divers - thueringen-international.de...l’entreprise cherarak mohamed cherif l’entreprise «...

378BOMOP N° 1407 - Avis divers - semaine du 24 au 30 Août 2014 - page

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

PREMIERE REGION MILITAIRE

AVIS DE MISE EN DEMEUREN° : 01/2014/C2

AL’ENTREPRISE CHERARAK MOHAMED CHERIFL’entreprise « CHERARAK MOHAMED CHERIF» dont son siège social : Cité 90 logement commune de BECHELOUL WILAYA BOUIRA , titulaire du marché N° 59 /2013 du 25/02/2014 portant sur les travauxTravaux de réfection en TCE+VRD a BOUIRA (LOT 01) .Travaux de réfection du bloc a BOUIRA (LOT 02) .Travaux de réfection du bloc a BOUIRA (LOT 02) .Travaux de réfection en TCE+VRD a BOUIRA (LOT 02) est mis en demeure pour :Renforcement du chantier en moyens humains et matériels qualifiés.L’achèvement des travaux contractuels dans les brefs délais.Sous huitaine, à compter de la date de la parution de cette mise en demeure sur la presse nationale et le BOMOP.Dépassé ce délai, votre entreprise subira les mesures édictées par la réglementation en vigueur.

ANEP N°140232

MINISTERE DU COMMERCEDIRECTION DU COMMERCE DE LA

WILAYA DE BEJAIA

2ÈME AVIS DE MISE EN DEMEURE

I) IDENTIFICATION DES PARTIES :- Service contractant : Mr le wali de Bejaia représente par le directeur du commerce de la wilaya Bejaia- Partenaire co-contractant : ETE TCE Meddourene Azeddine représenté par son gérant Mr Meddourene Azeddine.II) IDENTIFICATION DE L’OPERATION :- Contrat portant : Poste transformateur et groupe électrogène pour le projet de réhabilitation du marché de gros à Bejaia.- Numéro de l’opération : NF : 5 . 4 6 1 . 8 . 2 6 2 . 1 0 6 . 0 7 . 0 2- Visé sous le N° 68 en date du 14/03/2013.- ODS de démarrage des travaux : 23/04/2013.- Montant du contrat : 5.791.500,00 DA/TTC.- Délai de réalisation : 02 Mois.III) 2ème MISE EN DEMEURE :- Objet de la mise en demeure : Reprise des travaux à savoir :- Achèvement des travaux de géni civil.- Installation des équipements (poste transformateur et le groupe électrogène).- Délai d’exécution de la mise en demeure : 05 jours après la parution de cet avis de miseen demeure dans l’un des quotidiens nationaux- Sanctions prévus en cas de refus d’exécution :- Résiliation unilatérale du contrat aux torts exclusifs de l’entreprise conformément à l’article

79 du contrat et en vertu de l’article 112 du décret présidentielle N° 10-236 du 07/10/2010 modifié et complété, portant réglementation des marchés publics.

ANEP N° 140072

WILAYA DE TISSEMSILTDIRECTION DE LA SANTE ET DE LA

POPULATIONNUMÉRO D’IDENTIFICATION FISCALE

: 098438019000233

AVIS DE CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTURE N° 08/2014

La Direction de la Santé et de la Population de Tissemsilt lance un concours national d’architecture relatif à:« ETUDE POUR LA REALISATION D’UN HOPITAL A THENIET EL HAD EN REMPLACEMENT DE L’HOPITAL EXISTANT »Les bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études intéressés par le présent concours peuvent retirer le cahier des charges de la Direction de la Santé et de la Population de Tissemsilt - Boulevard Ben Hamouda-Tissemsilt, à partir de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou au B.O.M.O.P.Les offres doivent être accompagnées par les pièces administratives légales et valides à la date d’ouverture des plis. Elles doivent être présentées sous enveloppe principale scellée ne comporte que la mention suivante :- SOUMISSION -« ETUDE POUR LA REALISATION D’UN HOPITAL A THENIET EL HAD EN REMPLACEMENT DE L’HOPITAL EXISTANT»- À NE PAS OUVRIR -L’enveloppe comporte : • L’offre Technique, composée des pièces suivantes :La déclaration à souscrire paraphée et signée (selon le modèle ci-joint);La déclaration de probité paraphée et signée (selon le modèle ci-joint);Le planning de remise des études paraphé et signé ;Copie légalisée de l’agrément délivré par l’ordre des architectes ;Les copies certifiées des documents originaux précisant le statut juridique et l’agrément, le principal lieu d’activité du soumissionnaire ; Copies légalisées des attestations de mise à jour (CNAS ; CASNOS);Copies légalisées des attestations de bonne exécution prouvant que le soumissionnaire a réalisé des études ou des études et suivis des projets analogues durant les dix dernières années;Copie légalisée de l’extrait des rôles apuré ;Copie légalisée de la carte d’identification fiscale (NIF);la Copie légalisée du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;Copies légalisées des bilans financiers des trois dernières années (2011-2012-2013) visés par les services des impôts ;La liste du personnel du BET en précisant

