa position exacte, l’emprise
du support, de sa dalle de manœuvre et de la saillie de cette dernière.
SDE76 C.C.T.P. 23 / 54
Dans la mesure où la sécurité des usagers du domaine public est respectée, la dalle de
manœuvre des interrupteurs aériens est disposée à partir du côté du support opposé à
celui qui voisine la limite et perpendiculairement à cette dernière (voir schéma ci-
dessous).
limite séparative
Disposition conseillée Disposition à adopter en présence de fossé
Si la dalle de manœuvre est située sur un trottoir revêtu, sa saillie est limitée à 0,02 m et
des plans inclinés la raccordent au plan du trottoir.
2.1.3.1.3.3 – Ferrures d’arrêt des lignes haute tension en
54 mm
L’arrêt s’effectue sur une poutre rigide associée à un système à déformation contrôlée,
constitué de trois Dispositifs à Allongement Contrôlé (D.A.C.).
Cas particuliers :
une portée comprise entre 2 arrêts (y compris arrêt sur IACM) ne sera équipée
que d’un seul jeu de D.A.C.,
une portée courte ( 25 m) comprise entre deux arrêts sera traitée de préférence
en portée détendue sans mise en œuvre de D.A.C.
2.1.3.1.3.4 – Accessoires de ligne haute tension en
conducteurs aériens isolés
Les jonctions de câbles aériens isolés pour ligne haute tension se font en pleine portée.
L’amarrage sur les supports, aux angles supérieurs à 45°, se fait par l’intermédiaire de
deux ancrages.
2.1.3.1.3.5 – Mise à la terre des masses
interrupteur aérien, au plus égale à 60 ohms,
parafoudres extrémités de câbles, au plus égale à 30 ohms,
masses des postes, au plus égale à 30 ohms.
2.1.3.1.3.6 – Protection Avifaune
Le cas échéant, l’entrepreneur prendre les dispositions nécessaires pour assurer la
protection avifaune et préserver l’intégrité des réseaux HTA (exemple : travaux en zone
Natura2000).
dalle de manœuvre
support support
SDE76 C.C.T.P. 24 / 54
2.1.3.2 – Réalisation des réseaux à basse tension
2.1.3.2.1 – Caractéristiques générales des lignes basse
tension
Composition des torsades :
Seuls les conducteurs isolés et assemblés en faisceau d’une section égale ou supérieure
à 3 x 70² + N seront utilisés pour la conception des lignes.
2.1.3.2.2 – Hypothèses de calcul des efforts mécaniques
Pour l’application du paragraphe 3.2.1 de la C 11.201, il n’est pas tenu compte de
l’hypothèse d’une surcharge due au givre. Les pressions du vent sont celles de la zone à
vent normal.
2.1.3.2.3 – Mise en œuvre
2.1.3.2.3.1 – Mode de pose et section des réseaux en
conducteurs isolés
Lors de la préparation de l’APS ou de l’APD, le RS précise les tronçons de réseau à
installer soit sur poteaux, soit posés sur façade et les sections des conducteurs.
2.1.3.2.3.2 – Mise à la terre du neutre
2.1.3.2.3.2.1 – Points de mise à la terre du neutre
Les points de mise à la terre du neutre sont limités à ceux qui découlent de la stricte
application de l’article 3.8 NF C 11.201.
D’une façon générale, ces derniers ne se situent pas au poste lui-même et doivent être
électriquement indépendants de la terre des masses du poste par éloignement en respectant
un coefficient de couplage inférieur à 15% (minimum 15 m pour un terrain de résistivité
moyenne).
En particulier, tant que cette règle est respectée, il n’y a pas lieu de prévoir une mise à la
terre du neutre :
systématiquement à chaque extrémité de réseau,
systématiquement à chaque point de coupure,
de part et d’autre d’un poste H61 situé en passage sur le réseau BT.
Toutefois, tout départ de réseau BT aérien de plus de deux portées comporte au moins
deux terres.
En outre, chaque départ BT aérien, issu d’un poste cabine ou d’un H61 160 KVA, est
considéré comme un réseau et son neutre est mis à la terre dans les conditions définies
ci-dessus.
Les mises à la terre du neutre de départs BT différents, ne peuvent être réalisées sur un
même support.
Dans le cas d'un H61 alimentant un abonné unique, une amorce de réseau souterrain
sera réalisée jusqu’au droit de la parcelle et la mise à la terre sera réalisée côté
utilisateur dans le coffret de réseau. Sa valeur ne devra pas excéder 30 ohms.
SDE76 C.C.T.P. 25 / 54
2.1.3.2.3.2.2 – Valeurs des mises à la terre du neutre
La valeur globale de la terre du neutre ne devra pas excéder 15 ohms et chaque terre du
neutre doit avoir au plus une valeur de 100 ohms.
2.1.3.2.3.3 – Points de coupure des réseaux basse tension
Ces points désignent des extrémités contiguës de réseau basse tension. Leur
emplacement est précisé par le RS lors de l’établissement de l’APS ou de l’APD.
Ces points de coupure peuvent être réalisés sur un support commun aux deux réseaux,
donc sans portée " neutralisée".
Si les conducteurs sont nus et si le support commun est en alignement, on utilise des
ferrures d’arrêt type AD. Avec des conducteurs nus et un support en arrêt, on utilise des
ferrures d’arrêt de type ED ou ES fixées de part et d’autre du support.
La pose de cadres situés dans le plan des conducteurs de part et d’autre du support est à
proscrire.
2.1.3.2.3.4 – Ancrage des faisceaux de conducteurs isolés
basse tension
L’utilisation des tendeurs de réglage est interdite.
2.1.3.2.3.5 – Passage des câbles de branchement dans les
massifs de supports
Deux réservations constituées de fourreaux aiguillés en polyéthylène rouge de 90,
obturés en leurs extrémités, sont disposées dans chaque massif de support neuf.
2.1.3.2.3.6 – Remplacement de réseaux en conducteurs
nus par des réseaux en conducteurs isolés
Lors du remplacement de réseaux en conducteurs nus par des réseaux en conducteurs
isolés, les branchements aériens en conducteurs nus doivent également être modifiés.
L’intervention de l’entreprise pour le compte du SDE76, au niveau de ces
branchements, est strictement limitée à :
la dépose des conducteurs aériens de branchements existants,
la fourniture, l’ancrage et la pose des conducteurs isolés de la partie aérienne du
branchement,
le raccordement du câble à chaque extrémité.
2.1.3.2.3.7 – Supports de lignes BT existantes à renforcer
L’effort des supports doit permettre la dépose des branchements aériens existants sans
compromettre la tenue du réseau. Cet effort est déterminé en tenant compte d’un effort
forfaitaire supplémentaire de 40 daN lorsque les branchements ne comportent que 2
conducteurs, et de 60 daN quand un au moins des branchements a 4 conducteurs.
SDE76 C.C.T.P. 26 / 54
2.1.3.2.3.8 – Zones exposées à la foudre
Il n’y a pas lieu d’appliquer de dispositions particulières (arrêté interministériel du 17
mai 2001) pour les zones plus sensibles.
2.1.3.2.3.9 – Branchement BT sur supports de postes H61
Les modifications apportées à la conception de ces postes H61 autorisent la réalisation
d’un branchement BT. La pose de supports à proximité d’un H61 à seule fin de
reprendre un branchement ou de créer une portée BT est donc à proscrire.
2.1.3.3 – Réalisation des lignes mixtes HTA-BTA
Les tronçons de lignes comportant à la fois des conducteurs de première catégorie et de
deuxième catégorie sont désignés à l’occasion de l’APS.
2.1.3.4 – Réalisation des lignes basse tension et
télécommunications sur supports communs
Les tronçons de ligne basse tension, supportant également des conducteurs de
télécommunication, sont désignés pour chaque commande par le RS.
2.1.4– Dispositions communes
2.1.4.1 – Transport de poteaux et stockage provisoire
Le traînage des supports sur le sol est interdit.
Le dépôt temporaire de support ou de candélabre en bord des voies de circulation est
soumis à l’accord de l’autorité compétente. Ces dépôts temporaires feront l’objet d’un
balisage conformément à la réglementation en vigueur.
2.1.4.2 – Abattages et élagages
Les distances à respecter sont celles indiquées au paragraphe 3.2.4.6.1.1 de la norme C
11.201, sauf celles concernant les lignes haute tension en conducteurs nus sur isolateurs
rigides et en cas d’arbres de hauteur supérieure aux conducteurs. Dans ce cas, la
distance de 4 m est portée à 5 m comme s’il s’agissait de ligne sur isolateurs suspendus.
Dans le cas de lignes à haute tension en conducteurs isolés, les distances à respecter sont
celles spécifiées à l’article 3.2.4.6.2 de la NF C 11.201.
Exceptionnellement, dans un site à protéger, les lignes en conducteurs isolés peuvent
être surplombées par des frondaisons. Il ne doit en résulter, par vent, ni entassement de
neige ou givre, ni frottement, ni surcharges sur les câbles.
