dossier de consultation des entreprises · complet achèvement des ouvrages et au parfait...

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de GINESTAS

Av de la Promenade

11120 GINESTAS

C.C.T.P

QUANTITATIF

Yves FERRASSE - Philippe BLANC Architectes DPLG

13 Rue d'Aigues vives 11100 NARBONNE

Tel. 0468 421 197 – Fax : 0468 424 755 Mail. agence.blanc [email protected]

Cahier des Clauses Techniques

Particulières

Bordereau Quantitatif

Description des ouvrages Spécificité Position

U Quantité agence

Quantité entreprise

Prix unitaire Prix

AMENAGEMENT DE BUREAUX DANS UN BATIMENT EXISTANT ET CONSTRUCTION DE DEUX STUDIOS POUR GENDARMES ADJOIN TS VOLONTAIRES

A 11120 GINESTAS – AOUT 2013

PARTIE2 - PAGE 2

CCTP - QUANTITATIF COMPOSITION DU DOCUMENT

PARTIE 1 - DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

PARTIE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

BORDEREAU QUANTITATIF


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 3

PARTIE 1

DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 4

LOT N°0 - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

DENOMINATION ET CONSISTANCE DU PROJET

CREATION DE 3 LOGEMENTS DANS UN BATIMENT EXISTANT

MAITRE DE L'OUVRAGE

Commune de GINESTAS – Avenue de La Promenade – 11120 GINESTAS

MAITRISE D'OEUVRE

Yves FERRASSE - Philippe BLANC

Architectes DPLG Urbanistes

13, rue d'Aigues-Vives

11100 NARBONNE

téléphone 68 42 13 97

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 5

BUREAU DE CONTROLE

CETE APAVE

40, avenue Gilbert Brutus

66000 PERPIGNAN

Téléphone 68 51 03 57

SOCOTEC CARCASSONNE

12 rue Fédou

11000 CARCASSONNE

CEP

6, place de l'Europe

66100 PERPIGNAN

Téléphone 68 54 67 96

CLASSEMENT SECURITE INCENDIE

Sans objet

Etablissement Recevant du Public Type W 5° catégorie

COORDONATEUR SECURITE SANTE

Serge FERRANDO

1 Rue des Colonnes

11100 NARBONNE

NIVEAU SPS

Catéorie 3

Les entreprise adjudicataires devront adresser, dans un délais de 30 jours suivant le réception du contrat (8 jours pour les entreprises de second oeuvre) et en tout état de cause avant le début de

leurs interventions, au coordonateur leur Paln Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES TRANCHES ET LOTS

TRANCHES

Sans objet.

TRANCHE A

TRANCHE B

TRANCHE C


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 6

LOTS

LOT

LOT

1

2

DEMOLITIONS - GROS-OEUVRE – FACADES

FACADES

LOT 3 CLOISONNEMENTS - PLATRERIE - DOUBLAGES

LOT 4 REVETEMENTS DE SOLS CARRELAGE FAIENCES

LOT 5 MENUIERIE BOIS

LOT 6 MENUISERIES PVC ALUMI NIUM

LOT 7 ELECTRICITE - CHAUFFAGE

LOT 8 PLOMBERIE - SANITAIRE

LOT 9 PEINTURE

LOT 10 VRD

LOT Sans objet


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 7

1 - CARACTERE FORFAITAIRE DES MARCHES

Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour but de faire connaître le programme général des travaux.

Il forme un tout et devra être connu dans son ensemble par chacun des entrepreneurs.

Il n'a pas de caractère limitatif, en conséquence, l'entrepreneur, Maître des techniques propres à son corps d'état, aura prévu dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait et

complet achèvement des ouvrages

et au parfait fonctionnement des installations, conformément aux règles de l'art.

Les concepteurs sont à la disposition des entreprises, pour tout complément d'information nécessaires à la totale compréhension du projet, afin d'éviter toute interprétation fallacieuse.

Ainsi, l'entrepreneur doit aviser par écrit le Maître d'Oeuvre, au plus tard, à la date de la remise des plis de l'appel d'offres, de toutes réserves et remarques quant aux prescriptions

contenues dans le présent C.C.T.P. qui lui semblent incompatibles avec les règles de l'art et de la bonne construction

L'entrepreneur devra également, et dans les mêmes conditions, avertir le Maître de l'Oeuvre, de toutes réserves et remarques quant aux quantités contenues dans la quantitatif annexé

au présent document.

Passée cette date, l'entrepreneur ne pourra arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis ou discordance entre les documents puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux

de son corp d'état ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.

Dans le cas de contradiction entre le C.C.T.P. et les règlements en vigueur, la priorité est donnée aux règlements que l'entrepreneur s'engage à observer, même si cela correspond pour lui

à une solution plus onéreuse que celle faisant l'objet de son marché.

2 - CONNAISSANCE DES DOCUMENTS ET TRAVAUX

Par le dépot de leurs soumissions, les entrepreneurs reconnaissent:

a)- avoir pris totalement connaissance des différents plans et documents identiques à ceux transmis par le Maître de l'Oeuvre ou le Maître de l'ouvrage, le jour avant la publication de

l'appel d'offre.

b)- avoir effectué une visite approfondie du terrain et constaté toutes les sujétions relatives à la nature des terrains (topographie, couches superficielles, venues d'eau superficielles ou

profondes) aux emplacements des travaux, aux accès et abords du chantier, au problème d'alimentation en eau et électricité, à l'emplacement des décharges publiques et les avoir

comprises dans ses prix.

c)- avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans et CCTP.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 8

En conséquences :

Les entrepreneurs, à quelque titre que ce soit, ne pourront réclamer aucune indemnité ni plus-value.

Les entreprises ne pourront, de leur initiative, modifier quoi que ce soit au projet. Au cas où l'entrepreneur modifierai de sa propre initiative des dispositions prévues au projet, il se

verrai dans l'obligation de remettre les ouvrages en conformité et à ses frais.

3 - MATERIAUX ET PROCEDES

Chaque entrepreneur pourra proposer d'autres marques d'appareils ou d'autres solutions techniques de son choix, qu'il présentera en variante sur devis additif.

Ces solutions et ces marques pourront être agréées ou refusées par le Maître d'Oeuvre ou son représentant. L'entrepreneur fournira, en même temps que sa soumission, les prospectus

descriptifs et documentations sur les divers appareils ou appareillages qu'il propose en variante.

Tout matériaux ou ouvrage présentant des défectuosités sera refusé. Les conséquences de ce refus (enlèvement, remplacement, raccords, retards, etc...) seront à la charge de

l'entrepreneur.

Chaque entrepreneur devra, après approvisionnement, prendre toutes les mesures utiles pour assurer la parfaite conservation des matériaux et fournitures, afin de pouvoir répondre au

moment de leur mise en oeuvre, de leur état et de l'absence des vices cachés.

Avant la mise en mise en oeuvre, les échantillons des divers matériaux ou appareillages seront présentés au Maître d'Oeuvre pour accord définitif, il devra également en fournir les PV de

classements, de résistance au feu et d'utilisation.

4 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit remettre les ouvrages ou parties d'ouvrage dans un état de propreté et de finition parfaite aux

entrepreneurs lui succédant en se conformant à l'échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des travaux ou par les ordres de services.

Chaque entrepreneur assurera à ses frais le nettoyage et la descente de ses gravois, débris, emballages, aussi souvent qu'il sera nécessaire, ainsi que leur transport à la décharge

publique.

Le Maître d'Oeuvre pourra au surplus demander à l'entrepreneur de GROS-OEUVRE un nettoiement général (ou plusieurs) qui sera alors porté au compte prorata.

En cas de négligence d'une entreprise, le Maître d'Oeuvre pourra prescrire le nettoyage du chantier par un autre corps d'état aux frais de l'entreprise défaillante.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 9

Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires pour maintenir en parfait état de propreté, les voies utilisées. Elles devront prendre toutes mesures nécessaires à la

sauvegarde de tous les éléments existants de la voie publique (bordures de trottoirs, plantations, regards, etc...) et assurer à leurs frais la remise en état de toutes détériorations

éventuelles.

5 - HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Chaque entreprise est responsable de la prévention des accidents et de la sécurité se rapportant aux travaux et ouvrages qu'elle exécute ou qu'elle a exécutés et ceci pendant

toute la durée du chantier.

Les entreprises respecteront les dispositions du règlement sanitaire du département.

Il est formellement interdit d'utiliser les réseaux définitifs pour les besoins du chantier.

Les entreprisse devront les prestations en matière de sécurité et de santé. Elles se reporteront au PGC et à l'ensemble des documents écrits de la présente opération. Elles devront se

conformer aux règlements en vigueur.

6 - ORGANISATION DU CHANTIER

Avant le début du chantier, l'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE remettra au Maître de l'Oeuvre pour approbation un plan d'installation du chantier faisant apparaître les

différents emplacements de la clôture, des engins, grues, baraques et dépôts nécessaires.

Ces emplacements devront être choisis de manière à ne gêner en aucun cas des différentes interventions dus par l'ensemble des entrepreneurs ainsi que l'accès au bâtiment.

Les démarches nécessaires pour l'obtention des différentes autorisations notamment d'occupation de voirie sont à la charge de l'entreprise de Gros œuvre et devront être

exécutées avant le début des travaux.

PANNEAU

Dès l'ouverture du chantier, l'entreprise de GROS OEUVRE devra fournir et mettre en place, à un emplacement qui sera désigné par le Maître de l'Oeuvre, un panneau de

dimensions suffisantes ( 2.00 x 300 minimum) sur lequel figurera les indications relatives au chantier et notamment : n° du PC, désignation de l'opération, Maître de l'Ouvrage, Maître de

l'Oeuvre, bureaux d'études et de contrôle, ainsi que la désignation des lots et des entreprises participantes au projet.

Les frais de fabrication et de mise en place et d'entretien seront comptabilisés au compte prorata, et réglés par l'entreprise gros oeuvre. Ils seront récupérés au prorata du

montant des marchés toutes entreprises confondues à la fin des travaux par l'entreprise de gros oeuvre.

CLOTURE DE CHANTIER-PANNEAUX D'INTERDICTION-SIGNALITIQUE


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 10

Dès l'ouverture du chantier, l'entreprise chargée du lot n°1 GROS-OEUVRE devra fournir et mettre en place, suivant les indications données, une barrière de chantier "pleine" métal

ou bois, d'une hauteur minimum de deux mètres aura pour objet de protéger l'accès du chantier.

Un portail de trois mètre de large, facilement manoeuvrable ainsi qu'un portillon d'accès piéton seront mise en place dans cette clôture.

La gestion de cette clôture (ouverture / fermeture° ainsi que l'entretien sera assuré par le lot principal et répercuté au compte prorata.

Chaque entreprise devra nommer un responsable qui vérifiera l'accès au chantier de ses propres ouvriers et sous-traitants.

Dès l'ouverture du chantier, l'entreprise de GROS OEUVRE devra fournir et mettre en place, aux emplacements qui lui seront désignés par le Maître de l'Oeuvre, un ou

plusieurs panneaux interdisant l'entrée du chantier au public et le port du casque obligatoire.

Il devra également installer l'ensemble de la signalétique demandée par le coordonnateur SPS.

PROTECTIONS COLLECTIVES

Le lot gros œuvre est chargé de la mise en place, de l'entretien et de la maintenance des protections collectives pendant toute la durée du chantier. Les frais de mise en place de ces

protections et leur entretien seront répercutés au compte prorata.

CONTAINER A DECHETS

Dès l’ouverture du chantier, l’entreprise chargée du lot n°1 devra mettre en place, à proximité du chantier un container d’une capacité de 15 m3 destiné à recevoir les déchets du chantier.

La mise en place de ce container, et son entretien sera à la charge de ce lot et répercuté au compte prorata.

Le container devra rester en place jusqu ’à l’achèvement complet des travaux et vidé aussi souvent que nécessaire.

L'emplacement du container sera défini en collaboration avec le coordonnateur.

CONSTAT D'HUISSIER

Un constat d'huissier devra être établis, à la charge du lot Gros œuvre et répercuté sur le compte prorata pour tout ce qui concerne l'environnement immédiat du chantier et notamment:

bâtiments mitoyens intérieurs et extérieurs, clôtures existantes, état des sols et réseaux.

Sans objet

NIVEAU DES SOLS- TRAIT DE NIVEAUX

L'entrepreneur de GROS-OEUVRE doit le trait de niveau à 1.00 m des sols finis dans toutes les pièces et pendant la durée du chantier. Pour cela, il se rapportera au C.C.T.P. de

chacun des corps d'état pour connaître les différents types de revêtements de sols prévus.

PERIODE DE PREPARATION

Sans objet


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 11

INTEMPERIES

L'entrepreneur de gros oeuvre tiendra a jour et fera viser par le Maître de l'Oeuvre un tableau sur lequel seront inscrites températures et intempéries.

EAU POTABLE

Les frais de branchement et de consommation seront comptabilisée au compte prorata, et réglés par l'entreprise gros oeuvre. Ils seront récupérés au prorata du montant des marchés

toutes entreprises confondues à la fin des travaux par l'entreprise de gros oeuvre.

ELECTRICITE

L'entrepreneur de gros oeuvre aura a sa charge l'alimentation en électricité pour les besoin du chantier et du bureau de chantier.

Il posera un compteur provisoire dans l'enceinte du chantier, dans une armoire métallique agréée EDF, et munie d'un tableau avec disjoncteurs et fusibles pour 4 prises 20A+T

Les frais de branchements et de consommation seront comptabilisés au compte prorata et réglés par l'entreprise de gros oeuvre. Ils seront récupérés au prorata du montant

des marchés toutes entreprises confondues à la fin des travaux par l'entreprise de gros oeuvre.

BUREAU DE CHANTIER

En dehors des baraquements des entreprises et des entrepôts de matériaux, l'entreprise de GROS OEUVRE devra procéder à l'installation sur le chantier d'un local bien

éclairé, nécessaire au Maitre d'Oeuvre et aux techniciens, qui servira de salle de réunion.

Ce local aura une surface de 20 M2 environ.

Ce bureau sera meublé à la demande, de tables sur tréteaux, bureaux, chaises et tabourets. Un système de chauffage sera prévu.

PLANNING ET PIECES ECRITES

Le planning sera affiché dans le bureau de chantier.

un jeux complet de plans et des pièces écrites devra être présent en permanence dans le bureau de chantier, ce dossier sera fourni par le lot gros-oeuvre et entretenu par le

même lot sur le compte prorata.

FINITIONS

Les travaux de finitions devront être exécutés au fur et à mesure de l'avancement général et en fonction de l'ordre logique d'intervention.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 12

En cas de carence dûment constatée, le Maître de l'Oeuvre peut faire exécuter les travaux de finitions par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs de l'entrepreneur

défaillant, sans que ce dernier puisse soulever de réclamations.

7 - PAIEMENT DU COMPTE PRORATA

L'entreprise de GROS OEUVRE fera l'avance des frais du Compte prorata définies dans le présent cahier des dispositions communes. Elle fera son affaire pour récupérer les sommes

dues par les différentes entreprises sans qu'elle puisse rendre responsable le Maître de l'Ouvrage et/ou le Maître de l'Oeuvre.

Sans objet

8 - RELATIONS AVEC LES SERVICES OFFICIELS

L'entrepreneur doit se mettre en rapport avec les services officiels intéressés et ceux des compagnies concessionnaires pour en obtenir tous renseignements utiles pour

l'exécution de ses travaux.

Il doit se soumettre à toutes les vérifications de ces services et obtenir les certificats de conformité pour que les installations soient mises en service à la date fixée.

Pour les réservations nécessaires aux services concessionnaires: eau, gaz, électricité et PTT, l'entreprise devra établir un plan des points de contacts et solliciter les accords

sur les percements et fourreaux.

Il doit fournir tous les documents, toutes les pièces justificatives demandées par ces services.

L'entrepreneur doit au moment opportun et de son propre chef effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services compétents afin d'obtenir, en temps voulu, la

mise en service des installations.

Il doit enfin se procurer et remplir les formulaires nécessaires pour la mise en service des installations, les faire signer par le Maître de l'Ouvrage et les remettre aux services

intéressés.

9 - REUNIONS DE CHANTIER

Les rendez vous de chantier auront lieu en présence du Maître de l'Oeuvre ou de son représentant. Les entreprises convoquées au minimum une fois par semaine sont tenues d'y

assister ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise sur le chantier.

Ces rendez vous de chantier feront l'objet de comptes rendus diffusés a tous les participants.

Un exemplaire de chaque PV de réunion de chantier sera mis à la disposition des entrepreneurs sur le chantier, ils seront fournis et entretenus par le lot gros œuvre

Les modalités de pénalités d'absence et retard à ces réunions sont indiquées au CCAP.

10 - PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 13

Aussitôt après la signature du marché, l'entrepreneur doit établir et soumettre à l'approbation du Maître de l'oeuvre toutes les études et plans d'exécution nécessaires à la

bonne marche des travaux.

Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achèvement et qui apparaîtraient lors de ces études seront réputés faire partie intégrale du forfait.

Avant toute exécution, l'entrepreneur vérifiera toutes les côtes des dessins qui lui seront remises ainsi que toutes les dispositions particulières aux plans pouvant influencer ses

travaux (aplomb, décrochements, alignement, et autres).