les fonctions, accompagnée des C.V et des copies légalisées des diplômes prouvant la qualification et l’expérience du personnel clé chargé des études de conception et d’exécution des ouvrages.Les C.V devront être exacts, complets, signés et appuyés d’un état du personnel dûment visé par la CNAS du la CASNOS (LA DAS et/ou état de mouvement des salariés et/ou Demandes de déclaration d’affiliation);Copie légalisée en cours de validité de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de droit algérien.Cahier des charges coté et paraphé (sans mention du montant de la soumission);Estimation du coût de la réalisation du projet signée et paraphée.Les soumissionnaires déposeront les offres aux Services de la Direction de la Santé et de la Population de Tissemsilt - BD Ben Hamouda - Tissemsilt.Le délai de préparation des offres est de Vingt-et-un (21) jours à partir de la première parution de l’avis de concours dans les quotidiens nationaux ou au B.O.M.O.P.La date de dépôt des offres correspond au dernier jour du délai de préparation des offres avant 12H:00m. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis.L’ouverture des plis se fera en séance publique à la date de dépôt des offres à 14H:00mau siège de la direction de la santé et de la population de Tissemsilt, les soumissionnaires sont invités à y assister.

ANEP N° 140321

MINISTÈRE DU TRAVAIL ,DE L’EMPLOI ET DE LA- SÉCURITÉ SOCIALE

FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES ŒUVRES SOCIALES

ANTENNE RÉGIONALE DE CHLEF

AVIS DE RESILIATION

Le Directeur par intérim de l’Antenne Régionale FNPOS de Chlef, déclare par le présent avis, la résiliation aux tors exclusifs de l’entreprise MESSAOUD DJBARA Hacene, du marché n°208/CCM.FNPOS/2012 du 29/12/2012 portant réalisation du RAR des 61/75/100 logements FNPOS avec commerces en TCE sauf VRD à Mahdia, Wilaya de Tiaret.

ANEP N°140287

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICSDIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

DE LA WILAYA DE GUELMASERVICE DE L’ADMINISTRATION ET DES MOYENSN°4224/DTP/SAM/2014

DEUXIEME ET DERNIERE MISE EN DEMEURE

Désignation et adresse du service contractant*- Service contractant : Direction des travaux publics*- Adresse : Route de l’université «Groupe

DIVERS


administratif» - Guelma -Désignation et adresse du partenaire cocon t rac tan t*- Partenaire cocontractant : EGTPHB ZOUAOUI YASSINE - SETIF -*- Adresse : CITE GUAOUA FERMATOU - SETIF -Désignation et références du marché*- Objet : Réparation des dégâts causés par les intempéries 2012 sur les CC : L0T N°17: Réparation de la chaussée et reconstruction des ouvrages d’assainissement sur le CC reliant AIN OUM LAAROUG à GUERFEL sur 2,5 km*- N° et date du marché : Marché N°53/DTP/2013 du 25/11/2013*- Visa de la CMPW : Visa N°179/2013 du 21/11/2013*- Visa du Contrôle financier : Visa N° 1281 du 25/11/2013 L’EGTPHB ZOUAOUI YASSINE titulaire du marché suscité, est mise en demeure, pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels nécessaires afin de réabsorber le retard enregistré dans l’exécution de ce projet, et ce, dans un délai de HUIT (08) JOURS à compter de la première date de la publication du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP. Faute par elle de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé ci-dessus, le service contractant procédera, unilatéralement à la résiliation du marché, et ce, conformément aux dispositions de l’article 112 du décret présidentiel n°10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

ANEP N°140189

WILAYA D’ALGERDIRECTION DES RESSOURCES EN

EAUSERVICE ALIMENTATION EN EAU

POTABLE

OBJET : MISE EN DEMEURE N°01

Projet/ Projet de Réalisation d’un réservoir 10000 m3 Domaine Ramdani «Tessala

haut».

En application des dispositions de l’article 112 du décret présidentiel n°10-236 du 07 Octobre modifié et complété portant réglementation des.inarchés publics et l’arrêté ministériel du 28 Mars fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication, l’entreprise EERHTP BOUDOUDA MOHAMED, adjudicataire du marché N° 417/2012 du 27/08/2012 relatif au projet de « Programme RHP réalisation d’un système d’AEP à Domaine Ramdani, Lot n° 01 Réalisation d’un réservoir 10.000 m3 » dont l’adresse du siège sise à la rue Ramdani Rabah Commune de Sidi Abdelaziz Wilaya de Jijel est mise en demetire de renforcer le chantier en moyens humains et matériels et de rattraper le retard dans l’exécution du projet dans un délai de Huit Jours (8j), le cas échéant des dispositions réglementaires seront prises notamjtnent la résiliation Unilatérale aux torts exclusifs du cocontractant.

ANEP N°140221

MINISTERE DE L’INTERIEURET DES COLLECTIVITES LOCALES

DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE

UNITE NATIONALE D’INSTRUCTIONET D’INTERVENTION

MISE EN DEMEURE N°01NIF 408002002100046

La société SNC LEGHOUINI ET CIE élisant domicile, à la cité frère Achouri route 6 N°3 Dar el Beida Alger- titulaire du contrat N°07/2014 portant la fourniture de Pains et gâteaux, d’un montant maximal de 2 869 850,00 DA est mise en demeure avec délais d’un (01) jour pour l’amélioration de la prestation (la qualité du pain livré) comme stipulé par les engagements contractuels.Faute de quoi l’administration se verra dans l’obligation d’appliquerLes mesures coercitives à son encontre comme prévu par la réglementation en vigueur.