Les interventions d’abattages et d’élagages doivent être conformes aux dispositions du
code forestier, du code rural et des arrêtés préfectoraux fixant les conditions dans
lesquelles des feux peuvent être allumés.
L’importance (longueur, largeur) des abattages et élagages projetés doit figurer sur les
plans joints aux dossiers administratifs.
SDE76 C.C.T.P. 27 / 54
Les abattages et élagages sont exécutés de la façon suivante :
terrains boisés : sauf spécification plus contraignante du RS, les troncs de bois
d’œuvre ébranchés, et le bois de chauffage mis en stère en tronçons de 50 cm ou
1 mètre suivant la demande du propriétaire en bordure de la saignée aménagée
pour la ligne, sont laissés sur place à disposition du propriétaire,
terrains non boisés (cultures, vergers, jardins, accotements) : sauf spécification
plus contraignante du RS, les branchages sont évacués ; les bois de chauffage
sont coupés et mis en stères en tronçons de 50 cm ou 1 mètre suivant la demande
du propriétaire. Les troncs de bois d’œuvre ébranchés sont dégagés des
passages. L’ensemble est laissé sur place à disposition du propriétaire,
haies vives : si la base des haies est située à l’intérieur des plans définis à
l’article 3.2.4.6.1 de la norme C 11.201, un simple élagage n’est pas suffisant.
Dans ce cas, les haies étroites comportant les essences du type « épine » sont
coupées à hauteur d’homme ; les haies dites « de pied » ou haies de talus,
constituées de branchages issus de souches au ras du sol sont abattues.
Les fils de clôture qui sont rompus lors des travaux sont réparés.
2.1.4.3 – Intervention sur les réseaux de télécommunications
électroniques
Les agents amenés à intervenir sur les réseaux Orange ou d’un autre opérateur dans le
cadre de modifications mineures, sont obligatoirement formés pour ce type
d’intervention.
2.1.4.4 – Traitement des supports déposés et des déblais
L’entrepreneur est tenu d’évacuer, dès leur extraction, les supports déposés et les
déblais dans des lieux autorisés à cet effet conformément à la réglementation
actuellement en vigueur. La recherche de ces sites est faite par l’entrepreneur et les frais
éventuels de mise en décharge incombent à ce dernier. Toute cession, même gratuite,
est interdite.
2.1.5 – Réalisation d’ouvrages divers
2.1.5.1 – Mise à la terre existante sur un support à déposer
Un support existant de réseau qui doit être remplacé pour des raisons d’ordre
mécanique, peut comporter une mise à la terre de masse ou du neutre ; dans ce cas, la
mise à la terre est reprise à l’identique.
SDE76 C.C.T.P. 28 / 54
2.1.5.2 – Remplacement d’un poste sur poteau par une cabine
basse
Pour effectuer la R.A.S. HTA, le support du H61 est conservé avec sa traverse.
Les éventuels éclateurs sont remplacés par des parafoudres.
Le raccordement au réseau se fait par l’intermédiaire d’un raccord à broche (manchons
existants) ou d’un raccord de dérivation (pinces d’ancrage existantes). Les conducteurs
BT nus éventuels sont éliminés de ce support et remplacés par, au moins, une portée en
conducteurs isolés.
On évitera, dans la mesure du possible, toute R.A.S. BT sur ce même support ; dans le
cas contraire (2 R.A.S. BT maximum), toutes les masses seront interconnectées. Il ne
doit pas y avoir de mise à la terre du neutre BT sur ce support.
2.1.5.3 – Points de livraison de l’éclairage public
L’emplacement des armoires de contrôle et de commande est défini au moment du
piquetage préliminaire. D’une façon générale, il est situé à proximité immédiate du
transformateur.
2.1.6 – Appréciation des longueurs de réseaux aériens posées
Le quantitatif pris en compte pour la rémunération des réseaux aériens est le nombre de
mètres linéaires par projection au sol du réseau posé.
2.2 – Réseaux souterrains
2.2.1 – Conditions générales d’établissement des réseaux
électriques souterrains
Les réseaux électriques souterrains, de distribution publique ou non, sont réalisés
suivant les prescriptions du chapitre 4 de la NF C 11.201.
2.2.2 – Spécifications des matériels
2.2.2.1 – Câbles souterrains
2.2.2.1.1 – Câbles de distribution publique
Les spécifications sont celles figurant à l’article 4.1 de la NF C 11.201 :
réseau de 2ème
catégorie (HTA) : la section de 3 x 95 mm ² est réservée à la
construction d’antenne de moins de 200 m,
réseau de 1ère
catégorie (BTA) : la section de 3 x 95 + N mm² est réservée à la
construction d’antennes dans de petites impasses non évolutives, le 3 x 150 + N
est à généraliser. Il est rappelé que les intensités maximales admissibles dans les
câbles sont à minorer dans les cas :
o cheminement parallèle de plus de 10 m,
o passage en fourreau.
SDE76 C.C.T.P. 29 / 54
Nombre de câbles Enterré(s) directement Sous fourreaux
1 câble 1 0,80
2 câbles 0,85 0,70
3 câbles 0,78 0,72
4 câbles 0,72 0,58
Pour rappel : le passage de câble de réseau électrique sous fourreau est prohibé par les
services d’exploitation d’ERDF en raison des pertes de capacité des câbles. L’utilisation
de fourreau est donc réservée aux protections mécaniques (longueur maximum 10 m).
Toute autre utilisation de fourreau pour le déploiement de câble de réseau électrique
doit faire l’objet d’une autorisation spéciale du bureau d’exploitation d’ERDF.
branchements de 1ère
catégorie : les câbles utilisés sont ceux conformes à la
norme C 33.210 et à la spécification ERDF, qui peuvent être enterrés sans
protection complémentaire.
2.2.2.1.2 – Câbles d’éclairage public
Les conducteurs souterrains d’éclairage public répondent à la spécification : U 1000
RVFV ou U 1000 RO2V à âme cuivre pour les sections de 6 à 35 mm² inclus.
Les câbles de mise à la terre et de protection sont en cuivre nu de 25 mm² de section ou
en câble 1000 R 2V de 25 mm² cuivre (en cas de problème de couplage).
2.2.2.2 – Accessoire haute et basse tension
Ces accessoires répondent aux spécifications ERDF ci-dessous.
2.2.2.2.1 – Pour câbles HTA : Norme UTE C 33.223
boîtes de jonctions et dérivations pour câbles unipolaires et tripolaires,
accessoires de câbles 12/20 (24) KV,
boîtes d’extrémités intérieures et extérieures 12/20 (24) KV°.
2.2.2.2.2 – Pour câbles BT : Norme UTE C 33.210
pour l’ensemble des accessoires de boîtes de jonction, dérivation, capot et
extrémités thermo rétractables ,
boîtes de jonction et dérivation coulées à Raccord de Serrage Mécanique (RSM),
boîtes de jonction et dérivation pour câble à isolation synthétique ou papier,
accessoire double dérivation de branchement.
2.2.2.2.3 – Matériel de réseau BT
socles et coffrets de branchement : CIBE, REMBT, REMIC,
coffrets de branchement type extérieur : CIBE, REMBT, REMIC,
assemblage de coffrets de branchement type extérieur : CIBE, REMBT,
armoires de coupure pour réseaux BT : CIBE, REMBT,
coffrets d’émergence REMBT.
SDE76 C.C.T.P. 30 / 54
2.2.3 – Réalisation des réseaux souterrains
2.2.3.1 – Déroulage des câbles
Les câbles doivent être déroulés dans les règles de l’art (galet, treuil, …) le RS peut
solliciter les justificatifs de tirage et déroulage des câbles auprès de l’entrepreneur.
2.2.3.1.1 – Rayons de courbure des câbles
Les rayons de courbure des câbles ne doivent pas être inférieurs aux dimensions
indiquées ci-dessous :
TYPES CABLES RAYONS DE
COURBURE EN
MM
HTA
NF C 33.223 12/20 kV ou C 33.226
3 x 95² 770
NF C 33.223 12/20 kV ou C 33.226
3 x 150² 860
BT
NF C 33.210
3 x 95² + N 300
NF C 33.210
3 x 150² + N 370
NF C 33.210
3 x 240² + N 430
BRANCHEMENT
NF C 33.210
2 x 35² 10 fois le
NF C 33.210
4 x 35² 10 fois le
EP NFC 32.322
U 1000 RVFV de 2 x 6² à 4 x 35² 10 fois le
2.2.3.2 – Mise en œuvre des accessoires de câbles souterrains
La mise en place des accessoires s’effectue sur des câbles parfaitement secs et nettoyés.
Toutes les précautions sont prises pour qu’il en soit ainsi au cours du montage.
Les boîtes de jonction ou de dérivation et les extrémités des câbles à haute tension sont
confectionnées suivant les modes opératoires spécifiés par les fabricants et avec les
composants qui les accompagnent.