Il signalera toutes les dispositions qui lui sembleraient contraires à la réglementation, ainsi que les erreurs ou omissions qu'il pourrait relever.

11 - PLANS DE RECOLLEMENT

Les entreprises devront fournir au Maître de l'Oeuvre, au moins trois semaines avant la réception un dossier d'exécution soigneusement mis à jour et comportant :

- Les plans des ouvrages enterrés : fondations, assainissement, réseaux divers.

- Les plans des ouvrages d'ossature tant en infrastructure qu'en superstructure compris coffrages et ferraillages.

- Les réseaux dit "techniques" : tracés d'alimentation d'eau froide, de gaz, d'électricité, tracés d'évacuation des eaux pluviales , eaux usées, vannes; tracés des

conduits de ventilation naturelle ou forcée, etc... avec repérage précis des robinets d'arrêts, tampons de vidanges, trappes de visites, sectionnement et indications de toutes les sections

de tuyauteries et de filerie.

Ces plans devront être rigoureusement conforme aux ouvrages réalisés, c'est à dire, tenir compte des modifications apportées sur le chantier en cours de travaux. L'expédition

comprendra trois tirages, traits noirs sur fond blanc, et un reproductible ainsi que quatre exemplaires de toutes les notices de fonctionnement, catégories des pièces détachées, ...etc.

Ce dossier comprendra également tous les certificats de garantie des équipements et appareils, toutes les notices de fonctionnement "fournisseurs".

12 - RECEPTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit vérifier l'exactitude des côtes portées sur les plans, il doit signaler les erreurs et omissions en temps utiles.

Avant chacune de ses interventions, il doit réceptionner les ouvrages qui lui sont remis et s'assurer de leur conformité aux plans, descriptifs et conditions particulières, et

confirmera par lettre recommandée le résultat de la réception à l'architecte.

13 - ASSURANCES

L'entrepreneur garantit formellement le bon fonctionnement et la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale, en matière de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais de toute partie d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant

cette période, de tout élément qui serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites sont garanties pendant un nouveau délai d'un an et dans les mêmes conditions que la fourniture précédente. Par ailleurs, la date de

réception (si elle est sans réserve) ou la date de la levée des réserves (dans le cas contraire) constitue l'origine de la garantie biennale ou décennale des ouvrages pour application des

articles 1792 et 2270 du Code Civil.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 14

14 - SECURITE DES TIERS

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne causer aucun dommage aux constructions voisines existantes ni

aucune gêne pour leurs occupants.Dans le cas contraire, il sera tenu pour responsable des dommages causés et devra en supporter toutes les conséquences.

Il en sera de même en ce qui concerne les rues d'accès et la sécurité du public du côté des rues.

Les camions seront chargés de façon à interdire toutes chutes de terre, gravât ou objets quelconques en dehors de l'enceinte du chantier. Aucun matériaux ou matériel ne devra

choir ou être déposé sur le domaine public ou celui des voisins.

15 - OUVRAGES ACCESSOIRES - TRAVAUX ACCESSOIRES

Outre les travaux décrits pour chaque lots, les prestations dues par les entrepreneurs comprendront tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des Ouvrages.

Par le dépôt de leurs soumissions, les entreprises reconnaissent avoir pris connaissance des devis descriptifs, des autres corps d'état et être parfaitement au courant du

programme général de la construction projetée.

Ils ne pourront se prévaloir d'aucune plus value ou indemnisations pour l'exécution de travaux accessoires provenant d'un manque d'information sur le déroulement des travaux.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 15

LOT N°1 - DEMOLITIONS - GROS-OEUVRE

1 - PESCRIPTIONS TECHNIQUES

NORMES ET REGLEMENTS

En règle générale, les matériaux, l'exécution des ouvrages et l'ensemble des prestations seront conformes aux règles de l'art et à la réglementation française en vigueur, à la

date des travaux de construction.

Les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les documents suivants (la liste suivante n'est en aucun cas limitaive et ne serait dispenser

l'entreprise de l'application des règlements en vigueur):

Documents Techniques Unifiés (DTU)

Normes Françaises (AFNOR)

Normes Européennes

Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB

Règles professionnelles

Règles de l'art

Prescriptions des organismes techniques spécialisés

Documents REEF

Règles de calcul BAEL

Règles de calcul Neige et vent.

2 - NATURE DU TERRAIN

L'entrepreneur est réputé avoir effectué une visite approfondie du terrain afin d'en connaître la nature, l'origine, et la composition.

Il ne sera accordé aucune plus value pour la mise en oeuvre de moyens exceptionnels nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages qui pourrait provenir de la nature même du

terrain.

Les conditions météorologiques et les difficultés entraînées par celles ci ne pourront donner lieu à aucune plus-value, indemnités, ou retard dans le planning des travaux outres

celles prévues dans le marché, l'entrepreneur aura compris ce risque dans ses prix et dans le planning des travaux.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 16

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques, dont le choix est laissé à l'entrepreneur, sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou

nuisance dangereuse. Le forfait est basé sur les côtes et niveaux figurés aux plans.

L'entrepreneur doit prévoir ces mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un examen du terrain.

Il sera responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables à ses travaux et devra prendre les mesures nécessaires sans qu'il puisse prétendre à supplément.

En cas de fractionnement des travaux, il ne sera dû aucune plus value.

Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies de sable.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les glissements ou les éboulements à la suite du gel ou de la pluie, ainsi que les affouillements. Dans le cas

de glissements, d'éboulements ou d'affouillements, les travaux de reprise seront à sa charge.

En cas de fortes pluies, l'entrepreneur fera son affaire des retards engendrés et de toutes les difficultés inhérentes aux météos. Le Maître d'Oeuvre pourra exiger

l'assèchement du terrain et cela, sans plus value pour respecter les délais de travaux prévus au planning.

Les voies détériorées par les engins de terrassement devront être remises en état chaque fois que cela est nécessaire.

3 - ORIGINE-QUALITE-NATURE DES MATERIAUX

3.1 - AGREGATS

Les agrégats entrant dans la composition des bétons satisferont aux prescriptions du DTU 21 et à la norme NFP 18 801 et ceux entrant dans la composition des mortiers

satisferont aux prescriptions de la norme NFP 18 801 et du CPC Fascicule 63.

La provenance des matériaux, leur nature, leur composition restera identique pendant toute la durée du chantier, dans le cas contraire, une nouvelle étude granulométrique sera

établie dans les conditions précédentes.

3.2 - CIMENTS

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers satisferont aux normes NFP 15 300 et 15 301.

L'entreprise devra pouvoir justifier de la provenance de la date de fabrication des ciments employés sur le chantier. Les ciments en sacs seront stockés dans un local

parfaitement hors d'eau.

3.3 - EAU DE GACHAGE

Une analyse de l'eau de gâchage des bétons et mortiers en particulier son PH, ses caractéristiques essentielles, sera établie par un laboratoire agréé à la charge de l'entreprise

de GROS-OEUVRE et soumise à l'accord du Maître d'Oeuvre, avant le début des travaux sur la demande éventuelle du Maître d'Oeuvre.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 17

3.4 - ADJUVANTS

Les adjuvants utilisés éventuellement devront être soumis à l'accord du Maître d'Oeuvre.

Les adjuvants utilisés figureront sur la liste d'agrément de la COPLA.

3.5 - ACIERS POUR ARMATURES

Les aciers seront sur le chantier classé par catégorie et diamètre nominaux et accessible à tout contrôle du Maître d'Oeuvre.

Ils seront nets de toute rouille adhérente, propres, sans traces de peintures, terre ou autre matière nuisible.

Aciers à haute adhérence : type 2 HA FE 40 fe = 400 MPa

Treillis soudé fe = 500 MPa

3.6 - COMPOSITION-RESISTANCE-CONTROLE-MISE EN OEUVRE DES BETONS

3.61-COMPOSITION-RESISTANCE

Les bétons seront conformes au tableau ci-après et aux prescriptions du DTU 21.

n° réf Dosage (kg/m3 au ciment classé CPJ

45)

fe 29

1 300 kg 16 MPa

2 350 kg 20 MPa

3 200 kg 25 MPa

4 200 kg

En outre, le ciment utilisé pour les bétons des éléments préfabriqués sera de la classe CPJ 55.

3.62-CONTROLE

Le Maître d'Oeuvre pourra prélever dans les gâchées à la sortie des bétonnières ou au terme de la manutention ou dans leur mise en place dans les coffrages, des cubes de

béton pour les éprouvettes normalisées afin qu'un laboratoire agréé procède aux essais pour déterminer la composition et la résistance des bétons.

Ces prélèvements et ces essais se feront autant de fois jugées nécessaires par le Maître d'Oeuvre et le Bureau de Contrôle.

Ils seront à la charge de l'entreprise de GROS OEUVRE (prévoir au minimum 3 séries d'essais).


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 18

3.63-MISE EN OEUVRE

Tous les bétons seront vibrés (qu'ils soient armés ou non). Par temps froid de 0 à 5°C. Tous les bétons ayant été gelés lors de la prise seront démolis et repris aux frais de

l'entrepreneur de GROS OEUVRE.

3.64-QUALITE DES PAREMENTS BETON

La qualité des parements sera conforme au DTU 23.1 P.3.9.

- Parements élémentaires type C1: Parements dont l'aspect de surface est indifférent, pour ceux d'entre eux qui sont visibles au décoffrage, les balèvres doivent etre

enlevées et les manques de matière rebouchés.

- Parements ordinaires type C2: Parements destinés à recevoir un enduit maçonné ou plâtré. Ils doivent se présenter sous l'aspect d'une surface rugueuse, balèvres

enlevées et manque de matières rebuches.

- Parements soignés type C3: Parements destinés à recevoir un enduit monocouche. Ils doivent se présenter sous l'aspect d'une surface lisse, à balèvres enlevées et

dont les flèches locales ne peuvent être supérieures à 1 mm, sous une règle 20cm et dont la flèche générale ne peut être supérieure à 5 mm sous la règle de 2.00 m.

Le bullage toléré n'affectera que 10 % de la surface totale et aura les caractéristiques maximales suivantes : surface 1 cm2, profondeur 5 mm.

3.7 - COMPOSITION DES MORTIERS-CONFECTIONS-QUALITES-ASPECT-CONTROLE

3.71-COMPOSITION

Les mortiers seront conformes au tableau ci-après et aux prescriptions du DTU 26.1. En particulier, la propreté du sable satisferra à la condition suivante ESV normalisé 85.

n° réf Type de mortier dosage ciment dosage sable granulométrie sable

1 mortier pour hourder 400 kg CPJ 35 1000 l fin et moyen 0.08/1.25

2 mortier d'accrochage 500 kg CPJ 45 1000 l fin 0.08/0.135

3 mortier corps d'enduit 300 kg CPJ 45

200 kg CPJ 35

1000 l fin et moyen 0.08/1.25

4 mortier de finition 500 kg CPJ 35 1000 l fin et moyen 0.08/1.25


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 19

3.72-CONFECTION

La confection des mortiers sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant obligatoirement un dispositif de contrôle des quantités d'eau à introduire et un contrôle au

moyen de caisse calibrées ou de brouettes de dosage des quantités de sable à introduire. Les mortiers obtenus doivent être homogènes et présenter des granulats parfaitement enrobés

de liant. Lorsque les mortiers ne sont pas employés immédiatement, ils seront déposés sur une aire propre isolée du sol naturel. Tout mortier qui a commencé sa prise ou qui a séché doit

etre rejeté la pratique du mortier rabattu est interdite ; la confection et la mise en oeuvre des mortiers sont interdites par température à 0°C.

3.73-QUALITE DES ENDUITS

La planitude sous règle de 2 m ne devra pas faire apparaître une flèche de plus de 0.5 cm et sous une réglette de 20 cm une flèche de plus de 0.2 cm.

L'enduit ne doit pas sonner creux.

3.74-ASPECT DES ENDUITS

L'état des surfaces doit être régulier, sans soufflures, cloques, gerçures, fissures caractérisées, joints rectilignes, arêtes.

3.8 - BOIS

Tous les bois utilisés recevront une protection fongicide insecticide, le produit de traitement des bois devra avoir le label du Centre Technique de Bois (CTB).

L'entreprise fournira au Maître de l'Oeuvre, le certificat de traitement des bois avec durée de garantie décennale, des échantillons de bois pourront être prélevés sur les

éléments livrés afin qu'un laboratoire agréé procéde aux essais pour déterminer la nature, la provenance, la résistance des bois, la qualité du traitement fongicide, insecticide.

Ces prélèvements et essais se feront autant de fois que jugées nécessaires par le Maître de l'Oeuvre. Ils seront à la charge du titulaire du présent lot.

3.9 - BRIQUES

Elles devront être conformes à la NFP 13 301 et à résistance garantie catégorie II RJ 60.

3.10 - AGGLOS DE BETON

Conformes à la NFP, résistance garantie RJ 60, un mois de séchage minimum.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 20

4 - PLANEITUDE DES SOLS - CHAPES DE SURFACAGE

La planéité des sols et la finition seront conformes au DTU 26.2 et 21

TYPE F1: tolérance de planéité: 10 mm de dénivellation sous une règle de 2 m et de 3 mm sous une règle de 0.20 m. Sans saillies supérieures à 1 mm.

TYPE F2: tolérance de planéité: 6 mm sous une règle de 2 m et 3 mm sous une règle de 0.20m. Sans saillies.

L'obtention des tolérances type F2, nécessite l'emploi d'une truelle mécanique (hélicoptère).

Cette planéité permet la pose d'un revêtement de sol sur une chape de ragréage de 2.5 kg/m2 due par le lot revêtements de sols.

5 - TOLERANCES

Les tolérances maximales des côtes de gros œuvre qui doivent être respectées sont les suivantes:

En hauteur: + 5mm sur la hauteur du bâtiment

En longueur: + 2 cm sur une longueur totale comprise entre les joints de dilatation

+ 2 mm pour l'entraxe des poteaux

Tolérances d'équerrage:

+ 5 mm entre les deux diagonales d'une même ouverture

+ 2 mm entre les côtes opposées d'une même ouverture

Verticalité: + 1 cm sur la hauteur des bâtiments

6 - OBLIGATIONS DIVERSES

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance et de se conformer au lot n°0, dispositions communes à toutes les entreprises.

Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance des devis descriptif des autres corps d'état et être parfaitement au courant du programme général des

constructions projetées.

L'entrepreneur reste seul responsable des dommages aux tiers pouvant provenir de ses travaux et en assurera la réparation à ses frais, risques et périls.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 21

Les conditions météorologiques et les difficultés entraînées par celles-ci ne pourront donner lieu à aucune plus value, indemnités ou retard dans le planning des travaux,

l'entrepreneur aura compris ce risque dans ses prix.

7 - MESURES DE SECURITE

L'entrepreneur prendra toutes mesures de sécurité nécessaires pour la protection des tiers y compris la protection des terrains riverains et des murs de clôture, ainsi que la

protection des passants.

Il sera responsable civilement et pénalement de tous les dommages résultants d'une insuffisance de mesure de sécurité.

Une attention particulière sera attachée aux mesures de sécurité du travail et le Maître de l'Oeuvre se réserve le droit d'ordonner toute mesure complémentaire qu'il

estimerait indispensable, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 22

LOT N°2 - ENDUITS DE FACADES

1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES








Normes Européennes



Règles de l'art


Documents REEF



NOTA

L'avis technique de l'enduit utilisé sera joint à la soumission de l'appel d'offre avec la garantie d'imperabilisation pendant 10 ans jusqu'à concurrence de 2/10 mm de

fissuration à venir

2 - NATURE, QUALITE DES MATERIAUX, MISE EN OEUVRE

2.01-ENDUITS


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 23

Le matériaux utilisé sera un composé de liants hydrauliques de granulats minéraux et d'adjuvants spécifiques (rétenteur d'eau hydrofuge, plastifiant) de marque Weber et

Broutin type TOPRAL GR ou similaire.

Enduit monocouche pour l'imperméabilisation et le parement des facades.

L'enduit sera livré sur le chantier en sacs imperméables de 25 kg avec les certificats de fabrication inférieur à 1 an. Les sacs seront stockés à l’abri de l'humidité.

2.02-RECEPTION DES SUPPORTS

Les supports seront réceptionnés par la présente entreprise.

L'absence de réception écrite, visée par le Maitre de l'Oeuvre, équivaudra à une réception tacite des supports.

2.03-MISE EN OEUVRE

Les supports seront des briques creuses et/ou des agglos de béton.

L'enduit ne sera pas appliqué apr température supérieure à 35 °C, ni inférieure à 8°C pour empêcher les risques de carbonatation.

L'enduit sera protégé contre le dévalage par temps de pluies.

Aucune marque de reprise et aucun nuançage ne seront tolérés.

En cas de carbonatation, reprise, nuançage, une reprise de l'enduit sera effectuée.

Les échaffaudages nécessaires seront conformes aux normes de sécurité.

2.04-NETTOYAGE

Toutes les précautions seront prises pour ne pas salir les ouvrages non enduits ( menuiseries extérieures, tuiles, etc ...) lors de la projection.

Dans le cas de salissures, l'entrepreneur aura à sa charge, le nettoyage et la remise en état de fonctionnement des ouvrages salis ou déteriorés.

2.05-PLANITUDE, APLOMB

la planitude aura sous une règle de 2 m une flèche inférieure à 0.5 cm et sous une règlette de 0.20 m une flèche inférieure à 0.2 cm.