ANEP N°140282

WILAYA DE AIN-DEFLADAÏRA DE HAMMAM RIGHACOMMUNE DE AIN-TORKI

NIF : 098544239080800

AVIS D’ANNULATION D’UN APPEL D’OFFRE NATIONAL RESTREINT

N°03/2014

Conformément au décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2010, portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.Le président de l’APC de la commune de Aïn Torki déclare l’annulation de l’avis d’appel d’offres national restreint n°03/2014 daté le 15/06/2014 pour l’opération suivante :*Aménagement routes logement ruraux Hay Essanawbar.

ANEP N°140051


DE LA WILAYA DE GUELMASERVICE DE L’ADMINISTRATION ET

DES MOYENSN°4296/DTP/....../SAM/2014

DEUXIEME ET DERNIERE MISE EN DEMEURE

Désignation et adresse du service contractant*- Service contractant : Direction des travaux publics*- Adresse : Route de l’université « Groupe administratif » - Guelma -Désignation et adresse du partenaire cocon t rac tan t*- Partenaire cocontractant : EGTPHB ZOUAOUI YASSINE - SETIF -*- Adresse : CITE GUAOUA FERMATOU - SETIF -Désignation et références du marché- Objet : Réparation des dégâts causés par les intempéries sur le CW 27 en cinq (05) lots séparés «LOT N°01 : traitement de 02 glissements de terrain survenus sur le CW27 aux PK60 + 300 et PK68 + 050». - N° et date du marché : Marché N°11/DTP/2012 du 15/05/2012 -Visa de laCMPW :

Visa N°85/2012 du 14/05/2012 - Visa du Contrôle financier : Visa N°412 du 15/05/2012 L’EGTPHB ZOUAOUI YASSINE titulaire du marché suscité, est mise en demeure, pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels nécessaires afin de réabsorber le retard enregistré dans l’exécution de ce projet, et ce, dans un délai de HUIT (08) JOURS à compter de la première date de la publication du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP. Faute par elle de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé ci-dessus, le service contractant procédera, unilatéralement à la résiliation du marché, et ce, conformément aux dispositions de l’article 112 du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

ANEP N°140227

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES DE LA WILAYA DE JIJEL

Opération : Réalisation d’un siège de Subdivision Agricole à CHEKFA.

AVIS DE MISE EN DEMEURE N° 02/2014

Vu la mise en demeure N° 01/2014 du 15/07/2014 suite au retard considérable enregistré sur le planning de réalisation et vue le non respect des différentes instructions relatives au renforcement du chantier en moyens humains et matériels, l’entreprise «E.T.B.H Benhabilles Zoubir» est mise en demeure pour un délai de DIX (10) JOURS, de relancer la cadence des travaux afin de livrer le projet dans les délais contractuels.Dans le cas contraire, des mesures cœrcitives seront appliquées à l’égard de l’entreprise.

ANEP N° 140100

WILAYA DE SETIFDAIRA DE SETIF

COMMUNE DE SETIFDIRECTION DES SERVICES

TECHNIQUESSERVICES DES MARCHÉS PUBLICSMATRICULE FISCAL : 1901.0961011

N° 89/2014

DERNIERE MISE EN DEMEURE

Conformément à I’article N°: 112 du décret Présidentiel N° : 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété.Une dernière mise en demeure est prononcée à l’encontre de l’Entreprise :ETBH Lâala Saci Sise à la cité Hachmi extension 89 lots N° 935 Sétif.Relative au marché approuvé par la tutelle le : 03/05/2010 sous le numéro : 284 et par le CF en date du : 18/07/2012 sous N° 712.* Aménagement de l’entrée Est de la ville de Sétif.Pour se présenter à l’APC à l’effet de Redémarrer les Travaux dans un délais de 08 (Huit) jours à compter de cette parution.Faute de quoi, l’Administration procédera à l’application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.A savoir la Résiliation du marché sans Préavis.

ANEP N° 139980


DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICSDE LA WILAYA D’EL BAYADH

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DESINFRASTRUCTURES ROUTIERES

MISE EN DEMEURE

L ‹ENTREPRISE DES TRAVAUX PUBLICS ET SOUTERRAINS ETPS LABDELLI MOHAMED. SIEGE SOCIAL A LA ZONE INDUSTRIELLE- W/S1DI BELABBES TITULAIRE DU MARCHE N°:187/SG/2007 DU 28/11/2007 - RELATIF AUX TRAVAUX DE CONTOURNEMENT DE LA VILLE D’EL BAYADH PAR DRAA LAHMARET MISE EN DEMEURE D’ENTAMER LA LEVEE DES RESERVES, DANS UN DELAI DE HUIT (08) JOURS A COMPTER DE LA PREMIERE PUBLICATION DU PRESENET AVIS.FAUTE DE QUOI L’ADMINISTRATION SE RESERVE LE DROIT D’APPLIQUER LES MESURES COERCITIVES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR À L’ENCONTRE DE L’ENTREPRISE.