Les extrémités des câbles à basse tension sont munies de têtes étanches en matière
thermorétractable ou assurant une protection équivalente. Leur connexion aux autres
éléments est réalisée par l’intermédiaire de raccords appropriés.
Les colliers métalliques de fixation (par exemple en remontée aéro-souterraine) ne
reposent pas directement sur les câbles. Un bracelet isolant en matière souple est
interposé entre le câble et le collier. Ce bracelet assure également le calage du câble.
SDE76 C.C.T.P. 31 / 54
2.2.3.3 – Mise à la terre du neutre des réseaux à basse tension
souterraine
Conformément aux articles 9 et 45 de l’arrêté interministériel actuellement en vigueur,
la mise à la terre du neutre des départs souterrains se fait en un point, de préférence à
l’organe de raccordement de réseau le plus proche du poste (coffret, socle...) et dans une
zone suffisamment éloignée (sans toutefois excéder 50 m) de la prise de terre des
masses et de toutes parties conductrices des masses des appareils de 2ème
catégorie pour
permettre l’obtention d’un coefficient de couplage inférieur à 15 %.
Il en est de même pour les départs basse tension entièrement souterrains d’un poste qui
comporterait par ailleurs des départs basse tension aériens dont le neutre est mis à la
terre dans les conditions de l’article 2.1.3.2.3.2.2 du présent C.C.T.P.
Si un poste H61 alimente directement un réseau souterrain, la mise à la terre du neutre
est réalisée en respectant un coefficient de couplage inférieur à 15 % par rapport à la
terre des masses. Cette dernière est réalisée dans le premier coffret de réseau sous
réserve que ce dernier ne soit pas à plus de 50 m du poste.
2.2.3.4 – Branchements souterrains basse tension
Lors de la réalisation d’un projet de lotissement, les branchements souterrains basse
tension seront réalisés conformément aux dispositions de la norme C 14.100. On
essaiera, dans la mesure du possible, de ne pas dépasser une longueur d’environ 20 à 25
m pour la liaison entre le raccordement au réseau et le coupe circuit principal individuel
placé en limite de parcelle.
La reprise des branchements, dans le cadre d’une opération d’enfouissement des
réseaux, s’effectuera en tenant compte de la puissance souscrite et non en fonction de la
puissance de dimensionnement, ce qui impose la reprise du branchement en technique
réseau sur le terrain privé. Les coffrets sont conformes aux spécifications du paragraphe
2.2.2.2.3 du présent C.C.T.P.
En cas d’impossibilité de mise en place immédiate des coffrets, les câbles sous tension
sont convenablement protégés. Lorsque les branchements souterrains sont exécutés en
même temps que le réseau, la dérivation est réalisée, sur indication du RS :
soit à partir d’un câble de réseau par l’intermédiaire d’une boîte de dérivation,
soit dans un socle de coffret de branchement équipé d’une grille de repiquage,
d’étoilement de fausse coupure ou d’une REMBT.
2.2.3.5 – Implantation des accessoires de réseaux souterrains
Tous les coffrets ou bornes sont librement accessibles à partir du domaine public.
Les façades avant des coffrets de branchement sont disposées en limite du domaine
public. Exceptionnellement, dans un lotissement où le règlement intérieur interdit la
construction de clôtures, les coffrets de branchement peuvent être posés en façade à
l’intérieur de la propriété privée.
SDE76 C.C.T.P. 32 / 54
2.2.4 - Terrassements
2.2.4.1 – Largeur et profondeur des tranchées
Dans le but de réduire l’encombrement du sous-sol et sauf dispositions données par le
RS, la distance minimum à respecter entre câbles électriques empruntant la même
tranchée est celle motivée par les influences thermiques d’un câble sur l’autre est de
0,20 m.
La profondeur de la tranchée sur le domaine public de base est de 0,80 à 0,90 m sous
accotement et de 1,00 à 1,10 m sous chaussée. La profondeur de tranchée en terrain
agricole ou forestier est de 1,30 m.
Pour les branchements en terrain privé celle-ci est ramenée à 0,70 m.
Note Importante :
L’arrêté ministériel du 17 mai 2001 (version consolidée au 25 mai 2006), fixant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique
est applicable.
En particulier, pour les réseaux BTA et HTA, la distance minimale entre un câble
électrique et un câble ou une canalisation de télécommunication sera aussi réduite que
possible entre génératrices extérieures sans jamais être inférieure à 0.05 m, qu’il
s’agisse de parcours parallèles ou de croisement.
En cas de tranchées communes à différents ouvrages, la coupe type, ci-dessous, peut
être utilisée.
Une demande auprès des exploitants ou propriétaires de voirie devra être effectuée lors
de la phase étude pour prendre en compte les spécifications techniques dans le chiffrage
des opérations.
SDE76 C.C.T.P. 33 / 54
2.2.4.2 – Remblaiement des tranchées et réfection des
sols
Les câbles nus de mise à la terre sont déposés sur le fond de la fouille.
Ensuite, on dispose :
soit les fourreaux de protection mécanique, uniquement pour les traversées de
route ou en cas de nécessité de mise en place d’une protection mécanique,
soit les couches protectrices (30 cm minimum).
Le reste du remblaiement, avec interposition d’un grillage avertisseur en matière
plastique à 30 cm au dessus des câbles ou fourreaux est effectué suivant les
prescriptions techniques imposées pour le remblaiement des tranchées et la réfection des
chaussées, trottoirs ou accotements.
La réfection des chaussées et la mise en œuvre des matériaux de remblais, issus de
déblais ou d’apports, seront réalisées conformément aux normes NF P 98.331
« tranchées, ouvertures, remblayage et réfections » complétées par le guide technique du
SETRA « remblayage des tranchées et réfections des chaussées », avec en appui la
norme NF P 11.300 sur la « classification des matériaux » et son complément de mai
1994.
Les dispositions d’applications sont les suivantes :
découpage du revêtement de part et d’autre de la fouille avec surlargeur de 0,15
m ou 0,30 m,
démolition du corps de chaussée et évacuation des déblais, sauf matériaux de
qualité équivalents aux remblais d’apport demandé,
remblaiement total ou partiel en grave de qualité et compactage méthodique,
réfection du corps de chaussée au minimum à l’identique et du revêtement en
surlargeur de 0,15 m à 0,30 m de part et d’autre.
Les réfections provisoires obligatoires du revêtement à la charge de l’entreprise seront
réalisées en enrobés à froid 0/10 sur 4 cm d’épaisseur et entretenues jusqu’à la
réalisation de la réfection définitive.
Les matériaux employés seront les suivants :
grave pour remblaiement,
grave naturelle 0/31.5 type A,
granulats D III b conforme à la norme NF P 98.129,
grave bitume 0/14, classe III, granulats D III a, conforme à la norme NF P 98.138,
BBSG 0/10, classe I, granulats C III a, conforme à la norme NF P 98.130,
BB 0/10, type II conforme à la norme NF P 98.136,
BB 0/6, type II conforme à la norme NF P 98.136.
Matériaux auto-compactants aux liants hydrauliques : sur demande officielle du
propriétaire de la voirie ou de son gestionnaire et du RS, la grave 0/31.5 sera remplacée
par des matériaux autocompactants traités aux liants hydrauliques, la composition de
ces matériaux sera proposée par l’entreprise pour agrément du RS.
SDE76 C.C.T.P. 34 / 54
La réfection définitive sera constituée de :
Sous chaussées :
Chaussées de type RD réseau structurant :
o 6 cm de BBSG classe III,
o 30 cm de GB,
o reste de grave 0/31.5 ou granulat D III b ou matériaux auto-compactants.
Chaussées de type RD réseau non structurant :
o 6 cm de BBSG classe III,
o 15 cm de GB,
o reste de grave 0/31.5 ou granulat D III b ou matériaux auto-compactants.
Chaussées lourdes :
o 8 cm de BBSG classe III,
o 10 cm de GB,
o reste de grave 0/31.5 ou granulat D III b ou matériaux auto-compactants.
Chaussées à trafic moyen ou faible en enrobé :
o 6 cm de BB0/10 de type II,
o reste de grave 0/31.5 ou granulat D III b ou matériaux auto-compactants.
Réfection de chaussée en émulsion bi-couche :
o 2 couches en 4/6,
o remblaiement total en grave 0/31.5 ou granulat D III b ou matériaux
auto-compactants.
Chaussées pavées ou en dallages :
o repose des pavés ou dallages,
o sable 0/4 ciment dosé à 300 kg/m3 sur 10 cm,
o grave 0/31.5 ou granulat D III b sur 60 cm.
Chaussées en attente de réfection définitive du revêtement :
o réfection provisoire en enrobé à froid sur 4 cm,
o reste en grave 0/31.5 ou granulat D III b ou matériaux auto-compactants.