L'aplomb aura sous une règle de 3 m une flèche inférieure à 1 cm. L'adhérence sera vérifiée par carottage (essais à la charge de l'entreprise) tous les 50 m2, 3 carrotages devat

donner un taux d'adhérence moyen de 3 bars.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 24

3 - OBLIGATION DIVERSES

L'entrepreneur est tenu de se conformer et de prendre connaissance du lot n°0 - dispositions communes a toutes les entreprises- et en particulier sur les frais de compte

prorata, d'études, de métrés, de coordination s'il y a lieu.







U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 25

LOT N°3 - CLOISONNEMENT - PLATRERIE - ISOLATION





Les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les documents suivants (la liste suivante n'est en aucun cas limitative et ne serait dispenser




Normes Européennes



Règles de l'art


Documents REEF



2 - MISE EN OEUVRE

Avant de passer a l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports et présenter, s'il y a lieu, ses réserves par écrit au

Maître de l'Oeuvre, 15 jours avant le début de ses travaux.

Le présent lot veillera à ce que les prestations décrites ci-après soient suffisantes pour satisfaire aux règles et normes en matière d'isolation thermique, d'isolation phonique,

de sécurité des personnes, de sécurité incendie. A défaut, il devra prévoir toutes les variantes nécessaires.

La réalisation des travaux sans réserve, vaudra l'acceptation de l'état apparent des supports par l'entrepreneur du présent lot qui demeurera seul responsable si les supports se

révèlent impropres ou mal adaptés à la réalisation des travaux du présent lot.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 26

Le traçage des cloisons et l'implantation des ouvertures dans les cloisons sont dus par le présent lot conformément aux plans de l'architecte. Dans le cas d'erreur ou d'omissions

de cotation dans les plans il avertira l'architecte avant le début des travaux.

Toutes les erreurs non signalées et constatées après les travaux du présent lot seront de la responsabilité de celui-ci.

Tous les ouvrages de menuiseries intérieures et extérieures, portes, huisseries et ouvrages divers sont à la charge du lot menuiserie, cependant la pose de toutes les huisseries

intérieures est exécutée par le présent lot, calage et réglage, mise en place des renforts, fixation des pieds de poteaux, contrôle de l'aplomb et calfeutrements.

L'entreprise du présent lot posera les contre cloisons après la pose des menuiseries extérieures et donnera toutes les indications au lot menuiserie aluminium pour la définition

du nu intérieur de ces menuiseries.

La pose et la fixation de tous les appareils électriques et sanitaires sont à la charge des entreprises adjudicataires des dits lots.

La finition des cloisons sera exécutée après la mise en place des gaines ou canalisations encastrées, et contrôle par le présent lot de leur position.

L'entrepreneur du présent devra se faire donner toutes précisions utiles sur l'emplacement et les dimensions des percements aménagés et des renforts à prévoir pour le

support des appareillage lourds.

Il devra incorporer à cet effet, toutes ferrures, taquets ou pièces de scellement dans les cloisons nécessaires à la fixation par les autres lots.

L'exécution des trous, scellements, saignées, regarnissages, raccords, incorporation de trappe, grille ou virole seront obligatoirement exécutés par l'entrepreneur de ce lot.

Celui-ci devra donc se mettre en rapport avec les adjudicataires des autres corps d'état pour en obtenir toutes précisions utiles.

3 - NETTOYAGE

A la fin des travaux, l'entrepreneur devra laisser les locaux propres, nets de toutes traces de colle et de plâtre, les gravois et déchets seront évacués et transportés à la

décharge publique à ses frais.


L'entrepreneur est tenu de se conformer et de prendre connaissance du lot n°0 - dispositions communes a toutes les entreprises et en particulier sur les frais de compte


L'entrepreneur reste seul responsable des dommages aux tiers pouvant provenir de ses travaux et en assurera la réparation à ses frais.

Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance des devis descriptif des autres corps d'état et être parfaitement au courant du programme général des constructions

projetées.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 27

Les conditions météorologiques et les difficultés entraînées par celles-ci ne pourront donner lieu à aucune plus value, indemnités ou retard dans le planning des travaux, l'entrepreneur

aura compris ce risque dans ses prix.

5 - COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur doit au cours des travaux intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour effectuer ses travaux, rechercher

les réservations possibles demandées, cela sans porter atteinte au programme d'avancement des travaux de ces autres corps d'état.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 28

LOT N°4 - CARRELAGE - FAIENCE

1 -PRESCRIPTIONS TECHNIQUES








Normes Européennes



Règles de l'art


Documents REEF



Pour ce qui concerne les exigences acoustiques à respecter fixées par la réglementation en vigueur, l'entreprise du présent lot est tenue de prendre connaissance des

épaisseurs, de la nature des matériaux des planchers et escaliers et prendra en fonction de celles-ci les dispositions nécessaires pour satisfaire à la réglementation acoustique pour les

bruits aériens intérieurs et d'impacts traversant les planchers et les escaliers.

2 - NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux ou produits utilisé devront être livrés emballés sur le chantier et, les emballages devront comporter sans ambiguïté les mentions:

-du classement UPEC pour les revêtements

-de leurs caractéristiques pour les colles et les produits de ragréage


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 29

Des échantillons de matériaux que se propose d'utiliser l'entrepreneur devront être soumis à l'agrément du Maitre de l'Oeuvre.

Le choix définitif entre tous les échantillons sera arrêté par l'Architecte. L'entrepreneur par le seul fait de sa soumission s'engage à fournir ces échantillons.

Il devra indiquer le lieu de provenance des matériaux, le nom des fournisseurs, les références et garanties d'emploi données par ces derniers.

3 - MISE EN OEUVRE

3.01-ETAT DE PLANEITUDE ET DE SURFACAGE DES SUPPORTS

Avant de procéder à l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports et présenter s'il y a lieu, ses réserves par écrit au

Maître de l'Ouvrage ou à son représentant, 15 jours avant le début de ses travaux.

La réalisation des travaux sans réserves vaudra l'acceptation de l'état apparent des supports par l'entrepreneur du présent lot, qui demeurera seul responsable, si les supports

se révèlent impropres ou mal adaptés à la réalisation des travaux du présent lot. Les carrelages seront posés sur forme de pose en béton de 4 cm d'épaisseur parfaitement plane (une

règle de 2 m posée dans n'importe quel sens ne devra pas laisser apparaître une flèche de 3 mm).

Un joint souple sera réservé en bordure des parois.

3.02-TRAVAUX SUR ETANCHEITE

Les dalles seront posées en indépendance par rapport à l'étanchéité, une couche de sable de 3 cm et un papier kraft ou dalles sur plots.

Les dallages seront fractionnés dans les 2 sens maximum tous les 3 m et en bordure par joints élastomères.

Avant commencement des travaux sur étanchéité, cette dernière devra être réceptionné par écrit par la présente entreprise. Une mise en eau devra être effectuée par le lot gros œuvre

à la demande de la présente entreprise.

4 - PRESCRIPTIONS SPECIALES

Les revêtements de sols seront arrêtés à mis épaisseur de la feuillure des portes pour être dissimulés par les battants.

Coloris: les coloris des revêtements seront au choix de l'architecte sur présentation d'échantillons.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 30

5 - NETTOYAGE

L'entrepreneur effectuera le nettoyage complet de ses ouvrages par lessivage manuel et enlèvement de toutes traces de ciment en particulier avant les travaux de peinture.

Il établira un procès-verbal de réception de l'état des surfaces, contresigné après nettoyage par le Maitre de l'Ouvrage ou son représentant.

Les carrelages seront protégés par une couche de sciure de bois, qu'il évacuera avant la livraison des ouvrages.

L'entrepreneur devra la protection des nez de marches et angles saillants jusqu'à réception.


L'entrepreneur est tenu de se conformer et de prendre connaissance du lot n°0 - dispositions communes a toutes les entreprises et en particulier sur les frais à la charge des

entreprises.






7 - NOTA

Sont implicitement compris dans les prix remis par l'entrepreneur:

-Toutes coupes droites ou courbes, apparentes ou non, percements, entailles nécessaires à une parfaite exécution

-Les pertes et les déchets


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 31

LOT N° 5 - MENUISERIE BOIS









Normes Européennes



Règles de l'art


Documents REEF




Bois sapin blanc d'élevage 15 % d'humidité maximum, parfaitement sains.

Quincaillerie: qualité SNQF

2.01-ESSAIS

Des prélèvements d'échantillons pourront être provoqués par le Maître de l'Oeuvre ou son représentant pour des examens anatomiques définissants l'essence exacte du bois,

l'absence d'aubier et le traitement de préservation des bois, la profondeur de pénétration du traitement; ces essais seront en nombre non limitatifs et à la charge de l'entreprise

titulaire du présent lot.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 32

2.02-TRAITEMENT DES MENUISERIES

Toutes les menuiseries bois seront traitées avec un produit insecticide fongicide et hydrofuge. L'entrepreneur est tenu de présenter le certificat de traitement des bois avec

durée de garantie pour les menuiseries industrielles.

Les autres menuiseries recevront une couche d'imprégnation avant la pose.

2.03-PASSE PARTOUT

Durant l'exécution des travaux, l'entrepreneur fournira aux entreprises qui en feront la demande, un passe partout qui ouvrira toutes les portes mais qui ne pourra plus être

utilisé après réception.


L'entrepreneur est tenu de se conformer et de prendre connaissance du lot n°0 - dispositions communes a toutes les entreprises, et en particulier sur les frais à la charge de

l'entreprise.


L'entrepreneur doit:

-Les plans de détails des menuiseries faisant apparaître les dimensions, les caractéristiques des calfeutrements, couvre-joints, etc...

-Au Maitre de l'Oeuvre, au lot gros oeuvre, au lot plâtrerie, les plans donnant toutes indications sur les percements ou réservations a prévoir.

-La fourniture à pied d'oeuvre des huisseries intérieures pour le plâtrier

-Les réglages, la mise en état et le nettoyage des menuiseries

-La protection des menuiseries durant la construction

-Les épaufrures, éclats ou autres défauts qui apparaîtraient au cours des travaux, même causés par des personnes étrangères à l'entreprise, seront réparés aux frais de

l'entrepreneur menuiseries.

Les conditions météorologiques et les difficultés entraînées par celles-ci ne pourront donner lieu à aucune plus value, indemnités ou retard dans le planning des travaux, l'entrepreneur

aura compris ce risque dans ses prix.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 33

LOT N°6 - MENUISERIE PVC - ALUMINIUM



En règle générale, les matériaux, l'exécution des ouvrages et l'ensemble des prestations seront conformes aux règles de l'art et à la réglementation française en vigueur, à la date des

travaux de construction.





Normes Européennes



Règles de l'art


Documents REEF




2.01-PVC

Profilés en PVC extrudé

Classement A3 E2 V2


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 34

2.02-VITRERIE

En verre recuit conforme aux normes NF B 30 003, NFP 78 301 et 78 305

Les vitrages isolants et feuilletés devront bénéficier d'un avis technique suivi marqué du CSTB en cours de validité

2.03-QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

SNQF - NFP 26

La quincaillerie sera protégée contre la corrosion et ne pas nécessiter d'entretien pour le maintien de l'aspect

Pour les menuiseries PVC, les pièces de quincaillerie devront être compatibles avec le matériaux


L'entrepreneur est tenu de se conformer et de prendre connaissance du lot n°0 - dispositions communes a toutes les entreprises, et en particulier sur les frais à la charge de

l'entreprise.


L'entrepreneur doit:

-Les plans de détails des menuiseries faisant apparaître les dimensions, les caractéristiques des calfeutrements, couvre-joints, etc...

-Au Maitre de l'Oeuvre, au lot gros oeuvre, au lot plâtrerie, les plans donnant toutes indications sur les percements ou réservations a prévoir.

-Les réglages, la mise en état et le nettoyage des menuiseries

-La protection des menuiseries durant la construction



3 - MISE EN OEUVRE

Avant le début de ses travaux, l'entrepreneur du présent lot réceptionnera par écrit les supports de sa menuiserie. La non réception par écrit équivaut à une réception tacite. En

cas de réserves, l'arbitrage sera fait par le Maître de l'Oeuvre. Cette réception après levée des réserves s'il y a lieu engagera seule l'entreprise du présent lot sur l'étanchéité parfaite

de la menuiserie avec son support.

Le présent lot veillera à ce que les prestations décrites ci-après soient suffisantes pour satisfaire aux règles et normes en matière d'isolation thermique, d'isolation phonique,

de sécurité des personnes, de sécurité incendie, de type d'épaisseur de vitrage. A défaut il devra prévoir toutes les variantes nécessaires.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 35

LOT N°7 - ELECTRICITE









Normes Européennes



Règles de l'art


Documents REEF



2 - NATURE ET QUALITE DES MATERIELS

Tous les matériaux, matériels et fournitures utilisés pour l'exécution des travaux devront être:

-Munis des marques, normes ou labels en vigueur

-Mis en oeuvre par des ouvriers hautement qualifiés

-Soumis à l'approbation du maître de l'oeuvre avant l'emploi (fourniture des échantillons, notices techniques, agréments garanties etc. ...)

2.01-CONDUITS

ICD 6 APE encastré et noyé dans le béton


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 36

IRD 5 en apparent

ICO ou IRO encastré dans doublage ou cloisons

Gaines Janolène

2.02-CONDUCTEURS

Les câbles utilisés devront être du type H07VU ou H07VR pour les conduits encastrés et du type U 1000RO2V pour les alimentations apparentes et les liaisons armoires et

tableaux divisionnaires.

2.03-TABLEAUX

Tableau répartiteur apparent avec ensemble coffret, boite, porte, bornes et rails type G 180 avec porte et serrure MERLIN GUERIN ou similaire.

2.04-RESEAU DE TERRE

Prise de terre constitué par un câble en fond de fouille des réseaux ou des fondations

Les conducteurs enfouis horizontalement peuvent être:

-Un câble massif ou câble cuivre nu de 29 mm de section

-Un feuillard en acier doux d'au moins 100 mm de largeur et de 3 mm d'épaisseur, disposé sur champ et enrobé sur tous les côtés d'une épaisseur de béton de 3 mm.

-Un câble en acier galvanisé d'au moins 95 mm de section.

Toutes les gaines, conduits, huisseries ou pièces métalliques seront mis à la terre.

2.05-APPAREILLAGE

Appareillage à fixation par vis de type ESPACE d’ARNOULD, ou similaire sur présentation d’échantillon et après accord des architectes.

2.06-SONNERIE

Les sonneries seront du type à timbre, réf 41221 de LEGRAND

Poussoir en saillie 76x31x16 mm, lumineux, type 40806 de LEGRAND

2.07-ANTENNE TV

Antenne Tv de marque WISI réf 82140, avec boîte de dérivation


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 37

3 - PLANS TECHNIQUES

3.01-RESEAUX INTERIEURS

Dès notification de son marché et avant de commencer ses travaux, l'entreprise du présent lot fournira au Maître l'Oeuvre, les plans techniques complets de ses installations

avec en particulier, le cheminement, le repérage, le diamètre de ses câbles et conducteurs, le positionnement des armoires et tableaux, le positionnement des systèmes de sécurité

4 - MISE EN OEUVRE

Nature du courant 220/380 V

Régime du neutre: neutre à la terre avec protection différentielle, coupure au premier défaut.

Les matériaux, appareils et équipements seront installés conformément aux recommandations des fournisseurs et aux normes UTE.

Origine de l'installation: Codi placé en façade fourni par EDF.

Les armoires devront être métallique et fermer à clés.

Un interrupteur unipolaire permettre d'isoler les circuits desservis par l'armoire.

L'équipement d'appareillage ne doit occuper que les 4/5 de la capacité de l'armoire installée. Les 1/5 de la capacité restante devra permettre l'adjonction du matériel semblable.

4.01-RESEAU INTERIEUR

Toute l'installation sera soit en câble multiconducteurs soit en conducteurs isolés posés sous gaine ICD.

Les câbles utilisés devront être du type H07VU ou H07VR pour les conduits encastrés et du type U 1000RO2V pour les alimentations apparentes et les liaisons armoires et

tableaux divisionnaires.

Les circuits force et lumière seront séparés

La chute de tension maximale entre l'origine de l'installation (tableau du poste de transformation) et tout point d'utilisation normalement chargé sera de:

-3% pour l'éclairage

-3% pour la force motrice

Pose en encastré dans maçonnerie, en faux plafonds ou cloisonnement


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 38

Les passages et les emplacements a réserver dans le béton et la maçonnerie sont à la charge de l'entreprise de gros oeuvre ainsi que la pose et la fourniture des fourreaux

nécessaires au passage des gaines et canalisations électriques

L'entreprise du présent lot aura a sa charge le responsabilité de la bonne exécution des ces réservations à défaut de quoi, les démolitions et réfections qui en résulteraient lui

incomberaient.

Les percements et réservations dans les cloisons briques sont à la charge du présent lot ainsi que le rebouchage par enduit spécial.

Les scellements de ses matériel, supports, socles sont à la charge du présent lot.

NOTA: Les gaines pourront être noyées dans la forme de pose du carrelage.

4.02-CIRCUITS INTERIEURS

Les points lumineux seront répartis sur circuit 1.5 mm2 (un circuit ne pouvant alimenter plus de 8 points lumineux), protégés a 10 A par disjoncteur unipolaires par circuit sur

tableau.