ANEP N° 139849

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICSDE LA WILAYA D’EL BAYADH

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DESINFRASTRUCTURES ROUTIERES

MISE EN DEMEURE

L’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET FORAGE SARL ECOFOR, SIEGE SOCIAL N° 02 CITE TAMACHIT W/BATNA, TITULAIRE DU MARCHE N° 31/SG/2008 DU 27/02/2008 – RELATIF AUX REHABILITATION DU CHEMIN RELIANT TOUSMOLINE - MECHERIA SUR 22K.M ET MISE EN DEMEURE D’ENTAMER LA LEVEE DES RESERVES, DANS UN DELAI DE HUIT (08) JOURS A COMPTER DE LA PREMIERE PUBL1CATION DU PRESENT AVIS.FAUTE DE QUOI L’ADMINISTRATION SE RESERVE LE DROIT D’APPLIQUERLES MESURES COERCITIVES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR À L’ENCONTRE DE L’ENTREPRISE.

ANEP N° 139839

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE GUELMA

SERVICE DE L’ADMINISTRATION ET DES MOYENS

DEUXIÈME ET DERNIÈRE MISE EN DEMEURE

Désignation et adresse du service contractant- Service contractant : Direction des travaux publics- Adresse : Route de l’université «Groupe administratif» - Guelma -Désignation et adresse du partenaire cocon t rac tan t- Partenaire cocontractant : SNC BEDOUD SALAH ET SON FRERE ABDELKADER - GUELMA -- Adresse : 04, Boulevard Souidani Boudjemaa - Guelma -Désignation et références du marché- Objet : Réhabilitation du CW 111 entre Bouchegouf et Bouhadjar en deux (02) lots

séparés :LOT N°01 : DU PK 00 + 000 AU PK 09 + 000- N° et date du marché : Marché N°49/DTP/2013 du 28/08/2013- Visa de la CMPW : Visa N°116/2013 du 01/08/2013- Visa du contrôle financier : Visa N° 790 du 27/08/2013La SNC BEDOUD SALAH et son frère ABDELKADER titulaire du marché suscité, est mise en demeure, pour redémarrer les travaux qui sont à l’arrêt sans motif afin de réabsorber le retard enregistré dans l’exécution de ce projet, et ce, dans un délai de huit (08) jours à compter de la première date de la publication du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.Faute par elle de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé ci-dessus, le service contractant procédera, unilatéralement à la résiliation du marché, et ce, conformément aux dispositions de l’article 112 du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

ANEP N°140192

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICDIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

DE LA WILAYA DE GUELMASERVICE DE L’ADMINISTRATION ET

DES MOYENS

DEUXIÈME ET DERNIÈRE MISE EN DEMEURE

Désignation et adresse du service contractant- Service contractant : Direction des travaux publics- Adresse : Route de l’université «Groupe administratif » - Guelma -Désignation et adresse du partenaire cocon t rac tan t- Partenaire cocontractant : EGTPHB ZOUAOUI YASSINE – Sétif -- Adresse : CITE GUAOUA FERMATOU – Sétif -Désignation et références de la convention- Objet : Réparation des dégâts causés par les intempéries sur le CW 27 en cinq (05) lots séparés « lot n°05: Réparation de l’ouvrage d’art sur OUED BOUHAMDANE au pk 63+300».- N° et date de la convention : Convention N°18/DTP/2012 du 02/05/2012- Visa du Contrôle financier : Visa N° 450 du 24/05/2012L’EGTPHB ZOUAOUI YASSINE titulaire de la convention suscitée, est mise en demeure, pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels nécessaires afin de réabsorber le retard enregistré dans l’exécution de ce projet, et ce, dans un délai de huit (08) jours à compter de la première date de la publication du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.Faute par elle de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé ci-dessus, le service contractant procédera, unilatéralement à la résiliation de la convention, et ce, conformément aux dispositions de l’article 112 du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.

ANEP N°140191

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUXINPV SIS AU 12, AVENUE DES