Sous trottoirs : la réfection provisoire sera réalisée en enrobée à froid.
si la fouille est réalisée à moins de 1,00 m du bord de la chaussée, la fouille sera
remblayée sur toute sa hauteur, au dessus du grillage, en grave de 0/31.5 D III b
dans l’autre cas, fouille à plus de 1,00 m du bord de chaussée, le remblaiement
sera effectué avec des matériaux extraits, puis en grave 0/31.5 sur 20 cm et
reconstitution du revêtement.
Type de revêtements :
sable 0/4 sur 4 cm en gravillons 6/10 sur 2 cm,
enduit en bi-couche 4/6 dosé à 2,5 kg d’émulsion à 65% de liant,
enrobé à chaud 0/6 sur 4 cm,
enrobé à chaud rouge 0/6 sur 4 cm,
asphalte noir sur 1,5 cm sur forme en béton à 300 kg/m3 sur 10 cm,
asphalte rouge sur 1,5 cm sur forme de béton à 300 kg/m3 sur 10 cm,
pavés ou dallages récupérés ou remplacés posés sur 10 cm de sable 0/4 – ciment
dosé à 300kg/m3,
Dans certains cas de trottoirs de largeur inférieure ou égale à 1,00 m, le revêtement
pourra être réalisé en pleine largeur, sans découpe sauf aux extrémités, mais avec
démolition du revêtement existant (sur accord du RS).
SDE76 C.C.T.P. 35 / 54
Espaces publics engazonnés :
fouilles à moins de 1,00 m du bord de chaussée : le remblaiement sera effectué
avec les matériaux extraits compactés (1,50 m des bords de chaussée pour les
routes type départementale),
fouilles au-delà de 1,00 m du bord de chaussée et 1,50 m des bords de chaussée
pour les routes type départementale : le remblaiement sera effectué avec les
matériaux extraits compactés (1,50 m des bords de chaussée pour les routes type
départementale).
L’épaisseur de terre végétale sera de 0,10 m. De préférence, elle proviendra des
terres extraites et sera engazonnée.
Accotements :
fouilles à moins de 1,00 m du bord de chaussée : le remblaiement sera effectué
en grave 0/31.5 D III b sur 0,60 m,
fouilles au-delà de 1,00 m du bord de chaussée et 1,50 m des bords de chaussée
pour les routes type départementale : le remblaiement sera effectué avec les
matériaux du site compactés et, selon les cas, la terre végétale récupérée remise
en place sur 10 à 20 cm et engazonnée.
2.2.4.3 - Essai de compactage
Les contrôles du remblaiement des tranchées seront exécutés au pénétromètre
dynamique ou au gamma densimètre à l’issue de chaque chantier.
Il y aura à minima :
- un essai de compactage tous les 25 m sur une tranchée linéaire,
- un essai de compactage par coupe type de tranchée utilisée,
- un essai de compactage pour chaque traversée de chaussée.
Le RS peut effectuer des demandes particulières d’essai de compactage en fonction
de ses besoins.
Le résultat des contrôles sera obligatoirement communiqué au RS en même temps
que le DOC. A défaut, le DOC ne sera pas pris en considération et sera retourné.
2.2.4.4 – Les produits extraits des tranchées
Les produits provenant des ouvertures de tranchée seront évacués en centres
d’enfouissement technique de la classe appropriée aux déchets à évacuer dès leur
extraction s’ils sont reconnus impropres à être réutilisés pour le remblai. La recherche
de la décharge est faite par l’entrepreneur et les frais éventuels de mise en décharge
incombent à ce dernier.
Cependant, une recherche, par l’entreprise, de valorisation des matériaux extraits pour
réutilisation pourra être mise en œuvre et soumise au RS.
La gestion des matériaux extraits devra répondre aux normes en vigueur sur les
traitements des déchets de chantier.
SDE76 C.C.T.P. 36 / 54
ARTICLE 3 - POSTES DE TRANSFORMATION
3.1 – Conditions générales d’établissement des postes de
transformation
Les postes de distribution publique sont réalisés suivant les prescriptions du chapitre 5
de la NF C 11.201.
Lorsqu'ils ne font pas partie des dispositions précisées dans la norme C 11.201, ils
doivent être agréés par le RS.
Conformément au décret du 21 mai 2014 du règlement de l’Union Européenne, les
postes de transformation devront être équipés de transformateur écoconception portant
le marque « CE » et permettant la réduction des pertes électriques.
3.2 – Mise en œuvre des matériels ou matériaux
3.2.1 – Protection contre les surtensions
Les descentes aéro-souterraines HTA et les postes H61 fusiblés sont équipés de
parafoudres.
3.2.2 – Transformateurs sur poteaux (H61) de 50 à 160Kva
Tous les transformateurs de type H61 fournis seront « fusiblés par construction » pour
assurer la protection du transformateur.
3.2.2.1 – Supports
Type de supports : les supports sont à minima de la classe D et d’effort de 1000 daN.
Ils sont disposés en arrêt sur la ligne haute tension.
NOTE : Compte tenu des efforts transversaux dus au vent sur les conducteurs haute
tension et sur les surfaces de l’armement et des appareils, les efforts résultants
transversaux, transmis par des conducteurs basse tension, peuvent atteindre 330 daN
avec un support de classe D. Le choix d’un support d’effort nominal supérieur n’est
admis que si ces limites sont dépassées.
Hauteur de supports : la hauteur totale des supports est celle indiquée ci-dessous :
TYPE DU RESEAU BASSE TENSION HAUTEUR DU SUPPORT H.61
Conducteurs isolés 12 m
Un croquis coté en élévation, joint au plan du réseau, situant les différents voisinages ou
surplombs, justifie le choix de hauteurs supérieures qui ne sont admises que si les
distances imposées par l’arrêté technique en vigueur n’étaient pas respectées du fait de
conditions particulières.
3.2.2.2 - Coffrets
La pose de coffrets de type "Traffix" sera systématisée.
SDE76 C.C.T.P. 37 / 54
3.2.2.3 – Branchements d’abonnés basse tension
Les dispositions de l’article 5.3.3.5 de la norme C 11.201 permettent la réalisation d’un
branchement aérien ou aéro-souterrain basse tension sur le support du poste H61. Afin
de réduire le nombre de poteaux, cette possibilité doit être utilisée chaque fois que
l’occasion en est donnée. Toutefois, l’orientation du branchement ne doit pas constituer
une gêne pour le remplacement du transformateur.
3.2.2.4 – Réseau basse tension souterrain alimenté par un
poste H61
La construction d’une portée aérienne basse tension, issue d’un poste H61, est à éviter si
ce dernier est destiné à alimenter un réseau entièrement souterrain. Dans ce cas, la mise
à la terre du neutre est réalisée dans les conditions fixées à l’article 4.6 du C.C.T.P.
3.2.2.5 – Mises à la terre
Elles sont conformes aux dispositions de l’article 5.3.3.6 de la NF C 11.201 et les
articles 2.1.3.1.3.5 et 2.1.3.2.3.2.2 du présent C.C.T.P.
3.2.3 – Postes au sol sur dalle béton
Les caractéristiques des dalles béton (longueur, largeur, épaisseur et densité du béton à
utiliser) seront celles définies par les prescriptions « constructeurs » et adaptées à la nature
des sols.
3.2.3.1 – Raccordement au réseau HTA
Le raccordement au réseau haute tension aérien existant comporte une dérivation
aérienne en conducteurs nus. Toutefois, la descente aéro-souterraine peut être exécutée
directement sur un support inclus dans une ligne de grappe. Suivant la figure 24 page 17
de la NF C 11.201/A1, le raccordement de la remontée aéro-souterraine à la ligne
existante est réalisé par l’intermédiaire d’un ensemble de remontée aéro-souterraine
(ERAS). La protection est assurée par un jeu de parafoudres. Des ponts conducteurs,
démontables sous tension, permettent de séparer la tête de câble du réseau.
3.2.3.2 – Equipement du tableau basse tension
Cet équipement comprend :
une liaison BT nécessaire et suffisante entre le transformateur et le tableau basse
tension,
un tableau basse tension assurant une protection IP 2X.
D’une façon générale, le tableau BT est équipé d’un interrupteur. Exceptionnellement,
le RS peut demander par ordre de service la pose d’un disjoncteur pour un réseau BT
qui n’est pas constitué uniquement de câbles ou de torsades et si la distance électrique
du point le plus éloigné excède 600 m.
L’alimentation des circuits d’éclairage public à partir du tableau basse tension est
conforme aux dispositions du chapitre 15 de la NF C 17.200.
SDE76 C.C.T.P. 38 / 54
3.2.3.3 – Mise à la terre des masses
La valeur de résistance de mise à la terre des masses est au plus égale à 30 ohms.
L’amélioration éventuelle des mises à la terre des masses peut se faire par la
prolongation du conducteur de terre dans les tranchées empruntées par les câbles
souterrains haute tension.
3.2.3.4 - Mise à la terre du neutre
La mise à la terre du neutre doit être réalisée sur chacun des départs BT, conformément
aux dispositions de l’article 5.2.1 de la C 11.201.
