phase dce cahier des clauses techniques particulières …

AMENAGEMENT D’ACCESSIBILIE DE LA

MAIRIE ET DE L’ENTREE DE L’ECOLE

AMENAGEMENT D’UN LOCAL COMMERCIAL

MISE EN CONFORMITE D’UN LOCAL

ARCHIVE

RADINGHEM-EN-WEPPES

9 rue Fêterie

Phase DCE

Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P.

LOT N°8 : ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBL E

ARCHITECTE DPLG « La Tourelle »

62840 LORGIES

PROJEX INGENIERIE 30, place Salvador Allende

59658 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex

DCE – ind. 1 Mai 2015

Marie-Françoise Douannes / Projex Ingénierie COMMUNE DE RADINGHEM-EN-WEPPES Aménagement d’accessibilité : mairie et entrée de l’école, aménagement d'un local commercial et mise en conformité d'un local archive

Mai 2015 – Indice 1 – GC / ML sur 78 N:\00 Affaires\Administration\RADINGHEM - MAIRIE\50 DCE\PE\01 CCTP\DCE EL RADINGHEM MAIRIE CCTP 150504.docx

SOMMAIRE

1 GENERALITES ....................................................................................................................................................... 4

1.1 PRESENTATION DU PROJET ......................................................................................................................... 4 1.2 DEFINITION GENERALE ................................................................................................................................ 4

1.3 ORIGINE DE LA PRESTATION ....................................................................................................................... 4 1.4 CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT ....................................................................................................... 4 1.5 CONTENU DU DOSSIER ................................................................................................................................. 4

1.6 PHASAGE DES TRAVAUX ............................................................................................................................. 4

1.7 ETENDUE DES OUVRAGES ........................................................................................................................... 5 1.8 NORMES ET REGLEMENTS ........................................................................................................................... 5

1.9 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE ................................................................................................ 6

1.10 STOCKAGE DES MATERIAUX ...................................................................................................................... 7 1.11 APPROVISIONNEMENTS ............................................................................................................................... 7

1.12 PROPRETE DU CHANTIER – NETTOYAGE EN VUE DE LA RECEPTION ................................................ 7 1.13 PROTECTION DES OUVRAGES ..................................................................................................................... 8 1.14 PERIODE DE PREPARATION ......................................................................................................................... 9

1.15 ETUDES ET PLANS D'EXECUTIONS DES OUVRAGES .............................................................................. 9

1.16 CONDITIONS PARTICULIERES ..................................................................................................................... 9 1.17 CONNAISSANCE DU DOSSIER ...................................................................................................................... 9 1.18 PRESTATIONS GLOBALES ............................................................................................................................ 9

1.19 PIECES A FOURNIR ....................................................................................................................................... 10

1.20 RECEPTION DES INSTALLATIONS – VERIFICATIONS ET ESSAIS ....................................................... 11 1.21 DEFINITION DES ESSAIS ............................................................................................................................. 12

1.22 RECEPTION .................................................................................................................................................... 12 1.23 GARANTIE DE L’ENTREPRISE .................................................................................................................... 12 1.24 GARANTIE DE PARFAITE REALISATION ................................................................................................. 12 1.25 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT .......................................................................................................... 12 1.26 GARANTIE DU MATERIEL........................................................................................................................... 13

1.27 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE................................. 13

1.28 DEMOLITIONS ET DEMONTAGES ............................................................................................................. 13 1.29 QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE ......................................................................................................... 13 1.30 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE ............................................................................................................. 14 1.31 PRESENTATION DE L’OFFRE ...................................................................................................................... 14 1.32 PRESENTATION D’ECHANTILLONS ......................................................................................................... 14 1.33 BREVETS – PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ............................................................... 14 1.34 COMPTE PRORATA ....................................................................................................................................... 14

2 DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ............................................................................................... 15

2.1 OBJET .............................................................................................................................................................. 15 2.2 PRESCRIPTIONS GENERALES .................................................................................................................... 15 2.3 GENERALITES TECHNIQUES ...................................................................................................................... 15 2.4 BASES DE CALCULS ..................................................................................................................................... 17

2.5 NATURE DES MATERIAUX ET MATERIELS ............................................................................................ 18

2.6 PROCEDES D’EXECUTION .......................................................................................................................... 19

2.7 HYPOTHESES D’ETUDE ............................................................................................................................... 21

2.8 LIMITES DE PRESTATIONS ......................................................................................................................... 23

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES LOCAL COMMERCIAL ......................................................................... 24

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ...................................................................................................................... 24

3.2 CIRCUIT DE TERRE ....................................................................................................................................... 24

3.3 ALIMENTATION EN ENERGIE .................................................................................................................... 26 3.4 CELLULE DE PROTECTION GENERALE BASSE TENSION .................................................................... 26 3.5 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION ..................................................................................................... 26 3.6 CANALISATIONS .......................................................................................................................................... 29

3.7 APPAREILLAGE & PETITS EQUIPEMENTS ............................................................................................... 30 3.8 ECLAIRAGE INTERIEUR .............................................................................................................................. 31

3.9 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES ................................................................................................................ 34



3.10 TELEPHONIE .................................................................................................................................................. 35 3.11 RÉSEAU FIBRE OPTIQUE ............................................................................................................................. 36

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES MAIRIE/ECOLE ....................................................................................... 38

4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ...................................................................................................................... 38

4.2 CIRCUIT DE TERRE ....................................................................................................................................... 39

4.3 ALIMENTATION EN ENERGIE .................................................................................................................... 40 4.4 CELLULE DE PROTECTION GENERALE BASSE TENSION .................................................................... 40 4.5 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION ..................................................................................................... 41 4.6 CANALISATIONS PRINCIPALES................................................................................................................. 44 4.7 TABLEAUX DIVISIONNAIRES .................................................................................................................... 46

4.8 CANALISATIONS SECONDAIRES .............................................................................................................. 49 4.9 APPAREILLAGE & PETITS EQUIPEMENTS ............................................................................................... 51 4.10 ECLAIRAGE INTERIEUR .............................................................................................................................. 52

4.11 ECLAIRAGE DE SECURITE .......................................................................................................................... 57

4.12 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES ................................................................................................................ 59 4.13 ECLAIRAGE EXTERIEUR ............................................................................................................................. 61

4.14 CHEMINS DE CABLES – GOULOTTES - FOURREAUX ............................................................................ 63

4.15 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ........................................................................................................... 65 4.16 PRÉCÂBLAGE INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIQUE............................................................................... 70

4.17 TELEPHONIE .................................................................................................................................................. 77 4.18 RÉSEAU FIBRE OPTIQUE ............................................................................................................................. 77



1 GENERALITES 1.1 PRESENTATION DU PROJET Le présent Cahier des Charges Techniques Particulières a pour objet de définir l’ensemble des travaux d’électricité à réaliser dans le cadre de des travaux d’aménagement de la mairie et de l’écol e de RADINGHEM-EN-WEPPES. Le projet est constitué de deux bâtiments :

- Le bâtiment de la mairie, sur rue, qui comprendra également les sanitaires filles de l’école et le local commercial,

- Le bâtiment de l’école, en fond de parcelle. Dans le cadre des travaux, il est prévu de :

- Mettre en conformité, vis-à-vis de la réglementation accessibilité, l’entrée et les locaux de la mairie accessible au public,

- Réaménager et redistribuer le RDC de la mairie, - Mettre en sécurité, vis-à-vis de la réglementation incendie, les locaux RDC et archives de la mairie, - Mettre en conformité, vis-à-vis de la réglementation accessibilité, l’entrée de l’école et les sanitaires, - Aménager un local commercial en RDC avec un accès indépendant de la mairie et de l’école.

Travaux envisagés du présent lot :

- Dépose et mise en œuvre des installations Courants Forts / Courants Faibles suite aux aménagements des locaux,

- Dépose et mise en œuvre de tableaux électriques pour la mairie et l’école, - Remplacement de l’alarme incendie de l’école et mairie, - Remplacement et complément de l’éclairage de sécurité du site, - Extension de l’installation de précâblage VDI pour les nouveaux locaux créés, notamment via la

mise en place d’un coffret, - Mise aux normes accessibilité PMR du bâtiment, - Mise en œuvre d’une installation complète Courants Forts / Courants Faibles indépendante de la

mairie et de l’école pour le local commercial créé. 1.2 DEFINITION GENERALE Les présents travaux relatifs au lot ‘’Electricité Générale’’ concernent l’ensemble des équipements électriques courants forts, courants faibles et S.S.I., y compris canalisations et chemins de câbles associés. 1.3 ORIGINE DE LA PRESTATION L’origine des travaux objets du présent descriptif sera constituée par les différents points de livraison (dans le domaine public) des concessionnaires. 1.4 CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT L’établissement est assujetti au règlement relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P. Il est classé en ERP de 5ème catégorie. 1.5 CONTENU DU DOSSIER Le dossier technique comprend :

- Le présent CCTP du lot Électricité Générale - Le plan technique :

EL01 « Implantation des équipements Courants Forts et Courants Faibles – Tous niveaux » 1.6 PHASAGE DES TRAVAUX Les travaux seront réalisés selon le phasage général établi pour l’opération.



1.7 ETENDUE DES OUVRAGES Les travaux à charge du présent lot comprennent notamment :

• le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, • la participation au C.I.S.S.C.T., • les notes de calculs, dossier technique, schémas et plans, • la constitution du dossier des interventions ultérieures, • les démarches auprès des concessionnaires, • la formation du personnel d’exploitation, • les notices et consignes d’exploitation, • les essais Coprec, • les certificats et frais de conformité « Consuel » et « COSAEL », • l’évacuation journalière des gravats à la décharge publique, • le réseau de protection, • le tableau général basse tension, • l’alimentation « Tarif Jaune » pour le local commercial, • la distribution principale depuis le TGBT, et celle secondaire, • les cheminements, • les canalisations, • les Tableaux Divisionnaires, • les comptages divisionnaires, • les alimentations générales, • les installations éclairage intérieur et extérieur, • les installations prises de courant, • les alimentations diverses en attente de raccordements pour les autres lots, • les alimentations et équipements spécifiques, • les réseaux d’éclairage de sécurité, • la protection contre les surtensions, • l’alarme intrusion, • le précâblage informatique et téléphonique, • la téléphonie, • l'alarme incendie, • etc …

1.8 NORMES ET REGLEMENTS Les installations faisant l’objet du présent C.C.T.P. seront réalisées selon les lois, décrets et arrêtés complétés et modifiés, en vigueur le jour de la signature du marché et en particulier :

• aux règlements du Code du Travail, d’Hygiène et de Sécurité suivant recueil du Journal Officiel, • à la loi 93.1418 du 31 décembre 1993 relative aux chantiers temporaires et mobiles, • au décret 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment et de génie civil,

• au décret 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques,

• Cahier de la prévention, • à l’arrêté du 27 juin 1994, relatif à l’accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées, • à l’arrêté du 1er août 2006, relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements

recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

• à la norme NFC 12.200 et additifs, à la norme NFC 12.201 relative à la protection entre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P.,

• à la norme NFC 15.100 relative aux installations électriques à basse tension de première catégorie, • à la norme UTEC C 15.103 : choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction

des influences externes, • à la norme NFC 15.105 : détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de

protection, • à la norme NFC 15.900 : mise en œuvre et cohabitation des réseaux de puissance et des réseaux

de communication dans les installations des locaux d’habitation, du tertiaire et analogues,



• aux normes NFC 61.400, 61.420 et 63.120, concernant les disjoncteurs de protection contre les surintensités,

• à la norme NF EN 60.439-1 relative aux tests et essais des armoires et coffrets de protection, • aux normes NF EN 60.570, NF EN 60.598 - 2 - 2, NF EN 60.598 - 2 - 6, NF EN 60.742 relatives aux

appareils d’éclairage, • à la norme NFC 77.200 relative au traitement de l’information, • à la norme DIN 6270 A, • aux instructions techniques 246, 247 et 248, • aux documents techniques unifiés (D.T.U.) de la série 70, • à la nouvelle réglementation thermique, • aux prescriptions du distributeur d’énergie, • aux prescriptions des administrations locales et départementales, • aux remarques et instructions du bureau de contrôle technique, • au règlement intérieur de l’entreprise utilisatrice, • au bon respect des règles de l'Art et professionnelles.

Cette liste non limitative constitue un rappel des principales réglementations qui seront respectées compte tenu de leurs additifs et de leurs dernières mises à jour à la date de la signature du marché. 1.9 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE Conformément à la loi 93.1418 du 31 décembre 1993 et à son décret d’application 94.1159 du 26 décembre 1994, l’entrepreneur tiendra compte dans son offre de l’intégration de la sécurité et de l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil. Le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), et le dossier des interventions ultérieures (D.I.U.) feront partie intégrante du projet. Le plan de prévention sera soumis à l’approbation du coordonnateur de sécurité et impérativement respecté. L’attention de l’entrepreneur est particulièrement attirée quant au respect et au balisage des zones d’intervention, de plus aucun stockage d’outillage ou de matériel ne sera toléré en dehors des locaux prévus à cet effet. Interventions ultérieures L’entreprise devra intégrer dans ses choix constructifs, les dispositions techniques et fonctionnelles de nature à permettre la maintenance ultérieure des installations de façon aisée, sans risque particulier pour les intervenants. L’entreprise devra remettre les documents et plans qui mentionneront les accès retenus pour intervenir sur les différents équipements techniques du bâtiment et les moyens développés pour assurer la sécurité des personnes (éclairage, trappe d’accès, …). Protection contre les nuisances sonores Compte tenu des conditions de chantier, il devra être apporté une attention particulière aux bruits de chantier. L’entrepreneur devra veiller à ce que les bruits de chantier ne dépassent, en aucun cas, les limites fixées par la réglementation, et il devra prendre toutes dispositions utiles à ce sujet. Dans le cas où, par suite de conditions particulières, même les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la réglementation entraîneraient un gêne difficilement supportable aux occupants (ex : secteur de consultation), le Maître d’Ouvrage pourra imposer aux entrepreneurs de réduire encore le niveau de bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions devront être comprises dans les prix des marchés. Contrôle des bruits de chantier pendant la phase tr avaux En référence au décret 95-408 du 18 avril 1995 :



• Les entreprises devront utiliser des matériels homologués au point de vue acoustique. • Elles devront respecter les horaires définis par la MOE en ce qui concerne l’exécution des travaux

bruyants afin de limiter la gêne vis-à-vis des riverains. • Au besoin, les entreprises devront prévoir des précautions spécifiques pour limiter le bruit rayonné

dans l’environnement, en privilégiant les techniques les plus adaptées. • Les entreprises devront évaluer l’impact du bruit généré dans l’environnement pendant les phases

de terrassement, de démolition, de fondations et de construction du bâtiment et prendre toutes dispositions permettant de réduire les émergences dans l’environnement aux valeurs réglementaires admises.

1.10 STOCKAGE DES MATERIAUX Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin et à l'abri des dégradations et des intempéries, de façon à ne pas entraver les accès et la circulation. Leur dispersion en vrac ne sera pas tolérée. Le stockage comporte notamment toutes les installations nécessaires et les protections pendant la durée du chantier. Le stockage des matériaux sur le lieu même des travaux ne pourra être fait qu'en accord avec le Maître d’Ouvrage et le Maître d'Oeuvre. Ce stockage ne pourra dépasser en importance le besoin local et devra être évacué sur simple demande s'il constitue une gêne à l'avancement du chantier. Il ne sera accepté aucun stockage en dehors de la zone de chantier. 1.11 APPROVISIONNEMENTS L'Entrepreneur sera tenu d'approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui sont nécessaires pour l'exécution des travaux dans le cadre du calendrier d'exécution. Toutes les entreprises doivent le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de leurs corps d’état et ce quelle que soit la distance ou les moyens d’accès. Ce transport comprend entre autre :

- Les emballages, protection et autres, - L’évacuation des emballages vides, - Toutes manipulations, appareils de levage, coltinage nécessaire, - Toutes installations en cours de transport, chargement et déchargement puis l’enlèvement du

chantier après usage, - Le stockage est réalisé comme décrit dans le § précédant et suivant le plan d’installation de

chantier. Tout retard dans l'approvisionnement de ces matériaux ne pourra donner lieu à un allongement de délai sauf dans des cas reconnus de force majeure. L'Entrepreneur reste responsable de leur bonne conservation. 1.12 PROPRETE DU CHANTIER – NETTOYAGE EN VUE DE LA RECEPTION 1.12.1 TENUE DU CHANTIER Le chantier devra être tenu dans un constant état de propreté et parfaitement en ordre. Cela s’entend pour les zones de travail et de stockage, ainsi que pour les zones de cantonnement et de cheminement. Il sera veillé à ne pas encombrer, notamment, les circulations horizontales et verticales. L’entreprise est responsable de l’enlèvement et de l’évacuation de ses gravats. L’entreprise doit le nettoyage, le ramassage et la manutention de ses déchets et gravats jusqu’à un emplacement extérieur fixé sur le plan d’organisation dans les bennes prévues à cet effet au fur et à mesure de leur production. Pour ce faire, l’entreprise assurera la mise en place de bennes en nombre suffisant pour les besoins pendant toute la durée du chantier à ses frais. L'enlèvement des gravats et de tous débris provenant des travaux sera réalisé au fur et à mesure et au moins à chaque fin de semaine. Les dispositions générales en matière de nettoyage, de propreté et d'hygiène du chantier seront arrêtées par le CSPS. En cas de non-observation ou de retard dans l'exécution du nettoyage, l'équipe de maître d'oeuvre ordonnera sans préavis un nettoyage qui sera effectué par une entreprise extérieure aux frais de l’entreprise



du présent lot. Les nettoyages du chantier seront réalisés au minimum 2 fois par semaine. 1.12.2 NETTOYAGE DES OUVRAGES Après exécution de ses travaux, l’entreprise doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que l’enlèvement de toutes les protections venant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de manière à ne pas altérer ses ouvrages, ni ceux des autres corps d’état. 1.12.3 NETTOYAGE AVANT LA RECEPTION L’entreprise procèdera au nettoyage des locaux et appareils installés au fur et à mesure de son intervention. 1.13 PROTECTION DES OUVRAGES Ouvrages exécutés En dehors des protections imposées aux documents contractuels, l’entreprise est tenue de protéger ses ouvrages, conformément aux règles de l’art. Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection et d’un stockage défectueux seront supportés intégralement par l’Entrepreneur. Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages normalement protégés. Ouvrages existants L’entrepreneur devra intégrer toutes dispositions et toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou situés à proximité. Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, l’appro visionnement des matériaux et la sortie des gravats. Selon la nature des travaux à réaliser, il devra être mis en place tous les dispositifs nécessaires à cet effet. Un état des lieux préalable à l’engagement des travaux sera établi à la demande de l’entreprise intervenante. Cet état des lieux doit être demandé par l’entreprise, en cas d’oubli, toutes remarques des services seront retenues à la charge de la société intervenante. Les protections à mettre en place seront fonction de la nature et de l’importance des travaux et de l’état de conservation des existants. Ils pourront être selon le cas des planchers et cloisons de protection, des gardes gravois, des recouvrements par films plastiques, des écrans anti-poussières, des films verticaux collés et tous autres dispositifs s’avérant nécessaires, Devront particulièrement être protégés : les revêtements de sol ou revêtements muraux, les plafonds, si ceux-ci sont démontables, ils seront déposés avant intervention et reposés sans dommage, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers et de l’approvisionnement. En tout état de cause, les dispositions à prendre devront être telles que les ouvrages existants conservés puissent être restitués en fin de travaux dans le même état que lors de la mise à disposition des entreprises en début de travaux. Dans le cas contraire, le maître d’ouvrage devra faire procéder à la remise en état des ouvrages qui s’avérera nécessaire et ce, à la charge de l’entrepreneur.



1.14 PERIODE DE PREPARATION Après la signature des marchés il est prévu une période de préparation du chantier dont la durée est précisée au C.C.A.P. et au cours de laquelle les problèmes de coordination, de calage du calendrier de travaux définitifs, de réservations à prévoir pour et par les différents corps d'état devront être résolus en majeure partie. C'est au cours de celle-ci que devront être remis, tous les plans d’exécution. A la fin de cette période l’entreprise aura établi :

- Le plan d'installation de chantier; - Le plan d'hygiène et sécurité du chantier, - Le calendrier d'exécution sur lequel le fournisseur devra se baser pour programmer la fabrication et

la livraison de ses ouvrages, - L’ensemble des documents qui seront remis au Maître d'œuvre pour visa.

1.15 ETUDES ET PLANS D'EXECUTIONS DES OUVRAGES Les entrepreneurs ont à fournir pendant la période de préparation et avant début des travaux les Plans d’Exécutions des Ouvrages et études techniques, qui comprennent outre les plans, les avis techniques, références de produit et tout autre document utile à l’exécution, et ce pour l’ensemble des prestations à réaliser dans le cadre du marché. Ces PEO sont fournis en exemplaires utiles pour obtenir le « bon pour exécution » Des pénalités de retard énoncées au CCAP seront appliquées pour non production de ces documents dans les délais impartis. Dans tous les cas, les PEO devront impérativement faire apparaître l'environnement immédiat. Sont entendus par environnement, tous les ouvrages contigus (support, finitions connexes, etc..). L'examen des PEO ne sera effectué qu'à cette condition obligatoire. 1.16 CONDITIONS PARTICULIERES Les travaux relatifs à l’exécution du présent lot font l’objet d’un marché à obligation de résultats. 1.17 CONNAISSANCE DU DOSSIER Pour l’établissement de son étude chiffrée, l’entre preneur devra impérativement prendre en considération les descriptifs des autres corps d’ét at afin d’apprécier et de se rendre compte de l’ampleur de la réalisation et prendre connaissance de tous les renseignements qui lui seront utiles. � Le marché étant à prix global et forfaitaire, le so umissionnaire est présumé, avant la remise de son offre, avoir pris connaissance :

- des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux, - des moyens d'accès, - des plans d’architecte, - la situation technique des locaux et des gaines, - les conditions de manutention du matériel. Le soumissionnaire ne pourra arguer ou invoquer apr ès la notification du marché, l'ignorance ou la méconnaissance de telle ou telle caractéristique de s lieux et/ou des installations, pour justifier un supplément au montant de son offre. 1.18 PRESTATIONS GLOBALES L’énumération des matériels, fournitures et dispositions nécessaires à l’exécution des travaux n’est pas limitative, l’entreprise doit une installation complète, conforme aux règlements en vigueur, livrée en ordre de fonctionnement.



L’entreprise répondra à l’ensemble des besoins exprimés pour assurer le fonctionnement des installations sans qu’elle puisse se prévaloir d’une omission dans les présents documents et plans qui sont joints en annexe et donnés à titre indicatif. L’entrepreneur reconnaît, par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité, suppléer aux détails qui peuvent être omis dans les différentes pièces du dossier. Rappel : Les plans joints en annexe sont communiqués à titre indicatif comme base de chiffrage, en tout état de cause, les côtes, quantités, … indiquées sont à vérifier par l’entreprise. Remarque : Certains équipements décrits dans le présent docume nt ne sont pas dessinés sur les pièces graphiques. 1.19 PIECES A FOURNIR L’entreprise remettra au maître d’œuvre : Avant tout commencement des travaux (PEO) L’entrepreneur aura à sa charge la réalisation des études et des documents nécessaires à l’exécution de ses travaux ainsi que ceux qui lui seront demandés par le Bureau de Contrôle et Maître d’œuvre (détails, calculs justificatifs, agrément, etc …). Liste, non exhaustive, des documents :

� Courants Forts : · Les plans d’implantation des équipements (y compris tracé des canalisations, repères

des circuits, position des boîtes de dérivation, des modules d’adressage, …), · La documentation technique détaillée des matériels courants forts avec localisation des

appareils (Ex : Luminaire type xx – Sanitaires), 1 fiche technique spécifique par matériel, précisant date et indice y Certificat CE du matériel d’éclairage,

· Le synoptique de distribution Basse Tension (précisant la nature et section des câbles), · Les notes de calculs des sections de câbles de l’installation électrique, · Les schémas unifilaires et d’implantation des tableaux électriques (implantation façade

intérieure, extérieure, jeux de barres, …), · Le bilan de puissance détaillé de l’installation électrique (par TD), · Les notes de calculs d’éclairement local par local.

� Courants Faibles :

· Les plans d’implantation des équipements (y compris tracé des canalisations, repères des circuits, position des boîtes de dérivation, des modules d’adressage, …),

· La documentation technique détaillée des matériels courants forts avec localisation des appareils (Ex : Luminaire type xx – Sanitaires), 1 fiche technique spécifique par matériel, précisant date et indice y Certificat CE du matériel d’éclairage,

· Les plans de l’installation du SSI, · Le synoptique de câblages incendie (avec identification des catégories de câbles),

� Nota :

· Aucun matériel ne pourra être mis en œuvre sans l’accord de la maîtrise d’œuvre, · Tout appareillage mis en œuvre sans l’accord de la maîtrise d’œuvre, sera démonté au

frais de l’entreprise titulaire du lot, · Tous les documents pour visas devront être transmis par courrier avec bordereau

d’envoi et par informatique, · Les documents transmis par email, ne seront pas pri s en compte.