FRÈRES OUADDEK,HACÈNE BADI, EL-HARRACH –

ALGER

RÉSILIATION

- Vu le décret présidentiel n°10-236 du 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment l’article 112.- Vu l’arrêté ministériel du 28 mars 2011, fixant les modalités de la mise en demeure.En application de l’article 31 du marché N°10/INPV/2011, conclu entre l’institut national de la protection des végétaux (INPV) et l’entreprise ETBPH FRIHI Sahraoui, portant sur le renforcement des capacités de la base de lutte antiacridienne de Mascara.- Vu l’ordre de service de début des travaux, notifié à l’entreprise ETBPH FRIHI Sahraoui le 29/01/2012.- Vu les retards flagrants accusés par l’entreprise dans l’avancement des travaux.- Vu les arrêts et abandons récurrents de chantier, non justifiés.- Vu le non respect des engagements pris lors des différentes réunions de travail : 16.10.2012, 29.01.2013 et 30.10.2013 sur site, les 17.07.2012, 10.02.2013, 03.3.2013, 13.06.2013 et 17.9.2013 au niveau du siège.- Vu les deux mises en demeure adressées à l’entreprise et publiées dans la presse le 17/07/2012 et 24/12/2012.- Vu la dernière mise en demeure avant résiliation notifiée à l’entreprise le 17 janvier 2013.- Vu l’expiration du délai contractuel le 27 juin 2013.- Vu les reports successifs de la date de livraison du projet, malgré les nombreux engagements pris par l’entreprise pour le 15/01/2013, juillet 2013, 30 septembre 2013, décembre 2013.Considérant que l’entreprise FRIHI Sahraoui travaille hors délai depuis le 11 juillet 2013.Considérant que l’entreprise ETBPH FRIHI Sahraoui a failli à ses engagements contractuels.DécideArticle UniqueLe marché N° 10/INPV/2011, passé entre l’Institut National de la Protection des Végétaux (INPV) et l’entreprise ETBPH FRIHI Sahraoui, d’un montant de 69.337.914,75 DA/TTC, ayant pour objet le renforcement des capacités de la base de lutte antiacridienne de Mascara, est résilié aux torts exclusifs de l’entreprise ETBPH FRIHI Sahraoui.

ANEP N°140029


WILAYA DE SKIKDADIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

MISE EN DEMEURE 02

La Direction des équipements publics de la wilaya de Skikda sise rue Mohamed boughergoure Skikda, lance une mise en demeure à l’entreprise BOUCHERCH TAHAR sise à laawinat ouelad atia-skikda, titulaire du marché n°47/2013 approuvé le 12/04/2013, relatif à la Réalisation du lot Bibliothèque + Bloc pédagogique A et Bloc pédagogique B au projet : Réalisation et équipement d’un lycée 1000/300 repas à Zitouna.Vu l’ordre de service n° 267/2013 du 17/07/2013.Vu la mise en demeure 1 : n°4076/s.e.p/2132/2013 du 11/09/2013Vu la mise en demeure 2 : n°4488/s.e.p/2359/2013 du 10/10/2013Vu la dernière mise en demeure: n°2526 /s.e.p/1831/2014 du 04/06/2014Vu la première mise en demeure dans le journal n° 23003441 du 25/06/2014Vu le manque des moyens humains, matériaux et matériels au niveau du chantier.Vu le non respect du planning des travaux.Vu le regard constaté dans la réalisation des travaux.L’entreprise est mise en demeure pour lever des réserves mentionnées ci dessus afin d’activer les travaux et rattraper le retard enregistré dans la réalisation dans un délai de 08 jours, à compter de la première parution de la présente mise en demeure sur les quotidiens nationauxFaute de quoi, les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur, lui seront appliquées, notamment celle relative à la résiliation du marche aux torts exclusifs de l’entreprise.

ANEP N°139883

WILAYA DE MOSTAGANEMDIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

ERRATUM

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé dans l’avis d’appel d’offres restreint publié le 13/05/2014 dans le quotidien national El-Djoumhouria et le 21/05/2014 dans le Réflexion pour la construction d’un lycée type 800/200 à SAF SAF Mostaganem (Lot 06: Mur de clôture, VRD, terrain de sport), et suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire dans les quotidiens El-Djoumhouria le 14/06/2014 et Réflexion le 17/06/2014 , une erreur s’est glisée dans le montant de l’offre de l’entreprise ANCEUR Abderrahmane retenue provisoirement est de 46.965.204,00 DA en TTC au lieu de 46.964.502,00 DA en TTC .

ANEP N°139831

WILAYA DE BÉJAÏADAÏRA D’AOKAS

COMMUNE D’AOKAS

AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI D’UN APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°01/2014

Le président de l’Assemblée populaire communale d’Aokas, informe l’ensemble des soumissionnaires intéressés par l’avis de consultation restreinte relatif au projet : Travaux de revêtement de la route an lieu dit Reha - Oumrabet snr 1000 ml.Paru aux quotidiens nationaux : Dk News en date du 14/07/2014 et le Essalem en date du 15/07/2014, sont informés que la date limite fixée initialement au 04/08/2014.La prorogation de délai pour la remise des offres est fixée à 15 jours à partir de la première parution de cet avis aux quotidiens nationaux à 10h00.La date d’ouverture des plis se tiendra le même jour et à la même heure.Les soumissionnaires sont cordialement invités à y assister.

ANEP N°140112

MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLEDIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BOUIRA

AVIS AUX BUREAUX D’ETUDES

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Bouira, informe les bureaux d’études ayant participés au concours national d’architecture n°19/2014 publié dans les journaux (Planète Sport et Al-Maghrab Al Aoussat, relatif au projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un lycée type 800/200 rations au nouveau pôle urbain à Bouira (POS AU6 Ilot n°11), conformément aux dispositions des articles 121 et 125 du décret présidentiel 10/236 du 01/10/2010 modifié et complété et à la suite de l’ouverture des plis des offres techniques et leurs évaluation, les soumissionnaires indiqués ci-après sont pré qualifiés :