3.2.3.5 - Les postes PRCS 50, 100 ou 160 KVA
Le raccordement au réseau aérien haute tension des postes de PRCS est réalisé avec un
câble à âme aluminium de 95² de section.
Sauf entente particulière avec le concessionnaire, ce type de poste ne peut être utilisé si
la liaison haute tension souterraine dépasse les limites fixées par l’article 5.4.1 de la NF
C 11.201 (soit environ 200 m).
Pour les PRCS, il n’est pas établi de trottoir de propreté tout autour de ces postes.
3.2.3.6 - Les postes préfabriqués
Les postes en cabine préfabriquée sont, soit teintés dans la masse, soit recouverts d’une
peinture dont la couleur est normalement choisie parmi les teintes figurant au nuancier
départemental. Certaines autres teintes peuvent être cependant admises avec l’accord
préalable du RS.
Le socle des cabines préfabriquées ou des transformateurs sous capot est disposé sur
dalle béton. Habituellement, la face avant de ces cabines est en alignement avec la
limite du domaine public, et le trottoir d’exploitation est naturellement constitué par les
aménagements de la voirie : trottoir en terre battue, gravillonné ou revêtu, accotement
entretenu.
Toutefois, si l’accès immédiat du poste est une zone herbue ou humide, et dans la
mesure où la proximité des chaussées le permet, une dalle de béton de 0,80 m de long
sur 0,70 m de large et 0,07 m d’épaisseur est disposée face au tableau basse tension.
Sauf entente particulière avec le concessionnaire, ce type de poste ne peut être utilisé si
la liaison haute tension souterraine dépasse les limites fixées par l’article 5.4.1 de la NF
C 11.201 (soit environ 200 m).
Pour les PSSA, il n’est pas établi de trottoir de propreté tout autour de ces postes.
Pour les PSSB, PUIE, PAC et PUC, les dispositions constructives des bâtiments édifiés
sur le site, en matériaux traditionnels, répondent aux dispositions de l’article 5.4.2.2 de
la norme NF C 11.201, sauf en ce qui concerne les dimensions intérieures générales. Le
RS indique, pour chaque commande concernée, les dispositions spéciales de
construction.
SDE76 C.C.T.P. 39 / 54
3.2.3.6.1 - Les Postes Simplifiés au Sol de type A (PSSA)
Le raccordement au réseau haute tension des postes de transformation au sol, d’une
puissance inférieure ou égale à 250 KVA, est réalisé avec un câble à âme aluminium de
95² de section.
3.2.3.6.2 - Les Postes Simplifiés au Sol de type B (PSSB),
Poste Urbain Intégré à l’Environnement (PUIE),
Postes A Couloir (PAC) et Postes Urbain Compact
(PUC)
3.2.3.6.2.1 - Raccordement HTA des PSSB, PUIE, PAC
et PUC
Le raccordement au réseau haute tension des postes de transformation au sol, d’une
puissance supérieure ou égale à 100 KVA et d’une puissance inférieure ou égale à 630
KVA, est réalisé avec un câble à âme aluminium 150 mm² pour les postes en antenne et
en coupure d’artère ou destinés à être équipés ultérieurement en coupure d’artère.
3.2.3.6.2.2 - Détection et signalisation de défauts
Les postes équipés en coupure d’artère comportent un dispositif de détection et de
signalisation lumineux de défaut. Ce dispositif surveille uniquement le câble
d’alimentation aval du poste.
3.3 – Assiette d’implantation des postes de distribution publique
Lorsque les postes de transformation de distribution publique ne peuvent être disposés
sur le domaine public, les emplacements à réserver doivent permettre, d’une part,
l’entretien sur la périphérie du poste et, d’autre part, la manœuvre et l’ouverture des
différents éléments constitutifs en toute sécurité. Au titre de l’entretien, un couloir de
circulation a minima de 1 m est préconisé en pourtour du poste de transformation.
3.4 – Protocole de traçabilité et recyclage des transformateurs
Pour les opérations concernées par les remplacements de poste et transformateur et/ou
les créations de postes de distribution publique d’électricité, la mise en place d’une
traçabilité est nécessaire pour permettre à ERDF la tenue du patrimoine.
Pour ces opérations, la fiche « fiche de suivi des transformateurs HTA-BT » en annexe
3 du présent C.C.T.P devra être remise sous 48 heures dûment complétée après
mouvement du transformateur par l’entrepreneur au BCE ERDF. Dans le même temps,
l’entrepreneur transmettra une copie de ladite fiche au RS avec le DOC.
En cas de destruction d’un transformateur de distribution publique, l’entrepreneur
transmettra le bon de destruction au RS avec le DOC.
SDE76 C.C.T.P. 40 / 54
ARTICLE 4 – ECLAIRAGE PUBLIC, ILLUMINATIONS
ET TRAVAUX DIVERS
4.1 - Généralités
L’ensemble des fournitures et travaux à réaliser sera conforme aux normes et
règlements en vigueur en France au moment de l’offre et à l’exécution des travaux :
la norme NF C 15.100 et ses additifs (installations électriques à basse tension),
la norme NF C 14.100 et ses additifs (installations de branchements en basse
tension),
la norme NF C 17.200 et ses additifs (installations d’éclairage public),
la norme NF C 14.105 (détermination des sections de conducteurs et choix des
dispositifs de protection),
la norme UTE C 17.205 (détermination des caractéristiques des installations
d’éclairage public),
… .
La liste des normes citées pour la réalisation des travaux d’éclairage public est non
exhaustive, l’entreprise ne pourra se prévaloir d’un manque de connaissance des normes
et des lois en vigueur. Elle devra respecter les impératifs de montage et d’installation
définis par les constructeurs de matériels.
4.2 – Spécification des matériels
4.2.1 – Choix des matériels
Toutes les fournitures posées (mâts, lanternes, projecteurs, sources…) sont prescrites
par la commune en concertation avec le RS.
4.2.2 – Qualité des matériels
Sauf indications contraires du maître d’œuvre, les candélabres en tôle d’acier galvanisé
à chaud d’une hauteur supérieure à 5 m, ont une épaisseur de 4 mm minimum.
Afin de faciliter les câblages, les mâts devront avoir un diamètre supérieur à 100 mm au
niveau de la trappe d’accès.
Les candélabres posés à proximité du littoral seront équipés d’une protection contre le
sel.
Les lanternes et projecteurs, conformes aux normes en vigueur, seront d’indice
minimum IP 65 et de classe 2. Ils seront du type appareillage incorporé ou appareillage
séparé.
Les coffrets d’appareillage et toutes les pièces de fixation de luminaire ou accessoire
sont en matériau non corrodable ou en acier galvanisé après tout formage et usinage.
4.2.3 – Mise en œuvre des matériels
Après la mise en place du candélabre, les boulons de fixation seront recouverts d’une
couche de peinture bitumineuse et enveloppés dans un manchon rempli de graisse.
Les connexions des câbles d’alimentation ainsi que les coupe-circuits protégeant la
lanterne seront groupés dans un coffret classe 2 fixé sur la barrette support du
candélabre.
SDE76 C.C.T.P. 41 / 54
Le calage de la plaque d’appui du candélabre sur le massif sera réalisé sur une surface
plane rigide suivant les recommandations des fournisseurs (utilisation d’une plaque type
PEPLIC ou un mortier sans rétreint).
Aucun perçage ne doit être effectué après le traitement de surface des mâts (matériel
neuf).
Les accessoires tels que les prises guirlandes de type encastré doivent être livrés
encastrés et pré-câblés par le fournisseur du mât.
Chaque luminaire est raccordé au réseau d’éclairage public par l’intermédiaire d’un
dispositif de protection adaptée installé soit dans un coffret posé sur façade ou sur
poteau soit dans le pied du candélabre (la protection ne doit pas être dans le luminaire).
Si plusieurs luminaires sont posés sur le même candélabre ou poteau, ils seront protégés
individuellement par des protections distinctes.
Le calibre de la protection est compatible à la puissance de fonctionnement du luminaire
qu’il protège.
Les coffrets d’appareillage et toutes les pièces de fixation de luminaire ou accessoire
sont en matériau non corrodable ou en acier galvanisé après tout formage et usinage.
4.2.4 - Dispositions des conducteurs d’éclairage public sur les
réseaux de distribution publique
Pour les réseaux établis en conducteurs isolés torsadés, seules les dispositions des
exemples (Neutre séparé) du chapitre 14.1.1 de la C 17.200 sont admises.
Dans le cas où le réseau comporte deux conducteurs d’éclairage public (EPN et EP1), le
neutre du réseau de distribution publique n’est pas utilisé pour l’alimentation des foyers.
Les distances à respecter entre les conducteurs électriques et les appareils d’éclairage
public sont fixées par les articles 26 et 53 de l’arrêté interministériel en vigueur.
4.3 – Réalisation des réseaux d’éclairage public et mise en place du
matériel
4.3.1 – Conducteurs
Les conducteurs d’éclairage public sont des conducteurs isolés à âme cuivre ou
aluminium.