Avant la réception des travaux (DOE) En fin de chantier, l’entrepreneur du présent lot devra tous les éléments nécessaires à la gestion et à l’exploitation des installations. Pour chaque installation, le présent lot aura à sa charge :

les documents des ouvrages exécutés reprenant les documents précités mis à jour, le dossier des interventions ultérieures, le projet de contrat d’entretien, les repérages de tous les équipements courants faibles sur plans d’ensemble (éch. 1/100),



les notices techniques et les nomenclatures (listes matériels, fournisseurs, constructeurs, …) concernant les équipements mis en place,

les documentations complètes et les notices d’entretien pour l’ensemble des équipements, les attestations et les procès-verbaux de conformité (Consuel, PV des Constructeurs, les attestations de

garanties et d’assurances, …), les éléments du dossier d’identité du S.S.I.. Les documents seront fournis et présentés conformément aux demandes du maître d’ouvrage. Les caractéristiques seront compatibles avec le format informatique de l’utilisateur. Les plans seront établis sur Autocad ou tout autre logiciel de dessin compatible. 1.20 RECEPTION DES INSTALLATIONS – VERIFICATIONS ET ESSAIS Une période (incorporée au planning contractuel d’avancement des travaux) sera prévue aux fins de parfaire les installations et effectuer les réglages, tests, et essais avant réception. Bien entendu l’entreprise prévoit dans son prix les frais correspondants à cette phase de travaux. La visite des maîtres d’œuvre en vue de la réception ne s’effectuera qu’après remise par l’entreprise des fiches d’autocontrôle et de résultats d’essais. Ces fiches seront réalisées par l'entrepreneur lors de la phase d'essais qu'il réalisera. Elles ne pourront être que complémentaires aux vérifications et essais conformes au chapitre 6 de la norme NFC 15.100 :

• mesure de l'isolement, • vérification de l'efficacité des mesures de protection contre les contacts indirects, • contrôle des dispositions de protection contre les surintensités, • contrôle des dispositifs de connexion des conducteurs, • mesure de l'isolement des sols.

Cette liste ne constitue qu'un minimum d'essais et de vérifications à réaliser par l'entreprise pour pouvoir demander la réception de ses travaux et est indépendante des demandes et des exigences du Bureau de Contrôle. L'entreprise devra effectuer ou faire effectuer sous sa responsabilité et à ses frais les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations jugées indispensables en vue de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement. L'adjudicataire du présent lot devra obligatoirement effectuer ses essais en coordination avec les autres corps d'états techniques. La liste et les résultats d'essais indiqués sur les fiches ont pour but de permettre aux Maîtres d'Oeuvres de vérifier par sondages l'exactitude des renseignements de la campagne d'essais de vérification. Lors de la visite en vue de réception qu'effectueront les Maîtres d'œuvre les vérifications porteront particulièrement sur :

• la conformité au Cahier des Charges et aux documents graphiques ; • le contrôle de la qualité du matériel installé ; • le contrôle des sections des conducteurs et des fixations des canalisations ; • la continuité de la ceinture enterrée ; • la mesure de la résistance des prises de terre ; • la mesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés de l'installation ; • l'éclairement des locaux ; • l'équilibrage des phases. L’entrepreneur mettra à la disposition des maîtres d’œuvre les appareils de mesure nécessaires aux vérifications ainsi que le personnel qualifié pour les diverses manutentions et manipulations. Par ailleurs, en application de la loi du 4 janvier 1978, l'entreprise devra effectuer ou faire effectuer sous sa responsabilité et à ses frais, les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations jugés indispensables, en vue de prévenir des aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement, et ce suivant les documents COPREC n° 1.



Les résultats de ces essais effectués par les entreprises seront transcrits sur les procès-verbaux établis suivant les modèles figurant dans le document technique COPREC N° 2. Les documents COPREC à prendre en compte sont ceux d’octobre 1998 (publiés dans le Moniteur du 06.11.98 – Cahier spécial). Les essais concernés sont les suivants : EL : Installations électriques. Il est bien entendu qu’au cas où ces procès-verbaux feraient apparaître des résultats insuffisants, il appartiendra à l’entreprise responsable, pour son propre compte et sous sa responsabilité :

- De remédier aux causes de ces insuffisances, - De procéder à de nouveaux essais, - D’en établir les procès-verbaux, - De nous les soumettre pour avis.

1.21 DEFINITION DES ESSAIS � En application de la loi du 4 janvier 1978, l'entreprise doit effectuer ou faire effectuer sous sa responsabilité et à ses frais les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations jugés indispensables en vue de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement. Tous les essais de mise en service doivent obligatoirement être faits avec tous les corps d'état concernés (C.V.C., Ascenseurs, Menuiserie, etc...). Le présent lot a la charge de :

- Etablir les procédures d'essais, - Convoquer tous les corps d'état techniques impliqués en accord avec la Maîtrise d’Œuvre, - Organiser la campagne d'essai, - Rechercher d'éventuelles pannes et dysfonctionnements et les réparer.

1.22 RECEPTION La réception de l’installation devra s’inscrire dans le planning contractuel des travaux. Elle devra être précédée par tous les contrôles et essais mentionnés au paragraphe précédent et par un contrôle réglementaire assuré par l’organisme désigné. L’entrepreneur devra prendre l’initiative de l’organisation de ces essais et contrôles et devra informer le Maître d’Ouvrage ou ses représentants. L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les essais seront réalisés par lui avant la visite préalable à la réception par le Bureau d’Etudes, laquelle n’étant faite que pour constater le bon fonctionnement des équipements. Le procès-verbal devra être établi lors :

- De la réalisation des essais et contrôles, - De la réception de l’installation.

1.23 GARANTIE DE L’ENTREPRISE La période de garantie portera sur une année, à compter de la date de réception, conformément à la loi n° 78.12 du 04 janvier 1978. 1.24 GARANTIE DE PARFAITE REALISATION L'installateur garantit, d'une façon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant l'objet de sa spécification technique suivant les règles de l'Art et compte tenu des règlements et décrets en vigueur. 1.25 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura à fournir et à installer.



1.26 GARANTIE DU MATERIEL L'entrepreneur garantit son matériel et son installation contre tous les vices de fabrication ou de montage. Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation tant dans l'ensemble que dans les détails. La responsabilité de l'entrepreneur couvrira également et dans les mêmes conditions, toutes les fournitures qu'il sous-traitera. Protection contre la corrosion

- Les pièces métalliques susceptibles d'être attaquées, seront soit cadmiées et passivées, soit zinguées à chaud,

- Les châssis métalliques supportant l'appareillage seront sablés, métallisés au zinc ou zingués à chaud, puis recouverts d'une couche de peinture antirouille,

- Les éventuelles détériorations de la protection seront remises en état après montage. Protection contre les inductions

Les équipements et les liaisons seront protégés contre les signaux parasites :

- en utilisant des câbles avec écran relié à la terre pour les circuits d'alarmes, de sécurité et de téléphone, - en reliant les appareils au même point de masse, - en éloignant les circuits de contrôle des circuits de puissance. 1.27 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIO DE DE GARANTIE Pendant la période de garantie, l'entrepreneur devra remplacer à ses frais, toutes les pièces défectueuses ou toute partie de l'installation qui auraient été endommagées par suite d'une défectuosité. Pendant ce même délai, il devra, sur simple demande, procéder aux réparations ou aux modifications nécessaires à la remise en marche de l'installation. Tout accident, bris ou détériorations qui se produiraient pendant la durée de garantie et qui seraient la conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable à l'utilisateur ou d'un cas de force majeure sont exclus de la garantie. Délais d’intervention pendant la période de garantie Les interventions pendant la période de garantie sont à réaliser dans les 4 heures ouvrées après confirmation du Maître d’Ouvrage ou de ses représentants, du lundi au vendredi de 7h à 19h. De plus, le Maître d’Ouvrage peut en dehors des heures ouvrées, appeler le service d’astreinte de l’entreprise pour permettre à ce service de planifier une intervention dans les meilleurs délais. Si l’entrepreneur n’a pas envoyé de personnel dans les délais impartis, les ouvrages pourront être réparés par le maître d’ouvrage ou son représentant, aux frais de l’entrepreneur, indépendamment des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation cause un accident ou un préjudice. 1.28 DEMOLITIONS ET DEMONTAGES L’ensemble des matériaux et matériels déposés par le titulaire du marché sera évacué à ses frais dans une décharge agréée. 1.29 QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE L’entreprise devra justifier d’une part, d’une qualification minimum :

- « Electrotechnique » E2, C2 - « Courants faibles » CF2 et d’autre part, de la réalisation de travaux similaires datant de moins de cinq ans.



Chaque intervenant sera muni d’un titre d’habitation en cours de validité, conformément aux normes NFC 18.510 et 18.530. 1.30 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE Il est expressément spécifié que les dispositions du C.C.T.P. n’ont pas un caractère limitatif. Par les ouvrages de sa compétence et de toute sujétion d’exécution, il faut également comprendre les ouvrages qui seront nécessaires à l’insertion des autres corps d’état et à leur finition, que l’entrepreneur du présent lot reconnaît avoir prévus sans omission ni réserve dans son prix global et forfaitaire. Il est spécifié qu’il suffit qu’un travail soit précisé ou décrit dans l’une des pièces énumérées au marché pour que l’entrepreneur en doive l’exécution sans restriction ni réserve. L’entrepreneur doit signaler toute erreur ou anomalie avant la remise de son offre. En particulier il devra contrôler pour acceptation les quantités (précisées dans le détail estimatif) en vue d’une proposition globale et forfaitaire conforme aux documents de référence : plans, spécifications, descriptions et tous documents réglementaires assimilés. 1.31 PRESENTATION DE L’OFFRE L’offre de base sera impérativement présentée sur le bordereau cadre estimatif. La totalité des prix unitaires sera détaillée, faute de quoi les offres non-conformes ne pourront pas être prises en considération. Les options et variantes seront obligatoirement présentées sur le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire qui sera renseigné avec prix unitaires ; les montants seront indépendants du cadre de l’offre de base et indiqués option par option et variante par variante. 1.32 PRESENTATION D’ECHANTILLONS La nature des matériels et matériaux mis en œuvre doit répondre aux règlements, prescriptions en vigueur et aux spécifications du présent document. Les échantillons des matériels et matériaux proposés seront à produire pour agrément par le maître d’œuvre et de l’ouvrage. Ils se réservent le droit de refuser tout équipement jugé non conforme. 1.33 BREVETS – PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIAL E Du seul fait de la signature du marché, l'entrepreneur garantira le Maître d'Ouvrage contre toutes les revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour l'exécution des travaux émanant des titulaires de brevets, licences, dessins, modèles, marques de fabrique ou de commerce. Il lui appartient, le cas échéant d'obtenir les cessions, licences ou autorisations nécessaires et de supporter la charge des droits, redevances ou indemnités y afférent. En cas d'action, dirigée contre le Maître d'Ouvrage par des tiers détenteurs de brevets, licences, modèles, dessins, marques de fabrique ou de commerce, utilisés par l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur s'engage à intervenir à l'instance et indemniser le Maître d'Ouvrage de tous les dommages et intérêts prononcés à son encontre, ainsi que des frais supportés par lui-même. Sous réserve des droits des tiers, le Maître d'Ouvrage a la possibilité de réparer lui-même ou de faire réparer les appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les travaux au mieux de ses intérêts, par qui bon lui semble, et de se procurer comme il l'entend, les pièces nécessaires à cette réparation. 1.34 COMPTE PRORATA L’entrepreneur incorporera dans son offre les frais relatifs au compte prorata, le montant à prévoir sera évalué en fonction des termes du C.C.P. et du C.C.A.G. de la FNPC.



2 DESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 2.1 OBJET Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les prescriptions à mettre en œuvre, les procédés, ainsi que les travaux à effectuer aux fins de réaliser l’ensemble des équipements du bâtiment. 2.2 PRESCRIPTIONS GENERALES Les travaux objets du présent descriptif comprendront l’ensemble des prestations et toute sujétion nécessaire pour un parfait et complet achèvement des ouvrages. Tous les matériaux et matériels utilisés sur le chantier seront neufs et de première qualité. Tous les échantillons seront soumis à l’approbation du Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les caractéristiques et qualités requises dans le devis descriptif sont impératives. Les travaux comprendront pour l’ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

- les fournitures, transports, main d’œuvre, locations d’engin, taxes et toute sujétion nécessaire pour un achèvement complet des ouvrages,

- les fournitures et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence,

- les frais : de montage des matériaux et matériels, les engins, appareils et échafaudages, de présentation ou d’exécution d’échantillons, de brevets, marques ou modèles déposés, de tests, contrôle et essais, ...

Les frais du bureau de contrôle agréé sont exclus du présent lot. 2.3 GENERALITES TECHNIQUES L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions suivantes : Percements et réservations Les percements font partie intégrante du projet et seront exécutés par le titulaire du lot gros œuvre (pour une section ≥ 1 dm²) et sous son entière responsabilité, sous réserve que les éléments techniques aient été communiqués en temps utile. Les percements d’une section inférieure ou égale à 1 dm² sont à charge du présent lot. En cas de doute il se référera au maître d’œuvre. La note commune à tous les lots précise les modalités et les rapports entre les différents corps d’état. Fourreaux La fourniture et la pose des fourreaux « intérieurs » nécessaires au passage des canalisations sont dues par le présent lot. La fourniture et la pose des fourreaux « extérieurs » nécessaires au passage des canalisations sont dues par le lot Gros Œuvre (liaisons inter-bâtiments). Bouchage des trous Les bouchages de la totalité des trous et raccords sont à la charge du présent lot, de plus le degré coupe-feu des parois traversées sera reconstitué. Scellements Tous les scellements de matériels et supports de toute nature sont dus par le présent lot. Socles Tous les socles susceptibles de supporter les appareils de toute nature sont dus par le présent lot. Remarque : L’ensemble des bouchements, scellements, supports seront réceptionnés par le maître

d’œuvre et par les lots ‘’revêtements de sol’’ et ‘’peinture’’. Acoustique Le présent lot devra procéder à la vérification de la qualité et du caractère exhaustif des calfeutrements et rebouchages des passages de câbles, des passages de réseaux divers, et de toute réservation utilisée ou non. Tout constat de carence en ce domaine effectué par le maître d’œuvre justifiera des essais acoustiques



complémentaires effectués par le maître d’œuvre à la charge des entreprises concernées. Il devra vérifier que le fonctionnement des équipements électriques, et notamment l’éclairage gradué ou non, ne génère pas des niveaux sonores supérieurs avec valeurs admissibles. Spécifications particulières :

• Les starters, transfo intégrés aux luminaires, gradateurs et les luminaires eux-mêmes devront être sélectionnés pour respecter les niveaux sonores requis dans les espaces où ils seront installés.

• Les encadrements de luminaires et fourreaux dans les parois et doublages devront être limités afin de ne pas créer de faiblesses préjudiciables aux performances d’isolement phonique recherchées. La distance minimale entre boîtiers de deux salles mitoyennes sera de 60 cm dans des cloisons en plaques de plâtre et 10 cm dans des parois béton.

Code couleurs - Voyants lumineux de signalisation (selon NF EN 60204-1) :

Couleur Signification Explication Action de l'opérateur ROUGE Urgence Condition dangereuse Action immédiate pour traiter la

condition dangereuse (par exemple action de l'arrêt d'urgence)

JAUNE Anormal Condition anormale ; émergence d'une condition critique

Surveillance et/ou intervention (par exemple en rétablissant la fonction prévue)

VERT Normal Condition normale Optionnel BLEU Obligatoire Indication d'une condition

nécessitant une action de l'opérateur

Action obligatoire

BLANC Neutre autres conditions ; peut être utilisée si un doute subsiste en utilisant les couleurs ROUGE, JAUNE, VERT et BLEU

Surveillance

- Organes de commande (selon NF EN 60204-1)

Fonction Couleurs préférées Couleurs possibles Couleurs interdites Marche / Mise sous tension

Blanc Gris, Noir, Vert Rouge, Jaune

Arrêt / Mise hors tension Noir Gris, Blanc, Rouge Vert Arrêt ou Coupure d'urgence

Rouge

Marche / Arrêt alternatif ou Organes à action maintenue

Blanc, Gris, Noir

Rouge, Jaune, Vert

Organe de réarmement Bleu, Blanc Gris, Noir

Vert

Ces organes doivent être placés à une hauteur minim ale de 0.6 m au -dessus du sol



2.4 BASES DE CALCULS Les bases de calculs à prendre en compte pour l'exécution seront conformes aux différentes réglementations et devront, plus particulièrement, être établies suivant les principes suivants : Bases électriques Tension BTA B2 400 / 230 Volts Tri + N + T Fréquence 50 Hz Régime de neutre TT Échauffement Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillages, les intensités admissibles, compatibles avec l'échauffement seront celles indiquées par la Norme C 15.100 et les recommandations des constructeurs. Chutes de tension En dehors de toute valeur numérique, conforme à la réglementation, celles-ci ne devront jamais dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon fonctionnement au démarrage et en service normal de l'installation alimentée par la canalisation intéressée. Pouvoir de coupure Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être compatibles avec le courant de court-circuit présumé en régime de crête au point considéré. Résistance mécanique Cette part de calculs concerne particulièrement la tenue des matériaux aux efforts statiques dynamiques et électrodynamiques. En conséquence, les installations telles que chemins de câbles, jeux de barres, serrurerie, supports, etc. devront être calculées et adaptées à leurs fonctions considérées à terme en prenant en compte les extensions normales et demandées afin de ne subir aucune déformation et supporter des surcharges normales. Leur mise en œuvre devra être particulièrement soignée et les matériels utilisés de première qualité. Perturbations Tous les matériels mis en œuvre devront être conformes au chapitre 33 de la norme NFC 15.100 concernant l’aptitude d’un équipement ou d’une installation à fonctionner de manière satisfaisante, dans les milieux électromagnétiques, sans produire eux-mêmes des perturbations néfastes pour tout ce qui se trouve dans leurs environnements. Sélectivité Il est rappelé que les puissances indiquées sur les schémas ne sont données qu'à titre indicatif et que l'électricien devra en demander confirmation aux corps d'état intéressés (chauffage, ventilation, climatisation, appareils élévateurs, plomberie, etc..) de même que la nature du courant distribué. L'électricien devra également s'assurer auprès des corps d'état techniques des intensités de démarrage de leur installation, de la nature et des calibres de protections à leur charge, pour éviter un double emploi ou une mauvaise utilisation, exemple : La protection différentielle doit être assurée au plus près des utilisations, par des différentiels sélectifs en durée et en seuil (I ∆n amont > 3 x I ∆n aval et temps de déclenchement amont > au temps de déclenchement aval). Dans tous ces schémas, l'entreprise devra indiquer, pour chaque protection, les caractéristiques suivantes :

• tension nominale,



• intensité nominale, • intensité de court-circuit (au point considéré) IK1, IK2, IK3, • pouvoir de coupure, • nombre de déclencheurs et réglages, • principe de sélectivité (temps de déclenchement), • les puissances installées et foisonnées. Il est rappelé que, pour assurer une continuité de service dans une distribution B.T., tout défaut doit provoquer uniquement l'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce défaut. Cette sélectivité qui, dans tous les cas sera du type vertical, sera adaptée suivant le régime de distribution du neutre. • Chronométrique, en utilisant des disjoncteurs dont la caractéristique est de posséder une temporisation

retardant le déclenchement sur court-circuit. • Ampèremétrique, qui repose sur le réglage des déclencheurs magnétiques des disjoncteurs rapides et

limiteurs rapides. • Sélectivité des protections à maximum d'intensité, c'est-à-dire qu'une surintensité survenant en un point

quelconque du réseau ne doit faire fonctionner que le dispositif placé immédiatement en amont du défaut, de façon à limiter au maximum les perturbations apportées à l'exploitation.

• Par association et filiation de protections. La filiation sera autorisée dans la limite de 3 dispositifs de protection en série et ce dans un seul et même tableau. Aucune filiation entre tableaux différents ne sera tolérée. Quand la solution filiation sera utilisée, elle sera indiquée clairement dans les schémas électriques et sur tous les appareils concernés. En outre, les associations possibles devront être indiquées par les données du constructeur respectant les conditions de mise en oeuvre énoncées par la NFC 15.100.

• Vérification des impédances de boucles par le calcul et, si nécessaire, par la mesure une fois l'installation terminée.

• Etc.

2.5 NATURE DES MATERIAUX ET MATERIELS Généralités Tous les matériaux utilisés devront être neufs et de première qualité, ils devront porter les estampilles de qualité et conformité (NF, USE). Dans le cas où aucun label ne serait défini, il pourra être demandé et exigé des essais, fiches techniques et rapports des laboratoires agréés. En outre, toutes les fournitures devront être conformes aux Normes Françaises en vigueur ou à défaut, être soumises à l’agrément du Maître d’œuvre qui donnera son accord par écrit. Canalisations électriques Les canalisations électriques seront en cuivre rouge :

- isolées au P.R.C. pour les canalisations principales et les alimentations spécifiques, - isolées au P.V.C. pour les canalisations secondaires, - câbles résistants au feu lorsque la réglementation l'impose : câble à isolation et gaine extérieure

élastomère de silicone, ruban de protection type Precipyr ou équivalent. Dans le cas d'installation réalisée avec des câbles résistant au feu, toutes les protections, jonctions, dérivations, etc, seront obligatoirement choisies dans un type de matériel qui assurera la continuité de la résistance au feu. Il sera également fait usage de fixations métalliques à intervalles réguliers. Dans tous les cas l'isolation correspondra à l'usage du courant transporté et à la protection mécanique exigée par le type du local traversé. Pour les transports de grosses puissances, l'emploi des conducteurs aluminium sera admis (section minimum tolérée : 35 mm2) Dans ce cas, toutes les jonctions cuivre / aluminium devront être réalisées par des éléments bi-métal.



Protection contre la corrosion Tous les matériaux devront être protégés contre la corrosion. Pour cela, tous les métaux ferreux non galvanisés subiront un dégraissage phosphatant avec rinçage passivant et application antirouille en chromate de zinc et deux couches de peinture au minium de plomb, puis deux couches de peinture phosphatante. Degré de protection Tous les matériels mis en œuvre devront être conformes au chapitre 32 de la norme NFC 15.100 concernant les influences externes. 2.6 PROCEDES D’EXECUTION Le matériel sera posé conformément aux Règles de l'Art définies en particulier par les fabricants et par les publications U.T.E. Canalisations Suivant leurs parcours, les locaux et leur destination, les canalisations sont posées d'une manière générale : � sur chemin de câbles chaque fois que, au maximum, quatre câbles cheminent parallèlement, � sous conduits I.C.A. dans les cloisons, � sous conduits I.R.L, les locaux techniques, � sous moulure PVC et / ou goulotte à chaque fois que l’encastrement sera impossible dans les locaux. Dans les cas de câble isolé, il sera toléré une fixation par attaches type cavaliers de distribution simple ou double, à mémoire de forme élastique. Dans le cas de canalisations sous conduits IRL, le montant type « METRO » sera recommandé. Ces conduits et leurs accessoires répondront aux normes NF EN 50.086 et NF-USE n° 603. De plus, il sera mis en œuvre des conduits de couleurs différentes pour les câbles courants forts, courants faibles et SSI. Ceux-ci seront prélubrifiés et aiguillés. L'entraxe des points de fixation est au maximum de :

- 0,80 m pour les conduits rigides, - 0,60 m pour les conduits cintrables, - 0,33 m pour les conduits souples. Les boîtes de distribution et de dérivation apparentes ou non devront rester accessibles, clairement repérées et identifiées sur les plans DOE. A l’intérieur, les raccordements seront effectués par bornes isolées. Dans les locaux à structures ou charpente métallique et avec faux plafond, il est interdit d’effectuer des connexions ou dérivations au-dessus du faux plafond. Lorsque les parties verticales et horizontales d'une même canalisation encastrée ne sont pas mises en place ensemble, toutes les précautions doivent être prises pour pouvoir effectuer le raccordement des différents éléments du conduit, de façon à assurer la continuité de la protection mécanique des parties encastrées et non visitables et permettre le remplacement ainsi que le passage ultérieur de nouveaux conducteurs. Il est rappelé que :

- le nombre des conducteurs par conduit et le diamètre de ceux-ci doivent être conformes à la norme C 15.100 : chaque conduit est utilisé au maximum au 1/3 de sa section,

- la mise en œuvre des conduits doit être conforme aux D.T.U. Dans les distributions verticales et horizontales, les câbles doivent être soigneusement rangés et repérés tous les 20 m en ligne droite horizontale et à chaque changement de direction, ainsi qu'à chacune de leurs extrémités. Aucune contrainte mécanique n'est tolérée au moment de leur pose, les fixations sont espacées au maximum sur les chemins de câbles de :



� 2 m en parcours horizontal, � 1 m en parcours vertical. Avant leur mise en service, tous les câbles, sans exception doivent être contrôlés, en particulier en ce qui concerne la mesure des isolements et leur repérage. Il n'est pas toléré de boîtes de jonction sur les parcours entre les points normalement prévus pour les raccordements. Une identification claire et précise sera mise en œuvre au niveau des câbles, boîtes de dérivation et tous les équipements spécifiques tels que interfaces, satellites, etc ... Le système de repérage sera du type repère plastique couleur avec porte-repère. Les repérages manuscrits et effaçables seront proscrits. Dans le cas d’installations souterraines, les canalisations seront enterrées sous conduits et fourreaux dans lesquels on fera cheminer des câbles en respectant les conditions d’influences externes AD5 (câble U1000, HO7). On prendra soin de respecter la profondeur d’enfouissement minimale de 50 cm en terrain normal et 85 cm sous les trottoirs et à la traversée des voies accessibles aux voitures (§ 529.5.2 NF C 15.100) + grillage avertisseur en plastique rouge pour le courant fort et vert pour le courant faible à au moins 20 cm au-dessus de ces conduits. De plus, une distance de 20 cm, tant pour le croisement que le cheminement, sera respectée en présence de canalisation non électrique. Pour la traversée de parois et des planchers les canalisations seront protégées par des fourreaux en tube plastique de haute résistance mécanique. Ces tubes dépasseront du plancher d'une hauteur de 0,11 m au maximum. Tous les trous et scellements sont dus par le titulaire du présent lot qui aura à sa charge tous les rebouchages et calfeutrements. Les canalisations électriques ne doivent pas être installées dans les mêmes gaines que les canalisations de gaz. Appareils d'éclairage Avant l'exécution, leurs implantations devront faire l'objet d'une étude complémentaire afin de s'assurer que localement aucune contrainte ne diminue leurs rendements ou n'empêche leurs mises en œuvre. Ils devront être adaptés à la nature des locaux où ils sont installés : protection mécanique, étanchéité, etc. Les lampes d’éclairage normal et les lampes d’éclairage de sécurité doivent être implantées dans des luminaires distincts. Les appareils d’éclairage fixes ou suspendus doivent être reliés aux éléments stables de la construction. Ceux qui sont placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation. Les appareils d’éclairage ne doivent pas être encastrés dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants. Dans le cas d’éléments suspendus (structure lumineuse, suspension appareil d’éclairage direct / indirect), les câbles d’alimentation seront choisis afin de respecter l’esthétisme de l’appareil. Pour cela, les câbles seront munis de gaines transparentes. Dans certains cas, les câbles seront passés sous fourreaux métalliques cintrables. De même, dans les parties du bâtiment où l’éclairage est installé sur des murs béton brut, maçonné, … le câble d’alimentation, s’il est visible, avant de pénétrer dans l’appareil d’éclairage, sera passé sous fourreau métallique annelé cintrable.