BET Adresse

SPA BERHTO Route Nationale n°12 - Sortie Est Tizi-Ouzou

BEAU PYRAMIDE Dar Nacer Villa n°11 Bejaia

BEST CONCEPTION 10 lots Hocini - Bouira

BET MIAMARI Cité Owaoua Madani BP 720 M’sila

BET FELLAH SAID Centre Commercial Lakhdaria

SCP NEW ART Wilaya Bouira


BET ZERKANE ABDELKADER Ain Graouche Immeuble Amar Khoudja

N°4 Bouira

Cité 11 Décembre 1960 Bt 22 N°5 Boumerdes

A cet effet, les bureaux d’études sus cités sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière conformément au cahier des charges.La durée de préparation des offres est fixée à 30 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP.Les offres doivent être présentées dans deux enveloppes séparées qui porteront seulement les mentions suivantes (offre des prestations) et (offre financière) introduites dans une enveloppe fermée et anonyme, qui portera la mention (soumission à ne pas ouvrir : Etude et suivi pour la réalisation d’un lycée 800/200 rations au nouveau pôle urbain à Bouira (POS AU6 Ilot n°25).Les documents remis dans l’offre des prestations doivent être anonymes et ne porteront aucun sigle ou signes distinctifs, etc….).L’offre doit être déposée à l’adresse suivante : Direction des Equipements Publics de la Wilaya deBouira - Zone des Parcs, Bouira.La date de dépôt des offres aura lieu le dernier jour correspondant à la fin de la durée de préparation des offres au plus tard à 12h00.Cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable en cas ou cette date coïnciderait à des jours fériés et aux repos hebdomadaires légaux (vendredi - samedi).L’ouverture des plis des prestations aura lieu le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14 heures au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Bouira.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des offres.

ANEP N°139926



La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Bouira, informe les bureaux d’études ayant participés au concours national d’architecture n°23/2014 publié dans les journaux (l’Echo d’Algérie et Al-Massa, relatif au projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type B5 au nouveau pôle urbain à Bouira (POS AU5 Cité 56 logts), conformément aux dispositions des articles 121 et 125 du décret présidentiel 10/236 du 01/10/2010 modifié et complété et à la suite de l’ouverture des plis des offres techniques et leurs évaluation, les soumissionnaires indiqués ci-après sont pré qualifiés :

BET Adresse


SCP BATIS Cité Saidani Djaloul Sour El Ghozlane

BEST CONCEPTION 10 lots Hocini - Bouira

SCPA SAZA Cité 104 logts EPLF Bt A1 Tizi-Ouzou

SCP NEW ART Ain Graouche Immeuble Amar Khoudja

BET BOUALAMI AZZEDINE N°04 Bouira

SETAM AGENCE BOUIRA Tour d’Affaire Bt N° 148-149 Médéa

SARL VALTECNIA GROUPE BP 148 Route d’Ain Bessem Bouira

Rue 11 Décembre Coop El Salem El Biar Alger

A cet effet, les bureaux d’études sus cités sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière conformément au cahier des charges.La durée de préparation des offres est fixée à 30 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP.Les offres doivent être présentées dans deux enveloppes séparées qui porteront seulement les mentions suivantes (offre des prestations) et (offre financière) introduites dans une enveloppe fermée et anonyme, qui portera la mention (soumission à ne pas ouvrir : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type B5 au nouveau pôle urbain à Bouira (POS AU5 Cité 56 logts).Les documents remis dans l’offre des prestations doivent être anonymes et ne porteront aucun sigle ou signes distinctifs, etc….).L’offre doit être déposée à l’adresse suivante : Direction des Equipements Publics de la Wilaya deBouira - Zone des Parcs, Bouira.La date de dépôt des offres aura lieu le dernier jour correspondant à la fin de la durée de préparation des offres au plus tard à 12h00.Cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable en cas ou cette date coïnciderait à des jours fériés et aux repos hebdomadaires légaux (vendredi - samedi).L’ouverture des plis des prestations aura lieu le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14 heures au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Bouira.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des offres.

ANEP N°139928



La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Bouira, informe les bureaux d’études ayant participés au concours national d’architecture n°21/2014 publié dans les journaux (Reporters et Chourouk, relatif au projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type B5 au nouveau pôle


urbain à Bouira (POS AU6 Ilot n°18), conformément aux dispositions des articles 121 et 125 du décret présidentiel 10/236 du 01/10/2010 modifié et complété et à la suite de l’ouverture des plis des offres techniques et leurs évaluation, les soumissionnaires indiqués ci-après sont pré qualifiés :

BET Adresse

SPA BERHTO Route Nationale n°12 - Sortie Est Tizi-Ouzou


SCP BATIS Cité Saidani Djaloul Sour El Ghozlane

BEST CONCEPTION 10 lots Hocini – Bouira

SCPA SAZA Cité 104 logts EPLP Bt A1 Tizi-Ouzou

SCP NEW ART Wilaya Bouira

Ain Graouche Immeuble Amar Khoudja

N°4 Bouira

A cet effet, les bureaux d’études sus cités sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière conformément au cahier des charges.La durée de préparation des offres est fixée à 30 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP.Les offres doivent être présentées dans deux enveloppes séparées qui porteront seulement les mentions suivantes (offre des prestations) et (offre financière) introduites dans une enveloppe fermée et anonyme, qui portera la mention (soumission à ne pas ouvrir : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type B5 au nouveau pôle urbain à Bouira (POS AU6 Ilot n°18).Les documents remis dans l’offre des prestations doivent être anonymes et ne porteront aucun sigle ou signes distinctifs, etc….).L’offre doit être déposée à l’adresse suivante : Direction des Equipements Publics de la Wilaya deBouira - Zone des Parcs, Bouira.La date de dépôt des offres aura lieu le dernier jour correspondant à la fin de la durée de préparation des offres au plus tard à 12h00.Cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable en cas ou cette date coïnciderait à des jours fériés et aux repos hebdomadaires légaux (vendredi - samedi).L’ouverture des plis des prestations aura lieu le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14 heures au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Bouira.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des offres.