Les prises de courant 10 16 A + T seront réparties sur circuit 1.5 mm2 (un circuit ne pouvant alimenter plus de 8 prises), protégées à 16 A par disjoncteurs unipolaires par circuit

sur tableau.

Les prises de courant 20 A + T seront réparties sur circuit 2.5 mm2, protégées à 20 A par disjoncteurs unipolaires par circuit sur tableau.

Les prises de courant 32 A + T seront réparties sur circuit 6 mm2, protégées à 32 A par disjoncteurs unipolaires par circuit sur tableau.

Les prises de courant devront être situées à 0.35 m minimum des sols finis (normes handicapés)

Les interrupteurs devront être situés à 1.30 m des sols finis.

5 - ESSAIS - PIECES A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

5.01-DOSSIER CONSUEL

L'entrepreneur aura a sa charge le dossier consuel et les vérifications effectuées par le consuel.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 39

5.02-ESSAIS COPREC

Avant réception des travaux, l'entrepreneur devra effectuer à sa charge les essais précisés dans le document technique COPREC N°1, contrôle technique type A, et ce à ses

frais.

Toutes les imperfections relevées devront être corrigées et une nouvelle série d'essais sera effectuée jusqu' à sa complète satisfaction. Le résultat de ces derniers essais

devront faire l'objet d'un procès verbal rédigé selon l'annexe COPREC N°2.

5.03-En dehors des pièces contractuelles à remettre lors de la remise de son offre, l'entreprise devra remettre les pièces suivantes:

*Avant exécution des travaux

-Un jeu de plan de réservations

-Un planning d'exécution définitif

*Après exécution des travaux

-Les schémas de fonctionnement et d'utilisation des installations et du matériel

-Un jeu de plans de recollement des ouvrages exécutés

-Les notices d'entretien









7 - SECURITE INCENDIE


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 40

Les installations devront être conformes aux textes réglementaires et normes françaises, en particulier au décret 62-1454 du 14 Novembre 62 concernant la protection des

travailleurs et a la norme NFC 15 100 relative aux installations électriques intérieures.

Un plan d'installation devra être fourni pour accord au Maitre de l'Oeuvre, au bureau de contrôle et au service municipal d'incendie (pompiers).

8 - RELATIONS AVEC LES SERVICES OFFICIELS

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés de l'EDF pour en obtenir tous accords, renseignement utiles quant à l'exécution de ses travaux.

Il se soumettra à toutes exigences, vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandées.

Les offres sont réputées établies en parfaite connaissance des obligations prescrites par EDF.

9 - QUALITE DES INSTALLATIONS

Les matériels mis en oeuvre devront être munis de la norme nationale de conformité aux nomes NF USE ou de la marque de qualité USE si la norme existe, et, en outre de

l'estampille Confort pour les socles de prises de courant 10/16 A

Les canalisation devront être réalisées soit:

-en conducteurs isolés, posés sous gaine

-en cales multiconducteur

Les conducteurs actifs (phase neutre) d'un même circuit y compris le conducteur de protection devront être de la même section.

Le conducteur du neutre ne devra pas être commun à plusieurs circuits.

La protection des circuits contre les surintensités devra être assurée à l'origine de chaque circuits.

Les appareils des locaux humides placés dans le volume de protection devront être équipés de transformateurs de séparation de classe II


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 41

LOT N°8 - PLOMBERIE – SANITAIRES - VENTILATION









Normes Européennes



Règles de l'art


Documents REEF



2 - NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS

2.01-TUYAUX PVC

Conformes aux normes NF

PVC rigide série 10 bars pour alimentation en eau

PVC série assainissement pour évacuation EU EV.

2.02-TUBES CUIVRES


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 42

Conformes aux normes NF

Tubes cuivre écroui pour alimentation eau

2.03-ROBINETTERIE

Conforme aux normes NF

Classement E1 A1 U1 pour lavabos, WC, éviers, douches, bidets.

2.04-APPAREILS SANITAIRES

Grès émaillé blanc pour lavabos, WC, éviers, douches

3 - PLANS TECHNIQUES

Dès notification de son marché et avant de commencer ses travaux, l'entreprise du présent lot fournira au Maitre l'Oeuvre, au bureau de contrôle, les plans techniques complets de

ses installations avec en particulier, le cheminement, le repérage, le diamètre de ses canalisations,tuyauterie, appareillage.

4 - MISE EN OEUVRE

Installation sous gaines pour les tubes enrobés ou encastrés ou en apparents sur colliers galvanisés démontables avec interposition de bagues plastique antibruit et de support laiton

dans les pièces humides pour permettre à l'électricien d'établir les liaisons équipotentielles.

Emploi obligatoire de fourreaux aux entrées et aux sorties de planchers pour les canalisations encastrées (en plus des gaines)

Traversée des murs en briques et des cloisons sous manchon souple en mousse cellulaire synthétique pour les canalisations eau chaude et froide, sous fourreaux PVC avec bourrage

isolant en laine de verre pour les évacuations eaux usées, eaux vannes.

Les passages et les emplacements à réserver dans le béton et la maçonnerie sont à la charge du lot gros oeuvre ainsi que la pose et la fourniture des fourreaux nécessaires au passage

des gaines ou canalisations d'eau et évacuations des EU EV.

Le lot cloisonnement doit la mise en place de renforts dans les cloisons pour la fixation de l'appareillage sanitaire aux emplacements désignés par le présent lot avant le début des

travaux de cloisonnement.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 43

L'entreprise du présent lot aura la responsabilité de la bonne exécution de ces réservations et de la mise en place de ces renforts, à défaut de quoi, les démolitions ,réfections et

oublis qui en résulteraient seront à sa charge.

Les canalisations apparentes seront accessibles, repérables et démontables sur la totalité de leur parcours.

L'entreprise du présent lot prendra toutes précautions pour éviter tous dégâts dus au gel pendant les travaux. Elle sera responsable de ces dégâts en cas de négligence de sa part.

L'entreprise du présent lot doit les protections nécessaires pour que ses ouvrages soient livrés en parfait état à la réception des travaux.

Les appareils sanitaires seront protégés et condamnés par tous les moyens appropriés (voligeage, forme en plâtre sur papier kraft, etc...), les parties chromées seront graissées. Ces

protections seront enlevées par le présent lot avent le nettoyage exécuté par le peintre.

5 - ESSAIS

L'entreprise du présent lot, aura à sa charge, les essais et vérifications suivantes:

-Vérification de la pression de l'eau à tous les robinets comprise entre 1 et 3 bars

-Essais d'ouverture et de fermeture des robinets (vérification des bruits)

-Essais de salubrité (l'eau ne doit pas remonter dans les appareils en service et les siphons se désamorcer).

-Vérification du débit des appareils les plus éloignés de l'origine de l'installation

-Efficacité des chasses des WC

-Contrôle des circuits d'eau par isolation de circuits et mise en pression de 2 bars supérieure à la pression normale

-Toutes les imperfections relevées devront être corrigées et une nouvelle série d'essais sera effectuée jusqu'à complète satisfaction.

6 - REGLES ACCOUSTIQUES

Robinetterie: devra posséder les classements NF, IA ou IB.

La vitesse d'écoulement dans les canalisations sera impérativement limitée à 1.5 m/s; les canalisations devront être posées sur murs lourds au moyen de colliers antivibratoires.

On veillera à ce que la pression dans les canalisations soit compatible avec le classement des robinetteries, cette pression ne sera pas supérieure à 3 bars du point d'utilisation. Dans

la mesure du possible, il y aura lieu d'éviter des dévoiements sur les chutes EU/EV.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 44

7 - OBLIGATIONS DIVERSES Eau Potable :

Le titulaire su présent Lot fera l'alimentation en eau potable pour les besoins du chantier. Il posera le compteur d'eau dans l'enceinte du chantier. Il est chargé de l'entretien de ces

installations pendant toute la durée du chantier.

L'entrepreneur est tenu de se conformer et de prendre connaissance du lot n°0 - dispositions communes a toutes les entreprises et en particulier sur les frais de compte prorata,

d'études, de métrés, de coordination s'il y a lieu.


projetées.




8 - RELATION AVEC LES SERVICES SPECIALISES

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés de l'EDF pour en obtenir tous accords, renseignement utiles quant à l'exécution de ses travaux.

Il se soumettra à toutes exigences, vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandées.

Les offres sont réputées établies en parfaite connaissance des obligations prescrites par le service fermier du réseau AEP.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 45

LOT N°9 - PEINTURE

1 - PRESCRIPTION TECHNIQUES








Normes Européennes



Règles de l'art


Documents REEF




Peintures intérieures: à base de résines vinyliques ou glycérophtaliques

Peintures sur bois extérieurs: à base de laque acrylique ou peinture lazure

Peintures sur métal: à base de résines glycérophtaliques et phosphate de zinc

Peinture sur béton: à base de piolithe

3 - MISE EN OEUVRE

Avant toute exécution, l'entrepreneur réceptionnera les supports par procès-verbal remis au Maitre d'Ouvrage ou à son représentant.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 46

Après examen de ce procès-verbal, le Maître d'Ouvrage pourra faire procéder à la mise en conformité des supports, aux frais des entrepreneurs incriminés.

Aucune excuse ne sera acceptée concernant les défauts visibles signalés par le Maître d'Ouvrage après exécution des peintures. L'entreprise de peinture sera seule

responsable.

Les teintes seront choisies par l'Architecte dans une gamme allant des teintes primaires foncées aux teintes pastel. Une palette de ces couleurs sera présenté à l'architecte au

début du chantier.

Les bétons bruts de décoffrage seront conformes aux DTU 23.1 (ragréage à la charge du lot GROS OEUVRE exclu de la prestation peinture) de type parements soignés.

L'entrepreneur devra exécuter tous les travaux préparatoires tel que brossage, égrenage, ponçage, rebouchage, etc... qui seront nécessaires pour obtenir des finitions

convenables et en rapport avec la nature des locaux.

L'entrepreneur devra mettre en place toutes les protections nécessaires à l'exécution correcte du travail et à la protection des ouvrages des autres corps d'état.

Les travaux de peinture ne seront jamais exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus de

façon générale, dans des conditions activant le séchage (vent, soleil,etc...) :

- en travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à 5°C et l'hygrométrie supérieure à 75° HR

- en travaux intérieurs la température ne devra pas être inférieure à 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 60°HR.

4 - NETTOYAGE DES LOCAUX

Les travaux de nettoyage sont ceux nécessaires au nettoyage des lieux en vue d'une livraison complète au client.

Tous les travaux seront exécutés conformément aux règlements en vigueur et notamment au DTU n° 59.1 concernant le nettoyage de mise en service.

L'entrepreneur devra mettre en place toutes les protections et prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas endommager les matériels, mobiliers, appareillage se

trouvant dans les locaux.

Avant exécution de tout nettoyage, l'entrepreneur devra en présence du Maitre d'Oeuvre, procéder à une visite contradictoire des lieux afin de dénoncer tous les éléments

défectueux afin que ces derniers ne puissent lui être imputés par la suite.

L'entrepreneur sera seul responsable des produits utilisés:détergents, solvants,etc... Dans ce but, il devra procéder à une enquête sur la nature des matériaux mis en oeuvre afin

d'éviter toutes dégradations par ses produits qui lui seraient imputables.

Les travaux de nettoyage comprennent:

Le dépoussiérage mécanique des sols, murs et appareillages

Le lessivage mécanique des sols,

Le lessivage manuel des faïences, appareils sanitaires et vitres.

Le lessivage manuel des menuiseries, appareil sanitaires et chauffage, portes de placards, quincaillerie, revêtements de murs, vitrages.

Le dépoussiérage manuel final


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 47





projetées.





U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 48

LOT N°10 – VRD - EU EV - AEP – ELETRICITE

LOT 10 – VRD 1 - RESEAUX EU-EV AEP

1-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES








Normes Européennes



DTU 12 - terrassements

DTU 60.2 - canalisation en fonte

DTU 60.31 - eau froide avec pression

DTU 60.32 - évacuation des eaux pluviales

DTU 60.33 - évacuation des eaux usées et vannes

DTU 60.41 - canalisation PVC

Fascicule 2 du CCTG - terrassements généraux

Fascicule 70 CCTG - canalisations d'assainissement et ouvrages annexes

NFP 16 - en totalité

NFP 98 - en totalité

CPC 63 - béton non armé, mortiers


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 49

2-NATURE DU TERRAIN

L'entrepreneur prendra connaissance du rapport du Laboratoire d'études des sols, pour connaître la nature du terrain, l'origine, la composition du terrain naturel en place et du

niveau de la nappe phréatique, suivant les conditions météorologique et ce pour n'importe quel jour de l'année.

Les conditions météorologiques et les difficultés entraînées par celles ci ne pourront donner lieu à aucune plus-value, indemnités, ou retard dans le planning des travaux,

l'entrepreneur aura compris ce risque dans ses prix et dans le planning des travaux.

3-MISE EN OEUVRE

Les tranchées, le remblaiement, l'évacuation des déblais sont dus par le présent lot pour les travaux qui concernent ce lot.

Il ne sera pas accordé de plus values pour les démolitions d'ouvrages rencontrés dans les fouilles ou pour le détournement de conduites, gaines, câbles, rencontrés dans les

fouilles; à cet effet l’entrepreneur devra se renseigner auprès des différents organismes intéressés afin de s'informer sur d'éventuel passage de gaines, câbles ou conduites sur

l'emprise de la parcelle.





En cas de fractionnement des travaux, il ne sera dû aucune plus-value.


L'entrepreneur aura à sa charge le calcul des sections des canalisations et devra le soumettre au Maître de l'Oeuvre et au bureau de contrôle pour accord.

Le tracé des canalisations sera effectué conformément aux plans

4 -ESSAIS

RESEAU EU EV - EAUX PLUVIALES

Avant remblaiement


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 50

Les tranchées ne seront remblayées qu'après les essais des canalisations, le constat de leur parfaite étanchéité, le contrôle en planimétrie et altimétrie de leur pose (les pentes

ne devront jamais être inférieures à 0.0025 m/m)

Les essais seront effectués entre 2 regards consécutifs, sur tout le réseau EU EV et sur 20 % du réseau EP, par remplissage complet du regard pendant 3 heures, le niveau ne

devant pas varier, ces essais sont à la charge de l'entreprise.

Les joints non étanches seront dégagés, démolis et refaits.

Ces essais seront consignés sur procès verbal.

Avant réception des travaux

L'entreprise devra effectuer à ses frais les essais et vérifications définis par le document technique COPREC n°1, un procès verbal établi selon le Document technique n°2 sera

adressé au Maître de l'Ouvrage.

RESEAU EAU POTABLE

Avant remblaiement

Les tranchées ne seront remblayées qu'après les essais des canalisations. Après exécution de chaque tronçon, remplissage d'eau 24 heures avant les essais, avec purge d'air,

mise en charge sous pression double de la pression maximale se service pendant 30 minutes minimum, sana baisse de pression.

Réfection de tous les joints présentant des suintements, nouveaux essais si nécessaires.




5 -DOSSIER DE RECOLEMENT

L'entrepreneur fournira un dossier de recollement sur reproductible au Maître de l'Oeuvre 15 jours avant la date de réception des travaux.

Toutes les canalisations devront y être repérées avec longueur, diamètre et altimétrie.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 51

6 -OBLIGATION DIVERSES







LOT 10 - VRD 2 - ELECTRICITE TELEPHONE

1-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES








Normes Européennes



DTU 12 - terrassements

Fascicule 2 du CCTG - terrassements généraux

DTU 70.1 et 70.2 - installations électrique

NFP 15 100 - électricité

Recommandations et règlements Télécom


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 52

2-NATURE DU TERRAIN

L'entrepreneur prendra connaissance du rapport du Laboratoire d'études des sols, pour connaître la nature du terrain, l'origine, la composition du terrain naturel en place et du

niveau de la nappe phréatique, suivant les conditions météorologique et ce pour n'importe quel jour de l'année.

Les conditions météorologiques et les difficultés entraînées par celles ci ne pourront donner lieu à aucune plus-value, indemnités, ou retard dans le planning des travaux,

l'entrepreneur aura compris ce risque dans ses prix et dans le planning des travaux.

3-MISE EN OEUVRE

Les tranchées, le remblaiement, l'évacuation des déblais sont dus par le présent lot pour les travaux qui concernent ce lot.

Les câbles sur tourets seront déroulés à une température supérieure à 5°C et en prenant toutes les précautions pour ne pas détériorer l'isolation et en respectant les rayons de

courbure. Les canalisations rencontrées devront être soigneusement protégées et les câbles seront, le cas échéant, déplacés pour respecter les écartements réglementaires.

L’entrepreneur implantera lui même le réseau des câbles et les massifs de fondations des candélabres, conformément aux plans et déterminera leurs dimensions.

L’entrepreneur à sa charge le calcul des sections de câbles et devra le soumettre au Maître de l'Oeuvre et au bureau de contrôle pour accord.

Les tranchées ne seront remblayées qu'après accord des services locaux de EDF et Télécom. Il leur soumettra le plan de réalisation de ses ouvrages. Un exemplaire de ce plan

accepté par l'EDF et Télécom sera transmis au Maître de l'Oeuvre.