2.7 HYPOTHESES D’ETUDE Les hypothèses d’étude sont rappelées ci-après : Branchement Protection Alimentation L’énergie sera distribuée sous une fréquence de 50 Hz et une tension triphasée de 400 volts, neutre distribué. Gaines et locaux techniques La localisation et les dimensions des gaines et locaux techniques, nécessaires au présent lot, sont réputées suffisantes. Cependant, le présent lot devra, au démarrage de son étude d’exécution, déterminer et faire viser les besoins en gaines / locaux techniques réellement nécessaires. Pour cela, il établira des plans de détails d’encombrement de ses matériels / équipements en vue en plans (dessus, façade, …) en indiquant les dimensions utiles qui lui sont nécessaires et leurs localisations sur fond de plans Architecte. Hypothèses de calculs Les sections des conducteurs seront déterminées conformément aux textes des normes NFC 15.100 (dernière édition) et de leurs additifs. Elles tiendront compte notamment des courants admissibles, du mode de pose ; les chutes de tension maximales totales seront de 8 % (5%) pour la force et 5 % (3%) pour l’éclairage. Les coefficients de foisonnement à appliquer seront ceux de la norme NFC 15.100. Bilan de puissance Afin de s’assurer que la réserve de puissance est nécessaire et/ou dapater l’entreprise du présent marché réalisera un bilan de puissance détaillé. Celui-ci prendra en compte les périodes d’occupation du bâtiment, les modes d’utilisation et de fonctionnement des équipements du bâtiment, le nombre d’occupants, … Le calcul utilisera les différents coefficients de simultanéité, d’utilisation repris dans la norme NFC 15.100. L’entreprise d’électricité se rapprochera des autres corps d’état afin de collecter l’ensemble des renseignements qui lui sont utiles. Calculs d'éclairement Les limites d'éclairement sur les parois et au plafond respecteront :

- En général: o Emin sur les parois de 50 lux avec U > 0.1 et Emin au plafond de 30 lux avec U > 0.1.

- En bureau, zones générales d'entrée, les couloirs, les escaliers, etc. o Emin sur les parois de 75 lux avec U > 0.1 et Emin au plafond de 50 lux avec U > 0.1.

Le niveau d'éclairement sera calculé notamment en fonction des facteurs de dépréciation dus au niveau d'empoussièrement du local et aux facteurs de réflexion réels du local (plafond, sol, murs) ainsi que des caractéristiques des luminaires (notamment pour les luminaires à sources LED) Le facteur de maintenance utilisé dans les calculs d’éclairement sera de 0.83 pour les luminaires équipés de sources autres que LED. En revanche, pou r les luminaires à LED, le facteur de maintenance sera calculé en fonction des caractéris tiques du luminaire (FD = FDLL * FDss * FsL * FDL). � hall d’entrée : 200 lux, uniformité ≥ 0.4, UGRL ≤ à 22 � circulations : 100 lux, uniformité ≥ 0.4, UGRL ≤ à 24 � escaliers : 150 lux, uniformité ≥ 0.4, UGRL ≤ à 24 � bureau, accueil : 500 lux, uniformité ≥ 0.6, UGRL ≤ à 19 � salle de réunion : 500 lux, uniformité ≥ 0.6, UGRL ≤ à 19 � sanitaires : 200 lux, uniformité ≥ 0.4, UGRL ≤ à 25 � local technique, stockage : 150 lux, uniformité ≥ 0.4, UGRL ≤ à 25 � archives : 200 lux, uniformité ≥ 0.4, UGRL ≤ à 25 � chaufferie : 150 lux, uniformité ≥ 0.4, UGRL ≤ à 25 L'espacement des points de la grille de calcul est à prendre dans le tableau A1 de la NF 12464-1.



Le présent lot réalisera et fournira, d’une part, une étude d'éclairement au titre de son étude d’exécution et d’autre part, après la réalisation, un relevé des niveaux d’éclairement (nombre de point de mesure égal au point de la grille de calcul des études d’éclairement) sur les différents plans de mesure (horizontaux et verticaux) afin de contrôler les résultats obtenus. Ces mesures seront reprises dans un tableau afin d’être interpréter. Il fera en outre le parallèle entre les prescriptions du présent CCTP et les spécifications techniques des luminaires employés. Facteurs de réflexion Lors des études d’exécution de l’entreprise, cette dernière demandera les choix coloristiques des différents locaux afin de déterminer les facteurs de réflexion correspondants. En l’absence de données spécifiques, la note de calculs sera établie en tenant compte des facteurs de réflexion suivants : Pour les bureaux, circulations et locaux ‘’nobles’’ : - plafond : 0,7 - murs : 0,5 - plan utile : 0,3 Pour les locaux techniques, entretien, autres locaux et salle de spectacle : - plafond : 0,5 - murs : 0,3 - plan utile : 0,1 Rappel : Il sera tenu compte des directives de la nouvelle Réglementation Thermique. Circuits terminaux (Sauf spécifications aggravantes dans la suite du présent CCTP) � Circuit éclairage Chaque circuit d’éclairage ne comprendra que 15 appareils au maximum sauf spécifications aggravantes dans la suite du présent CCTP. Il n’y aura pas plus de 5 circuits d’éclairage repris derrière un DDR 300 mA. Coefficient d'utilisation et de simultanéité Les coefficients suivants sont donnés à titre d’information. L’entreprise devra faire entériner par le Maître d’Ouvrage les coefficients utilisés en lui expliquant ses choix, ceux-ci seront également visés par le B.E.T.. Utilisation (ku) Simultanéité (ks) - réseau éclairage : 1,0 1,0 - conditionnement d'air : 1,0 0,75 - chauffage : 1,0 1,0 - armoire divisionnaire : - 1 à 0,8 - autres usages : 0,75 1,0 Coefficient d’extensibilité L’ensemble de l’installation sera dimensionné avec un coefficient de 1,20 de réserve. Cela s’applique aux tableaux principaux et divisionnaires, à leurs canalisations d’alimentation, à leur organe de protection et de sectionnement généraux, ainsi qu’aux jeux de barre. Cette réserve d’extensibilité est à considérer en puissance et en volume libre du taux d’occupation.



2.8 LIMITES DE PRESTATIONS Le présent chapitre a pour objet de définir les limites de prestations du présent lot, toutefois l’entrepreneur consultera impérativement les C.C.T.P. des autres lots : à charge du lot Gros œuvre - Les réservations, trous, percements dans les planchers, poutres (> à 10 cm x 10 cm) qui seront réalisés

aux frais du titulaire du lot Gros œuvre, sous réserve d’avoir été communiqués en temps utile. à charge du lot V.R.D. - la mise en œuvre des tranchées : ouverture, sable, grillage avertisseur, fourreaux, remblaiement,

finitions, les chambres de tirage, - la mise en œuvre des chambres de tirage, - les fourreaux courants forts et faibles. Il sera mis en œuvre des conduits de couleurs différentes pour les

câbles courants forts (couleur rouge) et courants faibles (couleur vert). à charge du lot Plafonds suspendus - coordination dans l’étude d’exécution et des travaux avec le présent lot pour intégration des luminaires. - réservations dans les faux-plafonds et découpes pour encastrement des luminaires. à charge du lot Sols durs - Faïence - découpes des carrelages dans les locaux recevant de l’appareillage électrique. à charge du lot Chauffage – Ventilation - Plomberie sanitaire - la fourniture avant toute exécution du bilan de puissance détaillé, du programme de câbles avec

notamment quantitatif, sections et spécificité éventuelles, - les raccordements des appareils aux câbles ou aux interrupteurs de proximité laissés en attente par le lot

électricité, - les équipements spécifiques tels que : les armoires électriques, les délestages, les circuits de distribution

et les liaisons équipotentielles. à charge du lot Couverture / étanchéité - les crosses de traversée en dalle ou en bac acier. à charge du Maître d’ouvrage - les frais de contrôle des installations par un organisme agréé. à charge de l’entrepreneur du lot Electricité - les frais énumérés au C.C.A.P., - les frais énumérés au C.C.T.P., - les frais de réception et d’essais de matériels, - les frais de dossiers, de plans, - les relations et démarches auprès des administrations, - une information de fonctionnement heures pleines / heures creuses EdF, - les alimentations en attente à proximité des différentes installations de force motrice, - les alimentations en attente à proximité des ventilo-convecteurs du lot chauffage, - les alimentations en attente à proximité des bouches de VMC autoréglables du lot ventilation, - les différentes prises d’information, contacts à impulsion nécessaires à la prise et à la distribution de ces

informations qui se feront sous forme de contacts secs. - les frais dus au lot gros œuvre pour la réalisation des différents percements. L’entrepreneur du présent lot devra impérativement prendre connaissance des C.C.T.P. et plans des lots "Ventilation", "Plomberie Sanitaire ", afin de déterminer les besoins spécifiques à chaque armoire, ‘’menuiserie’’ et ‘’faux plafonds’’ pour i ncorporation des luminaires, « gros œuvre » pour installation des boites de sol. L’entrepreneur du présent lot devra impérativement se coordonner avec les différents corps d’état aux fins de mener les essais et tests à bien. L’entrepreneur du présent lot devra impérativement se coordonner avec



3 DESCRIPTION DES OUVRAGES LOCAL COMMERCIAL

COURANTS FORTS 3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES Le présent chapitre concerne les prestations à entreprendre sur les équipements existants installés dans le bâtiment qui doivent être modifiés suite aux aménagements. L'ensemble de la dépose des matériels électriques et de l'évacuation de ceux non récupérés est à charge du présent lot. Les matériels, que souhaite stocker l'établissement, seront déposés avec précaution et remis en l'état à la maîtrise d'ouvrage. De plus, l'entreprise devra prévoir tous les raccordements, câbles, etc. provisoires nécessaires au maintien de l'activité de l'établissement, le cas échéant. L'entreprise devra se rendre sur le site afin de bien apprécier l'étendue des travaux. De plus, elle pourra, éventuellement, mentionner sur le cadre de bordereau, des travaux supplémentaires qu'elle juge nécessaires au bon déroulement de l'opération. Toutes les prestations nécessaires à la mise en sécurité de l’établissement (dans le cadre des présents travaux) sont réputées incluses dans le présent lot. Entre autre les alimentations électriques seront déplacées ou dévoyées provisoirement. 3.1.1 Mise hors tension L'adjudicataire du présent lot se souciera de mettre hors tension toutes les installations du secteur concerné dans le bâtiment existant, afin de permettre aux autres corps d'état d'œuvrer. Cette manœuvre devra avoir reçu l'accord du maître d'ouvrage. L’électricien assure le repérage de l’ensemble des canalisations électriques devant être désaccordées ou remaniées. La consignation des réseaux sera assurée par un cadenassage de l’entreprise. 3.1.2 Dépose L’adjudicataire du présent lot aura à sa charge la dépose des équipements électriques situés dans le bâtiment, La dépose de protections existantes situées dans les tableaux électriques concernés, ainsi que les canalisations associées. La dépose sera complète soit : matériels, canalisations, cheminements, protections dans les tableaux électriques. Le matériel que souhaite stocker l’établissement sera laissé à disposition tandis que le reste du matériel et les canalisations démontées seront évacués. Les câbles existants seront systématiquement déposés dès qu’ils ne sont plus utilisés et ce depuis le tenant jusque l’aboutissant, ainsi que les protections associées. Les éléments détériorés seront remplacés par le présent lot. L’entreprise mettra en œuvre des nouveaux équipements conformément aux prescriptions du CCTP et des plans du dossier de consultation. 3.2 CIRCUIT DE TERRE 3.2.1 Principe La mise à la terre consiste à relier à une prise de terre, par un fil conducteur, les masses métalliques susceptibles d’être accidentellement mises sous tension, par suite d’un défaut d’isolement survenant dans un matériel électrique. Elle permet d’écouler les courants de fuite sans danger et de provoquer la mise hors tension de l’installation grâce à un dispositif différentiel.



3.2.2 Prise de terre La prise de terre est existante. L’entreprise procédera à une mesure de la prise de terre avant travaux et au renforcement si nécessaire de celle-ci. Remise en forme du circuit de terre existant par du cuivre nu, réfection des raccordements et des piquets de terre. En tout état de cause le circuit de terre sera distribué sur l’ensemble des locaux concernés par le projet (cf. plan). L’ensemble de ce circuit sera distribué vers l’éclairage extérieur. La résistance totale de la prise de terre devra être inférieure ou égale à 3 Ohms. 3.2.3 Conducteur de terre A partir d’une barre principale de terre permettant de connecter tous les conducteurs de protection, il sera mis en œuvre un câble (conducteur de terre) dont la section sera calculée conformément à la norme NFC 15.100 Chapitre 543.2.1. et connectée à la prise de terre. Ce câble sera de même nature que celui de la prise de terre et ne sera jamais inférieur à 16 mm² s’il est en cuivre protégé, 25 mm² s’il est en cuivre nu et 50 mm² s’il est en acier. L’ensemble des bâtiments construits, même isolés, seront reliés entre eux par la mise en place d’une liaison inter bâtiment afin d’assurer l’équipotentialité. 3.2.4 Conducteur de protection Parallèlement à tous les conducteurs actifs, la terre sera amenée à toutes les alimentations nécessaires aux autres corps d’états techniques, aux armoires divisionnaires, et aux tableaux de distribution, puis de ceux-ci, aux différents points d’utilisation. La section des conducteurs de protection sera calculée conformément à la Norme NF C 15.100, Chapitre 543.1.1.1. et sera de même nature que les conducteurs actifs. Ils auront une section suffisante pour ne pas "perturber" les locaux sensibles. � Liaison appelée conducteur principal de protection, entre barrette ou borne de mesure et tableau de

répartition : . section des conducteurs de phase (en cuivre) en mm² : 6 / 10 / 16 / 25 / 35 . section des conducteurs de terre (en cuivre) en mm² : 6 / 10 / 16 / 16 / 16 � Liaison appelée conducteur de protection, entre tableau de répartition aux prises de courant, points

d’éclairage, etc … La section du conducteur de protection est la même que les conducteurs de phase du circuit. 3.2.5 Liaisons équipotentielles, masses et éléments conducteurs Seront également interconnectés au circuit de terre générale : (Selon norme EN 50 130 équipotentialité des réseaux et mise à la terre) - les masses métalliques de l’installation pouvant être mises accidentellement sous tension, - les huisseries métalliques contenant de l’appareillage ou des canalisations, - les ossatures métalliques, - les canalisations métalliques diverses (gaz, eau, chauffage, etc …), - les conduits métalliques : chemins de câbles, conduits MRB, etc.

Les liaisons équipotentielles seront exécutées dans le cadre du présent lot.



3.3 ALIMENTATION EN ENERGIE 3.3.1 Principe d’alimentation Local commercial En l’absence de donnée précise quant à la destination du local, et afin de permettre d’accueillir des commerces d’activités différentes, l’énergie électrique sera fournie au bâtiment par EDF en basse tension 230 / 400 volts via un comptage à puissance surveillée (tarif jaune) installé dans le placard TGBT. Le coffret de coupure extérieur installé en limite de propriété est à charge du présent lot (fourniture et pose). La canalisation électrique en aval du coffret jusqu’au comptage est due par le présent lot. Le courant de court-circuit sera demandé à EDF par l’entreprise titulaire du présent marché. À défaut d’information, la valeur à prendre en compte sera de 20 kA. Un circuit de communication du branchement (téléreport) sera mis en œuvre suivant l’annexe III de la NFC 14.100. Il sera utilisé des matériels conformes à la norme EURIDIS (NF C 61.142). Le présent lot ne devra que l’arrivée en énergie pour le local, l’aménagement intérieur sera réalisé par le preneur. 3.3.2 Régime de neutre A partir de ce comptage, l’énergie sera distribuée en 230 / 400 V suivant le régime du neutre à la terre, schéma TT. 3.4 CELLULE DE PROTECTION GENERALE BASSE TENSION En reprise des bornes basse tension du comptage, il sera prévu une alimentation en câbles U1000 R2V d’une cellule de protection générale basse tension intégrée dans le TGBT. Le disjoncteur général de protection sera du type disjoncteur de branchement, avec déclencheur électronique réglable, différentiel réglable retardé et sera dimensionné afin de pouvoir supporter 250 kVA. Une coupure visible de sectionnement sera également prévue ; elle sera du type bloc visu avec cache-bornes. L’organe de coupure sera verrouillable par cadenas, associé à un contact Ouvert / Fermé. 3.5 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION 3.5.1 Généralités En aval du câble de liaison, depuis le Disjoncteur Général, le présent lot devra la fourniture et la pose d’un Tableau Général Basse Tension, reprenant l’ensemble des équipements électriques du local commercial. Un interrupteur général sera installé en tête du TGBT pour les arrivées normales. Le Tableau Général Basse Tension sera réalisé à partir de structures métalliques préfabriquées permettant l’installation d’appareillage modulaire. La rigidité des enveloppes sera suffisante pour résister à toutes contraintes dynamiques ou thermiques pouvant résulter d’un courant de court-circuit ou de fonctionnement des appareillages. L’ensemble sera conçu pour recevoir des matériels agréés de même marque, le panachage des matériels fonctionnels de différents constructeurs sera interdit. L’ensemble des pièces constituantes le tableau seront des pièces standards référencées afin de permettre à l’exploitant d’opérer des interventions de maintenance, de réparation, d’extension et de modification. Les indices de protection de ces ensembles seront fonction du local selon la norme NFC 15.100. Afin de palier d’éventuelles modifications ultérieures, l’enveloppe de l’armoire permettra une extension minimum de 70 % des équipements, et ce, en un seul et unique volume. Les plages de raccordement seront dimensionnées en fonction de l’intensité maximale admissible et traitées pour recevoir tous types de câbles agréés.



Les manœuvres de sectionnement s’effectueront par l’intermédiaire d’organes de commandes situés en face avant. Ces manœuvres devront pouvoir s’effectuer en charge. Des plastrons prédécoupés seront mis en place. Ils interdiront tous contacts fortuits avec les éléments conducteurs sous tension et assureront une bonne présentation extérieure de l’ensemble. En outre, des caches bornes sur appareillage, écrans sur jeu de barre seront installés. 3.5.2 Équipement Les caractéristiques des matériels et accessoires utilisés assureront, à la fois, la protection des personnes et la protection des biens. La tension distribuée sera du triphasé 400 / 230 Volts suivant le principe du schéma du neutre retenu. Les câbles d’arrivée issus des sources seront raccordés par l’intermédiaire de queues de barres. Les disjoncteurs modulaires seront raccordés en aval sur bornes. Les autres disjoncteurs seront raccordés directement, équipés de queues de barres appropriées aux sections de câbles. Un voyant présence Tension sera installé par phase en face avant du tableau, soit 3 voyants à installer entre phase et neutre. A l’intérieur des tableaux les équipements seront soigneusement repérés, chaque appareil sera identifié par une étiquette gravée sur plastique rigide, à l’exclusion des systèmes auto collants. Ces étiquettes ne seront fixées ni sur l’appareil lui-même, ni sur les couvercles de goulottes mais sur des supports fixes ne permettant aucune inversion possible lors d’interventions (repérage des plastrons à prévoir). L’identification des circuits principaux sera réalisée par les couleurs suivantes :

• phase 1 : brun • phase 2 : noir • phase 3 : gris • neutre : bleu clair ou chiffre 1 pour les câbles de plus de 5 conducteurs • conducteur de protection : vert / jaune coloration continue • PEN : vert / jaune

Les circuits auxiliaires de commande seront identifiés par la couleur rouge pour le courant alternatif, bleue pour le courant continu. Le câblage des auxiliaires sera soigné, raccordé sur bornier et sera installé sous goulotte. Il en sera de même pour les départs modulaires. La double coloration vert / jaune sera exclusivement réservée aux circuits de protection. Entre deux connexions, aucune épissure ni soudure ne seront admises sur les câbles qu’ils appartiennent à des circuits principaux, auxiliaires ou de protection. Toutes les extrémités de conducteurs seront munies de cosses serties à la pince. Les plages de raccordement seront dimensionnées en fonction de l’intensité maximale admissible et traitées pour recevoir tout type de câbles agréés. Les circuits seront protégés par disjoncteurs dont les caractéristiques seront appropriées aux installations et conformément aux schémas et au principe de fonctionnement. • Parafoudre Mise en place d’un dispositif de protection primaire (classe I). Le parafoudre choisi sera de technologie multivaristances + éclateur à gaz. Il sera de type débrochable,

modulaire et possédera un indicateur local de connexion, ainsi qu’une télésignalisation qui sera reprise en défaut technique.

Tableaux prévus



- TGBT Local commercial 3.5.3 Mesure – Comptage Des Grandeurs Electriques

3.5.3.1 Généralités Conformément à la Réglementation Thermique 2012, des équipements seront prévus afin de mesurer les consommations d’énergie liées aux postes suivants :

- Réseau de prises de courant

Les systèmes mis en place pour mesurer les consommations devront :

- Etre modulaire - Etre autoalimentés - Permettre une lecture directe de l’énergie active en kWh sur écran LCD rétroéclairé - Posséder une protection contre les inversions Phase/Neutre - Adapté en calibre et en type (monophasé, triphasé avec ou sans neutre)

Les compteurs seront regroupés et correctement repérés pour l’énergie mesurée dans le tableau. Le câblage sera également repéré et identifié depuis un bornier de raccordement. Sont compris dans la prestation, les essais, le paramétrage et la mise en service de l’ensemble. Une notice d’exploitation sera remise avec les schémas d’armoire. Chaque compteur sera repéré durablement par une étiquette gravée mentionnant la valeur comptée ci-après et la zone.

3.5.3.2 Caractéristiques Source

• Indice de mesure : 211 • Classe de précision : 0.5s

Tableau Général Basse Tension

• Indice de mesure : 210 • Classe de précision : 1

Rappel : INDICE DE MESURE Il s’agit de trois chiffres allant de 0 à 3 permettant la spécification de l’appareil de mesure en fonction du besoin.

- Le 1er chiffre caractérise la gestion énergétique o 0 : aucune nécessité o 1 : Comptage o 2 : Suivi o 3 : Optimisation

- Le 2e chiffre caractérise la surveillance des installations o 0 : aucune nécessité o 1 : Visualisation o 2 : Signalisation o 3 : Enregistrement

- Le 3e chiffre caractérise la qualité de l’énergie électrique o 0 : aucune nécessité o 1 : Taux d’harmonique o 2 : Analyses harmoniques o 3 : Surveillance des installations

3.5.3.3 Spécificités par types d’utilisation Eclairage / Réseau de prises Il sera prévu un compteur monobloc (triphasé ou monophasé, suivant répartition) à lecture direct. Celui-ci sera implanté immédiatement à côté du répartiteur ‘’Eclairage’’ ou ‘’Prises de Courant’’ du TGBT.