S’ils sont associés à un réseau de distribution publique sur supports communs, ils sont
de la même nature que les conducteurs de réseau.
Cependant, exceptionnellement, des conducteurs isolés d’éclairage public peuvent être
utilisés sur des supports communs comportant un réseau en conducteurs nus. Dans ce
cas, les portées seront compatibles avec les caractéristiques des conducteurs d’éclairage
public.
Les conducteurs souterrains d’éclairage public sont des séries U 1000 RVFV ou U 1000
R2V à âme cuivre de 10 mm² à 35 mm² inclus.
Les câbles de mise à la terre et de protection sont en cuivre nu de 25 mm².
L’utilisation de conducteurs avec terre intégrée (type G3 ou G5) nécessitera une mise à
la terre aux extrémités du réseau.
SDE76 C.C.T.P. 42 / 54
La jonction entre la lanterne et le boîtier de protection (boîtier de classe II) dans lequel
arrive les câbles aériens ou souterrains sera assurée par des câbles de série U1000 R2V
minimum égal à 2,5 mm².
Sur réseau neuf, les boîtes de dérivations coulées sont strictement interdites. Toutes les
dérivations devront se faire en passage de candélabre ou de coffret de commande EP.
Les câbles en façade sont fixés au moyen de bracelets de fixation à raison d’au moins 3
fixations au mètre linéaire. Ces câbles seront posés de telle façon qu’ils soient
dissimulés le mieux possible à la vue des passants. Ils seront parfaitement dressés, ils
épouseront le plus rigoureusement possible les motifs architecturaux rencontrés. La
liaison réseau-luminaire est assurée par un câble de section minimum 2,5 mm².
Toutes défaillances consécutives à un mauvais équilibrage, à la mise en place de
sections inférieures à celles indiquées au projet, pourra mettre l’entrepreneur dans
l’obligation et à ses frais de déposer les câbles et de les remplacer par les câbles
appropriés.
Concernant les prises guirlandes, la création d’un circuit indépendant est conseillée et
doit être étudiée pour les projets de renforcement ou d’enfouissement des réseaux
électriques en souterrain ou en façade.
4.3.2 – Ensemble de commandes et comptages
Les armoires de commande sont situées à l’extérieur des bâtiments ou dans un poste de
transformation ou à sa proximité.
Les modes de fonctionnement (permanents, interrompus ou réduits) seront prescrits à
l’entreprise par le RS en concertation avec la commune.
Afin de faciliter la conformité du réseau EP, l’entrepreneur s’assurera lors de la mise en
place d’une nouvelle horloge astronomique que le fonctionnement du réseau existant est
compatible avec celle-ci.
4.3.2.1 – Description de l’armoire de commande type
Afin d’homogénéiser les armoires de commande, les solutions techniques à privilégier
seront du type :
CIBE intégré à l’armoire EP (enveloppe type borne REMBT pour les réseaux
souterrains),
CIBE intégré à l’armoire EP (enveloppe type CIBE superposition de coffret
CIBE pour les réseaux aériens).
L’armoire de commande sera équipée d’une alimentation monophasée ou triphasée à 1
départ et 1 circuit.
Toutes les armoires seront mises à la terre toutes sujétions comprises.
SDE76 C.C.T.P. 43 / 54
Les armoires EP seront compartimentées de la façon suivante :
un compartiment indépendant pour le CCPI mono ou triphasé équipé d’une
fermeture par verrou triangle 11 mm cadenassable,
un compartiment pour la partie comptage et disjoncteur principal d’abonné
(toutes sujétions et fournitures comprises hors compteur),
un compartiment de commande répondant aux caractéristiques suivantes :
o tableau de commande modulaire IP2X,
o un disjoncteur modulaire 2 ampères pour la télécommande si nécessaire,
o une horloge astronomique à 2 canaux,
o un contacteur de puissance modulaire bipolaire ou tétrapolaire 40 ou 60
ampères (avec interrupteur de marche forcée, un par canal).
Sous le tableau :
un bornier de raccordement par départ (un câble par borne), borne IP2X porte
ouverte),
un bornier de terre pour l’interconnexion des masses (un câble par borne),
le câble de cuivre nu de section 25 mm² de mise à la terre du tableau de
commande.
Une boucle sera effectuée pour le passage d’un appareil de mesure.
Pour chaque armoire, lors de la présentation du décompte définitif, il devra être fourni
au RS :
le schéma électrique,
une copie du consuel,
un plan de rayonnement de l’armoire,
une photo porte fermée avant et après travaux,
une photo porte ouverte avant et après travaux,
une photo du compteur,
la programmation de l’horloge,
le relevé de puissance avant et après travaux,
la fiche technique de l’horloge astronomique posée,
la fiche des valeurs de mesure de terre par armoire,
la clé lors de la mise en place d’armoire équipée d’un verrou spécifique.
Aucun câble ne devra être apparent sur la face avant d'un tableau. (Aucune connexion
ne sera effectuée sur la partie arrière du tableau).
Les conducteurs seront du type H 07 VR ou H 07 VF, de section égale à 2,5 mm² pour
les circuits de commande et de 16 mm² pour les circuits de puissance.
Aucune pièce sous tension ne pourra être atteinte, le coffret étant ouvert et le dispositif
en état de marche.
Tous les éléments seront fixés sur un tableau en matière isolante type PVC expansé.
Une marge dans le tableau modulaire sera conservée pour différentes évolutions.
Les travaux achevés, l’entrepreneur laissera à l’intérieur de l’armoire de commande
d’éclairage public une copie du schéma électrique et du consuel de cette dernière
protégée de l’eau et de la poussière.
SDE76 C.C.T.P. 44 / 54
4.3.2.2 – Horloges astronomiques
Les horloges astronomiques posées devront répondre aux caractéristiques suivantes :
une réserve de marche supérieure ou égale à 48 heures,
une mise à l’heure automatique,
une synchronisation même après interruption de courant avec les autres
horloges,
un changement d’heure « été-hiver » sans intervention,
offrir une maîtrise des temps de fonctionnement conforme aux besoins de
sécurité des personnes et d’économie d’énergie,
les horloges astronomiques sont réglées par défaut de manière à limiter la durée
d'allumage des luminaires au minimum nécessaire en fonction de l'éclairement
naturel,
décalage crépusculaire automatique par intégration sociologique ou réglable de 1
à 99 minutes,
assurer la synchronisation, dans la durée, des instants de commutation
allumage/extinction,
possibilités de programmation par assistant personnel ou similaire avec mémoire
de gestion des programmes,
le système de commande devra autoriser l’échange de fichiers de programmation
par voie électronique sur un support connecté ou sur portable non connecté.
Disponible au moyen du dispositif de programmation,
l’organe de commande doit permettre de piloter 2 circuits de façon totalement
différenciée avec des possibilités de programmation prenant en compte la
gestion des jours fériés. La programmation sera réalisée sur site par dispositif de
programmation avec mémoire de gestion des programmes. La programmation
devra être également réalisable sur PC au moyen d’un logiciel assurant la
synchronisation avec les données et l’échange de fichiers entre le donneur
d’ordres et ses opérateurs par voie électronique distante et locale,
pour les besoins de la maintenance, l’horloge astronomique devra offrir un
historique des 10 dernières commutations et une fonction "marche forcée" avec
une temporisation de 90 mn,
une protection fusible.
Les horloges astronomiques neuves installées dans une commune devront être
compatibles avec celles existantes. Pour se faire, il est nécessaire de bien identifier la
première posée et d’en communiquer les références au RS et à la commune.
4.3.2.3 – Relais et cellules photoélectriques
L’utilisation de relais ou de cellule est proscrite.
4.3.3 – Massifs et fiche d’implantation des candélabres
Les fiches d’implantation et les massifs sont calculés pour assurer la permanence de
l’angle formé par la verticale et l’axe du candélabre prévu pour le type utilisé. Les écarts
en tête, par rapport à l’axe théorique, ne devront pas dépasser 0.005 m par mètre de
hauteur hors sol du candélabre.
SDE76 C.C.T.P. 45 / 54
Les valeurs de vitesse du vent à prendre en compte, sont celles prescrites pour le
territoire de la Seine-Maritime (voir tableau ci-dessous).
Seine-Maritime concession SDE76
Vent
2009
zone
Vent
98
zone
Vent
65
région
Sauf :
Bacqueville-en-Caux, Cany-Barville, Eu, Dieppe, Envermeu,
Fontaine-le-Dun, Offranville, Saint-Valery-en-Caux.
2
3
Sauf :
Bacqueville-en-Caux, Bellencombe, Blangy-sur-Bresle,
Bolbec, Cany-Barville, Caudebec-en-Caux, Criquetot-
l’Esneval, Dieppe, Doudeville, Envermeu, Eu, Fauville-en-
Caux, Fécamp, Fontaine-le-Dun, Godeville, Gonfreville-
l’Orcher, Le Havre, Lillebonne, Londinières, Longueville-
sur-Scie, Montivitiers, Ourville-en-Caux, Petiville, Saint-
Romain-de-Colbosc, Saint-Valery-en-Caux, Tôtes, Valmont,
Yerville, Yvetot.