ANEP N°139915

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLEDIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

DE LA WILAYA DE BOUIRA

AVIS AUX BUREAUX D’ÉTUDES

La direction des équipements publics de la wilaya de Bouira, Informe les bureaux d’études ayant participé au concours national d’architecture N° 22/2014 publié dans les Journaux (Compétition et Alahrar) relatif au projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type B5 au nouveau pôle urbain à Bouira (POS AU6 ILOT N° 11), Conformément aux dispositions des articles 121 et 125 du décret présidentiel 10/236 du 01/10/2010 modifié et complété, et à la suite de l’ouverture des plis des offres techniques et leurs évaluation, tes soumissionnaires Indiqué ci-après sont pré qualifiées :

BET ADRESSE

SPA BERHTO ROUTE NATIONAL N° 12 SORTIE EST TIZI OUZOU

BEAU PYRAMIDE DAR NACER VILLA N° 11 BEJAIA

SCP BATIS CITE SAIDANI DJALOUL SOUR EL GHOZLANE

BEST CONCEPTION 10 LOTS HOCINI BOUIRA

SCPA SAZA CITE 104 LOGTS EPLF BT A1 TIZI OUZOU

SCP NEW ART AIN GRAOUCHE IMMEUBLE AMAR KHOUDJA N°4 BOUIRA

BET BOUALAMI

AZZEDINE TOUR D’AFFAIRE BT N° 148-149 MEDEA

SETAM AGENCE Bouira BP 148 ROUTE D’AIN BESSEM BOUIRA

SARL VALTECNIA RUE 11 DECEMBRE COOP EL SALEM EL BIAR ALGER

A cet effet, les bureaux d’études suscités sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière conformément au cahier des charges.La durée de préparation dei offres est fixée à 30 Jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP.Les offres doivent être présentées dans deux enveloppes séparées qui porteront seulement les mentions suivantes (offre des prestations) et (offre financière) introduites dans une enveloppe fermée et anonyme, qui portera la mention (soumission a ne pas ouvrir : Etude et suivi pour la réalisation


d’un collège type B5 au nouveau pôle urbain à Bouira (POS AU6 ILOT N°11)Les documents remis dans l’offre des prestations doivent être anonymes et ne porteront aucun sigle ou signe distinctifs, etc.......L’offre doit être déposée à l’adresse suivante : Direction des équipements publics de la wilaya deBouira – Zone des parcs, Bouira.La date de dépôt des offres aura lieu le dernier jour correspondant à la fin de la durée de préparation des offres au plus tard à 12h00.Cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable en cas ou cette date coïnciderait à des Jours fériés et aux repos hebdomadaires légaux (vendredi - samedi)L’ouverture des plis des prestations aura lieu le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14 heures au siège de la direction des équipements publics de la wilaya de Bouira.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date de des offres.

ANEP N° 139931

MINISTERE DU COMMERCEDIRECTION DU COMMERCE DE LAWILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ

-N° D’IDENTIFICATION FISCAL : 099134019000728.

AVIS DE PUBLICATION DES RESULTATS DES OFFRES TECHNIQUES DU CONCOURS D’ARCHITECTURE N°02/2014

Conformément aux dispositions des articles 34 et 114 du décrit présidentiel n°10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics. La direction du commerce de la wilaya de Bordj Bou Arreridj informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé au concours d’architecture n°02/2014 portant études et suivis des travaux pour la réalisation de deux marchés couverts au POS 10 AKHROUF et au POS EL AICHAOUI. Publiés en langue arabe au quotidien»SAWT AL-AHRAR» et en langue étrangère au quotidien « Compétition» en date du 25/06/2014.

Qu’après l’évaluation des offres techniques (première phase) de chaque lot séparément par la commission d’évaluation des offres du service contractant lors de sa réunion du 21/07/2014, les soumissionnaires pré qualifiés sont définis aux tableaux suivants :Lot n° 01 : marché couvert au «POS 10 AKHROUF».

Offre N° Soumissionnaires pré qualifiés NOTE TECHNIQUE

02 Bureau d’étude Semai Mahdi 18,66

03 Bureau d’étude Ammari Ali 21,90

04 Bureau d’étude Tibourtine Mustapha 21,00

05 Bureau d’étude Lahmar Farid 25,00

Lot n° 02 : marché couverts au « POS EL AICHAOUI».