3.5.3.4 Textes réglementaires Sous comptage divisionnaire



• Norme EN 50470-1 et -3 • Norme NF EN 62053-21 et -22

Performance Monitoring Device

• Norme NF EN 61557-12 • Norme IEC 61000-4 et -30

3.5.4 Textes réglementaires

• Directive 73 / 23 / CEE : matériel électrique basse tension • Directive 89 / 336 / CEE : compatibilité électromagnétique (CEM) • Directive 83 / 68 / CEE : marquage CE • Norme NF EN 60.459-1 : ensemble d'appareillage basse tension

3.6 CANALISATIONS 3.6.1 Principe de distribution

Les canalisations concernent : - Les liaisons entre TGBT et points de distribution, Sauf spécifications précisées sur les plans ou contraintes de réglementations, ces canalisations seront réalisées en câble U 1000 R2V à l’intérieur des bâtiments. Ces canalisations chemineront horizontalement et verticalement conformément aux parcours de principe définis sur les plans. Lorsque la réglementation l’imposera, les canalisations seront du type stable au feu et seront réalisées en câble à isolement minéral ou équivalent. 3.6.2 Canalisations Les câbles et conducteurs seront, suivant leurs mises en œuvre et les locaux équipés ou traversés, des séries U 1000 R2V sur chemins de câbles, A 05 VV, H 07 V sous fourreaux encastrés, et si la réglementation l’impose, résistant au feu. Les sections minimales de ces conducteurs seront de :

• 1,5 mm² pour l’éclairage et les télécommandes, • 2,5 mm² pour les prises de courant 10/16 A et pour les alimentations « petites forces » • 4 mm² pour les prises de courant ou petites forces 20 A • 6 mm² pour les prises de courants ou petites forces 32 A Suivant leurs parcours, les locaux et leurs destinations, ces conducteurs seront posés, d’une manière générale :

• sous conduits ICTA, ICA en encastré dans les constructions, • sous conduits ICA dans les cloisons, • sous conduits et plinthes P.V.C. ou alu dans les bureaux, etc. • sur chemins de câbles ou sous conduits IRL dans les faux plafonds, les locaux techniques, parkings. • sous moulure et/ou goulotte ou équivalent et chaque fois que l’encastrement sera impossible dans des

locaux « nobles ». Dans le cas de canalisations sous conduits IRL, le montant type « métro » sera recommandé. Le montage "métro" sera utilisé uniquement dans le cas de canalisations réalisées en câbles, au-delà de 2 conduits il sera fait usage de chemins de câbles. Ces conduits et leurs accessoires répondront aux normes NF EN 50.086 et NF-USE n° 603. De plus, il sera mis en œuvre des conduits de couleurs différentes pour les câbles courants forts et courants faibles. Ceux-ci seront prélubrifiés et aiguillés. Dans les cas de câble unique ou limité à 3, il sera toléré une fixation par attaches type cavaliers de distribution simple ou double à mémoire de forme élastique. Lorsque 4 câbles et plus chemineront parallèlement, ils seront obligatoirement fixés sur chemins de câbles



dont les caractéristiques seront identiques au chapitre canalisations principales. Dans tous les cas de montage en apparent, la mise en œuvre sera soignée afin de satisfaire l’esthétique. L’entraxe des points de fixation sera au maximum de :

• 0,80 pour les conduits rigides, • 0,60 pour les conduits cintrables, • 0,33 pour les conduits souples et les câbles multi conducteurs. Les boîtes de distribution et de dérivation apparentes ou non devront rester accessibles, clairement repérées et identifiées sur les plans DOE. A l’intérieur les raccordements seront effectués par bornes isolées. Dans les locaux à structures ou charpente métallique et avec faux plafond, il est interdit d’effectuer des connexions ou dérivations au-dessus du faux plafond. Lorsque les parties verticales et horizontales d’une même canalisation encastrée ne seront pas mises en place ensemble, toutes précautions utiles seront prises pour pouvoir effectuer le raccordement mécanique des différents éléments du conduit, de façon à assurer la continuité de la protection mécanique des parties encastrées et non visitables et permettre le remplacement ainsi que le passage ultérieur de nouveaux conducteurs. Il est rappelé que : - le nombre des conducteurs par conduit et le diamètre de ceux-ci seront conformes à la Norme C 15.100

: chaque conduit est utilisé au maximum au 1/3 de sa section, - la mise en œuvre des conduits sera conforme aux D.T.U. et recommandations PROMOTELEC. 3.6.3 Textes réglementaires

• Décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 : Directive basse tension • Norme d’installation NF C 15-100 • Guide UTE C 15-103 : choix des matériels électriques en fonction des influences externes • Guide UTE C 15-105 : détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection • Guide UTE C 15-120 : canalisations, mode de pose, connexions • Guide UTE C 15-900 : mise en œuvre et cohabitation des réseaux de puissance et des réseaux de

communication

3.7 APPAREILLAGE & PETITS EQUIPEMENTS 3.7.1 Généralités L’installation de chaque local est précisée sur les plans tant en qualité qu’en quantité. La liste de l’appareillage est indiquée dans le cahier des schémas et légendes, qui, au même titre que les plans techniques, font partie intégrante du dossier. Tous les matériels mis en œuvre devront être particulièrement conformes au chapitre 32 de la NFC 15.100 concernant les influences extérieures. Si des différences apparaissaient entre la réglementation et les références du matériel préconisé, l’entrepreneur devra attirer l’attention des Maîtres d’œuvre et faire des propositions de mise en conformité. L’intégration des matériels installés en plafond, en parois et dans les sols fera l’objet d’une étude d’implantation et d’esthétisme en fonction des équipements installés par les autres corps d’état.



3.7.2 Appareillage L’indice de protection du petit appareillage sera adapté aux influences externes du local dans lequel il sera installé. L'appareillage sera des types et marques (ou équivalent) suivants : - Encastré modulable blanc – Hauteur de mécanisme 45 mm � dans les locaux traditionnels Appareillage de forme carrée, galbée et d’aspect Blanc Lumière satiné. Fixation universelle sans vis apparentes sur tous les mécanismes (y compris la prise énergie). L’enjoliveur et le socle de l’appareillage seront de couleur différente pour l’accessibilité handicapée. Tous les contacts directs des parties sous tension sont isolés. Plaque décor unique pour toutes les fonctions, souple et incassable, fixée par 4 clips aux angles pour une parfaite adhérence au mur. L’appareillage est doté d’un cache de protection chantier en matière plastique transparente verte et souple qui permet l’utilisation des commandes sur le chantier. L’appareillage sera muni de pictogramme indicateur de fonctions réalisées pour les fonctions autres que l’éclairage. - Sailli monobloc et composable IP 55 – IK 07, coloris gris ou blanc � dans les locaux techniques Les boîtes d’encastrement seront adaptées au support, toutes les boîtes seront à fixation à vis. L’appareillage et notamment les prises de courant seront implantées judicieusement en fonction de l’aménagement prévu pour chaque pièce. Dans le cas d’installation intégrée en menuiserie, les organes de commande seront de dimension 1 module (22,5x50). Une prise 10 / 16 A bi + T dite de service sera installée tous les 15 ml en circulation, ainsi qu’une PC dans chaque local. Les appareillages seront situés à une hauteur handicapés (norme relative à la présence d’handicapés). 3.8 ECLAIRAGE INTERIEUR 3.8.1 Généralités L’installation de chaque local est précisée sur les plans tant en qualité qu’en quantité. La liste des luminaires est indiquées dans le cahier des schémas et légendes, qui, au même titre que les plans techniques, font partie intégrante du dossier. Tous les matériels mis en œuvre devront être particulièrement conformes au chapitre 32 de la NFC 15.100 concernant les influences extérieures. Si des différences apparaissaient entre la réglementation et les références du matériel préconisé, l’entrepreneur devra attirer l’attention des Maîtres d’œuvre et faire des propositions de mise en conformité. L’intégration des matériels installés en plafond, en parois et dans les sols fera l’objet d’une étude d’implantation et d’esthétisme en fonction des équipements installés par les autres corps d’état. 3.8.2 Commande d’éclairage Les détecteurs de présence Dans le cas de commande sur détection de présence, les commandes des circuits d’éclairage seront complétées par la mise en place de détecteurs de présence. Ceux-ci seront adaptés à la géométrie de la zone à détecter (détection rectangulaire et quadratique 360°). De plus, la détection sera de type infrarouge et ultrasonic dont les réglages d’usine seront adaptés au cas



par cas en fonction de leur lieu d’installation et des consignes demandées. Un configurateur mobile permettra leurs réglages et sera laissé à disposition au maitre de l’ouvrage. Pour cela, il sera installé des détecteurs de type adaptés : - pour les circulations horizontales (notamment détection rectangulaire), - pour les paliers des escaliers (notamment détection quadratique), - pour les locaux jusqu’à 45 m², - pour les espaces > à 45 m², Les matériels seront /

- Surface jusqu'à 45 m² détecteur infrarouge - Surface jusqu'à 90 m² détecteur infrarouge + ultrasonic - Surface jusqu'à 150 m² détecteur ultrasonic - Surface en longueur jusqu'à 180 m² détecteur double infrarouge

Une attention particulière à leur implantation est à mener, par l’entreprise lors de l’exécution des travaux, en fonction notamment des contraintes d’environnement, des obstacles physiques qui pourraient nuire à une détection optimale. En cas de mauvaise couverture des zones à détecter, l’entreprise améliorera la prise de détection par la mise en place de détecteurs complémentaires et/ ou de détecteurs adaptés ; et ce sans pouvoir réclamer de complément financier. Caractéristiques générales : - Détection de présence et de luminosité, - Mode automatique / semi-automatique, - Détection rectangulaire / quadratique, 360° H et 120° V, - Fonction contact à poussoir pièce ou couloir, - Montage en parallèle « maître / maître » et « maître / esclave », - Temps de déclenchement éclairage réglable, - Temps de déclenchement / enclenchement présence réglable. - Réglage du seuil du niveau d’éclairement minimum requis avant déclenchement.

Ces détecteurs seront installés en saillie grâce au boîtier apparent ou directement encastré en faux plafond : en fonction de la puissance de chacun des circuits pilotés, l'entreprise titulaire du présent marché prévoira la mise en place d'un relayage de puissance. Dans le cas de la gradation du niveau d'éclairement en fonction de la luminosité, les détecteurs seront de type DIM. 3.8.3 Luminaires L’ensemble des luminaires sera conforme au règlement de sécurité. En particulier il sera tenu compte de l’essai au fil incandescent dont la température de référence sera adaptée au local considéré. De manière générale, 850°C pour les circulations et escaliers, 750°C pour les autres locaux (essais selon NF EN 60695 – 2 – 1/0 et 1/1). Le quantitatif des luminaires à installer ainsi que leur positionnement permettront de garantir les niveaux d’éclairement repris en chapitre 2.9. Les luminaires seront fixés solidement par 2 tiges filetées et chevilles métalliques. Chaque point destiné à recevoir un luminaire sera raccordé au réseau de protection. Les bornes de terre des luminaires de classe I y seront reliées. Tous les luminaires seront livrés complets, en ordre de fonctionnement, munis de leurs sources lumineuses et présenteront les caractéristiques suivantes :

• les différents appareils d'éclairage seront équipés de ballasts électroniques HF A2 à cathode chaude, • les tubes des luminaires fluorescents seront du type à haut rendement (trichromatiques / RVB), de

diamètre 16 mm (tube T5), auront une température de couleur comprise entre 3000 et 4.000 K et un indice de rendu des couleurs (IRC) d’au minimum de 85,

• une efficacité lumineuse ≥ à 80 lm/W,



Dans tous les cas, les luminaires ne devront pas gêner les manœuvres des portes ou autres équipements. Avant mise en œuvre, l’électricien devra se coordonner avec les autres corps d’état. Dans les escaliers et circulations, les appareils d’éclairage seront installés à 2,25 m du sol au minimum. Dans le cas de matériels (extracteur, BECS, ...) installés en faux plafond, le présent lot, en concertation avec le Coordonnateur SPS, prévoira un éclairage au droit de chaque appareil ou groupe d’appareils ainsi que sa commande facilement accessible. Les luminaires seront conformes aux normes de la série NF EN 60598 et porteront la marque « NF Luminaires » ou « Enec ». Les couleurs des matériels d’éclairage seront au libre choix de la Maîtrise d’Ouvrage. Au titre de son étude d’exécution, l’entreprise devra réaliser et fournir les calculs d’éclairement détaillés pièces par pièce et tableau récapitulatif des résultats obtenus. � Définition des matériels à installer TYPE 01 – Encastré 600x600 Sans objet TYPE 02 – Downlight encastré LED Sans objet TYPE 03 – Downlight encastré LED Sans objet TYPE 04 – Downlight apparent Sans objet TYPE 05 – Applique étanche Source : 1x54W T16 Classe : I Ballast : électronique Rendement : 0,84G + 0,10T Essai fil incandescent : 850°C Résistance : IP65 IK09 Dimension : L1270mmxl136mm Localisation : Locaux techniques, chaufferie, stock ages, archives



3.9 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES Toutes les précisions concernant ces différentes alimentations sont précisées sur les plans et schémas tant concernant leurs implantations, leur puissance, leur nature que leur type d’alimentation. Toutes ces alimentations seront réalisées suivant les caractéristiques des paragraphes canalisations principales et canalisations secondaires. Le conducteur de protection sera amené, parallèlement, à l’énergie à chaque alimentation. 3.9.1 Chauffage, ventilation Depuis le tableau principal ou le tableau divisionnaire de zone, l’électricien devra les alimentations électriques des équipements du lot Chauffage / Ventilation de confort. Pour les différentes alimentations d’extracteurs l’électricien devra une alimentation en attente, à proximité, en câble lové, les crosses de traversée de terrasse (s’il y a lieu, la pose étant au lot étanchéité). Les interrupteurs de sécurité sont à la charge du présent lot. Afin de réaliser l’arrêt ventilation (de l’ensemble des extracteurs et des armoires ventilation) depui s un organe de commande général, le présent lot insta llera un arrêt d’urgence à proximité immédiate d’un accès extérieur. Le câblage et les organes de relayage (contacteurs) sont dus par le présent lot. 3.9.2 Liste des points en attentes

Repère Désignation Localisation Origine Secouru Mono Tri+ T Tri+N+T Ordinaire CR1

EL-01 Porte Automatique coulissante Entrée mairie TGBT X X 1 000 W

EL-02 Coffret informatique Accueil mairie TGBT X X 500 W

EL-03 Alarme incendie Accueil mairie TGBT X X 500 W

CVC-01Armoire "chaufferie mairie + VMC"

Chaufferie mairieTGBT

X X 5 000 W

CVC-02 VMC école Sanitaire Ecole TGBT X X 500 W

CVC-03 VMC Commerce Commerce TGBT X X 500 W

PBS-01 Ballon ECS Sanitaire public TGBT X X 2 000 W

PBS-02 Ballon ECS Sanitaire privé TGBT X X 2 000 W

W ou VA

PuissanceNature du câbleNombre du conducteur



COURANTS FAIBLES

3.10 TELEPHONIE 3.10.1 Principe Le titulaire du présent lot aura à sa charge, la déserte du commerce. Il y aura donc lieu de prévoir les câbles principaux de distribution, ainsi que les liaisons secondaires de desserte, jusqu'à la réglette de l’abonné. Cette desserte téléphonique sera réalisée en câble cuivre de type ‘’multipaires’’. Le futur preneur ayant des besoins particuliers, en terme de en liaison de communication (ex : liaison fibre optique), celui-ci en fera la demande, auprès du ou des concessionnaires de leur choix, pour la distribution intérieure dans le local. La distribution des postes internes sera effectuée par le biais de liaisons spécifiques, depuis la barrette de répartition générale FT. Une prise téléphone sera également prévue dans le local commercial. 3.10.2 Description des ouvrages

3.10.2.1 Origine des installations L’électricien prévoira les fourreaux pour France Télécom, depuis la pénétration du bâtiment, jusqu'à la gaine technique du local commerce (2 fourreaux diam. 42/45 lisses-aiguillés). France Télécom se chargera de passer ses câbles, de poser et raccorder sa réglette principale.

3.10.2.2 Prises de téléphone La ligne directe aboutira sur un conjoncteur en T – ligne commerce. 3.10.3 Limites de prestations Le titulaire du présent lot livrera une installation de distribution intérieure, complète et en ordre de fonctionnement. Il intégrera, notamment, dans sa prestation :

- le tirage des fourreaux FT dans le bâtiment, - le tirage des câbles entre la réglette générale FT et la prise téléphonique, - les schémas de câblage de l’installation, - les démarches auprès de France Télécom pour la réception et reprise des équipements,

Prestation hors charge de l’électricien, le câble d’arrivée FT, depuis la chambre de tirage la plus proche.



3.11 RÉSEAU FIBRE OPTIQUE 3.11.1 Généralités

L’entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement d’un réseau de fibres optiques conformes aux exigences du décret 2009-52 du 15 janvier 2009. La prestation englobe l’ensemble des travaux nécessaires depuis l’intérieur du local technique dédié (arrivée concessionnaire) jusqu’à la prise PTO du logement. 3.11.2 Description des ouvrages Le présent lot fournira et installera la ou les fibres optiques nécessaires, avec 5 mètres de mou lové dans le local technique dédié. L’entreprise prévoira aussi le nombre nécessaire de boitiers de branchements optiques pour la distribution des fibres vers les logements. 3.11.3 Passage horizontaux

L’entreprise prévoira l’intégralité des chemins de câbles (dalle pleine) et/ou conduit IRL 3321 selon la norme NF EN 50 086 en matériaux non propagateur de flammes. Seuls les fourreaux venant de la voirie vers le local technique dédié est dû au lot gros œuvre. 3.11.4 Liaison fourreau entre la gaine technique et le logement Ces liaisons assurent la continuité de passage entre la colonne de communication et les logements. Elles sont réalisées au moyen de conduits non interrompus, de diamètre 20 mm (au-delà de 25 m, préférer des conduits de diamètre 25 mm), de type ICTA 3422 (Isolant cintrable transversalement élastique Annelé) selon la norme NF EN 50086 (2-1 et 2-2). Le nombre de conduits doit permettre l'accès au logement depuis la colonne de communication pour le réseau en fibre optique, soit 3 conduits au minimum. 3.11.5 Colonne montante optique Le titulaire du présent lot fournira et installera, en gaine technique verticale dédiée, le câble optique multi-brins, de type « home-PACe G547 intérieur » avec un nombre de brins optiques nécessaire pour desservir les logements, à raison de 4 brins optiques par logement plus une réserve de 30%. 3.11.6 Boitiers de raccordement d’étage Le titulaire du présent lot fournira et installera le ou les boitiers de raccordement d’étage. Ce boitier de raccordement d’étage servira pour réaliser la dérivation entre le câble optique multi-brins vertical, installé en gaine technique, vers la prise terminale de chaque logement, dans le séjour. 3.11.7 Prise terminale optique (PTO) Le titulaire du présent lot fournira et installera une prise PTO à proximité de la prise RJ45, de la prise TV et des prises de courant situées dans le salon ou séjour selon le type de logement. 3.11.8 Câble de branchement Le titulaire du présent lot fournira et installera le câble d’abonné intérieur 4 brins optiques entre le boitier de raccordement d’étage et la Prise Terminale Optique (PTO).



3.11.9 Dossier de recette

Le dossier de recette rassemble tous les documents techniques et administratifs concernant les câblages de communication de l'immeuble. Il est constitué par l'organisme de contrôle et remis au Maître d'Ouvrage à la fin du chantier. Il comprend notamment : o le cahier des charges établi par le bureau d'étude du constructeur, o les plans de bâtiment où figurent les N° des logements, o les schémas de câblage, o le code couleur des types de câbles utilisés, o les fiches de concordance, o le procès verbal de recette, o le certificat ou attestation de conformité, o ainsi que tout document utile et lié au câblage. 3.11.10 Contrôle du câblage optique Cette opération indispensable est effectuée par l'installateur. Elle est réalisée par injection d'un signal optique au niveau du connecteur du PTO de chaque logement. La détection visuelle du signal injecté se fait à l'extrémité des câbles de la colonne montante, au niveau du local technique dédié. 3.11.11 Repérage des câbles et des fibres Ce repérage est impératif. Il sera reporté sur un document appelé "fiche de concordance" ou "fiche de correspondance". Cette fiche sera remise à l'organisme de contrôle chargé d'établir le procès verbal de recette. Ce dernier permettra la délivrance de l'attestation de conformité aux normes en vigueur de ces câblages. 3.11.12 Local technique « opérateur » Le local technique opérateur est situé dans le sous sol. Celui-ci est dédié à l’installation du matériel spécifique aux éventuels opérateurs.



4 DESCRIPTION DES OUVRAGES MAIRIE/ECOLE

COURANTS FORTS 4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES Le présent chapitre concerne les prestations à entreprendre sur les équipements existants installés dans le bâtiment qui doivent être modifiés suite aux aménagements. L'ensemble de la dépose des matériels électriques et de l'évacuation de ceux non récupérés est à charge du présent lot. Les matériels, que souhaite stocker l'établissement, seront déposés avec précaution et remis en l'état à la maîtrise d'ouvrage. De plus, l'entreprise devra prévoir tous les raccordements, câbles, etc. provisoires nécessaires au maintien de l'activité de l'établissement, le cas échéant. L'entreprise devra se rendre sur le site afin de bien apprécier l'étendue des travaux. De plus, elle pourra, éventuellement, mentionner sur le cadre de bordereau, des travaux supplémentaires qu'elle juge nécessaires au bon déroulement de l'opération. Toutes les prestations nécessaires à la mise en sécurité de l’établissement (dans le cadre des présents travaux) sont réputées incluses dans le présent lot. Entre autre les alimentations électriques seront déplacées ou dévoyées provisoirement. 4.1.1 Mise hors tension L'adjudicataire du présent lot se souciera de mettre hors tension toutes les installations du secteur concerné dans le bâtiment existant, afin de permettre aux autres corps d'état d'œuvrer. Cette manœuvre devra avoir reçu l'accord du maître d'ouvrage. L’électricien assure le repérage de l’ensemble des canalisations électriques devant être désaccordées ou remaniées. La consignation des réseaux sera assurée par un cadenassage de l’entreprise. 4.1.2 Dépose L’adjudicataire du présent lot aura à sa charge la dépose des équipements électriques situés dans le bâtiment, la dépose de protections existantes situées dans les tableaux électriques concernés, ainsi que les canalisations associées. La dépose sera complète soit : matériels, canalisations, cheminements, protections dans les tableaux électriques. Le matériel que souhaite stocker l’établissement sera laissé à disposition tandis que le reste du matériel et les canalisations démontées seront évacués. Les câbles existants seront systématiquement déposés dès qu’ils ne sont plus utilisés et ce depuis le tenant jusque l’aboutissant, ainsi que les protections associées. Les éléments détériorés seront remplacés par le présent lot. L’entreprise mettra en œuvre des nouveaux équipements conformément aux prescriptions du CCTP et des plans du dossier de consultation. 4.1.3 Maintien de l’exploitation Pour des raisons d’exploitation du bâtiment, l’électricien devra prendre en compte le maintien de certaines zones de l’établissement en courant fort, faible et en sécurité incendie. Cela signifie que la mise en œuvre de la dépose des installations décrites ci-dessus ne se fera qu’après mise en service de la nouvelle.



L’entreprise veillera tout particulièrement à se coordonner avec les autres lots afin de s’accorder sur la procédure de phasage établie pour les travaux. 4.2 CIRCUIT DE TERRE 4.2.1 Principe La mise à la terre consiste à relier à une prise de terre, par un fil conducteur, les masses métalliques susceptibles d’être accidentellement mises sous tension, par suite d’un défaut d’isolement survenant dans un matériel électrique. Elle permet d’écouler les courants de fuite sans danger et de provoquer la mise hors tension de l’installation grâce à un dispositif différentiel. 4.2.2 Prise de terre La prise de terre est existante. L’entreprise procédera à une mesure de la prise de terre avant travaux et au renforcement si nécessaire de celle-ci. Remise en forme du circuit de terre existant par du cuivre nu, réfection des raccordements et des piquets de terre. En tout état de cause le circuit de terre sera distribué sur l’ensemble des locaux concernés par le projet (cf. plan). L’ensemble de ce circuit sera distribué vers l’éclairage extérieur. La résistance totale de la prise de terre devra être inférieure ou égale à 3 Ohms. 4.2.3 Conducteur de terre A partir d’une barre principale de terre permettant de connecter tous les conducteurs de protection, il sera mis en œuvre un câble (conducteur de terre) dont la section sera calculée conformément à la norme NFC 15.100 Chapitre 543.2.1. et connectée à la prise de terre. Ce câble sera de même nature que celui de la prise de terre et ne sera jamais inférieur à 16 mm² s’il est en cuivre protégé, 25 mm² s’il est en cuivre nu et 50 mm² s’il est en acier. L’ensemble des bâtiments construits, même isolés, seront reliés entre eux par la mise en place d’une liaison inter bâtiment afin d’assurer l’équipotentialité. 4.2.4 Conducteur de protection Parallèlement à tous les conducteurs actifs, la terre sera amenée à toutes les alimentations nécessaires aux autres corps d’états techniques, aux armoires divisionnaires, et aux tableaux de distribution, puis de ceux-ci, aux différents points d’utilisation. La section des conducteurs de protection sera calculée conformément à la Norme NF C 15.100, Chapitre 543.1.1.1. et sera de même nature que les conducteurs actifs. Ils auront une section suffisante pour ne pas "perturber" les locaux sensibles. � Liaison appelée conducteur principal de protection, entre barrette ou borne de mesure et tableau de

répartition : . section des conducteurs de phase (en cuivre) en mm² : 6 / 10 / 16 / 25 / 35 . section des conducteurs de terre (en cuivre) en mm² : 6 / 10 / 16 / 16 / 16 � Liaison appelée conducteur de protection, entre tableau de répartition aux prises de courant, points

d’éclairage, etc … La section du conducteur de protection est la même que les conducteurs de phase du circuit.



4.2.5 Liaisons équipotentielles, masses et éléments conducteurs Seront également interconnectés au circuit de terre générale : (Selon norme EN 50 130 équipotentialité des réseaux et mise à la terre) - les masses métalliques de l’installation pouvant être mises accidentellement sous tension, - les huisseries métalliques contenant de l’appareillage ou des canalisations, - les ossatures métalliques, - les mâts (tous éléments susceptibles de propager un potentiel extérieur, …), - les canalisations métalliques diverses (gaz, eau, chauffage, etc …), - les appareils d’éclairage, - les conduits métalliques : chemins de câbles, conduits MRB, etc.