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques, dont le choix est laissé à l'entrepreneur, sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou

nuisance dangereuse. Le forfait est basé sur les côtes et niveaux figurés aux plans.

L'entrepreneur doit prévoir ces mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un examen du terrain.

Il sera responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables à ses travaux et devra prendre les mesures nécessaires sans qu'il puisse prétendre à supplément.

En cas de fractionnement des travaux, il ne sera dû aucune plus value.

Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies de sable.




U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 53

Il ne sera pas accordé de plus values pour les démolitions d'ouvrages rencontrés dans les fouilles ou pour le détournement de conduites, gaines, câbles, rencontrés dans les

fouilles; à cet effet l’entrepreneur devra se renseigner auprès des différents organismes intéressés afin de s'informer sur d'éventuel passage de gaines, câbles ou conduites sur

l'emprise de la parcelle.




4-ESSAIS




5-DOSSIER DE RECOLEMENT

L'entrepreneur fournira un dossier de recollement sur reproductible au Maître de l'Oeuvre 15 jours avant la date de réception des travaux.

Toutes les canalisation devront y être repérées ave longueur, diamètre et altimétrie.

6-OBLIGATION DIVERSES







7-LIMITE DES PRESTATIONS

L'ensemble des consoles et du réseau de distribution intérieur au bâtiment est du par le lot électricité.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 54

PARTIE 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES BORDEREAU QUANTITATIF


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 55

LOT N°1 DEMOLITIONS - GROS-OEUVRE 01.00.000 - DEMOLITIONS Toutes les démolitions s'entendent compris évacuation des déblais. L’entrepreneur aura prévu dans son prix toutes les difficultés afférentes aux démolitions: accès, étai ements, évacuations ... etc. Toutes les dimensions, épaisseurs, sections, longue urs ... données sur les documents techniques devron t être vérifiées par les entreprises avant la remis e de leur offre . Les quantités inscrites dans le présent bordereau quantitatif n'ont pas de caractère contractuel. Elles devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre et rectifiées en conséquence sur ce même cadre, dans la colonne réservée à cet effet. Aucune contestation ultérieure à la signature du marché ne sera acceptée. 01.02.010 Démolition de cloisons briques plâtrées traditionnelles et

cloisons plaques de plâtre sur ossature métallique Démolition mécanique ou manuelle suivant dispositions du chantier ou prescriptions spéciales. Epaisseurs suivants plans à vérifier sur le chantier avant présentation de l'offre.

Compris dépose des menuiseries intérieures Compris rebouchage des saignées au sol et bac de douche

Logements GAV Et sanitaires Gendarmerie

M2 54.20

01.02.020 Démolition doublage type Placomur.

Epaisseur 8 + 1 Logement GAV M2 50.25

01.03.000 DEPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES 01.03.020 Dépose de porte d’entrée ou palière, de portails en bois

ou métallique, compris suivant chantier et prescriptions enlèvement des gonds.

Porte d’entrée PVC Logement GA Voir plan

U 01

01.07.000 DEMOLITIONS DIVERSES 01.07.030 FAUX PLAFONDS

01.07.031 Plafond dalles 60/60 acoustiques

Compris laine de verre et ossature porteuse

Bureau Gendarmerie

M2 5.50


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 56

01.07.032 Plaques de plâtre

Compris laine de verre et ossature porteuse

Logement GAV et Sanitaires

M2 44.50

01.07.033 Dépose de faïences collées sur support plâtre

Sanitaires GAV et Gendarmerie

M2 12.00

02.00.000 GROS-OEUVRE 02.01.000 TERRASSEMENTS GENERAUX

02.01.010 DECAPAGE DU TERRAIN Décapage du sol actuel sur la surface d'emprise du bâtiment à construire pour mise à niveau de la plate-forme , dans terrains toutes natures, sans plus value pour enlèvement de rochers ou masses compactes, à toutes profondeurs. Compactage du fond de fouille par engins mécaniques Evacuation des déblais à la décharge publique autorisée la plus proche sans limitation de distance L'entrepreneur aura compris dans ses prix toutes les difficultés et méthodes d'exécution pour réaliser ces ouvrages.

Terrassement de l’ensemble de l’emprise du futur bâtiment Compris terrasses ; Les terres seront stockées et remises en place en périphérie du bâtiment l’excédent s’il y a sera évacué.

Studios Voir plan et coupe

M3

39.000

02.02.000 FONDATIONS 02.02.010 FOUILLES POUR FONDATIONS

En puit, en rigole ou en pieux. Dimensions et position suivant plans BET Dans terrain toutes natures, sans plus value pour rochers et/ou masses compactes, à toutes profondeurs. Les parois des fouilles seront stables et bien dressées Compris évacuation des déblais.

02.02.013 En plots et bêche

Support longrines, bêches terrasse et pied d’escalier

Studios Voir plan

M3 7.35


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 57

02.02.020 BETON POUR FONDATIONS

02.02.031

Béton de propreté Dosage 200 kg de CPJ 45 par m3. Béton de séparation des éléments béton du terrain naturel. Epaisseur minimum 4cm.

Voir 05.02.022

05.02.022 Gros béton Dosage 250 kg/m3 CPJ 45 Présence d'eau Granulométrie: 800l de gravillons 15/25 400l de sable 0.08/5 Non vibré Sans plus value pour surdimensionnement des fouilles du à la nature du terrain. Compris ferraillage suivant plans BET

Compris béton de propreté Béton prise mer Compris réservations pour ancrages poteaux charpente métal. Broche section 30 mm, largeur 700 mm et remplissage des trous de réservation après mise en place de la charpente.

Studios

M3

6.60

02.02.024 Béton armé pour bêches Dimensions et positions suivant plans BET Dosage 350 kg/m3 CPJ 45 Granulométrie: 800l de gravillons 5/15 400l de sable 0.08/5 Consistance plastique Vibrage par engin mécanique Coffrage: 2 faces qualité de parement ordinaire Armatures: HA 120 kg/m3

Terrasse et escalier extérieur

studios

M3

0.750

05.02.025 Longrines béton armé Dosage 350 kg/m3 CPJ 45 Granulométrie: 800l de gravillons 5/15 400l de sable 0.08/5 Consistance plastique Vibrage par engin mécanique Coffrage: 2 faces qualité de parement ordinaire Armatures: HA 80 kg/m3

Dimensions données à titre indicatif : 20/30 à vérifier par BET

Studios

M3

2.10


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 58

02.03.000 MURS DE SOUBASSEMENT

02.03.010

MACONNERIE EN BLOCS DE BETON AGGLOMERES Les murs de soubassements seront montés en agglos de bétons pleins ou creux hourdés au mortier de ciment. Les assises des agglos seront horizontales et régulières, le hourdage au mortier bâtard n°1 sera exécuté par des joints horizontaux et verticaux sur toute l'épaisseur de la maçonnerie, sans vide ni excroissance. Le mortier sera de type hydrofuge. La dernière rangée d'agglo sera constituée d'agglo entiers et non d'agglos brisés.

Dimensions et position suivant plans BET.

02.03.011 Blocs de béton creux

Sur longrines VS Studios M2 17.30

02.03.011 Linteau BA

Pour accès VS

Studios M3 0.05

02.03.030 STRUCTURE BA EN SOUBASSEMENT

02.03.032 Poteaux raidisseurs En blocs coffrages spéciaux 20x20 terre cuite ou bloc de béton suivant type de mur et positionnement. BA dosé à 350 kg de CPJ 45 / m3 Armatures HA 3 kg / ml Vibrage par engins mécaniques granulométrie : 800 l de gravillons 5/15 400 l de sable 0.08

Studios

ML

3.00

02.03.040

GRILLES DE VENTILATION DU VIDE-SANITAIRE

02.03.041 Grilles terre cuite Grilles de ventilation en terre cuite avec grillage anti-rongeur

Dimensions: 20 / 20 Vide sanitaire Studios

U 04

02.03.053 Etanchéité verticale Etanchéité auto-adhésive à base de bitume élastomère. Primaire 500g/m2 passée au rouleau. Avant mise en oeuvre de l’étanchéité, les supports devront être parfaitement nettoyés et secs. Débord de l’étanchéité de 10 cm par rapport au sol fini.

Soubassement et longrines

M2

27.80


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 59

02.03.055 Regards de visite

Regard de visite en béton préfabriqué, section 40x40, profondeur suivant chantier. Posé sur semelle en béton de gravillon. Dans le fond, façon de cunette avec enduit étanche lissé au mortier gras. Remblaiement en sablon en pourtour de l’ouvrage.

Voir plan

U

02

02.03.057 Réseau d’évacuation PVC En PVC série assainissement joints collés, pour des hauteurs de couvertures supérieures à 1.00 par rapport à la génératrice supérieure du tuyau pour des diamètres compris entre 150 et 300. Réglage du fond de fouilles selon les pentes indiquées, par un lit de sable d'épaisseur minimale de 10 cm. Toutes sujétions de calage pour que les tuyaux portent sur toute leur longueur Il ne sera pas accordé de plus value pour un lit de gravette 5/15 de 15 cm mini d'épaisseur pour former drain sous la couche de sable dans le cas de venues d'eau. Remblaiement des tranchées après les essais des canalisations en sablon jusqu'au niveau de la plateforme Compactage des remblais des tranchées au cylindre Essais des remblais des tranchées par un laboratoire agréé tous les 50 ml à la charge du présent lot, obtention d'une densité égale à 95 % de l'indice PROCTOR modifié.

Diamètre 100 Diamètre 125

Dans vide sanitaire voir plan Liaison entre regards

ML ML

24.00

8.00

02.05.0105 TRANCHEES POUR RESEAUX EU-EV Fouilles en tranchées effectuées mécaniquement Dans terrains toutes natures y compris rochers A toutes profondeurs, parois des fouilles stables et bien dressées Fond de fouilles nettoyé et damé Façons de pentes nécessaires Compris complément de fouilles pour regards et raccordements divers. Il ne sera pas accordé de plus value pour le blindage des parois des fouilles, pour le pompage de la nappe phréatique ou des eaux de pluies, pour le dégagement des éboulements pour toutes causes que ce soit et a remise en état de la fouille, pour tirs de mines, pour l'emploi de brise béton au marteau piqueur, l'entrepreneur aura prévus toutes difficultés ou incidents dans ses prix.

Liaison entre regards

ML

8.00


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 60

02.04.000 PLANCHER DU VIDE-SANITAIRE

02.04.010

CHAINAGE BA PERIPHERIQUE BA dosé à 350 kg de CPJ 45 / m3 Armatures HA 2,5 kg/ml Vibrage par engins mécaniques granulométrie : 800 l de gravillons 5/15 400 l de sable 0.08/5 Compris coffrage et décoffrage

Studios

ML

34.70

02.04.020 PLANCHER HOURDIS ISOLANT SUR POUTRELLES BA Dimensions et épaisseur suivant plans Système poutres béton armé précontraint , hourdis en polystyrène alvéolé moulé de forte résistance avec languette, avis technique à fournir. Dalle de compression en béton avec chapeaux aux appuis et treillis soudé

Compris réservation pour passage d’homme pour accès au VS

Studios

M2

65.80

02.05.000 DALLAGE BA

02.05.020 HERRISSON

Hérissonage tout venant compacté Graves concassées traitées, Couche de finition en sable de rivière 0,08/5 mm réparti et compacté sur toute la surface du hérissonage pour remplir les vides et obtenir une tolérance de nivellement de 10 mm. Les réseaux enterrés sont interdits dans les hérissons, ils devront être incorporés à la plate-forme avant travaux de remblais.

Epaisseur : 15 cm compris remplissage contre sous bassement

Terrasse Studios

M3

6.00

02.05.030 FILM POLYANE SUR LIT DE SABLE Film polyane 200 microns posé sur lit de sable sur hérissonage formant barrière de vapeur Débordement sur les murs latéraux pour empêcher les remontées capillaires

Terrasse Studios

M2

18.75


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 61

02.05.050 DALLAGE BA dosage 350 kg/m3 CPJ 45 (n° de réf. 2) granulométrie : 800 l de gravillons 5/15 400 l de sable 0.08/5 vibrages par engins mécaniques reflué et tiré a la règle, planéité type F1 armatures HA par treillis soudé suivant prescriptions BET Compris joints de dilatation périphériques et intermédiaires et chaînage périphérique par coffrage ou blocs spéciaux.

Epaisseur 12 cm destiné à recevoir un carrelage scellé.

Terrasse Studios

M2

18.75

02.06.000 MURS EN ELEVATION - MACONNERIE - STRU CTURE BA 02.06.010

ARASE ETANCHE - COUPURE DE CAPILARITE Confection d'une arase étanche avant la pose du premier rang d'agglos et/ou de briques. Elle sera réalisée soit par une chape de 40 mm avec recouvrement soit par un bain de mortier avec produit hydrofuge type SIKALITE

Studios

ML

34.70

02.06.020 MURS EN ELEVATION

02.06.021 Murs briques - murs agglos Le gros œuvre sera réalisé en maçonnerie de briques de 20 cm d’épaisseur en terre cuite, rectifiées 2 faces hourdées au mortier joint mince ( 1mm) type OPTIBRIC PV Joint Mince IMERYS Structure certifiée thermiquement ou similaire. CARACTERISTIQUES • Dimension : 560 x 200 x 274 (6,5 u/m²) • Mortier de montage : Mortier Joint Mince IMERYS Structure agrée par le DTA • Résistance thermique : R=0,78 m² °K / W • Résistance mécanique : 8 Mpa • Eléments spéciaux rectifiées permettant un mur 100% Joint Mince : - Brique linteau d’ouverture et de chaînage JM - Brique Poteau JM + brique Poteau multi angle JM - Briques de Tableau / Calepinage horizontal JM - Brique de calepinage vertical JM • Classement support d’enduit : RT3 –

OPTIBRIC ou similaire Epaisseur 20 cm • 1ére rangée : Les briques seront hourdées au mortier bâtard (chaux, ciment) ou liant prêt à l’emploi de type adapté au brique de terre cuite + hydrofuge + sable propre, de granulométrie approprié. Le premier rang doit être d’une planimétrie et d’une altimétrie très précise, car c’est lui qui va conditionner l’aplomb du mur, le parfait alignement des produits ainsi que la rapidité de mise en œuvre des rangs suivants.

Ensemble des murs extérieurs Obturation ouverture existante Brique de 20/20/50 tradi Bureaux

M2 M2

84.70

2.20


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 62

02.06.030

STRUCTURE BA

02.06.0301 Raidisseurs BA En blocs coffrages spéciaux 20x20 terre cuite ou bloc de béton suivant type de mur et positionnement. BA dosé à 350 kg de CPJ 45 / m3 Armatures HA 3 kg / ml Vibrage par engins mécaniques granulométrie : 800 l de gravillons 5/15 400 l de sable 0.08

Adaptés OPTIBRIC ou similaire

Studios

ML

16.80

02.06.0303 Linteaux BA En blocs coffrages spéciaux terre cuite ou bloc de béton suivant type de mur ou coffrage et décoffrage parement soigné type C3 BA dosé à 350 kg de CPJ 45 / m3 Armatures HA 90 kg/m3 Vibrage par engins mécaniques granulométrie : 800 l de gravillons 5/15 400 l de sable 0.08/5 Positions suivant plans


Studios

M3

0.580

02.06.0304 Chaînages BA En blocs coffrages spéciaux terre cuite ou bloc de béton suivant type de mur ou coffrage et décoffrage soigné type C3 BA dosé à 350 kg de CPJ 45 / m3 Armatures HA 80 kg/m3 pour chaînages en élévation, 5kg /ml pour chaînages en couronnement. Vibrage par engins mécaniques granulométrie : 800 l de gravillons 5/15 400 l de sable 0.08/5


Studios

ML

24.70

02.06.0305 Chaînage BA sous toiture BA dosé à 350 kg de CPJ 45 / m3 Armatures HA 80 kg/m3 pour chaînages en élévation, 5kg /ml pour chaînages en couronnement. Vibrage par engins mécaniques granulométrie : 800 l de gravillons 5/15 400 l de sable 0.08/5 Compris coffrage et décoffrage


Studios

ML

35.15


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 63

02.06.0308 Escalier BA Escalier en béton armé sur paillasse suivant plans. Marches destinées à recevoir un revêtement de sols dur posé sur chape ciment avec contre - marches ou une chape de finition. L'entreprise se rapprochera du titulaire du lot carrelage pour précisions, notamment sur la nature du revêtement. .Coffrages et décoffrages

Compris palier 120/80 et Nombre de marches: 04 Nombre de marches : 5

Studios Bureaux

E E

01

01

02.07.0 CREATION ET REMANIEMENT D’OUVERTURES 02.07.010

CREATION D’OUVERTURES

02.07.011 Linteaux Refouillement manuel au marteau et au burin (engins mécaniques interdits) pour création de linteaux. Exécution de linteau en béton dosé à 350 kg de CPJ 45. Vibrage par engin mécaniques. Compris coffrage et décoffrage.

Dans mur briques de 20/20/50 Armature suivant études béton. Communication bureaux et ouverture extérieure

Bureaux

M3

0.105

02.07.012 Démolitions Démolition de murs existants pour création d’ouvertures. Dimensions d’ouverture suffisante pour mise en place des jambages et des seuils. Compris évacuation des déblais à la décharge publique.