2
3
3
3
3
3
Sauf :
Argueil, Aumale, Boos, Buchy, Clères, Darnétal, Duclair,
Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Neufchâtel-en-Bray,
Rouen, Saint-Saëns.
II
I
I
I
Les fabricants donnent, à titre indicatif, les dimensions des fiches d’implantation et des
massifs de fondations qui permettent habituellement d’assurer la stabilité des différents
types de supports. Des dimensions supérieures doivent être utilisées si la nature du sol
ou des conditions particulières l’exigent.
4.3.4 – Protection contre les contrats indirects
4.3.4.1 – Classement des installations
Toutes les installations destinées à assurer la sécurité des usagers du domaine public tel
que l’éclairage public, ainsi que les installations de mise en valeur par éclairage réalisée
par des équipements fixes, sont régies par des dispositions similaires en matière de
protection.
4.3.4.2 – Protection contre les contacts indirects des installations
Toutes les installations accessibles au public, comportant des masses conductrices
pouvant accidentellement être mises sous tension et situées à moins de 2,50 m du sol,
sont protégées contre les contacts indirects par des dispositifs individuels.
SDE76 C.C.T.P. 46 / 54
Dans ce type d’installation, la protection est exclusivement assurée par l’ensemble des
trois prescriptions suivantes :
les masses conductrices accessibles au public sont reliées à une prise de terre
générale ayant une valeur de résistance de terre inférieure ou égale à 2 ohms.
Cette prise de terre est constituée d’un câble en cuivre nu de 25 mm², déroulé en
terre franche avant la mise en place des matériaux fins protégeant les câbles
d’énergie.
Le câble de protection, également en cuivre nu de 25 mm², est raccordé au câble
de terre par soudure au cuivre par aluminothermie (sauf pour les câbles 3 ou 5
G). Sur le parcours du câble de protection, on effectue une boucle d’au moins
0,30 m de diamètre avec son raccordement à la borne de masse des appareils à
protéger (mâts métalliques, masses conductrices d’appareils accessibles au
public).
La remontée en boucle du câble de terre, dans les supports, est interdite.
Les bornes de raccordement des câbles actifs et des disjoncteurs sont protégées
de sorte à constituer un ensemble répondant aux caractéristiques de la classe II.
Lorsqu’il s’agit de protéger un appareil ou un groupe d’appareils ne permettant
pas la réalisation d’une mise à la terre étendue, le dispositif de protection est
d’un type dit à « haute sensibilité » (30 mA) qui tient compte de l’incertitude
concernant la pérennité des caractéristiques de la mise à la terre.
Un réseau souterrain raccordé sur un réseau aérien existant doit obligatoirement
être protégé par un dispositif différentiel résiduel (DDR) placé sur la remontée
aéro-souterraine, sous coffret étanche, muni d’une porte fermant à l’aide d’un
outil.
Afin de palier au maximum les risques encourus, le matériel mis en œuvre pour le compte
du SDE76 sera de type classe II par construction ou par mise en œuvre.
Dans certaines situations bien spécifiques, l’adoption de très basse tension
d’alimentation (24 volts) pourra être envisagée.
4.3.5 – Vérification qualitative (Consuel)
Avant la mise en service des nouvelles installations et des installations modifiées,
l’entreprise sera tenue de faire procéder à une vérification de conformité par un
organisme agréé. Le rapport de vérification est systématiquement joint avec le décompte
définitif.
4.4 – Devis
Les devis fournisseur seront à joindre avec le devis général.
4.5 – Réception des ouvrages d’éclairage public et maintenance EP
organisée par le SDE76
Lorsque l’entrepreneur intervient sur une commune bénéficiant du marché de
maintenance d’éclairage public du SDE76, il doit informer également l’entreprise
titulaire du marché de maintenance EP du secteur géographique de l’AAT envoyée au
RS. Le RS, une fois informé, organise la réception de l’ouvrage en présence de
l’entrepreneur et du titulaire du marché de maintenance d’éclairage public.
Le RS peut refuser l’accusé de réception de l’ouvrage si le titulaire du marché de
maintenance d’éclairage public estime que les travaux neufs réalisés par l’entrepreneur
ne sont pas en l’état exploitables.
SDE76 C.C.T.P. 47 / 54
ARTICLE 5 – TRAVAUX DE GENIE CIVIL DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
5.1 – Conditions générales d’établissement du génie civil de
communications électroniques
5.2 – Spécification des matériels
5.2.1 – Fourreaux
Les fourreaux composants le génie civil de communications électroniques réalisé dans
le cadre des travaux du SDE76 seront de diamètre ø 42/45 ou ø 56/60 en PVC
répondant à la norme NF T 54.018. Un dispositif avertisseur (de couleur verte) est mis
en place pour signaler la présence des ouvrages dans le sol.
5.2.2 – Chambres
5.2.2.1 – Sous trottoir
Les chambres sous trottoir pour les types L0T à L4T seront des chambres
« composites » conformes à la norme NF P 98.050-1. Des chambres en béton pourront
être utilisées sur demande explicite du CAF et/ou du RS.
5.2.2.2 – Sous chaussée
Les chambres sous chaussée (hors route départementale) pour les types L0C à L4C
seront des chambres « béton » conformes à la norme NF P 98.050-1.
Pour les routes départementales, les chambres sous chaussée pour les types K0C à K4C
seront des chambres « béton » conformes à la norme NF P 98.050-1.
5.2.3 – Branchements de réseau de communications
électroniques
5.2.3.1 – Liaison chambre – regard 30 x 30
La liaison entre la chambre et le regard 30 x 30 sera réalisée avec un fourreau PVC ø
42/45 répondant à la norme NF T 54.018.
5.2.3.2 – Liaison regard 30 x 30 – bâti
La liaison entre le regard 30 x 30 et le bâti sera réalisée avec un fourreau PVC ø 42/45
répondant à la norme NF T 54-018.
La pose de fourreau rigide en PVC ø 42/45 pour les liaisons entre le regard 30 x 30 et le
bâti permet le passage de plusieurs câbles de branchements de télécommunications
(téléphone, fibre, etc.). La pose d’un second fourreau pour un futur raccordement à un
réseau haut débit Internet est donc inutile.
SDE76 C.C.T.P. 48 / 54
5.3 – Réalisation du génie civil de communications électroniques
5.3.1 – Pose du matériel
5.3.1.1 – Coupe type de la tranchée aménagée du génie civil de
communications électroniques
Distances minimales entre les mises à la terre réseau et les ouvrages Orange :
avec les terres HTA 8 m si la résistivité du sol est ≤ à 500 Ω/m, 16 m ≤ 3000
Ω/m et 24 m si > 3000 Ω/m,
avec les terres BTA 2 m si la résistivité du sol est ≤ à 500 Ω/m, 4 m ≤ 3000
Ω/m et 6 m si > 3000 Ω/m
5.3.1.2 - Séparation des réseaux et utilisation partagée
Les conditions d’accès ou d’interconnexion entre le réseau du SDE76 et le génie civil de
communications électroniques d’Orange font l’objet d’un contrat de partage ou d’accès
au réseau (convention LGC DPR applicable aux collectivités territoriales), différent du
présent contrat.
A l’issue des opérations de réception des installations de communications électroniques
établies par le SDE76, celle-ci indique à Orange les installations mises à sa disposition.
En aucun cas Orange ne pourra choisir elle-même ces installations.
Infrastructures communes de génie civil (tranchée commune, + éventuellement
galeries, réservations, fonçages)
Tranchée
aménagée
F.T. Autres
réseaux
Installation de communications électroniques
Équipements
SDE76 C.C.T.P. 49 / 54
Le passage en transit des câblages est autorisé dans les chambres appartenant au SDE76,
dans le respect des règles définies dans la convention Orange/SDE76 :
Le choix des installations ayant été opéré selon les règles précisées ci-dessus, Orange
procède à la pose de son câblage qui doit être identifié par une étiquette fixée au câble à
l’entrée et à la sortie de chaque chambre et protégé par une gaine fendue d’une couleur
spécifique à l’Opérateur.
Aucun love de câble à fibres optiques ne sera autorisé dans les chambres de passage.
L’ensemble câble + gaine sera dissocié autant que possible des faisceaux existants et ne
devra ni entraver l’exploitation des équipements de communications électroniques déjà
en place, ni traverser la chambre par son axe médian ou un axe passant par l’espace de
travail.
Il cheminera sur le piédroit le plus proche équipé de supports de câbles,
et sera positionné autant que faire se peut sur le même plan horizontal que l’alvéole
qu’il occupe.
Orange utilisera les supports de câbles existants. En aucun cas elle ne devra déplacer ni
substituer ces supports par des supports qui lui sont propres.