Les liaisons équipotentielles seront exécutées dans le cadre du présent lot et concerneront toutes les installations ainsi que tous les éléments sanitaires, douches. Mise à la terre des chemins de câbles Tous les chemins de câbles seront mis à la terre d'une façon continue par un conducteur de cuivre en circulant sur l'aile extérieure des chemins de câbles. En cas de superposition de dalles, il ne sera installé qu'un seul conducteur de terre sur lequel viendront se raccorder les liaisons de mise à la terre des autres dalles. Les câbles de mise à la terre seront en câble en cuivre nu de 25 mm² de section et fixés sur chaque élément par borne laiton non isolée et par collier type RILSAN tous les 30 cm. Baie de brassage La liaison entre la barre de terre principale et chaque baie de brassage sera constituée d'un conducteur cuivre de 25 mm² de section, de couleur noire et repérée "Terre Informatique". Au pied de chaque baie, ce conducteur aboutira sur une barrette de terre. Sur cette barrette, il sera raccordé :

• un conducteur noir de section 10 mm² servant de bus pour la mise à la masse des panneaux de

brassage, • un conducteur noir de section 25 mm² vers chacune des autres structures du local

4.3 ALIMENTATION EN ENERGIE 4.3.1 Principe d’alimentation Mairie/Ecole L’énergie électrique est existante via un comptage à puissance surveillée (tarif jaune) situé dans l’armoire électrique à l’extérieur du bâtiment, installé en domaine public à proximité du stade. Dans cette armoire on retrouve également les différentes protections pour les autres bâtiments de la zone, à savoir :

• le disjoncteur de protection générale pour la salle de sport (type Merlin Gerin NR250F), • le disjoncteur de protection générale pour la mairi e / école primaire (type Merlin Gerin NR100F), • le disjoncteur de protection générale pour l’école maternelle (type Merlin Gerin NR100F), • les différents appareils modulaires.

Le présent lot devra un bilan de puissance de l’installation finale et une adaptation de la puissance souscrite si nécessaire. 4.3.2 Régime de neutre A partir de ce comptage, l’énergie sera distribuée en 230 / 400 V suivant le régime du neutre à la terre, schéma TT. 4.4 CELLULE DE PROTECTION GENERALE BASSE TENSION En reprise des bornes basse tension du comptage, il existe une alimentation en câbles U1000 R2V d’une cellule de protection générale basse tension de type NR100F spécifique pour l’alimentation de la mairie/école primaire.



Il sera prévu la modification du disjoncteur général afin de s’adapter à la nouvelle puissance installée sur la zone si nécessaire, selon bilan de puissance. 4.5 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION 4.5.1 Contexte Le TGBT est existant et est situé dans le hall de l’école primaire. L’origine de la prestation du présent lot sera le TGBT du site situé dans le hall de l’école primaire. Le TGBT est constitué d’une cellule métallique recevant du matériel modulaire. Le présent lot devra prévoir le remplacement du TGBT existant pour la mairie/école primaire. L’entreprise titulaire du présent lot devra la reprise de l’ensemble des circuits et alimentations existantes du TGBT remplacés, avec identification et repérage de ceux-ci. 4.5.2 Généralités En aval du câble de liaison, depuis le Disjoncteur Général, le présent lot devra la fourniture et la pose d’un Tableau Général Basse Tension, reprenant l’ensemble des équipements électriques, concernant les parties communes, ainsi que tous les équipements communs (chauffage, ventilation, etc.), des nouveaux bâtiments et des aménagements extérieurs. Un interrupteur général sera installé en tête du TGBT pour les arrivées normales. Le Tableau Général Basse Tension ainsi que l’ensemble des tableaux divisionnaires seront réalisés à partir de structures métalliques préfabriquées permettant l’installation d’appareillage modulaire. La rigidité des enveloppes sera suffisante pour résister à toutes contraintes dynamiques ou thermiques pouvant résulter d’un courant de court-circuit ou de fonctionnement des appareillages. L’ensemble sera conçu pour recevoir des matériels agréés de même marque, le panachage des matériels fonctionnels de différents constructeurs sera interdit. L’ensemble des pièces constituantes les tableaux seront des pièces standards référencées afin de permettre à l’exploitant d’opérer des interventions de maintenance, de réparation, d’extension et de modification. Les indices de protection de ces ensembles seront fonction du local selon la norme NFC 15.100. Afin de palier d’éventuelles modifications ultérieures, les enveloppes des armoires permettront une extension minimum de 20 % des équipements, et ce, en un seul et unique volume. Les plages de raccordement seront dimensionnées en fonction de l’intensité maximale admissible et traitées pour recevoir tous types de câbles agréés. Les manœuvres de sectionnement s’effectueront par l’intermédiaire d’organes de commandes situés en face avant. Ces manœuvres devront pouvoir s’effectuer en charge. Des plastrons prédécoupés seront mis en place. Ils interdiront tous contacts fortuits avec les éléments conducteurs sous tension et assureront une bonne présentation extérieure de l’ensemble. En outre, des caches bornes sur appareillage, écrans sur jeu de barre seront installés. 4.5.3 Équipement Les caractéristiques des matériels et accessoires utilisés assureront, à la fois, la protection des personnes et la protection des biens. La tension distribuée sera du triphasé 400 / 230 Volts suivant le principe du schéma du neutre retenu. Le jeu de barres sera réalisé en cuivre et calculé pour supporter sans dommages et sans déformations le courant de court-circuit présumé et 20% en sus de l’intensité nominale. Le jeu de barres sera du type profilé et tous les accessoires seront de la même gamme. Le jeu de barre sera distribué sur toute la longueur du



tableau sans réduction de section et permettra les connections en tout point du tableau. Les fixations des barres seront assurées par des supports isolants fixés sur des montants et capables de supporter les efforts électrodynamiques dus aux courants de court circuits. Les liaisons de jeu de barre aux protections seront réalisées en barres cuivre souple isolées pour les calibres > à 100 A ; en câbles HO7 pour les calibres ≤ à 100 A. Les dérivations seront impérativement exécutées par cosses avec plage de raccordement de même nature que le jeu de barres et fixées par vis. Les écartements des barres et supports seront calculés pour satisfaire à une bonne tenue dans une atmosphère légèrement humide. Les câbles d’arrivée issus des sources seront raccordés par l’intermédiaire de queues de barres. Les disjoncteurs modulaires seront raccordés en aval sur bornes. Les autres disjoncteurs seront raccordés directement, équipés de queues de barres appropriées aux sections de câbles. Un voyant présence Tension sera installé par phase en face avant du tableau, soit 3 voyants à installer entre phase et neutre. A l’intérieur des tableaux les équipements seront soigneusement repérés, chaque appareil sera identifié par une étiquette gravée sur plastique rigide, à l’exclusion des systèmes auto collants. Ces étiquettes ne seront fixées ni sur l’appareil lui-même, ni sur les couvercles de goulottes mais sur des supports fixes ne permettant aucune inversion possible lors d’interventions (repérage des plastrons à prévoir). L’identification des circuits principaux sera réalisée par les couleurs suivantes :

• phase 1 : brun • phase 2 : noir • phase 3 : gris • neutre : bleu clair ou chiffre 1 pour les câbles de plus de 5 conducteurs • conducteur de protection : vert / jaune coloration continue • PEN : vert / jaune

Les circuits auxiliaires de commande seront identifiés par la couleur rouge pour le courant alternatif, bleue pour le courant continu. Le câblage des auxiliaires sera soigné, raccordé sur bornier et sera installé sous goulotte. Il en sera de même pour les départs modulaires. La double coloration vert / jaune sera exclusivement réservée aux circuits de protection. Entre deux connexions, aucune épissure ni soudure ne seront admises sur les câbles qu’ils appartiennent à des circuits principaux, auxiliaires ou de protection. Toutes les extrémités de conducteurs seront munies de cosses serties à la pince. Les plages de raccordement seront dimensionnées en fonction de l’intensité maximale admissible et traitées pour recevoir tout type de câbles agréés. Les circuits seront protégés par disjoncteurs dont les caractéristiques seront appropriées aux installations et conformément aux schémas et au principe de fonctionnement. Les disjoncteurs des alimentations des Tableaux Divisionnaires seront munis d’un déclencheur électronique réglable contre les surcharges et les courts circuits, et de type différentiel réglable en sensibilité et en temps. Les contacts d’informations à renvoyer à distance seront du type « contact sec » et ramenés sur un bornier en attente. Chaque contact sera soigneusement et clairement repéré. Les ensembles chargeurs batteries nécessaires aux différents auxiliaires de commandes seront dimensionnés afin de permettre un fonctionnement intensif des équipements (période d’essais et de mise au point). • Parafoudre



Mise en place d’un dispositif de protection primaire (classe I). Le parafoudre choisi sera de technologie multivaristances + éclateur à gaz. Il sera de type débrochable,

modulaire et possédera un indicateur local de connexion, ainsi qu’une télésignalisation qui sera reprise en défaut technique.

• Eclairage intérieur tableau Un éclairage par réglette fluorescente commandé par l’ouverture de la porte sera prévu dans le tableau. Tableaux prévus - TGBT Mairie/Ecole 4.5.4 Mesure – Comptage Des Grandeurs Electriques

4.5.4.1 Généralités Conformément à la Réglementation Thermique 2012, des équipements seront prévus afin de mesurer les consommations d’énergie liées aux postes suivantes :

- Chauffage - Refroidissement - Eau chaude sanitaire - Eclairage - Réseau de prises de courant - Par centrales de ventilation - Par départs directs supérieurs à 80A

Les systèmes mis en place pour mesurer les consommations devront :

- Etre modulaire - Etre autoalimentés - Permettre une lecture directe de l’énergie active en kWh sur écran LCD rétroéclairé - Posséder une protection contre les inversions Phase/Neutre - Adapté en calibre et en type (monophasé, triphasé avec ou sans neutre)

Les compteurs seront regroupés et correctement repérés pour l’énergie mesurée dans chaque tableau. Le câblage sera également repéré et identifié depuis un bornier de raccordement. Sont compris dans la prestation, les essais, le paramétrage et la mise en service de l’ensemble. Une notice d’exploitation sera remise avec les schémas d’armoire. Chaque compteur sera repéré durablement par une étiquette gravée mentionnant la valeur comptée ci-après et la zone.

4.5.4.2 Caractéristiques Source

• Indice de mesure : 211 • Classe de précision : 0.5s

Tableau Général Basse Tension


Tableau Divisionnaire


Lors de l’utilisation de tore de mesure, sa classe de précision doit être égale à celle du compteur. Rappel : INDICE DE MESURE Il s’agit de trois chiffres allant de 0 à 3 permettant la spécification de l’appareil de mesure en fonction du besoin.

- Le 1er chiffre caractérise la gestion énergétique o 0 : aucune nécessité o 1 : Comptage o 2 : Suivi o 3 : Optimisation

Par tableau électrique

Par départ



- Le 2e chiffre caractérise la surveillance des installations o 0 : aucune nécessité o 1 : Visualisation o 2 : Signalisation o 3 : Enregistrement

- Le 3e chiffre caractérise la qualité de l’énergie électrique o 0 : aucune nécessité o 1 : Taux d’harmonique o 2 : Analyses harmoniques o 3 : Surveillance des installations

4.5.4.3 Spécificités par types d’utilisation Eclairage / Réseau de prises Il sera prévu un compteur monobloc (triphasé ou monophasé, suivant répartition) à lecture direct. Celui-ci sera implanté immédiatement à côté du répartiteur ‘’Eclairage’’ ou ‘’Prises de Courant’’ du TGBT. Il sera également mis en œuvre un compteur pour le départ éclairage extérieur. CVC De plus il sera prévu un comptage spécifique pour les départs CVC alimentés depuis le TGBT ou les Tableaux Divisionnaires :

• Armoire chaufferie, Autres utilisations En complément des éléments ci-dessus, il sera prévu le comptage selon les prescriptions décrites ci-dessus des départs suivants (cf. chapitre alimentations spécifiques) :

• Ballon d’Eau Chaude Sanitaire,

4.5.4.4 Textes réglementaires Sous comptage divisionnaire

• Norme EN 50470-1 et -3 • Norme NF EN 62053-21 et -22

Performance Monitoring Device

• Norme NF EN 61557-12 • Norme IEC 61000-4 et -30

4.5.5 Textes réglementaires

• Directive 73 / 23 / CEE : matériel électrique basse tension • Directive 89 / 336 / CEE : compatibilité électromagnétique (CEM) • Directive 83 / 68 / CEE : marquage CE • Norme NF EN 60.459-1 : ensemble d'appareillage basse tension

4.6 CANALISATIONS PRINCIPALES Ce chapitre concerne : - les liaisons entre T.G.B.T., armoires divisionnaires et les alimentations ponctuelles autres usages

issues, soit du T.G.B.T, soit éventuellement des armoires divisionnaires, NOTA : l’ensemble des câbles d’alimentation principaux, comporteront 5 conducteurs. La section minimale,

de ces conducteurs sera de 25mm². 4.6.1 Principe de distribution Issus du TGBT, il sera prévu des câbles alimentant :

• les tableaux divisionnaires, • l’éclairage extérieur, • etc.



4.6.2 Caractéristiques Sauf spécifications précisées sur les plans ou contraintes de réglementations, ces canalisations seront réalisées en câble U 1000 R2V à l’intérieur des bâtiments. Ces canalisations chemineront horizontalement et verticalement conformément aux parcours de principe définis sur les plans. En partie verticale, ces canalisations emprunteront exclusivement les gaines et passages qui leurs seront réservés. Lorsque la réglementation l’imposera, les canalisations seront du type stable au feu et seront réalisées en câble à isolement minéral ou équivalent. A l’extérieur des bâtiments, ces canalisations qui, suivant leur mode de pose seront en câbles U1000 R2V, RGPFV ou HFG chemineront selon leurs parcours, soit sous fourreaux, soit enterrées en tranchée. Les canalisations de sécurité seront réalisées en câble CR 1 – C 1 zéro halogène. 4.6.3 Chemins de câbles des canalisations principal es Le présent lot prévoira ses propres chemins de câbles. Tous les chemins de câbles auront une capacité qui permettra d’augmenter la quantité de câbles de 30 % minimum. Les chemins de câbles seront utilisés à 70 % sur 2 nappes maximum. Ces chemins de câbles seront réalisés par des tronçons en fils d'acier soudés. La hauteur d’aile sera de 48 mm au minimum selon nécessité. Ce type de chemins de câbles sera utilisé pour les installations courants forts. Les chemins de câbles et leurs accessoires seront galvanisés à chaud après usinage (GAC) NFA 91121 et 91122 (épaisseur zinc 55 microns minimum, certificat à fournir) ou en inox 316 L passivés. La pose d’un couvercle sera nécessaire si le chemin de câbles était posé au sol. Diamètre de fil : - chemins de câbles, larg. 50 à 200 mm : diamètre = 4,4 mini. - chemins de câbles, larg. 300 mm : diamètre = 4,9 mini. - chemins de câbles, larg. sup. à 400 mm : diamètre = 5,9 mini. Afin d’assurer la protection coupe-feu des canalisations dans certains parcours, les chemins de câbles seront coupe-feu et seront constitués par des gaines métalliques en tôle d’acier galvanisée doublée d’un revêtement permettant d’obtenir un coupe-feu de 30, 60, 90, à 120 minutes. De même, lorsque les chemins de câble n’occupent pas la totalité de la surface percée à travers les cloisons, il conviendra de boucher l’excédent pour reconstituer le degré coupe-feu original de la cloison. Pour cela, il sera utilisé du plâtre ou des mousses de degré CF adéquat de part et d'autre de la paroi. Les chemins de câbles courants forts seront bien distincts et séparés des chemins de câbles courants faibles, informatique et des circuits de sécurité d’au moins 30 cm. Les chemins de câbles Courants Forts seront placés au-dessus des chemins de câbles Courants faibles. Le titulaire du présent lot devra tous les accessoires de fixations tant pour les éléments suspendus que pour les éléments posés en applique. Sauf impossibilité constatée, les chemins de câbles seront éloignés de la sous-face du plafond d'au moins 40 à 50 cm. Dans le cas de pose sur terrasse, le présent lot doit le maintien en place des chemins de câbles en les lestant par la mise en œuvre de dalles carrées à toutes les longueurs avec résilient. Les écartements entre fixations devront être tels que la rigidité avec le poids maximum pouvant être mis en place à terme ne soit jamais mis en cause. Tous les accessoires tels que éclissages, dérivations, séparations, supports seront prévus et seront dans la même gamme.



Les supports de fixation du type tiges filetées sont proscrits. Seuls sont autorisés les éléments de supportage tels que montants, console, pendards, goussets, crapauds et autres entretoises. Le chemin de câbles sera équipé d’éclisses soudées avant la pause afin de gagner du temps lors de la pause. Les supports seront installés de telle sorte que l’on puisse introduire latéralement les câbles préalablement déroulés au sol. Des embouts plastiques seront prévus en extrémité de chemins de câbles et à chaque fois que celui-ci est interrompu, au droit d’une poutre par exemple. Ceci afin de ne pas détériorer les câbles par frottement ou vibrations. De plus, des embouts plastiques seront également prévus sur les chemins de câbles en bout de ligne et leurs accessoires dès que ceux-ci peuvent être dangereux de par leur non-éloignement suffisant avec des personnes, en galerie technique ou local technique, par exemple. Lorsque ces chemins de câbles seront fixés à des charpentes métalliques, aucun percement ne sera toléré d’où l’utilisation conseillée de système de fixation adapté. Les chemins de câbles ne devront pas être placés parallèlement au-dessous des canalisations de chauffage / plomberie (NF C15.100 art 528.2.2). Dans tous les cas, la mise en œuvre devra être particulièrement soignée. Le B.E.T et le Maître d’œuvre se réservent le droit de refuser les ouvrages instables, insuffisants ou estimés de "malfaçon". Les travaux de réfection étant, naturellement, à la charge du présent lot. Nota : Il est rappelé que les chemins de câbles ne peuvent, en aucun cas, être utilisés comme conducteur de protection, et ce, conformément à l'interprétation n° 44 publiée par l'UTE relative au § 543.2.4 de la NF C 15.100. En conséquence de quoi, il convient de prévoir le conducteur de protection avec le circuit considéré. 4.6.4 Textes réglementaires :

• Décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 : Directive basse tension • Norme d’installation NF C 15-100 • Guide UTE C 15-103 : choix des matériels électriques en fonction des influences externes • Guide UTE C 15-105 : détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de

protection • Guide UTE C 15-120 : canalisations, mode de pose, connexions • Guide UTE C 15-900 : mise en œuvre et cohabitation des réseaux de puissance et des réseaux de

communication 4.7 TABLEAUX DIVISIONNAIRES 4.7.1 Contexte Des tableaux divisionnaires sont existants dans la mairie :

• Un TD dans la cage d’escalier derrière le bureau du maire • Un TD dans le bureau, coté futur local commercial

Le TD du bureau du maire sera conservé et adapté avec la mise en place des protections modulaires suivant les équipements à mettre en place. Le présent lot devra également un bilan de puissance du TD avec vérification du calibre et éventuellement le remplacement du disjoncteur de tête principal. 4.7.2 Généralités En aval des canalisations principales, il sera installé des ensembles pré-montés dits tableaux divisionnaires, regroupant tous les organes de commande, de protection et de signalisation des circuits secondaires.



Les tableaux divisionnaires seront soit : � - en armoire fermée, en saillie, � - en armoire incluse dans les placards prévus à cet effet. Ces tableaux seront de nature : - Tableau Divisionnaire dit « Normal »,

Ces tableaux seront du type coffret fixés au mur. L’appareillage modulaire sera de même marque. Le câblage interne se fera sous goulotte et chaque circuit aboutira à un bornier général. 4.7.3 Constitution Les armoires divisionnaires en saillie seront du type étanche ou non suivant le local désigné pour leur implantation. Dans tous les cas, le degré de protection IP sera, au minimum, conforme à la norme C 15.100 et au guide UTE NFC 15.103. Elles seront réalisées par assemblage d’éléments préfabriqués. Les coffrets seront juxtaposables et superposables. Leurs hauteurs et largeurs seront choisies afin de permettre un accès et câblage aisés, et en y incluant la réserve demandée. Elles auront une excellente résistance à la corrosion et aux rayures, avec fond métallique soudé, cadres latéraux, toit et porte transparente. L’appareillage, les organes de protection et de commande seront fixés sur platine et / ou rail DIN, formant châssis. Des caches composés de plastrons préfabriqués, de présentation soignée, rendront inaccessibles, sauf intervention volontaire, les contacts directs avec les éléments conducteurs. Dans les cas de plusieurs canalisations apparentes, de qualité différente (tubes ou câbles), il sera utilisé des caches de même qualité et présentation que les armoires. Dans tous les cas, les pénétrations seront étanches au minimum à la poussière et seront de présentation soignée. Dans tous les cas, les câbles pénétreront dans l'armoire par le bas ou latéralement. Les armoires fermeront à clé, dans tous les cas, il ne sera prévu qu’un seul type de clé et approuvé par le Maître d'Ouvrage. 3 voyants de présence tension repris entre phase et neutre seront installés en face avant d’armoire (type voyants fixes tétraphasés – FAZIM). La constitution des armoires incluses aux placards techniques sera identique aux armoires saillies à l’exception de la porte qui n’a pas lieu d’être mise en œuvre. Les placards seront recoupés au niveau des traversées des planchers et parois. Dans tous les cas, les armoires seront surdimensionnées avec une réserve de place d’environ 20 % répartis en un volume maximum pour permettre des adjonctions de matériels en vue de modifications éventuelles du schéma. La disposition du matériel à l’intérieur de ces ensembles devra être homogène entre les différentes armoires. Les manœuvres de coupure s’effectueront par l’intermédiaire d’organes de commandes situés sur la face avant des armoires. Ces manœuvres devront pouvoir s’effectuer en charge. Lorsque dans un placard technique ou dans un même volume, différentes armoires ou une armoire avec des alimentations d’origines diverses seront installées, il sera obligatoirement mis en œuvre des séparations physiques entre chaque compartiment et une affichette avec des lettres blanches sur fond rouge précisera la multiplicité des alimentations et mettra en garde l’exploitant qu’un seul organe de coupure n’assure pas la mise hors tension générale. Les portes des placards étant verrouillées, la coupure générale s’effectuera par la manœuvre de la commande frontale ou latérale située sur l’armoire électrique après avoir ouvert la porte du placard / gaine technique.



4.7.4 Équipement Les caractéristiques des matériels et accessoires utilisés assureront, à la fois, la protection des personnes et la protection des biens. Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à partir des dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées ou à partir de détecteurs de présence ou de mouvement. Le schéma général unifilaire de l’éclairage normal doit être conçu de façon à permettre les coupures générales ou divisionnaires des circuits spécifiques à l’éclairage normal des dégagements et des locaux nécessitant un éclairage de sécurité. Dans le cas d’une gestion automatique de l’éclairage, toute défaillance du système de gestion doit entraîner ou maintenir le fonctionnement de l’éclairage normal. L’équipement électrique fixé sur rails sera du type Modulaire. Dans chaque armoire, en reprise du ou des câbles d’arrivée, il sera prévu un organe d’isolement. Les circuits éclairage, prises de courant et petites forces seront nettement séparés. Dans le cas général, un maximum de 5 disjoncteurs sera connecté en aval d’un dispositif différentiel pour les circuits d’éclairage. D’une manière générale, la protection des circuits prises de courant sera assurée par des disjoncteurs associés à un système différentiel individuel par circuit. Les protections de chacun des circuits s’effectueront par disjoncteurs modulaires magnétothermiques desservant au maximum 15 terminaisons (15 PC 10/16 A bi + T maxi par circuit) et ayant un pouvoir de coupure d’au moins 6000 A. Dans le cas de prises de courant alimentant de l’informatique, celles-ci seront limitées à 10 par circuit associé à un DDR 30 mA super immunisé du type Si. De plus, elles seront munies du détrompeur mécanique. Il sera fourni aux utilisateurs autant d’adaptateurs que de prises détrompées installées. La courbe de chaque disjoncteur sera choisie en fonction de l’installation à protéger et de la longueur du circuit. Les prises de courant des dégagements et de service dans les locaux seront alimentées indépendamment des autres PC installées. Le titulaire du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance du chapitre et/ou du lot Courants Faibles, afin de définir les besoins spécifiques à chaque armoire. Pour chaque tableau, un schéma fixé à l’intérieur repérera tous les appareils avec indication du calibre de l’appareil et son utilisation. Par ailleurs chaque appareil sera identifié par une étiquette gravée sur plastique rigide, à l’exclusion des systèmes autocollants. Les étiquettes seront placées sous les commandes des différents appareils mais en aucun cas sur le capot des appareils. Lorsque ce repérage s’effectuera sur les plastrons, ceux-ci seront également repérés afin d’interdire d’éventuelles inversions. Les liaisons avales des disjoncteurs principaux seront "bouclées" afin de permettre le passage aisé d’une pince ampèremétrique. Dans chaque armoire ou placard / gaine courant fort et faible, il sera installé un point lumineux commandé par interrupteur de contact et une prise de courant 2 x 10/16 A + T. De plus, pour les locaux / placards renfermant un tableau électrique il sera également installé un éclairage de sécurité sur PC dédiée. 4.7.5 Mesure – Comptage Des Grandeurs Electriques - Dito chapitre TGBT.