Dans mur briques de 20/20/50

Bureaux

M2

6.30

02.07.013 Modification de fermettes

Découpe de l’entrait des fermettes après renforcement de la structure pour éviter toute déformation ; il sera fait appel à un BET pour s’assurer de la qualité de l’intervention

Découpe sur 0.95 ML de large Pour création du pan coupé en plafond pour l’accès aux futures Bureaux. Découpe sur 2 fermettes

Bureaux Voir plan de détail

E

01

02.10.0 CHARPENTE

02.10.020 FERMETTES BOIS

Position et dimension suivant plans BET et architectes. Assemblées par connecteurs métalliques, épaisseur mini 36mm, traitées IHF avec certificat de traitement à fournir. Contreventements, lisses d'antiflambement et entretoises. Fixation aux appuis par cheveux en attente ou si nécessaire (voir plans BET) par équerres clouées à la ferme et chevillées sur les chaînages. Position: suivant plans

Pente 30 %

Studios

M2

70.50


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 64

02.11.000 COUVERTURE

02.11.015 Panneaux OSB

Voligeage en panneaux de bois à particule, champs bouvetés. Fixation sur bois de charpente par tire-fond en acier galvanisé.

Epaisseur 19 mm.

Studios

M2

72.20

02.11.020 TUILES

02.11.021 TUILES CANAL Tuiles canal en terre cuite Compris bas de pentes en tuiles même nature Pose suivant support Teinte suivant choix architectes

Tuile canal à talon Compris double littelage

Dito 02.11.015

M2

72.20

02.11.030 ELEMENTS DIVERS TOITURE

02.11.031 Rives Doubles tuiles canal type flammées Languedoc de GUIRAUD frères scellées au mortier bâtard

Couverture Studio

ML 24.00

02.11.032 Faîtage Tuiles faîtières dito tuiles canal scellées au mortier bâtard

Dito couverture

ML

11.75

02.11.033 Tuiles chatières Tuiles chatières adaptées aux tuiles de couverture employées

Couverture Studio

U

04

02.11.034 Tuiles douille Tuiles douille adaptées aux tuiles de couverture employées Au droit des sorties de ventilation des pièces, des extracteurs VMC et des ventilations primaires des WC. Compris façon de trous dans OSB sous toiture et élément d'étanchéité zinc pour passage des tuyaux d'évacuation.

Pour VMC et ventilation primaire

A déterminer Studios

U

0.3

02.11.040 BAS DE PENTE - GENOISE

02.11.041 Bas de pente Double rang tuiles égout et couverte maçonnées au mortier bâtard. + brique Débord suivant prescription architectes.

Studios

ML

23.50


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 65

02.11.050 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

02.11.051 Chêneaux En zinc ou PVC couleur au choix des architectes; Dimension à déterminer par le BET. Crochets supports fixés sur le liteau noyé dans le chaînage (deux crochets au ml). Compris naissances, angles, fonds coudes, goulottes. Position: bas de pentes.

PVC

Dito bas de pente

ML

23.50

02.11.052 Descentes En zinc ou PVC couleur au choix des architectes. Dimension à déterminer par le BET. Fixation par colliers, scellés dans les murs tous les deux ml. Compris dauphins en pieds de chutes.

PVC Dauphins fonte en pied de chute.

Dito chenaux

ML

12.60

02.13.000 TRAVAUX DIVERS DE FINITIONS

02.13.0502 Grilles de défenses

Fourniture et pose de grilles de défense métallique traitées antirouille

Voir plan détail 95 /205 100/125 60 / 75 50/65 40/55

BUREAUX Studios voir façades

U U U U U

01

03

01

04

02

02.13.0503 Coffrets AEP - EDF Fourniture, pose et scellement de coffrets AEP et/ou EDF, suivant position définie sur les plans et précisées sur le chantier par les services compétents, compris mise en place des gaines encastrées ou non et toutes sujétions de pose et mise en oeuvre.

EDF

Contre façade studios

U

01

02.13.0504 Trappe de visite métallique Fourniture et pose d’une trappe de visite métallique cadre traité anti rouille et plaque métal destinée à recevoir un carrelage

Prévoir système assurant l’ouverture facile

Au sol dans plancher Entrée Studios

U 01

02.13.0505 Coffre de volets roulants Pose uniquement, fourniture par lot menuiserie concerné. En fibres de bois traitées, compressées avec treillis noir

Largeur : 0.95

BUREAUX

U

01


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 66

bitumé sur la face extérieure pour recevoir l'enduit de façade.

Largeur 120 Largeur 250

Studios U U

02

02

02.13.0600 SEUILS D'OUVERTURES ET APPUIS DE FENETRES Réalisés suivant plans de détails architecte et des lots menuiserie bois et PVC

02.13.0601 Seuils éléments de terre cuite de type « barcelonine »

Compris appuis intérieurs suivant plan de détail du menuisier

Bureaux Studios

ML ML

0.95

12.00

02.13.0701 Confection d’un auvent structure bois

Compris structure et chevronnage. OSB et tuiles prévus dans les postes précédents

Entrée Studio Voir plan façade

E 01

02.14.000 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Implantation générale du bâtiment, niveaux et côtes.

L'entrepreneur fournira au Maître de l'Oeuvre un relevé précis de l'implantation du bâtiment après coulage des fondations

STUDIOS

E

01

02.15.000 INSTALLATION DE CHANTIER Suivant prescriptions du lot N°0

Ce poste comprend notamment (mais non limitativement): panneau de chantier, clôture de chantier, mise en place et équipement du bureau de chantier et le nettoyage général du terrain en fin des travaux. Etude structure - Béton arme

Plans d’exécutions - DOE

E E

01

01

TOTAL HT TVA TOTAL TTC


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 67

LOT N°2 ENDUITS DE FACADES Les quantités inscrite dans le présent bordereau quantitatif n'ont pas de caractère contractuel. Elles devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre et rectifiées en conséquence sur ce même cadre, dans la colonne réservée à cet effet. Aucune contestation ultérieure à la signature du marché ne sera acceptée. 03.01.000 ENDUIT MONO-COUCHE 03.01.010 ENDUIT DE FACADE MONO COUCHE

Humidification à refus au jets d'eau la veille de l'application. Dressage des angles des tableaux d'ouvertures et des façades. Passe de 8 mm sur les tableaux d'ouvertures dressés à la règle et à la taloche. Première passe de 8 mm d'épaisseur minimale en tous joints, sur toute la surface des façades et dressage à la règle. Deuxième passe à la pompe à projeter ( au maximum 48 heures après la première passe ) de 6 mm d'épaisseur minimale en tous points.

Supports briques ( OPTIBRIC ou similaire ) Supports anciens enduit monocouche compris préparation éventuelle Type de finition: Petits grains: enduits extérieurs

Studios

BUREAUX Façades SUD et

EST

M2 M2

85.00

40.70

03.01.020 TABLEAUX D'OUVERTURE Enduit en tableaux d'ouvertures Deux couches, finition talochée fin Calfeutrement des menuiseries Après réalisation de la première passe d'enduit en tableaux, pose d'un joint d'étanchéité label SNJF 1° catégorie type SIKA 1A en pourtour de menuiseries

BUREAUX et Studios

ML

33.50

03.02.050 ENCADREMENTS D’OUVERTURES Encadrement d'ouvertures de 20 cm de large en moyenne pour une saillie de 2 cm minimum. Réalisation en pourtour des baies. Finition au mortier teinté traditionnel . Teinte suivant choix architectes

Finition lissée.

Bureaux et Studios

ML

42.70



U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 68

LOT N° 3 ISOLATION - PLATRERIE - CLOISONNEMENT – FAUX PLAFON DS Les quantités inscrites dans le présent bordereau quantitatif n'ont pas de caractère contractuel. Elles devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre et rectifiées en conséquence sur ce même cadre, dans la colonne réservée à cet effet. Aucune contestation ultérieure à la signature du marché ne sera acceptée. 06.01.000 ISOLATION DES PAROIS VERTICALES

06.01.010

COMP LEXE PLAQUE DE PLATRE - ISOLATION POLYSTHYRENE Doublage isolant composé d'un panneau en polystyrène expansé collé sur une plaque de plâtre standard (ep.13mm). Epaisseur : 13+80mm. PREGYMAX 29.5 Système de doublage constitué d'un panneau en polystyrène expansé (PSE) Graphite élastifié de couleur argentée, collé sur une plaque de plâtre standard ou hydrofuge ep. 13mm. Type PREGIMAX ou similaire Toutes les bases des cloisons de doublage seront protégées de l'humidité par un polyéthylène de 100 microns sur une hauteur d'au moins 5 cm au dessus du sol fini. Les joints entre panneaux seront recouverts de bandes de calicot et d'enduits spéciaux. Les bandes de calicot seront appliquées sur une couche d'enduit frais serrées à la spatule puis recouvertes par une couche du même enduit, la troisième couche fine d'enduit sera glacée. Des renforts en CTBX seront placés dans les contre-cloisons pour les fixations des appareillages électriques et sanitaires.

Coefficient de résistance thermique R=2,75.. Epaisseur 13 mm + 80 mm NOTA Les zones sur bac à douches seront traitées en plaques hydrofuges. Compris entourage des conduits de ventilation primaire, chutes et autres réseaux aériens.

Studios

M2

65.40


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 69

06.01.030 COMPLEXE PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE Doublages de type plaques de plâtre sur ossature métal galvanisé F 530 fixée sur murs Les joints entre panneaux seront recouverts de bandes de calicot et d'enduits spéciaux. Les bandes de calicot seront appliquées sur une couche d'enduit frais serrées à la spatule puis recouvertes par une couche du même enduit, la troisième couche fine d'enduit sera glacée. Renforcement des angles par bandes armées Protection des bas de cloisons des pièces humides et des pièces situés en rez-de-chaussée par film polyéthylène 200 microns sur une hauteur supérieure au sol fini de 2 cm. Renforts CTBX pour permettre la fixation des appareillages électriques et sanitaires (voir avec lots concernés avant début des travaux). Compris exécution des tableaux.

Type de plaques: BA 13 Compris entourage des conduits de ventilation primaire, chutes et autres réseaux aériens. NOTA Les zones sur bac à douches seront traitées en plaques hydrofuges.

BUREAUX

M2

35.70

06.01.031 LAINE DE VERRE Laine de verre semi-rigide pour isolation thermique avec pare-vapeur quadrillé, Pare vapeur à poser côté pièces chaudes.

Epaisseur: 7 cm

BUREAUX

M2

35.70

06.01.033 PLAQUES DE PLÄTRE COLLES .

Sur support brique dont parties anciennement faïencées déposées par le lot Gros œuvre. Compris traitement du tableau d’ouverture.

Mur séparatif BUREAUX

M2 16.00

06.02.000 CLOISONNEMENT DE DISTRIBUTION

06.02.030 PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METTALIQUE Cloisons constituées par l'assemblage d'une ou plusieurs plaques de parement en plâtre sur ossature métallique de type PLACOSTIL ou similaire avec interposition ou non de laine de verre Posées sur semelles CTBX 24 x 48 mm fixées par vis. Bases des cloison, taquets, raccords, joints, renforts dito doublages isolants. Encadrements en bois ou en profilés métalliques dans l'âme de la cloison pour fixation des huisseries à la charge du présent lot.

NOTA Les plaques sur les zones bacs à douche seront traitées en plaques de plâtre hydrofuge.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 70

06.02.031 Cloison de distribution de 72 mm d'épaisseur, parement

deux fois une plaque plâtre de type BA 13 mm

Compris imposte placards Voir plans

M2 33.20

06.02.032 Cloison de distribution de 98 mm d'épaisseur, parement deux fois double plaques de plâtre BA 13 mm

Compris imposte placards Voir Plans M2 31.60

06.02.033 Cloison de distribution de 160 mm d'épaisseur. Double ossature métallique désolidarisé l'une de l'autre. Affaiblissement acoustique minimum - 61 dB(A)

Hauteur : 2.80

Séparation Studios

M2 22.50

06.02.035 Laine de verre semi-rigide en interposition des plaques de parement pour renforcement de l'isolation acoustique.

40 mm d'épaisseur pour cloisons 72 et 98 60 mm d'épaisseur pour cloisons 160 mm

Dito cloisons

M2 M2

64.80

22.50

06.03.000 ENDUITS AU PLATRE

Les plâtres seront exécutés de telle manière qu’une règle de 02 cm promenée en tous sens ne puisse faire apparaître entre le deux points delà règle un écart supérieur à 1 mm. De même une règle de 2 m ne pourra faire apparaître dans les mêmes conditions un écart supérieur à 5 mm. Compris cueillies et arêtes.

06.03.020 ENDUITS AU PLATRE SUR SUPPORTS EXISTANTS D’une manière générale ces travaux comprennent: Piquage des enduits existants, dégarnissage et nettoyage des joints. Evacuation des déblais à la décharge publique. Première couche de plâtre pour garnissage des joints et dressage des parois, deuxième couche pour finition épaisseur de 10 mm.

Suite démolitions

BUREAUX à déterminer

M2

10.00


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 71

06.04.000 FAUX PLAFONDS

06.04.010 FAUX PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE

06.04.011 PLAQUES DE PLATRE Plaques à peindre BA 13 fixées sur rails suspendus au support par cavaliers, tiges filetées, montants verticaux selon la nature du supports et hauteur du plénum. Plafonds plats ou rampant suivant prescriptions projet Joints dito doublage vertical Sans plus value pour découpes et réservations

Studios et partie Bureau existants

M2

55.70

06.04.020 FAUX PLAFONDS SUSPENDUS DEMONTABLES

06.04.020 FAUX PLAFONDS SUSPENDUS DEMONTABLES

06.04.021 PLAFONDS A CASSETTES

Panneau rigide autoportant en laine de roche volcanique à forte absorption acoustique revêtu d’un voile de verre sur la face apparente et sur la contreface. Classement MO incombustible. Stabilité au feu ½ heure - Ecran protecteur. Pose suivant calepinage architecte (voir plan). Ossature de fixation au support et cornière de rive laquée. Compris coupes et chutes.

Type TONGA - EUROCOUSTIC Couleurs: sur palette suivant choix architecte. Dimensions 600 x 600 Epaisseur 20 mm Compris Dalles adaptées pour milieu humide sur zone sanitaires Type « AMSTRONG » ou similaire en remplacement des dalles existantes après passage du lot électricité ; On cherchera les dalles les plus approchantes ( pigmentées gris) à voir sur place

BUREAUX et Bureaux existants Bureaux existants

M2 M2

45.00

18.00


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 72

06.05.050 ISOLATION HORIZONTALE Isolation épaisseur 30 cm Par déroulage de rouleaux de feutre de laine minérale à base de fibres de verre avec pare vapeur Résistance thermique 7.692 m2 °C / W Retournés contre les murs.

Bureaux et Studios

M2

100.70

06.05.000 TRAVAUX DIVERS

06.05.010 SCELLEMENT D'HUISSERIES

Pose, scellement, réglage, et calfeutrement d'huisseries bois Fourniture par le lot menuiserie bois

63 / 204 73/204 83/204 Galandages Trappes de visite

Bureau RGT Studios Bureaux et Studios Studios Studios

U U U U U

01

01

08

02

02



U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 73

LOT N°4

CARRELAGE - FAIENCES Les quantités inscrites dans le présent bordereau quantitatif n'ont pas de caractère contractuel. Elles devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre et rectifiées en conséquence sur ce même cadre, dans la colonne réservée à cet effet. Aucune contestation ultérieure à la signature du marché ne sera acceptée. 08.01.000 CHAPES - FORMES DE POSE 08.01.030 CHAPES DE RAGREAGE

Chape de ragréage autolissant de type NIVDUR S de WEBER ET BROUTIN ou similaire, pour supports neuf ou anciens, bois ou revêtement dur, compris primaire d'accrochage IBOPRIM ou similaire pour supports anciens.

Compris zone dans bureau existant suite démolitions

Bureaux

M2

52.80

08.03.000 REVETEMENT GRES 08.03.010 GRES CERAME

Carrelage grès cérame. Pièces humides Carrelages posés sur forme de pose de 6 cm d'épaisseur ou collé sur chape de ragréage, bords à bords, à joints droits au coulis de ciment Après coulage des joints et nettoyage de la surface, l'entrepreneur devra assurer la protection des revêtements avec de la sciure de bois

Dimensions 20 x 20 Dimensions 30 x 30. Collé sur chape de ragréage Classement U4 P3 E2 C0 Carrelage Scellé Classement U3 P3 E3 C2

Bureaux Studios

M2 M2

52.80

55.80

08.03.020 GRES CERAME ANTI-GLISSANT Carrelage grès cérame anti-glissant R11 Pièces humides Dimensions 30/30 Classement U4 P4 E3 C2 Posé sur forme de pose de 6 cm d'épaisseur, bords à bords, à joints droits au coulis de ciment

Terrasse Studios

M2

18.75

08.03.030 PLINTHES GRES

Compris escalier intérieur Bureaux et studios

ML 111.40


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 74

08.03.040 TRAITEMENT DE MARCHES ET CONTRE-MARCHES

GRES

Palier 120/90 + 4 Marches Carrelage anti glissant 5 marches de 0.90 de large

Studios Bureaux

E E

01

01

08.05.000 FAIENCES

Sur murs Plaques plâtre et carreaux de plâtre Dimensions: 20/20, épaisseur 5.2 à pâte rouge Classement U2 P2 E3 C2 Posées à la colle FERMALIX Pose à la colle Joints droits avec croisillons au coulis de ciment coloré suivant choix architecte. Compris SPEC

Toute la périphérie de la Salle d'eau hauteur 2.20 ML WC hauteur 1.20 ML Cuisine 0.60 ML Sur faïences existantes Faïences 15/20

Studios Sanitaires Bureaux

M2 M2

31.60

4.50

08.06.000 TRAVAUX DIVERS 08.06.010

BARRES DE SEUILS En laitons Fixation par chevilles et vis Position: tous seuils de portes sur changement de type de carrelage ou de positionnement.