En cas d’absence ou de manque de place sur les supports existants, Orange est autorisée
à fixer ses câbles à fibres optiques avec des matériels dans le respect des règles ci-
dessus.
La pose d’équipements passifs ne doit pas faire obstacle à la bonne gestion des
équipements de communications électroniques des autres réseaux présents et
notamment le tirage ou la désinstallation d’autres câbles et doit permettre une
intervention et l’extraction des équipements présents.
5.4 – Dispositions particulières
5.4.1 – Études (APS, APD et articles 2-II ou3)
Le RS rencontre Orange muni d’un APS indiquant le tracé prévisionnel de la tranchée
aménagée, le numéro de Déclaration de Travaux (DT) et le numéro de dossier interne au
SDE76. Orange qualifie l’opération de génie civil de communications électroniques et
indique au RS la qualification et le numéro d’opération Orange (AS…) lors de cette
réunion.
Ces éléments sont communiqués à l’entrepreneur dans l’ordre de service d’étude.
En fonction de la qualification Orange communiquée par le RS, l’entrepreneur réalise le
chiffrage du génie civil de communications électroniques et l’étude détaillée qu’il
transmet au RS.
SDE76 C.C.T.P. 50 / 54
L’entrepreneur transmet les plans détaillés et la grille matériel aux services d’Orange
(Chargé d’Affaires Orange dit CAF) et informe le RS de la date d’envoi des documents
à ces services (information par e-mail de l’entrepreneur vers le RS).
Le délai donné dans l’acte d’engagement commence à la date fixée par le RS dans
l’ordre de service. Il prend fin avec la validation de l’APD par le RS et la remise de
ce dossier complet comme décrit ci-dessus. Au plus tard, le dossier APD devra être
remis au terme du délai indiqué dans l’acte d’engagement.
Le RS informera Orange du choix de la commune sur sa volonté de réaliser l’opération
en transmettant au CAF la copie de l’OS envoyé à l’entreprise pour la reproduction de
l’article 2-II ou 3 du projet.
Lorsque la commune souhaite réaliser l’opération avec le génie civil de communications
électroniques et après que le RS ait informé le CAF de la volonté de la commune,
l’entrepreneur rencontrera le CAF sur le site de l’opération pour confirmer avant la
reproduction de l’article 2-II ou 3, la grille matériel et le tracé du futur génie civil de
communications électroniques.
Lorsque la commune souhaite réaliser l’opération sans le génie civil de communications
électroniques et après que le RS ait informé le CAF de la volonté de la commune,
aucune démarche de validation n’est nécessaire auprès des services d’Orange.
5.4.2 – Exécution des travaux de génie civil de communications
électroniques
Dans le cadre des conventions B ou HP Orange, l’entrepreneur devra prendre contact
avec les services d’Orange pour la mise à disposition du matériel de génie civil de
communications électroniques dans les délais nécessaires.
5.4.3 - Réception des installations de communications
électroniques
Préalablement aux opérations de réception, Orange (son sous-traitant ou son
représentant) est invitée aux réunions de chantier et dispose d’un droit d’accès
permanent sur les chantiers d’implantation des installations de communications
électroniques réalisées sous la maîtrise d’ouvrage du SDE76.
5.4.3.1 – Réception des installations de communications
électroniques pour les conventions B ou HP Orange
Préalablement à la réception des ouvrages de génie civil de communications
électroniques, dans le cadre des conventions B ou HP Orange, l’entrepreneur transmet
aux services d’Orange et au RS le plan géoréférencé des ouvrages construits (en format
dématérialisé et en format papier), le certificat de mandrinage et le certificat de
conformité.
Orange dispose d’un délai de recours d’un mois après transmission des documents pour
faire part des éventuelles remarques sur la réalisation du génie civil de communications
électroniques et des non conformités à reprendre.
SDE76 C.C.T.P. 51 / 54
5.4.3.2 – Réception des installations de communication
électroniques pour les conventions A Orange
Préalablement à la réception des ouvrages de génie civil de communications
électroniques, l’entrepreneur transmet au RS le plan géoréférencé des ouvrages
construits, le certificat de mandrinage et le certificat de conformité.
Le RS transmet aux services d’Orange les documents de réception cités ci-dessus.
Orange dispose d’un délai de recours d’un mois après transmission des documents pour
faire part des éventuelles remarques sur la réalisation du génie civil de communications
électroniques et des non conformités à reprendre.
5.4.3.3 – Opération sans travaux d’enfouissement des réseaux
de communications électroniques
Dans le cadre des travaux sans génie civil de communications électroniques souterrain
pour lesquels il sera nécessaire aux services d’Orange d’effectuer un remaniement de
son réseau, l’entrepreneur devra informer Orange et le RS de la fin de son intervention
pour permettre aux services d’Orange de procéder aux modifications nécessaires.
Orange dispose d’un délai d’un mois pour replanter les supports nécessaires à la reprise
de son réseau aérien.
5.4.3.4 – Transfert de responsabilité du génie civil de
communications électroniques
L’entrepreneur reste responsable des ouvrages de génie civil de communications
électroniques jusqu’à la réalisation du câblage par un opérateur. A ce titre,
l’entrepreneur assurera à ses frais les interventions et maintenance nécessaires (toutes
sujétions comprises).
5.4.4 - Exécution des travaux de câblage
Dès que la mise à disposition des installations de communications électroniques est
notifiée à Orange (communication des plans et certificats voir C.C.T.P. articles 5.4.3.1,
5.4.3.2 et 5.4.3.3), ce dernier entreprend les travaux de mise en œuvre de ses
équipements de communications électroniques.
Ces travaux comprennent :
l’étude de câblage,
le tirage et le raccordement des nouveaux câbles dans les installations de
communications électroniques dans les délais prévus par la convention cadre
SDE76/Orange,
la reprise en souterrain ou en façade des câbles existants des clients concernés,
sous réserve de l’obtention par la personne publique des autorisations du
propriétaire et/ou d’urbanisme pour les reprises en façade. Le raccordement de
l’infrastructure souterraine créée nécessitera le raccordement des nouveaux
câbles souterrains avec les câbles existants en domaine privé,
l’enlèvement des anciens câbles ainsi que la dépose et l’enlèvement des appuis
abandonnés qui lui appartiennent.
SDE76 C.C.T.P. 52 / 54
Les travaux de câblage terminés, le CAF informe le RS et l’entrepreneur de la fin de ses
opérations. Le RS confirme à l’entrepreneur la possibilité de reprendre les travaux qui
lui incombent sur l’opération.
L’entrepreneur effectue la dépose des supports communs aux réseaux électriques et
communications électroniques et les réfections nécessaires.
SDE76 C.C.T.P. 53 / 54
ARTICLE 6 – RECEPTION D’OUVRAGE
L’entreprise avise par écrit le SDE76 de la date à laquelle les travaux et essais sont
entièrement terminés et réalisés suivant les normes et règles techniques en vigueur.
SDE76 C.C.T.P. 54 / 54
ARTICLE 7 - NORMALISATION ET REGLES TECHNIQUES
7.1 - Normalisation
Voir article 2 du C.C.A.P.
Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de
fabrication, les modalités d’essai, de marquage, de contrôle et de réception des
matériaux, des produits ou des matériels mis en œuvre sont conformes aux normes
françaises en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix.
7.2 – Règles techniques
Les travaux devront impérativement tenir compte des règles et normes en vigueur
applicables au 1er
jour du mois d’établissement des prix dont :
le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux
marchés publics de travaux : réseaux éclairage public,
l’arrêté interministériel du 17 mai 2011 dans sa version consolidée au 9
février 2012 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les distributions d’énergie électrique,
la norme NF C 11.201 : travaux d’électrification en zone rurale et ses mises
à jour,
la norme NF C 13.100 : postes de livraison établis à l’intérieur d’un bâtiment
et alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie,
la norme NF C 14.100 : branchements de première catégorie,
la norme NF C 15.100 : installation basse tension,
les normes NF C 17.200 : règles de sécurité spécifiques aux installations
d’éclairage public en application des normes générales concernant les
installations électriques,
la norme NF C 17.300 : installations des transformateurs de distribution
publique d’électricité,
la norme NF EN 13.201 (révision 2015) : norme européenne photométrique,
la norme UTE C 11.001 : conditions techniques de distribution d’énergie
électrique,
la norme UTE C 17.205 : installation d’éclairage extérieur,
la norme UTE C 18.510 : recueil d’instructions générales d’ordre électrique,
la norme UTE C 18.530 : carnet de prescriptions de sécurité électrique
destiné au personnel habilité non électricien.
De plus, les travaux devront tenir compte des dispositions techniques figurant dans le
Cahier des Charges de distribution publique d'énergie électrique et ses avenants
applicables sur le territoire de la concession du SDE76 au moment de la réalisation des
travaux.
Toutes normes techniques, règles techniques, guides ou arrêtés qui viendraient se
substituer à ceux énoncés au C.C.A.P. seraient immédiatement applicables.
7.3 – Usage des normes
Sans objet