4.7.6 Parafoudre Mise en place de dispositifs de protection secondaire (classe II).

Le parafoudre choisi sera de technologie multivaristances + éclateur à gaz. Il sera de type débrochable, modulaire et possédera un indicateur local de connexion, ainsi qu’une télésignalisation qui sera reprise en défaut technique. 4.7.7 Câblage Les distributions principales se feront obligatoirement par l’intermédiaire de barres préfabriquées étagées, associées à des répartiteurs. Les jeux de barres seront isolées de type Power clip. Le jeu de barres sera installé dans une gaine spécifique de même hauteur que le tableau. Pour les tableaux ondulés, l’ensemble des raccordements amont sera réalisé par répartiteurs à bornes isolées à ressort, sans vis, et par l’avant. Ils seront adapter à l’intensité nécessaire et de type multiclip, par exemple. Le câblage interne des armoires sera réalisé sous goulotte plastique perforée avec couvercle 30 % de réserve. Les conducteurs, qui d’une manière générale seront de la série SV, seront en tout état de cause adaptés à l’utilisation et aux courants transportés et aboutiront sur un bornier constitué de blocs isolants encliquetables posés côte à côte sur rail DIN. Ce bornier servira également pour le raccordement de tous les circuits terminaux et fractionnaires. Toutes les extrémités de câbles seront munies de cosses ou d’embouts. Les règles de connexion pour les bornes respecteront l'annexe B du guide UTE 15.520. Chaque conducteur de protection de double coloration « vert-jaune » devra aboutir individuellement sur une barre (bornes sur rail DIN interdites) afin de respecter la continuité. Pour les conducteurs actifs, il sera admis au maximum deux arrivées ou deux départs sur une même plage de raccordement des organes de commande et de protection. Dans le cas où plus de deux conducteurs doivent aboutir sur une même plage de raccordement, il sera fait usage d’une queue de barre ou d’une barrette de séparation de phase. L’utilisation de bornes relais groupant simultanément plusieurs conducteurs en un même point de serrage sera interdite. Tableaux prévus : TD Aile Droite Mairie – RDC TD Aile Gauche Mairie – RDC 4.8 CANALISATIONS SECONDAIRES Ce chapitre concerne les canalisations issues des armoires divisionnaires et/ou du TGBT et qui sont destinées à alimenter les tableaux de zone, les appareils d’éclairage, les prises de courant et les alimentations « petites forces ». 4.8.1 Généralités Les câbles et conducteurs seront, suivant leurs mises en œuvre et les locaux équipés ou traversés, des séries U 1000 R2V sur chemins de câbles, A 05 VV, H 07 V sous fourreaux encastrés, et si la réglementation l’impose, résistant au feu. Les sections minimales de ces conducteurs seront de :

• 1,5 mm² pour l’éclairage et les télécommandes, • 2,5 mm² pour les prises de courant 10/16 A et pour les alimentations « petites forces » • 4 mm² pour les prises de courant ou petites forces 20 A • 6 mm² pour les prises de courants ou petites forces 32 A



Suivant leurs parcours, les locaux et leurs destinations, ces conducteurs seront posés, d’une manière générale :

• sous conduits ICTA, ICA en encastré dans les constructions, • sous conduits ICA dans les cloisons, • sous conduits et plinthes P.V.C. ou alu dans les bureaux, etc. • sur chemins de câbles ou sous conduits IRL dans les faux plafonds, les locaux techniques, parkings. • sous moulure et/ou goulotte ou équivalent et chaque fois que l’encastrement sera impossible dans

des locaux « nobles ». Dans le cas de canalisations sous conduits IRL, le montant type « métro » sera recommandé. Le montage "métro" sera utilisé uniquement dans le cas de canalisations réalisées en câbles, au-delà de 2 conduits il sera fait usage de chemins de câbles. Ces conduits et leurs accessoires répondront aux normes NF EN 50.086 et NF-USE n° 603. De plus, il sera mis en œuvre des conduits de couleurs différentes pour les câbles courants forts et courants faibles (vert). Ceux-ci seront prélubrifiés et aiguillés. Dans les cas de câble unique ou limité à 3, il sera toléré une fixation par attaches type cavaliers de distribution simple ou double à mémoire de forme élastique. Lorsque 4 câbles et plus chemineront parallèlement, ils seront obligatoirement fixés sur chemins de câbles dont les caractéristiques seront identiques au chapitre canalisations principales. Dans tous les cas de montage en apparent, la mise en œuvre sera soignée afin de satisfaire l’esthétique. L’entraxe des points de fixation sera au maximum de :

• 0,80 pour les conduits rigides, • 0,60 pour les conduits cintrables, • 0,33 pour les conduits souples et les câbles multi conducteurs.

Les boîtes de distribution et de dérivation apparentes ou non devront rester accessibles. Elles seront positionnées dans la circulation attenante au local concerné et située au-dessus de la porte du dit local . Elles devront être clairement repérées et identifiées sur les plans DOE. A l’intérieur les raccordements seront effectués par bornes isolées. Lorsque les parties verticales et horizontales d’une même canalisation encastrée ne seront pas mises en place ensemble, toutes précautions utiles seront prises pour pouvoir effectuer le raccordement mécanique des différents éléments du conduit, de façon à assurer la continuité de la protection mécanique des parties encastrées et non visitables et permettre le remplacement ainsi que le passage ultérieur de nouveaux conducteurs. Il est rappelé que :

• le nombre des conducteurs par conduit et le diamètre de ceux-ci seront conformes à la Norme C 15.100 : chaque conduit est utilisé au maximum au 1/3 de sa section,

• la mise en œuvre des conduits sera conforme aux D.T.U.

Rappel réglementaire � canalisation normal-remplacement :

Les installations ne doivent comporter que des canalisations fixées. Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2. Les conduits et les profilés utilisés pour les chemins de câbles, goulottes et cache-câbles doivent être du type non propagateur de la flamme suivant leur norme en vigueur. Les traversées de parois par des canalisations électriques doivent être obturées intérieurement et extérieurement suivant les conditions de l'article 527-2 de la norme NFC 15-100 de manière à ne pas diminuer le degré coupe-feu de la paroi. Ces dispositions s'appliquent également aux canalisations préfabriquées. Les canalisations alimentant les ERP ne doivent pas traverser des tiers sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés avec des parois de degré coupe-feu 1h et si elles sont sans connexions sur leurs parcours. Les canalisations électriques ne doivent pas être installées dans les mêmes gaines que les canalisations de



gaz.

� Canalisation sécurité : (en complément des dispositions normal-remplacement) Depuis la source de sécurité ou du tableau principal jusqu'aux appareils terminaux, ces canalisations doivent être de catégorie CR1; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil incandescent étant de 960°C Les locaux à risques particuliers d'incendie, tels que visés à l'article CO27, ne doivent pas être traversés par des canalisations d'installations de sécurité autres que celles destinées à l'alimentation d'appareils situés dans ces locaux. Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des installations normal-remplacement. Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles doivent être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges, estimées à 1,5 fois le courant nominal des moteurs. [Le surdimensionnement s'applique à tous les composants du circuit de sécurité (transformateur, dispositif de protection, coffret de relayage…)]. 4.8.2 Chemins de câbles des canalisations secondair es Le présent lot prévoira ses propres chemins de câbles. Ils seront du même type que les chemins de câbles principaux. Ils peuvent être uniques lorsque le cheminement des câbles secondaires est identique au parcours des câbles principaux. Dans tous les cas, il sera installé un chemin de câbles dès que 3 câbles cheminent en parallèle, les multi-torons étant proscrits. 4.9 APPAREILLAGE & PETITS EQUIPEMENTS 4.9.1 Généralités L’installation de chaque local est précisée sur les plans tant en qualité qu’en quantité. La liste de l’appareillage est indiquée dans le cahier des schémas et légendes, qui, au même titre que les plans techniques, font partie intégrante du dossier. Tous les matériels mis en œuvre devront être particulièrement conformes au chapitre 32 de la NFC 15.100 concernant les influences extérieures. Si des différences apparaissaient entre la réglementation et les références du matériel préconisé, l’entrepreneur devra attirer l’attention des Maîtres d’œuvre et faire des propositions de mise en conformité. L’intégration des matériels installés en plafond, en parois et dans les sols fera l’objet d’une étude d’implantation et d’esthétisme en fonction des équipements installés par les autres corps d’état. 4.9.2 Appareillage L’indice de protection du petit appareillage sera adapté aux influences externes du local dans lequel il sera installé. L'appareillage sera des types et marques (ou équivalent) suivants : - Encastré modulable blanc – Hauteur de mécanisme 45 � dans les locaux traditionnels Appareillage de forme carrée, galbée et d’aspect Blanc Lumière satiné. Fixation universelle sans vis apparentes sur tous les mécanismes (y compris la prise énergie). L’enjoliveur et le socle de l’appareillage seront de couleur différente pour l’accessibilité handicapée.



Tous les contacts directs des parties sous tension sont isolés. Plaque décor unique pour toutes les fonctions, souple et incassable, fixée par 4 clips aux angles pour une parfaite adhérence au mur. L’appareillage est doté d’un cache de protection chantier en matière plastique transparente verte et souple qui permet l’utilisation des commandes sur le chantier. L’appareillage sera muni de pictogramme indicateur de fonctions réalisées pour les fonctions autres que l’éclairage. - Sailli monobloc et composable IP 55 – IK 07, coloris gris ou blanc � dans les locaux techniques Les boîtes d’encastrement seront adaptées au support, toutes les boîtes seront à fixation à vis. L’appareillage et notamment les prises de courant seront implantées judicieusement en fonction de l’aménagement prévu pour chaque pièce. Dans le cas d’installation intégrée en menuiserie, les organes de commande seront de dimension 1 module (22,5x50). Une prise 10 / 16 A bi + T dite de service sera installée tous les 15 ml en circulation, ainsi qu’une PC dans chaque local. Les appareillages seront situés à une hauteur handicapés (norme relative à la présence d’handicapés). 4.9.3 Équipements divers

4.9.3.1 Système de Goulotte Selon plan et locaux, mise en place d’une goulotte en PVC Logix 45 – Planet Wattohm ou équivalent, montée en plinthe ou en allège. Elle sera de dimension 160 x 50 mm, 2 compartiments (2 couvercles), assurant un clipsage rapide des mécanismes au format 45. Tous les accessoires (embouts à visser, angles variables extérieurs et intérieurs, joint de sol PVC, agrafe, éléments de maintien normaclip, joint de couvercle, …) seront prévus IP 4x et IK 7. La goulotte sera collée et vissée à son support. Elle sera livrée avec un film de protection. Dans le cas où la goulotte passe à travers les cloisons, il sera prévu un barrage intérieur par un matériau phonique permettant d’éviter la propagation du bruit. Cependant, les couvercles seront installés de manière à ce qu’une coupe soit réalisée au passage des cloisons. Le coloris sera de type Blanc.

4.9.3.2 Poste de travail (PAB) Les postes de travail sont définis de la manière suivante : Poste de travail : PAB01 composée de : � 4 prises de courant normales, � 2 emplacements prises RJ45.

PAB02 composée de : � 1 prise de courant normale, � 1 emplacement prise RJ45.

4.10 ECLAIRAGE INTERIEUR 4.10.1 Généralités L’installation de chaque local est précisée sur les plans tant en qualité qu’en quantité.



La liste des luminaires est indiquées dans le cahier des schémas et légendes, qui, au même titre que les plans techniques, font partie intégrante du dossier. Tous les matériels mis en œuvre devront être particulièrement conformes au chapitre 32 de la NFC 15.100 concernant les influences extérieures. Si des différences apparaissaient entre la réglementation et les références du matériel préconisé, l’entrepreneur devra attirer l’attention des Maîtres d’œuvre et faire des propositions de mise en conformité. L’intégration des matériels installés en plafond, en parois et dans les sols fera l’objet d’une étude d’implantation et d’esthétisme en fonction des équipements installés par les autres corps d’état. 4.10.2 Prescriptions techniques Les minuteries Dans le cas de commande d’allumage par minuterie, la durée de temporisation sera réglable de 1 à 7 minutes au minimum. Le réglage s’effectuera en face avant de l’appareil. Une commande « marche forcée » sera disponible également en face avant. De plus, dans le cas de charge d’éclairage incandescent, un préavis d’extinction y sera associé. L’éclairage y sera réduit de 50 à 100 % en fin de temporisation. La temporisation sera réglable de 20 à 60 secondes. Les détecteurs de présence Dans le cas de commande sur détection de présence, les commandes des circuits d’éclairage seront complétées par la mise en place de détecteurs de présence. Ceux-ci seront adaptés à la géométrie de la zone à détecter (détection rectangulaire et quadratique 360°). De plus, la détection sera de type infrarouge et ultrasonic dont les réglages d’usine seront adaptés au cas par cas en fonction de leur lieu d’installation et des consignes demandées. Un configurateur mobile permettra leurs réglages et sera laissé à disposition au maitre de l’ouvrage. Pour cela, il sera installé des détecteurs de type adaptés : - pour les circulations horizontales (notamment détection rectangulaire), - pour les paliers des escaliers (notamment détection quadratique), - pour les locaux jusqu’à 45 m², - pour les espaces > à 45 m², Les matériels seront :

- Surface jusqu'à 45 m² détecteur infrarouge - Surface jusqu'à 90 m² détecteur infrarouge + ultrasonic - Surface jusqu'à 150 m² détecteur ultrasonic - Surface en longueur jusqu'à 180 m² détecteur double infrarouge

Une attention particulière à leur implantation est à mener, par l’entreprise lors de l’exécution des travaux, en fonction notamment des contraintes d’environnement, des obstacles physiques qui pourraient nuire à une détection optimale. En cas de mauvaise couverture des zones à détecter, l’entreprise améliorera la prise de détection par la mise en place de détecteurs complémentaires et/ ou de détecteurs adaptés ; et ce sans pouvoir réclamer de complément financier. Caractéristiques générales : - Détection de présence et de luminosité, - Mode automatique / semi-automatique, - Détection rectangulaire / quadratique, 360° H et 120° V, - Fonction contact à poussoir pièce ou couloir, - Montage en parallèle « maître / maître » et « maître / esclave », - Temps de déclenchement éclairage réglable, - Temps de déclenchement / enclenchement présence réglable. - Réglage du seuil du niveau d’éclairement minimum requis avant déclenchement.

Ces détecteurs seront installés en saillie grâce au boîtier apparent ou directement encastré en faux plafond : en fonction de la puissance de chacun des circuits pilotés, l'entreprise titulaire du présent marché prévoira la mise en place d'un relayage de puissance. Dans le cas de la gradation du niveau d'éclairement en fonction de la luminosité, les détecteurs seront de type DIM.



Les horloges Dans le cas d'utilisation de commande par horloge, celle-ci disposera des fonctions et caractéristiques suivantes: - Horloge digitale programmable, - Programme annuel et astronomique, - Nombre de canaux selon circuits à piloter, - Entrée externe avec possibilité de forçage avec tempo, - Commutation à tension zéro, - Option: Entrée Lan pour modification via réseau, module extension 4 canaux 4.10.3 Commande d'éclairage

4.10.3.1 Généralités Les commandes d'éclairage disposées dans des locaux aveugles et dans les circulations horizontales / verticales seront munis de témoins lumineux. De plus, une commande ne devra pas être dissimulée par l’ouverture d’une porte ou d’un triptyque et ce principalement, si elle est maintenue ouverte. En général, les commandes manuelles seront réalisées selon les prescriptions suivantes :

• les salles à une entrée seront équipées d’un système simple allumage, • les salles à 2 entrées seront équipées d’un système va-et-vient.

Dans un même local, les luminaires placés à moins de 5m d’une baie doivent être commandés séparément des autres luminaires dès que la puissance installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200W. Remarque : Les réseaux d’éclairage des locaux plus de 50 personnes seront protégés par deux disjoncteurs

différentiels distincts ; D’une manière générale, chaque type de source dans une même pièce ou local fera l’objet d’un

allumage distinct.

4.10.3.2 Commande par locaux � en circulations horizontales � les parties communes seront commandées par détection de présence, avec plusieurs radars, pour

couvrir l’ensemble de la circulation.

� dans les sanitaires �� les sanitaires et cabinés d’aisance seront équipés de détecteurs de présence. Ces détecteurs devront

bénéficier d’une temporisation d’extinction réglable, d’un seuil de luminosité réglable et de la possibilité de câblage en parallèle pour multiplier les points de détection.

� dans les bureaux, salle association � les bureaux seront équipés de détecteurs de présence ou commande manuelle � Voir § Gestion d’éclairage. � dans les locaux techniques, locaux archives � les locaux techniques seront commandés par détection de présence ou interrupteur avec voyant

lumineux � dans tous les placards et gaines techniques � Commande d’allumage par contact de porte � en escaliers � L'éclairage sera commandé par détecteurs de présence sur minuterie. 4.10.4 Gestion d’éclairage Les luminaires encastrés installés dans les bureaux seront équipés d’un capteur de gestion à clipser sur le tuble fluorescent permettant la régulation de l’éclairage selon la lumière du jour. Pour la salle association et le bureau associé, il sera possible de forcer l’extinction et l’allumage des éclairages via un interrupteur.



Les luminaires seront équipés de ballasts électroniques Dimmable 1-10V. Le présent lot assurera la programmation, les essais et la mise en service selon les désidératas des utilisateurs. Le paramétrage de l'installation diurne et nocturne est à la charge du présent lot. L’entreprise prévoira dans son offre une mise en service complète et des essais afin de garantir un fonctionnement optimal. 4.10.5 Luminaires L’ensemble des luminaires sera conforme au règlement de sécurité. En particulier il sera tenu compte de l’essai au fil incandescent dont la température de référence sera adaptée au local considéré. De manière générale, 850°C pour les circulations et escaliers, 750°C pour les autres locaux (essais selon NF EN 60695 – 2 – 1/0 et 1/1). Les installations en TBTS et TBTP devront être alimentées par un transfo conforme à la norme NF EN 60.742 (C 52.742). les spots TBT fixés sur des matériaux M1 à M3 devront être conforme au type F avec possibilité de les recouvrir par isolant si nécessaire. Le quantitatif des luminaires à installer ainsi que leur positionnement permettront de garantir les niveaux d’éclairement repris en chapitre 2.9. Les luminaires seront fixés solidement par 2 tiges filetées et chevilles métalliques. Chaque point destiné à recevoir un luminaire sera raccordé au réseau de protection. Les bornes de terre des luminaires de classe I y seront reliées. Tous les luminaires seront livrés complets, en ordre de fonctionnement, munis de leurs sources lumineuses et présenteront les caractéristiques suivantes :

• les différents appareils d'éclairage seront équipés de ballasts électroniques HF A2 à cathode chaude, • les tubes des luminaires fluorescents seront du type à haut rendement (trichromatiques / RVB), de

diamètre 16 mm (tube T5), auront une température de couleur comprise entre 3000 et 4.000 K et un indice de rendu des couleurs (IRC) d’au minimum de 85,

• une efficacité lumineuse ≥ à 80 lm/W,

Dans tous les cas, les luminaires ne devront pas gêner les manœuvres des portes ou autres équipements. Avant mise en œuvre, l’électricien devra se coordonner avec les autres corps d’état. Dans les escaliers et circulations, les appareils d’éclairage seront installés à 2,25 m du sol au minimum. Dans le cas de matériels (extracteur, BECS, ...) installés en faux plafond, le présent lot, en concertation avec le Coordonnateur SPS, prévoira un éclairage au droit de chaque appareil ou groupe d’appareils ainsi que sa commande facilement accessible. Les luminaires seront conformes aux normes de la série NF EN 60598 et porteront la marque « NF Luminaires » ou « Enec ». Les couleurs des matériels d’éclairage seront au libre choix de la Maîtrise d’Ouvrage. Nota Bene 1 : Dans le cadre de la cible n° 4 – Gestion de l’énerg ie, les puissances installées, liées à l’éclairage, seront strictement limitées. L’entreprise respecter a simultanément les ratios suivants : - bureaux et locaux administratifs ≤≤≤≤ 10 W / m² Su - dégagement ≤≤≤≤ 5 W / m² Su - éclairage intérieur global < 8 W / m² SHON Au titre de son étude d’exécution, l’entreprise devra réaliser et fournir les calculs d’éclairement détaillés pièces par pièce et tableau récapitulatif des résultats obtenus.



� Définition des matériels à installer TYPE 01 – Encastré 600x600 à gradation et détection de présence / sonde de luminosité intégrée Source : tube T5 ∅ 16 – 3 x 14 W Classe : I Ballast : Electronique Rendement : 0,88B (UGR=19) Résistance : IP20 0,2J Dimension : L596mmxl596mmxh57mm Localisation : Bureaux

TYPE 02 – Spot encastré Source : 3x2.2W – LED – 4200 K Classe : III Ballast : électronique Rendement : 75% Flux Lumineux : 293lm Essai fil incandescent : 850°C Résistance : IP23 Dimension : D75mm x H113mm Localisation : Sanitaires TYPE 03 – Downlight encastré LED Source : LED 25W – 1400 lm Classe : I Ballast : Electronique Rendement : 0.97B + 0.03T Résistance : IP44 6.5J Dimension : D120mm Localisation : Circulations

TYPE 04 – Downlight apparent Source : 2x18W Classe : I Ballast : Electronique Rendement : 0.49D (UGR=22) Résistance : IP44 Dimension : D280mmxH155 Localisation : Sanitaires Fille Ecole primaire

TYPE 05 – Applique étanche Source : 1x54W T16 Classe : I Ballast : électronique Rendement : 0,84G + 0,10T Essai fil incandescent : 850°C Résistance : IP65 IK09 Dimension : L1270mmxl136mm Localisation : Locaux techniques, chaufferie, stock ages, archives



TYPE 06 – Luminaire étanche en suspension Source : tube T5 ∅ 16 - 1x54W – 4000K Classe : II Ballast : électronique Rendement : 66% Flux Lumineux : Essai fil incandescent : 850°C Résistance : IP67 IK07 Dimension : L1500mm x D81mm Localisation : Escalier + accès PMR + rampe Accessoire : Etrier inox TYPE 07 – Plafonnier Source : tube T5 ∅ 16 – 2 x 28 W Classe : I Ballast : Electronique Rendement : 0,95B Résistance : IP20 IK07 Dimension : L1220mmxl327mmxh65mm Localisation : Accueil, Salle de réunion et repos R +1

4.11 ECLAIRAGE DE SECURITE 4.11.1 Classification de l’éclairage à installer Compte tenu du classement de l’établissement, il sera prévu l’éclairage de sécurité suivant :

Classement de l’établissement Éclairage de sécurité

ERP – 5ème catégorie � BAES 1 heure non permanent L’installation d’éclairage de sécurité doit comprendre au minimum :

- un éclairage d’évacuation pour les chemins d’évacuation, - un éclairage d’ambiance ou d’anti-panique pour les grands locaux, halls et espaces d’attente

sécurisés, - un éclairage portatif dans les locaux électriques,

L’éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes à technologie 100% LED non permanent obligatoirement équipé d’un système automatique de test intégré. Eclairage d’évacuation L’éclairage d’évacuation doit permettre à toute personne d’accéder à l’extérieur, à l’aide de foyers lumineux assurant notamment la reconnaissance des obstacles et l’indication des changements de direction. Cette disposition s’applique aux locaux recevant 50 personnes et plus, et aux locaux d'une superficie ≥ à 300 m² en étage et RDC et 100 m² en sous-sol. Pour l’éclairage dit d’évacuation, il sera fait usage de BAES 45 lumens assigné / 1 heure. La distance entre 2 luminaires sera fonction de son aptitude à éclairer, et, si un luminaire est recouvert d’un transparent, la distance devra être réduite en conséquence. Ces distances (hauteur, largeur de circulation, distance entre luminaires) devront respecter les indications du constructeur. Cependant, les foyers lumineux ne devront pas être espacés de plus de 15 m. En outre, un dégagement d’une longueur > à 15 m doit être équipé par au moins deux blocs autonomes. Eclairage d’anti-panique



L’éclairage anti-panique est obligatoire lorsque l’effectif du public peut atteindre, par local, 100 personnes en étage ou rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux assigné d’au moins 5 lm/m² de surface du local. Pour l’éclairage dit d'anti-panique, il sera fait usage de BAES 250 lumens / 1 heure ; L’éclairage anti-panique doit être suffisamment uniforme sur toute la surface du local pour permettre une bonne visibilité. A cet effet, le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à quatre. L’éclairage d’ambiance ou d’anti-panique doit être réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux foyers lumineux. Prescriptions techniques Lors de la mise en œuvre, l’entrepreneur veillera à ce que 2 blocs voisins ne puissent être rendus indisponibles simultanément lors d’essais automatiques et manuels, notamment lors des essais de décharge et recharge des batteries. Pour cela, ces blocs seront obligatoirement alimentés par 2 circuits différents afin de ne pas rendre 2 blocs voisins indisponibles simultanément ou bien le matériel permettra la répartition à l’installation de blocs pairs ou impairs à tests décalés. Dans certains locaux techniques, conformément à la réglementation et aux plans, il sera également prévu des BAES portatifs type EDF. Leurs degrés de protection IP et IK seront adaptés en fonction des locaux dans lesquels ils sont installés. Dans certains cas, une grille métallique viendra en complément afin d’assurer une protection mécanique IK 10. Tous ces blocs seront raccordés à des canalisations fixes, dont la mise en œuvre sera conforme aux prescriptions du paragraphe « canalisations secondaires ». Ils seront en plastique, débrochable avec patère de fixation. Conformément à l’article EC 5, les blocs de sécurité seront reliés aux éléments stables de la construction. Ceux qui sont placés dans les passages ne font pas obstacle à la circulation. Les foyers lumineux doivent être installés à plus de 2,25 mètres du sol ou ne pas faire saillie dans la section libre de passage. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome doit être issue d’une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l’éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc. Les BAES doivent être admis à la marque NF AEAS, selon la norme NF EN 60.598-2-22 et les Normes Françaises NFC 71 800 / 801 / 805. Matériel Les BAES seront équipés de Système Auto-Testable Intégré (SATI) conforme à la norme NFC 71.820 et marqué « Performance SATI ». Le bloc sera d’un design extra-plat, équipé d’une patère universelle, composant lumineux haute fiabilité et à consommation d’énergie réduite. Dans les zones de faux plafond, les blocs seront encastrés. L’ensemble des kits d’encastrement et de montage mural, drapeau et suspendu seront prévus et les plaques de signalisation verticales seront également fournis par le présent lot. 4.11.2 Éclairage d’évacuation - LEDs 45 lumens / 1 heure – < 1W - admis à la marque de qualité NF AEAS - classe II – IP 42, IK 07 - 1 luminaire tous les 15 m maxi, à chaque obstacle, sortie et changement de direction, …



Version étanche - LEDs 45 lumens / 1 heure – < 1W - admis à la marque de qualité NF AEAS - classe II - IP 65 – IK 10 4.11.3 Eclairage anti-panique Sans Objet. 4.11.4 Bloc portatif - bloc autonome à LED - LEDs 45 / 100 lm - 1 heure - IP 65 – IK10 - équipé d’un interrupteur Marche /Arrêt - alimenté par PC 10 / 16 A dédiée Le bloc sera installé à proximité immédiate de l’accès du local. 4.11.5 Performance énergétique et impact sur l’envi ronnement Les blocs d’éclairage de sécurité devront être éligibles aux Certificats d’économie d’Energie CEE. Dans ce cadre, leur consommation électrique devra être la plus réduite possible. 4.11.6 Exploitation L’installation doit posséder un dispositif unique de télécommande installé dans le TGBT de l’établissement. Il permettra une mise à l’état de repos centralisée et leur ré-allumage à distance par l’intermédiaire d’une ligne de télécommande non polarisée. Celle-ci sera de type BT 5F. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension. 4.11.7 Signalisation La signalisation sera conforme à la directive CEE 92.58 et à la norme NFX 08.003 (compréhension internationale). Pour cela, il sera utilisé une signalisation avec pictogrammes. . De plus, ces pictogrammes seront installés sur support vertical (éclairage par la tranche), 1 ou 2 faces selon leurs implantations. Afin de répondre à la règlementation pour handicapés, les EAS (Espace d'Attente Sécurisé) seront identifiés et fléchés par des étiquettes spécifiques PMR. 4.11.8 Normes applicables NF EN 60598-2-22 : luminaires pour éclairage de secours NF C 71.800 : blocs autonomes (BAES) d’évacuation NF C 71.801 : blocs autonomes (BAES) d’ambiance ou d’anti-panique NF C 71.820 : système de test automatique intégré (SATI) pour appareils d’éclairage de sécurité BP P 96-101 : référentiel des guides de bonnes pratiques sur l'évacuation des personnes en situation de handicap 4.12 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES Toutes les précisions concernant ces différentes alimentations sont précisées sur les plans et schémas tant concernant leurs implantations, leur puissance, leur nature que leur type d’alimentation. Toutes ces alimentations seront réalisées suivant les caractéristiques des paragraphes canalisations principales et canalisations secondaires.