Liaison avec carrelage existant

Bureaux

Ml

1.00

0803.050

BAC A L’ITALIENNE Fourniture et pose sur chape d’ émaux anti glissant 2.5 / 2.5 ou galets série 1 à 3 , calage siphon posé par le plombier.

Dimension 90 / 90 Compris étanchéité SEL

Studios

U

02

08.06.040 Etanchéité liquide SEL type "TRAPCO" ou similaire sous revêtement de sol dur, compris relevés «Prolibande» en plinthe et toutes sujétions.

Salles d’eau Studios

M2 6.00



U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 75

LOT N°5 MENUISERIES BOIS Les quantités inscrites dans le présent bordereau quantitatif n'ont pas de caractère contractuel. Elles devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre et rectifiées en conséquence sur ce même cadre, dans la colonne réservée à cet effet. Aucune contestation ultérieure à la signature du marché ne sera acceptée. 10.01.000 MENUSIERIES INTERIEURES

10.01.010 PORTES ISOPLANES

10.01.011 Portes simple action Dormant en bois du Nord pour cloisons 50, 72, 100 mm et maçonnerie de briques Ouvrant prépeint à âme alvéolaire en nid d'abeille avec renfort au niveau des serrures Quincaillerie SNQF de type NORMBAU, pêne dormant demi tour, béquilles doubles plastique couleur au choix de l'architecte et plaques de propreté, 1 clés nickelée, butoir caoutchouc. Pour les WC, un bec de cane à condamnation, manoeuvre de sécurité par l'extérieur. Pose et scellement du dormant par le lot platrerie ou gros oeuvre Les menuiseries comporteront un jeu de 1 cm par rapport au sol fini intérieur pour permettre la circulation de l'air vers les ventilations hautes.

Dim. : 63/204 Dim. : 73 / 204 83 / 204 Cadres adaptés à la largeur des cloisons (voir plan)

BUREAUX Studios Studio et Bureaux

U U U

01

01

06

10.01.012 PORTE EN GALANDAGE Fourniture et pose d’une structure à galandage métallique pour cloison de 98 mm, compris porte adaptée, poignée, serrures et habillage

Dimension 83/204

Rgts des Studios Voir plans

U

02

10.01.050 PORTES PALIERES Porte pré peinte épaisseur 40 mm ferrée sur huisserie avec paumelles et serrure de sécurité encastrée 3 points. âme en aggloméré et en isorel mou. Joint périphérique et en partie basse. Seuil aluminium. Indice d'affaiblissement : 32 dB(A) Bloc porte Coupe feu ½ Heure PV à fournir

Dimensions 83 / 204

Studios

U

02


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 76

10.02.000 PLACARDS

10.02.010 PORTES COULISSANTES

Portes coulissantes type SOGAL ou similaire, revêtement stratifié couleur suivant choix architectes; Profilés supports laqués.

Dim. : 140/225 Dim. : 90/225

Studios Bureaux

U U

02

01

10.02.030 ETAGERES Epaisseur 22 mm, fixées sur tasseaux et jambages de force ou crémaillère métallique suivant prescriptions.

Mélaminé sur crémaillère métallique Compris barre de penderie pour les studios

Studios et bureau

ML

13.00

10.03.000 TRAVAUX DIVERS MENUISERIE INTERIEURE

10.03.010 TRAPPES DE VISITE COMBLES

Fourniture de trappes de visites de combles, cadres sapin, panneau en contreplaqué de 19 mm d'épaisseur Dimensions de passage 60 x 60

Studios Voir plan

U

02

10.03.050 LISSES BOIS ARRET DE DOUBLAGES. Lisses bois en sapin du nord pour finition des doublages a exécuter suivant plans détails architectes. Fourniture, pose et scellement Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Liaison placo en tableaux d’ouverture créée

Bureaux

ML

5.30



U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 77

LOT N° 6

MENUISERIE PVC - ALUMINIUM Les quantités inscrites dans le présent bordereau quantitatif n'ont pas de caractère contractuel. Elles devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre et rectifiées en conséquence sur ce même cadre, dans la colonne réservée à cet effet. Aucune contestation ultérieure à la signature du marché ne sera acceptée. 11.00.000 MENUISERIES PVC 11.02.000 FENETRES

11.01.010 FENETRES A LA FRANCAISE

Cadre dormant PVC blanc 60 mm d'épaisseur en profilés tubulaires en L adapté au type de doublage des murs. Fixations placée à 20 cm de toutes liaisons. Cadre ouvrant PVC blanc 60 à 76 mm d'épaisseur en profilés tubulaires rigide cloisonnés; renforts en acier pour des longueurs libres supérieure à 1 mètre. Etanchéité Réalisée par doubles joints à frappe clipsés dans les gorges Quincaillerie en aluminium anodisé blanc Crémone à rouleau avec sortie de tringle haute et basse, manœuvre par béquille; Couvres joints PVC intérieurs et extérieurs pour cacher toutes liaisons avec le gros oeuvre Grilles de ventilation 30 m3/heures sur cadre ouvrant Compris toutes sujétions de mise en oeuvre

PVC blanc. Vitrage isolant RT 2012 posés en feuillures maintenu par parcloses d'épaisseur adaptée au vitrage Compris entrées d’air Type F1 80 / 185 Allège fixe vitrage securit 2 faces .

Bureaux voir plan

U

01

11.04.000 CHASSIS OUVRANT A LA FRANCAISE

Cadre dormant PVC blanc 60 mm d'épaisseur en profilés

tubulaires en L adapté au type de doublage des murs. Fixations placée à 20 cm de toutes liaisons. Cadre ouvrant PVC blanc 60 à 76 mm d'épaisseur en profilés tubulaires rigide cloisonnés; Etanchéité Réalisée par doubles joints à frappe clipsés dans les gorges Quincaillerie en aluminium anodisé blanc Crémone à rouleau avec sortie de tringle haute et basse, manœuvre par béquille; Couvres joints PVC intérieurs et extérieurs pour cacher toutes liaisons avec le gros oeuvre Compris toutes sujétions de mise en œuvre

Dimension : 40 / 55 Vitrage dépoli Dimensions 50 / 65 Vitrage isolant RT 2012

Studios

U U

02

04


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 78

12.00.000 MENUISERIES ALUMINIUM 12.01.000 PORTES 12.01.010

PORTE D’ENTREE Ouvrant et dormant de 42 mm coplanaires Assemblage en coupe d'onglet avec plinthe de 168 mm en partie basse. Traverse intermédiaire. Etanchéité:Sur trois cotés par double battement et joints EPDM En partie basse, double étanchéité par rejet d'eau, joint brosse et profilé seuil. Paumelles aluminium réglables avec axes inox et chemises polyamide. Fermeture:Serrure à larder adaptée au profil avec têtières en inox Carré de 8mm et canon européen avec paneton universel. Entraxe cylindre béquille de 92 mm. Serrure 3 points, transmission du mouvement aux multi points par système de crémaillère, renvois et tiges de crémone en aluminium. Embouts de tige en acier inox nitruré. Quincaillerie en aluminium couleur identique. Finition par tapées et couvre joints. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre

Proposer une menuiserie industrielle avec oculus ; Fournir la doc avec votre offre Dim. : 93 / 204

Entrée Studios

U

01

12.02.000 FENETRES - PORTES FENETRES - CHASSIS

12.01.010 FENETRES

12.01.011 FENETRE VANTAUX COULISSANTS Classement A3 E3 V2 Vantaux coulissants. Précadre en aluminium même teinte. Joint compressible type "compriband" entre le dormant et le précadre. Joint mastic élastomère SNJF pour l'étanchéité extérieure entre le dormant et la maçonnerie. Fixation du dormant par douilles et chevilles (chevilles polyamides et pisto - scellement interdit) Profilés tubulaires. Etanchéité des coulissants par brosses verticales et horizontales, pose par clipsage.

Dimension 120/105 Vitrage répondant à le RTH 2012

Cuisine Studios

U

02


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 79

Chariots double réglage - Vitrage maintenu par parcloses clipsées en feuillure avec joint élastomère. Type vitrage suivant plans menuiseries. Couvres –j oints intérieurs et extérieurs. Fermeture intérieure par simple coquille intégrée au montant avec mécanisme anti- fausse manœuvre et pêne inversé.

12.01.020 PORTES FENETRES

12.01.011 PORTESFENETRE VANTAUX COULISSANTS Classement A3 E3 V2 Vantaux coulissants. Pré cadre en aluminium même teinte. Joint compressible type "compriband" entre le dormant et le pré cadre. Joint mastic élastomère SNJF pour l'étanchéité extérieure entre le dormant et la maçonnerie. Fixation du dormant par douilles et chevilles (chevilles polyamides et pisto - scellement interdit) Profilés tubulaires. Etanchéité des coulissants par brosses verticales et horizontales, pose par clipsage. Chariots double réglage - Vitrage maintenu par parcloses clipsées en feuillure avec joint élastomère. Type vitrage suivant plans menuiseries. Couvres –j oints intérieurs et extérieurs. Fermeture intérieure par simple coquille intégrée au montant avec mécanisme anti- fausse manœuvre et pêne inversé.

Dimensions 250/215 Compris entrées d’air voir plan élec VMC Vitrage isolant RT 2012

Studios

U

02

12.05.000 VOLETS ROULANTS

12.05.010 VOLETS ROULANTS Fourniture et pose de volets roulants pour fenêtre F1 et F2 Lames autoporteuses,en aluminium prélaqué profilés tubulaires et nervurées, se déplaçant verticalement dans des glissières fixes, s'enroulant sur un arbre tubulaire galvanisé avec blocage latéral par embout PVC formant arrêt grand vent. Lame finale en alliage léger anodisé Couleur suivant choix architecte Coulisse fixe en alu même teinte avec joints isophoniques.

Pour menuiseries PVC 90/205 Pour menuiseries Aluminium 120/105 250/215

Bureaux Cuisine Studios Séjour Studios

U U U

01

02

02


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 80

Commande par moteur électrique à fournir, branchement à la charge de l'électricien.

12.06.020 COFFRES VOLETS ROULANTS Fourniture sans pose de coffres de volets roulants adaptés au type de volets roulants (la pose est à la charge du lot Gros œuvre). Epaisseur maximum 30 cm. Avis technique à fournir K=0.55, R=38DB(A) En fibres de bois traitées, compressées avec treillis noir bitumé sur la face extérieure pour recevoir l'enduit de façade. Compris fourniture face horizontale inférieure de fermeture en CTBH de 10 mm d'épaisseur et pose après mise en place des volets roulants par le lot menuiserie aluminium.

Pour menuiseries PVC 90/205 Pour menuiseries Aluminium 120/105 250/215

Bureaux Cuisine Studios Séjour Studios

U U U

01

02

02

12.08.000 DIVERS MENUISERIES

12.08.010 REMISE EN ETAT VERIFICATION REGLAGE

Suite à la démolition des doublages, l’entreprise vérifiera le bon fonctionnement des menuiseries conservées,Les coulisses des volets roulants sur les façades Sud et Est seront déposées et les volets repris puisque les tableaux vont être repris

Bureaux Voir plan démolitions

E

01



U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 81

LOT N° 7 ELECTRICITE - CHAUFFAGE Les quantités inscrites dans le présent bordereau quantitatif n'ont pas de caractère contractuel. Elles devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre et rectifiées en conséquence sur ce même cadre, dans la colonne réservée à cet effet. Aucune contestation ultérieure à la signature du marché ne sera acceptée. 14.0.000 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Dans ce poste il est compris la dépose de tous les appareils électriques en place intérieurs et extérieurs ces appareils seront conservés par l’entreprise en attente de remise en place ou de restitution.

Dépose du tableau électrique général alimentant le Logt Une visite sur place est fortement conseillée pour bien appréhender les travaux à réaliser

Ensemble du bâtiment GVA et sanitaires Bureaux

E

1

14.01.011 Installation provisoire de chantier, alimentation et tableau de protection

A déterminer U 1

14.01.000 ALIMENTATION GENERALE - DISPOSITIONS GENERALES

14.01.010 ALIMENTATION

EDF amènera le courant jusqu'au coffret comptage prévu en façade L'entreprise devra l'installation à partir des bornes laissées en attente par EDF dans coffret compteur. Fourniture et pose du réseau d'alimentation gaine et câble depuis compteur

Gaine diamètre 60 mm. Et câble adapté Câblage + protections au tableau existant pour les futurs bureaux.( Ligne chauffage, éclairage, prises)

Studios Bureaux

ML E

8.50

01

14.01.020 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION Fourniture et pose d'un tableau pré équipé avec disjoncteur différentiel en tête, coupes circuits pour éclairage, prises de courant, chauffe eau et chauffages électrique. Les protections seront des disjoncteurs bipolaires ou tétrapolaires suivant les besoins. Compris toutes fixations et branchement sur alimentation générale.

Disjoncteurs type DECLIC.

Studios

E

02


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 82

14.01.030 PRISE DE TERRE

Prise de terre en câble de cuivre nu de 29 mm2 de section avec barrette de coupure en départ du réseau

E

01

14.01.040 LIAISON EQUIPOTENTIELLE Connexion en fils de cuivre 1.5 mm2 entre les pièces métalliques des canalisations d'eau froide et chaude, les vidanges, les huisseries métalliques pour assurer la liaison avec la terre.

Studios et Bureaux

E

01

14.01.050 CONTACTEUR CHAUFFE EAU Contacteurs chauffes eau à placer sur tableau d'abonné, trois positions -Marche tarif nuit -Marche forcée avec retour automatique au tarif nuit -Arrêt total

Le cumulus étant commun un boîtier sera mirs en place dans le Rgt affecté à cet effet

Studio

U

01

14.01.060

CIRCUIT TELEVISION

14.01.061 ANTENNE ET CABLAGE Fourniture et pose d'une antenne télévision dito 2.09 pour réception toutes chaînes françaises, scellement par pattes de scellement en acier galvanisé en pignon, compris câblage jusqu'aux prises et boîtes de dérivation

Studios

U

01

14.02.000 DETAIL DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE - EQUIPEMENT DES LOCAUX

Fourniture et pose depuis tableaux disjoncteur des

câblages et de l’appareillage complet. Les points lumineux extérieurs seront équipés de luminaires étanches. Compris toutes saignées, scellements et sujétions de mise en oeuvre.

Les points lumineux intérieurs seront fournis avec les luminaires prescrits équipés des lampes adaptées ou des douilles normalisée.


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 83

14.02.010 DISTRIBUTION SECONDAIRE

14.02.011 Distribution éclairage Ensemble des points lumineux

Bureaux Studios

E E

01 01

14.02.020 ECLAIRAGE

14.02.023 Plafonnier fluorescent encastré, optique peint striée en aluminium. Equipé de 4 lampes de 18 Watts, ballast électronique. Marque DISAO Modèle 868 RENDICOMFORT CELL 4x18 W ou similaire

Bureaux et studios

U

0.8

14.02.024 Hublot décoratif composé d’un boîtier décoratif en polycarbonate antifeu 960° , diffuseur en verre tre mpé, satiné à l’intérieur, joint aux polymères, vis de blocage en acier inoxydable. Classe II, équipé de 1 lampe 75W IP 54, IK08. Marque PRISMA Modèle Super Delta Tondo 1x75W ou1x9W ou similaire

Intérieurs Avec détecteur de présence Extérieurs Extérieurs Avec détecteur de présence

Studios Bureaux sanitaires et Studios Terrasses Studios Studios

U U U U

04

03

02

01

14.02.026 Encastré technique Corps en polycarbonate avec optique métallisée pour un contrôle lumineux élevé et optimal. Diffuseur en verre sérigraphie. Pattes réglables fabriquées selon les normes IEC598/CEI 34-21. Fourni avec lampe de couleur 3000K. Diffuseur en verre sérigraphie ? Ballast électronique. Marque DISANO modèle ENERGY 10 2x26 W ou similaire (Down light)

Cuisine et salle d’eau Studios

U

06

14.02.029 Interrupteurs simple allumage

Interrupteur va et vient

Voir plans

U U

03

02

14.02.30 PRISES ET ALIMENTATION FORCE

Prise de courant 230 volts 2P + T Prise de courant lave linge

Voir plan Studios

U U

39

02

Prise de courant 230 volts 2P + T d’extérieur Prise Télévision

Etanches encastrées Terrasse Studios Studios

U U

02

02


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 84

Alimentation VMC Studios U 02

Alimentation volets métalliques à enroulement Alimentation ballons d’eau chaude Alimentation convecteurs

Studios et Bureau Studios

U U U

05 01

06

14.03.000 CHAUFFAGE

Chauffage des locaux par convecteurs ou rayonnement suivant prescriptions. Le matériel utilisé devra être construit et posé conformément aux règles de l'art. Les salles de bains seront équipés de convecteurs soufflants. Tous les convecteurs seront livrés avec thermostat. Conforme aux normes de sécurité en vigueur Compris lignes, raccordements, montage, fixation et réglages. L'emplacement des convecteurs et proposé par le Maître de l'Oeuvre, il ne pourra être modifié sans son accord écrit.