Le conducteur de protection sera amené, parallèlement, à l’énergie à chaque alimentation. 4.12.1 Chauffage, ventilation Depuis le tableau principal ou le tableau divisionnaire de zone, l’électricien devra les alimentations électriques des équipements du lot Chauffage / Ventilation de confort. Pour les différentes alimentations d’extracteurs l’électricien devra une alimentation en attente, à proximité, en câble lové, les crosses de traversée de terrasse (s’il y a lieu, la pose étant au lot étanchéité). Les interrupteurs de sécurité sont à la charge du présent lot. Afin de réaliser l’arrêt ventilation (de l’ensemble des extracteurs et des armoires ventilation) depui s un organe de commande général, le présent lot insta llera un arrêt d’urgence à proximité immédiate d’un accès extérieur. Le câblage et les organes de relayage (contacteurs) sont dus par le présent lot. 4.12.2 Plomberie Depuis le T.G.B.T. et / ou les tableaux divisionnaires, l’électricien devra les alimentations des pompes de relevage, traceurs, etc. La commande des BECS (non instantanée) s’effectuera à travers des relais HC / HP à la charge du présent lot et installée dans les Tableaux Divisionnaires. Pour les ballons d'eau chaude sanitaire ou production ECS, l'électricien devra un interrupteur combiné à proximité du B.E.C.S. De cet interrupteur, l'électricien devra la fourniture et la pose d'un câble d'alimentation du B.E.C.S. (câble A05 VV). Ce câble passera en encastré entre le combiné et un boîtier de connexion situé à proximité des bornes de raccordement du B.E.C.S. Ce câble devra posséder suffisamment de réserve pour arriver jusqu'aux bornes de raccordement. Le raccordement sur le B.E.C.S. sera à la charge du lot Plomberie. Pour les pompes de relevage, l’électricien devra un câble d’alimentation laissé en attente sous forme de « câble lové » ; le lot plomberie ayant à sa charge l’installation située en aval ainsi que le raccordement de cette alimentation sur ses équipements. 4.12.3 Autres usages et divers Conformément aux plans et schémas, il sera dû également par l’électricien, l’alimentation depuis les tableaux des installations selon tableau ci-après. Toutes ces installations seront laissées en attente sous forme de « câble lové » et / ou PC. Les raccordements et installations avales de ces alimentations sont à la charge des corps d’état concernés. 4.12.4 Tableau des alimentations à prévoir

Repère Désignation Localisation Origine Secouru Mono Tri+ T Tri+N+T Ordinaire CR1

EL-01 Porte Automatique coulissante Entrée mairie TGBT X X 1 000 W

EL-02 Coffret informatique Accueil mairie TGBT X X 500 W

EL-03 Alarme incendie Accueil mairie TGBT X X 500 W

CVC-01Armoire "chaufferie mairie + VMC"

Chaufferie mairieTGBT

X X 5 000 W

CVC-02 VMC école Sanitaire Ecole TGBT X X 500 W

PBS-01 Ballon ECS Sanitaire public TGBT X X 2 000 W

PBS-02 Ballon ECS Sanitaire privé TGBT X X 2 000 W

W ou VA

PuissanceNature du câbleNombre du conducteur



4.13 ECLAIRAGE EXTERIEUR 4.13.1 Généralités Les installations d’éclairage extérieur comprendront : - l’éclairage des entrées spécifiques (école, mairie, sanitaires, etc.), - l’éclairage des rampes d’accès, 4.13.2 Alimentation et principe de commande L’alimentation se fera depuis le TGBT du bâtiment. L’éclairage extérieur sera décomposé en circuits et allumages (voir décomposition ci-dessus). L’ensemble de l’éclairage sera commandé par une gestion horaire sur horloge digitale annuelle programmable et astronomique, multi-canaux (un canal par circuit). Les horloges Celle-ci disposera des fonctions et caractéristiques suivantes: - Horloge digitale programmable, - Programme annuel et astronomique, - Nombre de canaux selon circuits à piloter, - Entrée externe avec possibilité de forçage avec tempo, - Commutation à tension zéro, A la livraison du bâtiment, l’éclairage extérieur s era programmé pour ne pas fonctionner de 00h00 à 6H00. 4.13.3 Armoire de protection et de commande Des commutateurs (marche automatique, forcée et arrêt) seront installés par circuit. Le bornier et la filerie nécessaire à la télécommande et aux voyants seront inclus. 4.13.4 Installation des circuits Les différents circuits auront pour origine l’armoire décrite précédemment et seront constitués de câbles multiconducteurs HFG posés en enterrés et U 1000 R2V dans les fourreaux et dans les bâtiments. Des câbles de type HO7 RNF seront utilisés pour les appareils installés dans le sol ou directement soumis à la pluie, ceci afin de garantir une étanchéité pérenne au niveau des presse-étoupes. A l’intérieur des bâtiments, les canalisations d’alimentation des appareils se feront suivant les définitions du paragraphe « canalisations secondaires ».

4.13.5 Appareils d’éclairage et mâts TYPE 20 – Projecteur Source : Iodure métallique 150W Classe : I Ballast : électronique Rendement : 0.73C Essai fil incandescent : 850°C Résistance : IP65 IK07 Dimension : L330mmxl280mmxh105mm Localisation : Cour école



TYPE 21 – Hublot Extérieur Source : TC-DEL 2x26W Classe : II Ballast : électronique Rendement : 0.40 Essai fil incandescent : 850°C Résistance : IP54 IK10 Dimension : D340mmxP113mm Localisation : Accès mairie, Accès école, Rampe acc ès école



COURANTS FAIBLES

4.14 CHEMINS DE CABLES – GOULOTTES - FOURREAUX

a) Le présent lot prévoira la fourniture et pose des c hemins de câbles et supports. Les câbles seront soigneusement disposés. Les câbles de nature différente entre eux seront nettement séparés les uns des autres. Les chemins de câbles auront une capacité permettant l’augmentation de quantité de câbles de 30% minimum. Les chemins de câbles seront utilisés à 70 % sur 2 nappes maximum. Les chemins de câbles seront réalisés en dalles pleines ajourées, à bords soyés rigides, galvanisés à chaud après usinage, d’une hauteur d’aile de 50 mm minimum. Les chemins de câbles et leurs accessoires seront galvanisés à chaud après usinage (GAC) NFA 91121 et 91122 (épaisseur zinc 55 microns minimum, certificat à fournir) ou en inox 316 L passivés. La pose d’un couvercle sera nécessaire si le chemin de câbles était posé au sol. Diamètre de fil : - chemins de câbles, larg. 50 à 200 mm : diamètre = 4,4 mini. - chemins de câbles, larg. 300 mm : diamètre = 4,9 mini. - chemins de câbles, larg. sup. à 400 mm : diamètre = 5,9 mini. Lorsque ces chemins de câbles seront fixés à des charpentes métalliques, aucun percement ne sera toléré d’où l’utilisation conseillée de systèmes adaptés. Dans tous les cas, la mise en œuvre devra être particulièrement soignée. Le BET, le Maître d’Œuvre et le Bureau de Contrôle se réservent le droit de refuser les ouvrages instables, insuffisants ou estimés de « malfaçon ». Les travaux de réfection étant, naturellement, à la charge du présent lot. Le titulaire du présent lot devra tous les accessoires de fixations tant pour les éléments suspendus que pour les éléments posés en applique. Sauf impossibilité constatée, les chemins de câbles seront éloignés de la sous-face du plafond d'au moins 40 à 50 cm. Dans le cas de pose sur terrasse, le présent lot doit le maintien en place des chemins de câbles en les lestant par la mise en œuvre de dalles carrées à toutes les longueurs. Les écartements entre fixations devront être tels que la rigidité avec le poids maximum pouvant être mis en place à terme ne soit jamais mise en cause. Tous les accessoires tels que éclissages, dérivations, séparations, supports seront prévus et seront dans la même gamme. Les supports de fixation du type tiges filetées sont proscrits. Seuls sont autorisés les éléments de supportage tels que montants, console, pendards, goussets, crapauds et autres entretoises. Le chemin de câbles sera équipé d’éclisses soudées avant la pause afin de gagner du temps lors de la pause. Les supports seront installés de telle sorte que l’on puisse introduire latéralement les câbles préalablement déroulés au sol. Les chemins de câbles seront posés sur des consoles composées d’un rail 41 * 41 soudé sur un talon dont l’épaisseur est au minimum de 6 mm – galvanisé à chaud après fabrication. Une protection par couvercle sera prévue lorsque les chemins de câbles seront installés apparents à une hauteur inférieure à 1,80 m ou en fonction du risque mécanique de chaque local. Des embouts plastiques seront prévus en extrémité de chemins de câbles et à chaque fois que celui-ci est interrompu, au droit d’une poutre par exemple. Ceci afin de ne pas détériorer les câbles par frottement ou vibrations. De plus, des embouts plastiques seront également prévus sur les chemins de câbles et leurs accessoires dès que ceux-ci peuvent être dangereux de par leur non-éloignement suffisant avec des personnes, en galerie technique ou local technique, par exemple.



Les chemins de câbles seront repérés tous les 5 m et à toutes les intersections, par une étiquette en Dylophane gravée, écriture noire sur jaune et fixée par colliers Rilsan. La taille des étiquettes sera de 50 X 50 mm pour les chemins de câbles jusqu’à 100 X 48 mm et de 80 X 80 mm pour les chemins de câbles de taille supérieure. Dans les cas de câble unique ou limité à 3 (en distribution des locaux, hors cheminement en circulation), il sera toléré une fixation par attaches type cavaliers de distribution simple ou double à mémoire de forme élastique. Lorsque 4 câbles et plus chemineront parallèlement, ils seront obligatoirement fixés sur chemins de câbles dont les caractéristiques seront identiques au chapitre canalisations principales. Exemple d’étiquettes (à faire valider) :

∆ Chemin de câbles strictement réservé aux courants faibles

b) CEM (Compatibilité Electro-Magnétique)

Pour assurer une CEM parfaite, les chemins de câbles courants faibles devront être séparés d’environ 30 cm des chemins de câbles courants forts (60 cm des appareils d’éclairage). En distribution horizontale : Ils seront, dans la mesure du possible, placés sur des supports communs, en dessous des chemins de câbles courants forts. Les chemins de câbles ne devront pas être placés parallèlement au-dessous des canalisations de chauffage / plomberie (NF C15.100 art 528.2.2). En plancher technique, les chemins de câbles seront surélevés de 10 cm au-dessus de la dalle par la mise en place de console. En distribution verticale : Ils seront placés en gaines techniques avec cloison de séparation entre les gaines courants forts et courants faibles. Les parties verticales des chemins de câbles non situés en gaines techniques seront capotées.

c) Traversées, ragréages, mise à la terre Afin d’assurer la protection coupe-feu des canalisations dans certains parcours (locaux BE2, BE3, circulation traversant un escalier, …), les chemins de câbles seront coupe-feu et seront constitués par des gaines métalliques en tôles d’acier galvanisé doublées d’un revêtement permettant d’obtenir un coupe-feu de 30, 60, 90 à 120 minutes. De même, lorsque les chemins de câbles n’occupent pas la totalité de la surface percée à travers les cloisons, il conviendra de boucher l’excédent pour reconstituer le degré coupe-feu original de la cloison. Pour cela, il sera utilisé des sacs matériaux intumescents qui ont la particularité de gonfler sous l'effet de la température. Il pourra être également utilisé des pâtes malléables intumescentes ou encore des vernis intumescents en badigeonnage sur une longueur de 40 cm de part et d'autre de la paroi. Les chemins de câbles seront mis à la terre des masses par le présent lot conformément à la norme NFC 15.100. Pour cela, tous les chemins de câbles seront mis à la terre d'une façon continue par un conducteur de cuivre en circulant sur l'aile extéri eure des chemins de câbles. En cas de superposition de dalles, il ne sera insta llé qu'un seul conducteur de terre sur lequel viendront se raccorder les liaisons de mise à la te rre des autres dalles. Les câbles de mise à la terre seront en câble en cuivre nu de 25mm² de section et fixés sur chaque élément par borne laiton non isolée et par collier type RILSAN tous les 30cm. Fourreaux : La fourniture et la pose des fourreaux ‘’intérieurs’’ nécessaires au passage des canalisations sont dues par le présent lot.



Ces conduits et leurs accessoires répondront aux normes NF EN 50.086 et NF USE n° 603. De plus, il sera mis en œuvre des conduits de couleurs différentes pour les câbles courants forts (couleur bleu), courants faibles (couleur vert) et SSI (couleur rouge). Ceux-ci seront prélubrifiés et aiguillés. La fourniture et la pose des fourreaux ‘’extérieurs ’’ nécessaires au passage des canalisations sont dues par le lot VRD. En extérieur et en intérieur de bâtiment, les fourreaux installés en aérien seront protégés sur une hauteur de 3 m par la mise en place d'une protection mécanique métallique complémentaire ou bien les fourreaux seront de type métallique cintrable annelé. Goulottes : Les gaines et profilés préfabriqués tels que goulottes, plinthes, moulures, etc … comporteront un couvercle démontable à l’aide d’un outil. Tous les accessoires complémentaires nécessaires à une parfaite finition seront prévus (embouts de fermeture, flasques de séparation, agrafes, angles préformés, jonctions, raccords, accessoires, fixations, liaisons équipotentielles, etc …). Les descentes éventuelles depuis le faux plafond ou plafond et permettant l’alimentation de chaque gaine préfabriquée seront prévues et réalisées dans les angles des locaux. La nature et les dimensionnements de ces descentes seront les mêmes que ceux de la gaine préfabriquée y compris compartimentages et accessoires. 4.15 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Qualification exigée L'entreprise devra justifier la qualification APSAD I7 / F7 ou avoir le recours obligatoire à l'assistance technique d'un constructeur lui-même qualifié. Système à mettre en place Un équipement d'alarme de type 4 au sens de la NFS 61.936 sera installé. Celui-ci sera constitué : • des Déclencheurs Manuels (DM), • d'un Equipement d'Alarme (EA) de type 4, • des diffuseurs sonores non autonomes, • des diffuseurs lumineux. Pour l'ensemble des bâtiments, des déclencheurs manuels seront installés à 1,30 m du sol. Ces déclencheurs seront à membrane déformable, encastrés avec led témoin et volet de protection. Nota : Tous les câbles affairant au SSI seront de couleur rouge. Le matériel sera de marque CHUBB SECURITE, AVISS ou équivalent approuvé. Dans tous les cas, les matériels installés devront être certifiés NF (NF SDI, NF CMSI, NF MD, NF CNMIS, …) ou agréés APSAD. Conception des zones Une seule zone d’alarme sera créée pour l’ensemble du bâtiment. Les zones de mise en sécurité ZS sont définies comme suit : - ZA : zone de diffusion d’alarme (1 pour le bâtiment) - ZC : zone de compartimentage (1 pour le bâtiment) - ZDM : zone de détection manuelle (1 pour le bâtiment)



On respectera : ZF ⊆ ZC ⊆ ZA, ZDA ⊆ ZF et ZDM ⊆ ZA. Asservissement Les asservissements (art. MS 53) concernent les fonctions : - évacuation (diffusion de l’alarme, gestion des issues). 4.15.1 Principe de fonctionnement Lors d'une alarme de l'une des zones provenant, d'un déclencheur manuel (bris de glace), celle-ci sera signalée par une information sonore et visuelle et sera de type général sans temporisation. 4.15.2 Description des ouvrages Sur cette installation seront raccordés des déclencheurs manuels situés à proximité de chaque issue. Une alerte par blocs autonomes d'alarme sonore permettra l'évacuation du bâtiment après action sur un déclencheur manuel. 4.15.3 Station d'énergie L'alimentation en énergie électrique sera assurée par deux sources ayant chacune une puissance suffisante pour faire fonctionner l'ensemble de l'installation. 4.15.4 Source principale C'est la source normale qui sera prise sur le réseau de distribution générale. 4.15.5 Source secondaire Cette deuxième source sera constituée par une batterie d'accumulateurs réservée à l'usage exclusif de l'alarme. Elle sera capable d'assurer seule le fonctionnement de l'ensemble en veille pendant douze heures au moins et faire fonctionner ensuite les dispositifs d'alarme. La source principale sera utilisée pour la maintenir constamment chargée. En cas de défaillance de cette dernière, elle entrera en service automatiquement. 4.15.6 Source auxiliaire d'avertissement Cette troisième source sera constituée par une pile. Elle indiquera par un signal spécial que les deux autres sources d'alimentation sont hors d'état d'assurer le fonctionnement normal de l'installation. Elle sera réservée à cette utilisation exclusive. Cette source aura une autonomie minimale de 1 heure et il existera un dispositif permettant de vérifier son bon état. 4.15.7 Tension d'alimentation La tension utilisée pour le fonctionnement de l'installation de l'alarme incendie sera de très basse tension continue. Le choix de la tension est laissé aux constructeurs suivant leur propre technologie. Elle sera de préférence de 48 V suivant indications de l'IT 248. 4.15.8 Raccordements aux circuits extérieurs Les différents circuits électriques pénétreront dans l'enveloppe par l'intermédiaire de passe fil ou de goulotte. Les orifices non utilisés seront obturés.



Les raccordements seront réalisés de préférence par soudage ; il conviendra de laisser un mou de 5 cm environ pour chaque conducteur. 4.15.9 Inscriptions Les inscriptions devront être fixées à demeure d'une façon durable, rester facilement lisibles et être rédigées en français. Les plaques adhésives sont admises sous réserve que le procédé de collage présente une bonne résistance à l'arrachement. L'alarme devra comporter une plaque signalétique indiquant notamment : - le nom du fabricant ou la marque de fabrique ou le numéro du constructeur, - la référence du type et le numéro de série, - le symbole du degré de protection contre l'humidité s'il y a lieu. 4.15.10 Déclencheurs Manuels (DM) De type à membrane déformable avec led témoin et volet de protection, ils seront situés à 1,3 m de haut sol fini et seront semi-encastrés. Ces derniers ne devront pas être dissimulés lorsqu'une porte est maintenue ouverte. L'inscription "alarme incendie - appuyez ici en cas de nécessité" sera portée en lettres noires sur fond blanc. Implantation : - à chaque sortie au RdC et dans les étages, - à chaque escalier aux étages. 4.15.11 Diffuseurs Sonores Non Autonomes (DSNA) Des DSNA seront situés à 2,25 m de haut par rapport au sol fini. Ils seront installés dans les circulations et les locaux de grande superficie. Leur implantation est définie sur les plans. Le signal d'évacuation émis par ces derniers devra être audible en tous points de l'établissement, afin de prévenir les occupants à évacuer les lieux. Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans le bâtiment. La diffusion acoustique du signal sonore d'alarme générale sera conforme à la NFS 32.001. 4.15.12 Diffuseur Lumineux (DL) d’alarme générale Associés au processus d’alarme générale, des diffuseurs lumineux (lampe à éclats) sont à installer dans les locaux où les personnes malentendantes ou sourdes peuvent séjourner ou stationner de manière isolée; par exemple : - toilettes, sanitaires, - et les endroits pouvant occasionner dans les circulations des stations prolongées. Les DL fonctionnent à l'aide d'une alimentation de sécurité. Leur fonctionnement est déclenché par le début du processus de l'alarme générale d'évacuation. L'éclair émis a une durée de 0.2s, une fréquence comprise entre 0.5Hz et 1 Hz. Le diffuseur lumineux est de couleur rouge. L'intensité lumineuse des DL doit être au minimum de 0.5 cd/m² (avec 1 cd mini). Dans le cas ou plusieurs DL sont installés pour obtenir le niveau requis, ceux-ci doivent être synchronisés entre eux. Dans le cas de fixation murale, les DL sont à placer à une distance de 15 cm par rapport au plafond.



Pour une installation à une hauteur h < à 2.5m, l'intensité lumineuse maximale est à limiter à 500 cd (h< 3m, ILM < 900cd) Les diffuseurs lumineux devront possédés un certificat composant NF-508 et un certificat d'associativité à l'ECS. 4.15.13 Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) Sans objet. 4.15.14 Canalisations De manière générale, le câblage de l’installation du système de Sécurité Incendie sera distinct du câblage utilisé à d’autres fins et aisément identifiable (couleur rouge). 4.15.15 Ventouses électromagnétiques Sans objet. 4.15.16 Alimentation électrique L'alimentation en courant secteur 230 V 50 Hz et des équipements de la centrale d'alarme incendie sera assurée par le lot électricité courant fort. Le câble sera laissé en attente au droit de l'équipement à alimenter. Le présent lot devra la pénétration et le raccordement de ce câble dans ces équipements. Le présent lot devra, sous un délai de quatre semaines après la signature du Marché, indiquer au lot courant fort la puissance et l'implantation de ces équipements à alimenter. 4.15.17 Dossier d'identité et coordonnateur du S.S. I. Le titulaire du présent lot a en charge d’assurer la coordination SSI et d’établir le dossier d’identité du SSI. Afin de permettre la réception du S.S.I. ainsi que son exploitation future, un dossier technique dénommé "Dossier d'Identité du S.S.I." conformément à la NFS 61 932 sera établi par le titulaire du présent lot chargé de la coordination. Ce dossier doit comporter, au minimum, les informations suivantes : • Zones de Détection (Z.D.) avec identification des détecteurs et/ou des Déclencheurs Manuels

correspondants ; • Zones de mise en Sécurité (Z.S.), comprenant les zones ZF et ZC, avec identification des Dispositifs

Actionnés de Sécurité (D.A.S.) ; • Zones de diffusion d'Alarme (Z.A.) avec identification des Diffuseurs d'alarme Sonore (D.S.) et/ou des

Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (B.A.A.S.) ; • Corrélations • entre Z.D. et Z.S. du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.), pour les S.S.I. de

catégories A et B,

• entre dispositifs de commande (D.C.M., D.C.M.R., D.C.S.) et D.A.S., pour les catégories C, D et E, • Schéma(s) de principe de l'installation, les plans de câblage détaillés devant être annexés au Dossier

d'Identité, • Liste des plans fournis par les installateurs, ces plans devant être annexés au Dossier d'Identité, • Liste des matériels du S.S.I. et documentations donnant leurs caractéristiques,



• Certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs, • Instructions de manœuvre, • Document attestant la compatibilité entre le S.D.I. et le C.M.S.I., • Notice d'exploitation et de maintenance du S.S.I. Nota : 2 dossiers d’identité au minimum seront fournis.