Les convecteurs seront titulaires de la norme NF ELECTRICITE PERFORMA NCE et estampillé ELEXENCE. Puissance 1500W Puissance 2000W Convecteurs sèche serviette pour salle d’eau 1000 /2000 W soufflant

Studios et Bureaux Bureaux Salles d’Eau Studios

U U U

03

01

02

14.04.0 ECLAIRAGE DE SECURITE

Bloc autonome d’éclairage de sécurité 60 lumens - SATI. Télécommande blocs autonomes Câblage bloc autonome de sécurité

Bureaux

U

03

14.06.000 INFORMATIQUE

14.06.01 Réseau informatique de catégorie 6.

Câblage horizontal par câbles capillaires quatre 4 paires ou 2 x4 paires catégorie 6E. La longueur des câbles en liaison moyenne ne devra pas excéder une longueur de 40 Mètres

Câbles de type MNC8*,MNC88* ( câblage 120 ohms)ou MNC880*(câblage 100 ohms) Ils seront 0 halogène

Raccordement vers Accueil

E

01

14.06.030 Prises RJ 45 Contact normalisé ISO 8877 catégorie 6. Montées sur plastron 45 x 45 mm

Studios Bureaux

U

05


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 85

15.00.000 DIVERS Fourniture et pose d’un câble d’alimentation avec fourreau adapté

Ce câble de section 2 x 35 mm² est destiné à alimenter les futurs studios depuis le TGBT bureau. Il passera en plafond puis en tranché dans le fourreau du par le Lot VRD. Compris branchement au tableau

Bureaux / Studios

ML

05

52.85



U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 86

LOT N° 8 PLOMBERIE - SANITAIRES Les quantités inscrites dans le présent bordereau quantitatif n'ont pas de caractère contractuel. Elles devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre et rectifiées en conséquence sur ce même cadre, dans la colonne réservée à cet effet. Aucune contestation ultérieure à la signature du marché ne sera acceptée. 15.00.00 INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER L’alimentation en eau, ainsi que l’évacuation du chantier

sont à la charge du présent lot, y compris canalisations, vannes d’isolement et robinet de puisage. L’installation provisoire de chantier sera conforme aux exigences du PGC et du CCAP qui sont les documents de références

E

01

15.00.001 DEPOSE DES INSTALLATIONS ET APPAREILLAGES EXISTANT Neutralisation du réseau, dépose soignée des appareils sanitaires existants, réseaux, meubles etc… Les matériels déposés seront mis à disposition du Maître de l’Ouvrage s’il le désire et stockés dans le lieu qui sera indiqué à l’entreprise sinon il sera évacué par l’entreprise.

Voir plan de démolition

E

01

15.01.000 ALIMENTATION GENERALE - DISPOSITION G ENERALE 15.01.0100 Depuis la distribution générale ; tube pression penaflex

sans joints pour pression admissible 10 bars, de qualité alimentaire Pièces spéciales: tés, coudes, réductions, raccords en fonte ou laiton Joints perflex pour démontage. Calorifuge si nécessaire. Vanne d’isolement

Depuis l’alimentation générale existante

Studios

E

01

15.01.002 Fourniture et pose de compteur divisionnaire

Placard Cumulus Studios

U 01


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 87

15.02.0 ALIMENTATION EAU CHAUDE - EAU FROIDE 15.02.0100 Alimentation des appareils sanitaires depuis production

eau chaude. Distribution sous tubes cuivres encastrés sous fourreaux ou dans plénum de faux plafonds. Il sera prévu une vanne d'arrêt quart de tour dans chaque pièces d'eau (cuisine, salle d'eau, salle de bains et buanderie)

Studios

E

01

15.03.000 EVACUATION DES EAUX VANNES ET USEES

Les canalisations dans le VS en RDC sont à la charge du

lot Gros Oeuvre avec sorties de 50 cm au dessus du sol fini pour raccordements. Les percements de planchers, rebouchage de saignées sont à la charge du présent lot. Tuyaux PVC série assainissement assemblés par collage, pression de service 6 kg et d'une section minimum 36/40 fournis et posés sur colliers à contre parties à 2 vis. Compris toutes pièces de raccordement, fixation et dérivation. Compris bouchons de dégorgement en tête et le cas échéant en parcours, sections suivant le nombre d'appareils qu'ils desservent. Tous les tubes et raccords devront avoir reçu l'agrément du CSTB et répondront aux normes NFT 54.002 et NFT 54.003 Chutes des WC Sections en rapport aux nombre d'appareils qu'ils desservent. Maintien vertical par collier en fer galvanisé à deux boulons et scellements. Les chutes verticales se prolongeront jusqu'en toiture en ventilation primaire. Il sera prévu en pied de colonne un té dégorgement.

Compris ventilation primaire tuile à douille avec chapeau pare pluie.

Voir plan

E

01

15.04.000 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE SOL AIRE

15.04.010 Capteurs

Fourniture et pose de capteur. Il sera posé sur la toiture en encastré et sera garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques : Surface brute du capteur


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 88

La surface du champ de capteurs sera adaptée aux besoins afin d’avoir un taux de couverture annuel compris entre 40 et 50%. Constitution du capteurs. : Verre trempé à haut facteur de transmission et résistant à la grêle. Absorbeur à haute performance avec revêtement sélectif (B=0.835) Surface dépolie anti-éblouissement Joint EPDM garantissant l’étanchéité en évitant la formation de buées Isolation thermique de 60 mm en laine minérale minimisant les déperditions thermiques Cadre en aluminium résistant aux intempéries Serpentin en cuivre méandré, soudé par ultrasons et radiographié

2.30M2 Surface d’absorption effective 2.00 M2 Rendement optique 0.819 K1 = 3.312 W/m².K K2 = 0.0181 W/m².K Facteur optique = 0.835 Coefficient de transmission thermique : 4.4 W/m².K

Studio

E

0.1

15.04.020 BALLON DE STOCKAGE Fourniture et pose d’un ballon de stockage posé sur pieds. Il sera constitué de : - une cuve en acier émaillé - protection anti corrosion de la cuve par émaillage 850° - serpentin solaire optimisé - anode de protection magnésium - sonde de température solaire - isolation en mousse polyuréthane expansée - raccord électrique - liquide caloporteur Le ballon sera garantie 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les pièces. Groupe de sécurité sur entrée eau froide. Départ du ballon avec mitigeur thermostatique pour limiter la température à 60°. Entre le ballon et le capteurs sera mis en œuvre une station solaire comprenant : vannes d’isolement, clapet anti-retour, manomètre,circulateur solaire 3 vitesses et modulant primaire,indication et réglage du débit maxi,vanne de vidange,vase d’expansion,soupape de sécurité, départ et retour capteur et serpentin solaire, bouteille de dégazage et pot de décantation, thermomètre.

Capacité 200L La régulation sera réalisée par l’intermédiaire d’une centrale de régulation.

Studios

E

01


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 89

15.05.000 VENTILATION 15.05.020

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE Groupe d'extraction de type KIT SEKOIA ou similaire.. Suspension au plafond avec interposition de plots anti-vibratiles. Le groupe possèdera un moteur asynchrone 2 vitesses sur roulement à bille avec protection thermique. Bouches d'extraction de type autorégables. Gaines souple PVC armé classe M1 Compris raccords, fixations, scellements. Les raccordements électriques seront réalisés à partir des attentes prévues au lot électricité.

Prévoir la commande de la bouche cuisine par bouton poussoir. Sortie en toiture par tuiles douille au lot Gros oeuvre Diam bouche d’extraction : 125 pour cuisine et 80 pour les autres.

Studios voir plan

E

02

15.06.000 APPAREILLAGES ET ROBINETTERIE SANITAI RE

Appareils de type PORCHER ou similaire de couleur blanche (sauf stipulation contraire). Robinetterie de marque PORCHER et PRESTO ou similaire.

15.06.010 CUVETTES WC - URINOIRS

15.06.011 Cuvette réservoir standard Réservoir attenant, robinet d'arrêt chromé, robinet à flotteur, mécanisme silencieux, abattant double Olfa.

Studios

U

02

15.06.020 LAVABOS / VASQUES

15.06.021 Meuble stratifié avec vasque en grès émaillé blanc. Robinetterie mélangeuse. Vidange à clapet et siphon.

Compris miroir et éclairage Largeur maxi 80 cm Joindre une doc à votre proposition ;

Salle d’eau U 02

15.06.022 Lavabos en grès émaillé blanc 60/50 sur colonne. Robinetterie mélangeuse. Vidage à clapet et siphon en métal chromé.

En remplacement de celui déposé ( fendu)

Sanitaires Bureaux

U 01


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 90

15.06.030 DOUCHES - BAIGNOIRES - EQUIPEMENTS

15.06.032 DOUCHE

15.06.033 Siphon de sol inox «Limatec» ou similaire pour douche à l’italienne

Salle d’eau Studios

U 02

15.06.034 Fourniture et pose robinetterie mélangeuse, douchette

flexible, support mural.

Salle d’eau Studios

U 02

15.06.035 Fourniture et pose d’un pare douche sur cadre aluminium vitrage 6 mm. Compris toute sujétions de mise en oeuvre

Dim 80 / 190 ou approchant Salles d’eau Studios

U

02

15.06.040 CUISINE

15.06.041 MEUBLE CUISINE ET EQUIPEMENT Fourniture et pose d’un meuble bas stratifié avec Equipement : Plaque vitrocéramique ( 2 feux) Réfrigérateur encastré Evier un bac + mitigeur Micro onde encastré 25 Litres Hotte aspirante avec colonne (3 vitesses et éclairage)

Voir pan de détail Largeur maxi 1.80 ML Couleur au choix des architectes

Cuisine Studios

U

02

15.06.050 EQUIPEMENTS DIVERS - ACCESSOIRES

15.06.052 Porte rouleaux papier inox

WC Studios

U 02

15.06.055 Robinets pour machines à laver Linge et vaisselle

Rgts Studios U 04

15.06.056 Siphons pour machines à laver et vaisselle

U 04



U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 91

LOT N°9 PEINTURE - Les quantités inscrites dans le présent bordereau quantitatif n'ont pas de caractère contractuel. Elles devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre et rectifiées en conséquence sur ce même cadre, dans la colonne réservée à cet effet. Aucune contestation ultérieure à la signature du marché ne sera acceptée. 16.01.000 PEINTURE

16.01.010 PEINTURE GOUTTELETTE

Egrennage Premier ponçage soigné Rebouchage Deuxième ponçage soigné, dépoussiérage Couche intermédiaire Couche de finition type gouttelette.

Supports: plaques de plâtre et plâtres. Finition écrasée

Bureaux et Studios

M2

302.00

16.01.020 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE Egrenage, époussetage Premier ponçage soigné Rebouchage Deuxième ponçage, dépoussiérage Couche intermédiaire garnissage 50 microns, 6 m2 / kg - Echelle C du CSTB à l'enduit pelliculaire PF lisse Révision Couche de finition, garnissage 32 microns, 15 m2 / kg - Echelle D du CSTB

Supports: Plaque de plâtre Soubassement H : 1.20 ML et sanitaires Plafonds plaques de plâtre Portes isoplanes et entrées 83/204 83/204 Galandage 73/204 63/204

Bureaux Studios et sanitaires Bureaux et studios

M2 M2 U U U U

55.00

65.80

08 02 01 01


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 92

16.01.060 PEINTURE LAQUE SUR METAL Ponçage, grattage ou sablage parfait Dépoussiérage et enlèvement de toute traces de rouille 1 couche peinture antirouille 2 couches peinture laque, couleur suivant choix architectes Finition lisse mat

Grilles de défense Sur ouverture 100/125 « 95/205 « 60/75 « 50/65 « 40/55

Bureaux Studios

U U U U U

03 01 01 04 02

16.03.000 NETTOYAGE DES LOCAUX

Suivant prescription du chapitre 4 et notamment: Dépoussiérage mécanique des sols, murs et appareillages Lessivage mécanique des sols, Lessivage manuel des faïences, appareils sanitaires et vitres. Lessivage manuel des menuiseries, appareil sanitaires et chauffage, portes de placards, quincaillerie, revêtements de murs, vitrages. Dépoussiérage manuel



U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 93

LOT N°10 VRD - RESEAU ELECTRICITE – EU EV - AEP Les quantités inscrites dans le présent bordereau quantitatif n'ont pas de caractère contractuel. Elles devront être vérifiées par les entreprises avant la remise de leur offre et rectifiées en conséquence sur ce même cadre, dans la colonne réservée à cet effet. Aucune contestation ultérieure à la signature du marché ne sera acceptée. 17.00.000 RESEAU EU EV - AEP

17.00.010 TRANCHEES POUR RESEAUX EU-EV - AEP

Découpage de la chaussée existante Tranchées dans chaussée et terrains toutes natures Evacuation des déblais Lit de pose, enrobage en béton de la canalisation en renforcement de la voirie, remblaiement Couche de fondation et couche de base compactées au rouleau. Reprise du revêtement de la chaussée, épaisseur 5 cm minimum sur l'emprise de la tranchée pour reconstitution de la chaussée et des trottoirs. Toutes les disposition pour canaliser la circulation automobile et piétonne suivant les directives administratives concernées seront à prévoir et à la charge du présent lot. .

Tranchée commune pour les réseau EU EV et AEP Profondeur mini 80 cm Largeur 0.50 ML compris remblaiement en 0.35. L’entreprise vérifiera l’implantation des réseaux existants notamment celui de l’électricité et Télécom qui seront vraisemblablement croisés lors de l’exécution de ces réseaux. Les plans de récolement existant seront mis à disposition de l’entreprise

Voir plan MASSE

ML

23.00

17.00.011 CANALISATIONS En PVC série assainissement joints collés, pour des hauteurs de couvertures supérieures à 1.00 par rapport à la génératrice supérieure du tuyau pour des diamètres compris entre 150 et 300. Réglage du fond de fouilles selon les pentes indiquées, par un lit de sable d'épaisseur minimale de 10 cm. Toutes sujétions de calage pour que les tuyaux portent sur toute leur longueur Il ne sera pas accordé de plus value pour un lit de gravette 5/15 de 15 cm mini d'épaisseur pour former drain sous la couche de sable dans le cas de venues d'eau. Remblaiement des tranchées après les essais des canalisations en sablon jusqu'au niveau de la plateforme

Diamètre 125

Dito 1700.010.

ML

23.00


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 94

Compactage des remblais des tranchées au cylindre Essais des remblais des tranchées par un laboratoire agréé tous les 50 ml à la charge du présent lot, obtention d'une densité égale à 95 % de l'indice PROCTOR modifié.

17.00.012 BRANCHEMENT SUR RESEAU Percement d' ouverture dans regards existant/ou réseau existant Façon de cunette et calfeutrement au béton gras Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compris regard de visite

Voir plan

E

01

17.00.013 EAU POTABLE Fourniture et pose de canalisation en tube polyéthylène série assainissement

Diam : 25 mm

Voir plan

ML

23.00

17.00.014 BRANCHEMENT SUR RESEAU

Bouche à clé : tête en fonte avec couvercle de forme règlementaire et chaînette de sécurité type sous chaussée ou trottoir placé dabs un massif de béton de hauteur égale à la tête et de 0.40 ML de coté Branchement sur réseau existant par collier de prise en charge adapté à la section de la canalisation en place.

réseau existant Diam 60mm . compris essais et désinfection du réseau

Voir plan MASSE

U E

01

01

17.01.015 GRILLAGE AVERTISSEUR Mise en place dans le sable à 0.10 Ml au dessus des canalisations d’un grillage avertisseur plastifié de couleur bleue

Bleu largeur 0.40ML

ML

23.00

18.00.000 RESEAU ELECTRICITE - TELECOM 18.01.010 TRANCHEE

Fouilles en tranchées effectuées mécaniquement Dans terrains toutes natures y compris rochers A toutes profondeurs, parois des fouilles stables et bien dressées Fond de fouilles nettoyé et damé Façons de pentes nécessaires Compris complément de fouilles pour regards et

Alim Studios depuis bureaux Voir plan MASSE

ML

32.80


U Quantité agence


Prix unitaire Prix



PARTIE2 - PAGE 95

raccordements divers. Il ne sera pas accordé de plus value pour le blindage des parois des fouilles, pour le pompage de la nappe phréatique ou des eaux de pluies, pour le dégagement des éboulements pour toutes causes que ce soit et a remise en état de la fouille, pour tirs de mines, pour l'emploi de brise béton au marteau piqueur, l'entrepreneur aura prévus toutes difficultés ou incidents dans ses prix.

17.01.020

FOURREAUX

Sur lit de sable 20cm TPC 40 VERTE X3

ML

32.80

17.01.030 CABLES Section 2 X 35MM² ML 32.80 17.01.040 GRILLAGE AVERTISSEUR

Mise en place dans le sable à 0.10 Ml au dessus des canalisations d’un grillage avertisseur plastifié de couleur rouge

Rouge largeur 0.40ML ML 32.80