L'installateur, titulaire du marché, devra lui-même être qualifié AP-MIS ou avoir le recours obligatoire à l'assistance technique d'un constructeur qualifié AP-MIS, assuré en conséquence, engageant explicitement sa responsabilité, réalisant l'étude détaillée d'exécution, y compris la coordination entre lots TCE, la mise en service, la réception des travaux, fournissant le registre AP-MIS de l'installation et le DOSSIER D'IDENTITE DU SSI conforme à la norme NFS 61 932 tous deux à annexer au Registre de Sécurité de l'établissement (un registre de sécurité sera fourni par le présent lot). Préalablement à la réception, l'installateur établit ce dossier indiquant les essais réalisés, les résultats obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun des sous-systèmes et de leur corrélation. Pour ce faire, il effectue les essais systématiques selon les modalités du 3ème alinéa - chapitre 13 de la norme NF S 61.932 pour les sous-ensembles du SSI. Pour le SDI, selon des dispositions de l'article MS 56 paragraphe 3, elle doit réaliser les essais particuliers d'efficacité prévus dans la brochure n° 5655 du GPEM/ME - Marché de détection d'incendie, ainsi que les essais fonctionnels, • fournir le procès-verbal des essais réalisés indiquant les résultats obtenus, • rectifier les anomalies décelées lors des essais ou mentionnés par l'organisme agréé préalablement à la

réception. Dans le cas où plusieurs installateurs mettraient en œuvre les différentes parties du SSI, la personne chargée de la coordination doit recueillir les documents de résultats permettant l'élaboration du procès-verbal de réception. 4.15.18 Textes réglementaires • Norme NF C 48.150 : Blocs Autonomes d’Alarme Sonore d’évacuation d’urgence • Norme NF S 32.001 : Signal sonore d'évacuation d'urgence • Norme NF S 61.930 : Système concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique • Norme NF S 61.931 : Disposition générale • Norme NF S 61.932 : Règles d'installation • Norme NF S 61.933 : règles d'exploitation et de maintenance • Norme NF S 61.936 : Équipement d'Alarme • Norme NF S 61.938 : DCM – DCMR – DCS – DAC • Norme NF S 61.939 : A.P.S • Norme NF S 61.940 : A.E.S. • FD S 61.949 : Commentaires et interprétations des normes NF S 61.931 à NF S 61.939 • Norme NF S 61.950 : Matériel de Détection Incendie, détecteurs et organes intermédiaires • Norme NF S 61.961 : détecteurs autonomes déclencheurs • MIH : Conformité du matériel • X 08003 : Couleur et signaux de sécurité • Norme NF EN 54-1 : Système de détection et d’alarme incendie – Partie 1 : Introduction • Norme NF EN 54.2 : Système de détection et d’alarme incendie – ECS • Norme NF EN 54-4 : Système de détection et d’alarme incendie – Partie 4 : Equipement d’alimentation

électrique



4.16 PRÉCÂBLAGE INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIQUE 4.16.1 Présentation du précâblage Le précâblage Informatique & Téléphonique du bâtiment est conçu sur le principe d’un câblage banalisé, polyvalent et commun aux différents systèmes d’informations et de communications employés. Ce système de précâblage, faisant face à l’hétérogénéité des matériels et des besoins, est totalement flexible et indépendant des constructeurs informatiques et téléphoniques. Le précâblage permet de connecter n’importe quel terminal (téléphonique, informatique, vidéo, etc ...), en tous points du bâtiment, sans avoir à y effectuer des interventions importantes et coûteuses, au niveau du câblage. Pour ce faire, le câblage mis en œuvre, est simultanément :

- systématique : présence d’au moins une ou plusieurs prises standard (RJ45) dans la plupart des locaux de l’établissement pour permettre le raccordement des postes de travail ou leur déplacement sans avoir à repasser de câble,

- reconfigurable : reconfiguration topologique des réseaux sans modification structurelle du câblage, - Banalisé : les prises et les câbles de distribution qui les desservent sont identiques pour admettre

indifféremment toutes les topologies, tous les types de réseaux et de terminaux supportés, - Universel : l’infrastructure est adaptable à tous les matériels réseaux (V.D.I) les plus fréquemment

utilisés.

Le support utilisé pour le pré-câblage est le câble en paires torsadées écranté ; sa mise en œuvre étant simple et rapide en respectant toutefois, un certain nombre de recommandations et de contraintes techniques. 4.16.2 Limite des prestations Sont à la charge de l’entreprise :

- la fourniture et pose des prises banalisées (RJ 45) prévues dans les différents locaux, - les câbles de liaisons entre les différentes prises RJ 45 et le répartiteur général, - l’ensemble des rocades cuivres et optiques, - la fourniture et pose de répartiteurs en baie 19", les goulottes de câblage, les panneaux de brassage,

etc …, - la mise à la terre des répartiteurs en baie 19", - les chemins de câbles nécessaires pour la réalisation des liaisons, - la réalisation, en fin de travaux, de la mise à jour des plans et des schémas de l’ensemble du pré-câblage

et du dossier de maintenance, - le recettage. 4.16.3 Qualification des intervenants Outre la qualification CF2 – FO demandée à l'entreprise, chacune des personnes intervenant sur le câblage aura suivi des formations issues du constructeur de matériel retenu. Ces formations permettront aux intervenants d'acquérir les connaissances théoriques de base et les techniques de mise en œuvre d'un câblage VDI. Celles-ci devront être en adéquation avec la performance demandée au système de câblage. L'ensemble des intervenants devra présenter son certificat nominatif lui ayant été remis lors de ses formations réalisées. Le certificat d'installateur agrée constructeur sera fourni également.



4.16.4 Description des installations Généralités Le système de câblage sera un câblage structuré bli ndé catégorie 6a offrant un niveau de performances Classe E A ISO/IEC 11801 éd. 2002 amendement 2 à 500 Mhz (10 Gbs Ethernet, IEEE 802.3an). L'ensemble des composants devra offrir le support du PoE+, IEEE 802.3at. Les différents composants Cat. 6A du système seront conformes aux normes ISO/IEC 11801 2ème édition amendement 2 hardware. Le système de câblage garantira les transmissions à très haut débit et permettra l'intégration des réseaux: Ethernet 100 Base Tx, ATM à 155 MB/s, Gigabit Ethernet 1000 base Tx, mais également Ethernet 10Gbs IEEE 802.an Ed. 2006. Le système de câblage sera capable d’accepter jusqu’à quatre points de coupure tels que définis dans les normes ISO/IEC 11801. Les composants devront autoriser les compatibilités transversales (C6A femelle / cordon C6A) avec garantie de performances classe EA sur l’ensemble. Ils devront aussi assurer les compatibilités descendantes « Backward Compatibility » - (C6A femelle et cordons C6 ou C5e) avec garantie de performances classe E ou D sur l’ensemble de la liaison. Par précaution, il sera demandé pour chaque composant (prise, câble et cordons) et également pour le lien un certificat de conformité par un laboratoire indépendant (Delta, 3P, etc …). Chaque liaison devra être testée en dynamique en classe EA avec les testeurs adéquats –niveau 3E calibrés depuis moins de 6 mois – munis d’une tête générique (et non spécifique au constructeur). L’organisation du précâblage est basée sur l’existence de locaux techniques principaux et secondaires de répartition. L’ensemble de ces prestations sera réalisé dans les règles de l’Art, et sera conforme aux textes réglementaires et normes en vigueur au moment de l’exécution des travaux, en particulier :

- EIA/TIA 568-B.2-10 reprend les thèmes de câblage générique dans les bâtiments - TIA 568 C0 (générique), TIA 568 C1 (immeuble de bureaux) et TIA 568 C2 (composants) - ISO/CEI IS 11801 – Ed2 adm 1 et 2 (norme internationale) / EN 50173-1 éd2 (norme Européenne) relative

au pré-câblage des produits « CATEGORIE 6A » et à la classe EA de transmission

- IEEE Protocoles de communication - IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet sur fibre optique - IEEE 802.3af pour le Power over Ethernet (12,95W) - IEEE 802.3at pour le PoE plus (24W) - IEEE 802.3an Protocole 10 GB/s sur paires torsadées symétriques - EN 50174 installation des réseaux de communication - EN 50174-1 et -2 installation de câblage – Partie 1 et Partie 2 - EN 50022 relative à la compatibilité électromagnétique - EN 50310 équipotentialité des réseaux et mise à la terre - Guide UTE C 15.900 mise en œuvre des réseaux de puissance et des réseaux de communication Les performances du câblage seront fixées à 500 Mégahertz. Les câbles seront 100 ohms, catégorie 6A avec écran et zéro halogène selon les critères de flammabilité IEC 332-1. L’ensemble des composants génériques du pré-câblage sera de catégorie 6A générique, classe EA d’un bout à l’autre du câblage.



Ces certifications seront établies par un laboratoire indépendant, autre que celui des fournisseurs. Répartiteur général Le répartiteur général sera implanté au niveau de l’accueil. Celui-ci sera composé d’une baie murale 19" sur 24 U, métalliques avec kit de mise à la terre. La baie devra supporter 30 % de câblage en plus et 10 U de matériels actifs minimum. La baie recevra des ensembles modulaires permettant la connexion des postes de travail et des ressources. Il sera prévu un bandeau de 8 PC avec protection à monter sur chaque baie. Des goulottes PVC à peigne seront prévues afin d'organiser le câblage interne. De même, des anneaux et panneaux guides cordons de 1 U, des anneaux latéraux double compartiments et horizontaux diviseurs de flux seront prévus (tous les 2 U). Les baies seront munies de portes en verre verrouillables, 4 vérins stabilisateurs, toit ajouré par une ventilation forcée. Chaque baie sera munie de 2 plateaux coulissants équipés d’un point de verrouillage en position fermée. Elles seront en tôlerie 15/10°. Les montants avants 19’’ seront peints avec une zone de fixation des panneaux 19’’ épargnée. Cette baie recevra :

- les panneaux de brassage pour la distribution des points banalisés capillaires, - les panneaux de brassage des ressources téléphoniques, - les panneaux de brassage des rocades informatiques, - les tiroirs optiques des rocades optiques, - les bandeaux de PC, - le matériel actif. Sous-répartiteurs Sans objet. Tiroirs de brassage optique Les tiroirs d’éclatement au format 19’’ seront de connecteurs :

- SC duplex ou LC duplex, Les connecteurs seront conformes au grade M selon l’IEC 617555 :

- pertes d’insertion inférieure à 0.5 dB, - endurance mécanique supérieure à 1000 manœuvres, - embout de fiche céramique. Les caractéristiques de ces tiroirs sont les suivantes :

- format 19’’, - face avant 12 connecteurs, - coulissant, - tunnel latéral de protection, brides de maintien, colliers de lovage, - fermé sur toutes les faces (ouverture impossible sans outillage). Un bandeau passe-fil sera placé sous chaque tiroir d'éclatement. Ces équipements seront implantés en partie haute des baies. Panneaux de brassage - Pour la distribution capillaire Les panneaux de brassage au format 19" seront en rangées (sur 1 U) de 24 prises identiques au connecteur RJ45 du poste de travail. La mise à la masse des connecteurs RJ45 sur le châssis sera automatiquement réalisée lors du clipsage des noyaux. Les panneaux seront à face avant décaissée afin de laisser de la place pour le brassage. Les panneaux seront livrés avec un système arrière de maintien et de gestion de câbles. Un panneau guide-cordons de 1U sera prévu toutes les 2U de prisesRJ 45.



- Pour la rocade cuivre informatique Les panneaux de brassage seront de conception identique à la distribution capillaire. - Pour la rocade cuivre téléphone Les panneaux de brassage au format 19’’ seront en rangées de 50 ou 60 prises RJ 45 – cat. 3 (panneau haute densité), en connexion auto-dénudante à l’arrière. Ceux-ci seront à face avant décaissés afin de laisser de la place pour le brassage. Les RJ 45 seront câblés sur les paires 4 – 5. Le repérage de ces prises devra être facile et couleurs différentes en fonction du brassage. Un écartement de 2 U minium devra être respecté. Les panneaux vides seront fermés par une tôle de remplissage. 4.16.5 Câblage Le câblage consiste à relier les points d'accès aux panneaux de brassage, ainsi que les cordons de brassage. Ces câbles seront à 4 paires torsadées 100 ohms cat 6A – 500 Mhz; Ils seront de type F/FTP. En outre, ils seront Low Smoke, zéro halogène comme le demande les normes EN 50167 et EN 50168. Le câble sera de référence F/FTP cat6A. Ils pourront être de capacité simple ou double :

- 1 x 4 paires - 2 x 4 paires L'entreprise respectera les recommandations du constructeur pour la mise en œuvre, notamment :

- le rayon de courbure, - le dénudage maxi, - le détorsadage maxi, - la tension maximale de traction. Le câble sera d'un seul tenant ; Il ne pourra pas être toléré de coupure et ce en aucun cas. De capacité 1 x 4 paires ou 2 x 4 paires, il sera constitué d'un fil conducteur en cuivre et isolé par une couche de polyéthylène cellulaire double couche. La convention de câblage retenue est EIA TIA 568B. Rocade optique Sans objet. Rocade cuivre téléphonique Une rocade cuivre reliera le répartiteur général avec chacun des sous répartiteurs (structure étoile). Le cheminement sera réalisé sur chemin-de-câbles dans les faux-plafonds. Cette rocade correspondra aux caractéristiques suivantes :

- non propagateur de la flamme, - sans halogène, - multi paires écrantées torsadées 25, 50, 112 paires cat. 3, 100 ohms. Rocade cuivre informatique Les caractéristiques seront identiques aux câbles capillaires. Elle reliera le répartiteur général avec chacun des sous répartiteurs (structure étoile). Cordons de brassage



Les cordons de brassage informatique et téléphonique disposeront des caractéristiques suivantes :

- marque identique aux composants du câblage capillaire, - cordons testés à 100 % en usine, - être conformes en performance à l’EIA/TIA 568B.2-10 (le constructeur devra fournir des certificats

provenant d’un laboratoire de contrôle indépendant ETL ou équivalent), le certificat devra mentionner la conformité aux normes ISO IEC, EIA/TIA et NFEN,

- cordons blindés de catégorie 6A - 500 Mhz, impédance 100 Ohms, compatible IEEE 802.3at, - gaine extérieure LSZH (Low Smoke Flame Retardant Zero Halogen), Les cordons seront de référence MNC catégorie 6a Excillence d'INFRA +. Le brassage s'effectue au niveau des répartiteurs. Il permet de réaliser les différentes topologiques des réseaux à mettre en œuvre (voix, donnée,). Des éléments de couleur de type Clip ou cordons de couleur différente leur seront prévus selon les affectations qui leur sont attribuées (téléphonique et informatique). � Ceux-ci seront des cordons souples de catégorie 6A également S/FTP, 4 paires pour l'informatique. � Ceux-ci seront des cordons souples de catégorie 3 écranté, 2 paires pour la téléphonie. Le titulaire du présent lot doit le brassage de tou s les points d'accès prévus au dossier (voix, donnée, etc…), hors cordons terminaux entre RJ et ordinateur. La longueur des cordons sera adaptée à l'organisation des répartiteurs. 4.16.6 Prise terminale Un seul type de prise composant sera utilisé pour l’ensemble des points d’accès. Elle sera du type RJ 45 blindée, (capot métallique) catégorie 6A générique avec reprise d'écran à 360°. Les plastrons seront équipés de volet de protection, module 45 x 45 mm. Ces derniers seront à façade inclinée si le constructeur le propose dans sa gamme. Ce connecteur devra avoir passé le test « Re-Embedded » avec succès selon l’ISO IS 11801 adm 2. Le connecteur devra avoir une bande passante minimale de 500 Mhz sur les 4 paires. 4.16.7 Matériel actif Il n’est pas prévu de matériels actifs, notamment pour la distribution informatique. Ce matériel sera fourni et installé par le maître d'ouvrage. 4.16.8 Repérage Une identification claire et précise sera mise en œuvre au niveau des prises, câbles et répartiteur. Les prises seront numérotées avec le répartiteur tenant, l'étage, ainsi que la position de la RJ sur le répartiteur (n° du panneau de brassage en lettre et n° d'ordre en chiffre). Ex : SR 21 - E12 (sous-répartiteur 2ème étage 1 n° d’ordre – bandeau E 12ème prise). Ces mêmes numéros se retrouvent sur les câbles eux-mêmes aux deux extrémités. Les repérages manuscrits et / ou effaçables seront proscrits. 4.16.9 Séparation courants forts / courants faibles Certaines règles sont couramment admises et doivent être prises en compte dès la phase de conception de l’infrastructure de câblage :

- éloignement minimum de 3 m des principales sources de perturbations (réseaux électriques, transformateur, appareils industriels, …),

- séparation physique minimale de 30 à 50 cm des câbles courants forts et courants faibles et des appareils rayonnants,

- lorsque deux chemins de câbles de courant différents doivent se croiser, réaliser un angle à 90° afin de minimiser les couplages,

- séparer physiquement les colonnes montantes courants forts / courants faibles, - lors de la pose de colliers de serrage, veiller à les serrer modérément, l’écrasement des isolants

modifiant l’impédance des câbles.



4.16.10 Mise à la terre Un conducteur sera apporté par le titulaire du lot Courants Forts dans chaque local de répartition. Les répartiteurs et les autres structures métalliques seront reliés à ce conducteur. Toutes les terres seront interconnectées. Les écrans des câbles seront connectés à leurs 2 extrémités. 4.16.11 Contrôle et recette du précâblage La procédure de contrôle du câblage ne se fera sur la distribution que dans la phase finale de l’installation pour s’assurer que le câblage et les raccordements sont conformes. Il sera réalisé le test du Permanent Link (PL). En plus des valeurs normatives, l'ACR ne devra pas avoir une valeur < à 23.5 dB à 500 Mhz. Le constructeur et l’installateur doivent s’engager sur l’objectif de performance plus, soit 7 dB de moyenne minimum de gain sur le NEXT. Eléments à contrôler � Auto-contrôle visuel pendant tout le déroulement des travaux. Les différents éléments à contrôler seront :

- les liaisons entre les prises et les répartiteurs, - la vérification du réseau de masse, - la cohabitation des réseaux CFO et Cfa, - le dépairage, le dégainage et le serrage. Mesure à effectuer Contrôle des liaisons entre chaque point d’accès et le répartiteur. Ces mesures seront consignées dans un dossier précisant pour chaque liaison :

- sa longueur, - la continuité des 8 fils et du blindage, - son atténuation (insertion Loss) par paire, - la paradiophonie (NexT) en local et en extrémité sur les 6 combinaisons de paires, - la télédiaphonie (FexT), - l'ACR-N et l'ACR-F, - le return Loos (régularité d'impédance) par paire, en local et en extrémité, - le skew (délai de propagation), - le delay skew (divergence de propagation), - la résistance de boucle, - etc, … Les valeurs de PowerSum de mesures ci-dessus (PS NEXT, PS ELFEXT, …) seront également fournies. Une mesure sur bande passante de 500 Mhz sera exigée, la mesure sera bidirectionnelle de niveau 3E. Pour les rocades téléphoniques, un test de continuité et un plan de câblage sera demandé. Le testeur : - disposera de la dernière mise à jour logicielle, - sera calibré depuis moins de 6 mois, - sera étalonné tous les jours de test, - disposera de tête générique (et non spécifique au constructeur).



Les valeurs obtenues seront mises en forme sous forme de tableaux avec une synthèse des résultats (affaiblissement des connecteurs et de la fibre, la longueur, …). Les règles d'installations et de test respecteront les règles de l'Art telles que décrites dans le document du CREDO. Les données du recettage et les courbes seront données en fin de travaux sur support papier et informatique format natif. Le logiciel d'exploitation et sa notice seront également fournis. Les certificats de calibration des testeurs seront fournis avec la recette. Vérifications à faire Vérifier que :

- la continuité est assurée, - l’isolement des conducteurs est respecté, - la longueur ne dépasse pas la valeur maximum autorisée, - le pairage est correctement effectué, - les rayons de courbure des câbles respectent les valeurs annoncées par le constructeur, - le dénudage et de détorsadage sont conformes aux recommandations du constructeur, - le serrage des câbles est suffisamment efficace, - l’étiquetage et le repérage sont réalisés, - les écrans des câbles sont raccordés à leurs deux extrémités, - la terre électrique et la terre informatique sont bien respectées et bien interconnectées. Organisme de vérification Le présent lot aura à sa charge de faire réaliser le contrôle systématique de son câblage catégorie 6A – classe EA par un organisme indépendant de lui et du fabricant du câble retenu, tel qu’un bureau de contrôle compétent. La mission passée à cet organisme indépendant consiste, au minimum, à vérifier sur plans tout d’abord, puis sur site, tout le système de câblage cuivre et optique. Pour cela, il sera réalisé : - un examen visuel (en référence, un guide UTE C15.900 et à la norme UTE C 90.480.2) comprenant : . l’homogénéité de la catégorie des composants, . l’identification de l’ensemble des composants, . la cohabitation du câblage avec les sources perturbatrices, . l’adéquation du cheminement des câbles et de l’implantation des répartiteurs en fonction du bâtiment, . la conformité du câblage des connecteurs et leur pose selon les données constructeurs et du présent

CCTP, . la mise aux masses. - un examen statique et dynamique 4.16.12 Garantie constructeur Une garantie système de 20 ans sera appliquée à la fin de l’installation sous condition du respect des règles de l’art et de la réalisation par un installateur certifié par le constructeur ayant suivi le cursus de formation du constructeur. Cette garantie prend en compte le maintien du niveau de performances classe EA et le fonctionnement de tous les protocoles définis par les standards à la date de l’installation. Le câblage cuivre doit être constitué de panneaux de brassage, de connecteurs RJ45, d’un câble 1 x 4 paires et / ou 2x4 paires et de cordons de brassage. Tous les éléments qui constituent le système de câblage doivent provenir d’un seul et même fabricant afin de garantir l’homogénéité et les performances du constructeur et de pouvoir assurer l’adaptation totale vis-à-vis des équipements actifs. L’installateur devra justifier d’un certificat nominatif des monteurs ayant suivi une formation effectuée par le constructeur récapitulant :

- les normes et performances prises en compte dans le descriptif du projet,



- le rappel des règles de pose et de montage, - les procédures de tests.

Les tests seront effectués, pour l’obtention de la garantie applicative 10 Giga Base-T. 4.17 TELEPHONIE 4.17.1 Module SIEMENS existant La position ainsi que les canalisations du module SIEMENS HiPath 1120 existant seront adaptées selon la nouvelle configuration des locaux puis liaisonnées avec la baie de brassage afin de réaliser le raccordement téléphonique. 4.17.2 Raccordement avec le réseau public Les têtes FRANCE TELECOM seront dévoyées : - au droit de l’implantation de l’autocom, au niveau de l’accueil. 4.17.3 Limites de prestations Le titulaire du présent lot livrera des ensembles complets en ordre de fonctionnement. Il intégrera notamment dans sa prestation :

- le tirage de câble entre l’autocommutateur et le répartiteur général, - la programmation selon les désirs du maître d’ouvrage (plan de numérotation à définir par écrit), - les documents « constructeurs » d’exploitation et de maintenance, - la formation et l’assistance utilisateur pendant une période de 1 an après la réception de

l’installation, - les schémas de câblage de l’installation, - les démarches auprès de France Télécom pour le raccordement.

4.17.4 Alimentation électrique L’alimentation en courant secteur 230 V 50 Hz des installations téléphoniques sera assurée par le titulaire du lot électricité courant fort. Le câble sera laissé en attente au droit de l’équipement à alimenter. Les travaux de déraccordement, dévoiement et raccordement de la téléphonie seront réalisés par le présent lot. Le lot électricité se chargera de la relation avec le concessionnaire et des prestations de cheminement en intérieur des bâtiments y compris percements et autres sujétions. Ces travaux se dérouleront en parfaite collaboration avec le concessionnaire. 4.18 RÉSEAU FIBRE OPTIQUE 4.18.1 Généralités

L’entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement d’un réseau de fibres optiques conformes aux exigences du décret 2009-52 du 15 janvier 2009. La prestation englobe l’ensemble des travaux nécessaires. 4.18.2 Description des ouvrages Le présent lot fournira et installera la ou les fibres optiques nécessaires, avec 5 mètres de mou lové dans la gaine technique dédiée. 4.18.3 Prise terminale optique (PTO) Le titulaire du présent lot fournira et installera une prise PTO à proximité de la prise RJ45, de la prise TV et des prises de courant situées dans le salon ou séjour selon le type de logement.



4.18.4 Câble de branchement Le titulaire du présent lot fournira et installera le câble d’abonné intérieur 4 brins optiques entre le boitier de raccordement d’étage et la Prise Terminale Optique (PTO). 4.18.5 Dossier de recette

Le dossier de recette rassemble tous les documents techniques et administratifs concernant les câblages de communication de l'immeuble. Il est constitué par l'organisme de contrôle et remis au Maître d'Ouvrage à la fin du chantier. Il comprend notamment :

o le cahier des charges établi par le bureau d'étude du constructeur, o les plans de bâtiment où figurent les N° des logements, o les schémas de câblage, o le code couleur des types de câbles utilisés, o les fiches de concordance, o le procès verbal de recette, o le certificat ou attestation de conformité, o ainsi que tout document utile et lié au câblage. 4.18.6 Contrôle du câblage optique Cette opération indispensable est effectuée par l'installateur. Elle est réalisée par injection d'un signal optique au niveau du connecteur du PTO de chaque logement. La détection visuelle du signal injecté se fait à l'extrémité des câbles de la colonne montante, au niveau du local technique dédié. 4.18.7 Repérage des câbles et des fibres Ce repérage est impératif. Il sera reporté sur un document appelé "fiche de concordance" ou "fiche de correspondance". Cette fiche sera remise à l'organisme de contrôle chargé d'établir le procès-verbal de recette. Ce dernier permettra la délivrance de l'attestation de conformité aux normes en vigueur de ces câblages.

phase dce cahier des clauses techniques particulières …

Documents