NOTE TECHNIQUESoumissionnaires pré qualifiésoffre N°

21,90Bureau d’étude Ammari Ali03

21,00Bureau d’étude Tibourtine Mustapha04

25,00Bureau d’étude Lahmar Farid05

Conformément aux dispositions de l’article 34 du décrit présidentiel sus cité, les candidats présélectionnés dont les noms sont mentionnés aux tableaux d’en haut sont invités à remettre les plis des prestations et des offres financières. les offres doivent comporter une offre de prestations et une offre financière, Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée indiquant la référence et l’objet du concours et ainsi que la mention «prestations» où «financière» selon le cas, les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme comportant la mention : -A ne pas ouvrir- études et suivis des travaux pour la réalisation de deuxmarchés couverts au POS 10 AKHROUF et au POS EL AICHAOUI- Lot n°A MONSIEUR LE DIRECTEUR DU COMMERCE DE LA WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ Cité Administrative (Ex. Siège de la Wilaya) Bordj Bou Arreridj. Les offres doivent être accompagnées par les documents réglementaires énumérés à l’article onze «11» du cahier des charges «offre technique» La durée de préparation des offres de prestations est fixée à 30 jours à compter de la première parution de cet avis dans le BOMOP où la presse. Les offres doivent être déposées au niveau du secrétariat de la Direction du Commerce de la Wilaya de Bordj Bou Arreridj sise à l’adresse sus indiquée le jour correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres de prestations avant 13H30, si ce jour coïncide avec un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant à la même heure. Couverture des plis (offres de prestations) se déroulera en séance non publique au siège de la Direction du Commerce de la Wilaya de Bordj Bou Arréridj, le jour correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres de prestations à 14h00. Pour Igs autrps soumissionnaires éliminés faute de l’obtention de la note minimale fixée à 15 points sont invités de se rapprocher des services de la direction du commerce, au plus tard trois (03) jours à compter de la date deJa publication de cet avis, à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques.

ANEP N°139730


WILAYA D’ALGERCIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE

D’EL HARRACHCOMMUNE D’EL HARRACH

RÉF N°26/STN/2014A

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ENTREPRISE BOUCIF IBRAHIM

2ÈME MISE EN DEMEURE

Objet : Travaux de réalisation réseau d’assainissement

Rue Ahmed Terkhouche Commune d’El-HarrachVu le retard sur la levée des réserves et la présentation de l’attachementVu le retard dans la livraison du projet cité ci dessus. Le président de l’assemblée populaire met en demeure, pour la 2eme fois l’entreprise BOUCIF Ibrahim , titulaire du marché cité en objet N°21/BM/2012, en date du 24/02/ 2012 ,de lever les réserves dans les plus bref délais Faute de quoi des mesures coercitives seront prises à l’encontre de l’entreprise.

ANEP N°140288

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME

HOSPITALIÈREDIRECTION DE LA SANTÉ DE LA

WILAYA DE BOUIRA

AVIS DE DEMEURE NO02

ETB/TCE FIL ATMANE domiciliée à Rue de Stade ISSER wilaya de BOUMERDAS, titulaire du marché vise par le comité des marchés de la wilaya de Bouira en date du 15/12/2013 sous le n° 308 et par le contrôleur financier en date du 19/12/2013 sous le n° 2285, relatif à La Réhabilitation ,Aménagement et Extension Hôpital de Sour El Ghozlane Lot N°05 : plomberie sanitaire : appareillage-alimentation AEP-GAZ, est mise en demeure de reprendre les travaux et de renforcer le chantier en moyens humains, matériels et matériaux dans un délai de (08) huit jours, faute de quoi une résiliation aux torts exclusifs de l’entreprise sera prononcée conformément à la réglementation en vigueur.

ANEP 139868

WILAYA DE SETIFDAIRA DE SETIF

COMMUNE DE SETIFDIRECTION DES SERVICES

TECHNIQUESSERVICES DES MARCHÉS PUBLICSMATRICULE FISCAL : 1901.0961011

N° 89/2014

DERNIERE MISE EN DEMEURE

Conformément à I’ article N° : 112 du décret Présidentiel N° : 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation Des marchés Publics.Une dernière mise en demeure est prononcée à rencontre de l’Entreprise: E.T.B.H. Lâala Saci Sise à la cité Hachmi extension 89 lots N°935 Sétif.Relative au marché approuvé par la tutelle le :

03/05/2010 sous le numéro : 285 et par le CF en date du : 18/07/2012 sous N°710.« Aménagement de l’entrée Ouest de la ville de Sétif.Pour se présenter à i’APC à l’effet de Redémarrer les Travaux dans un délais de 08 (Huit) jours à compter de cette parution.Faute de quoi, l’Administration procédera à l’application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.A savoir la Résiliation du marché sans Préavis.

ANEP N° 139978

MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE.

DIRECTION DU LOGEMENT DE LA WILAYA D’ILLIZI.

NIF: 001333019001065

1ERE MISE EN DEMEURE

Suite à l’approbation du marché en date du; 05/09/2013 sous le N°: 165/2013Projet: Réalisation de 80 logements incessible au profit de L’éducation nationale programme 2011.Lot 21: Réalisation de 02 logements type F3 ou lycée cheikh Amoud - in amenas.-Montant du marché En (T.T.C) : 8.087.370,30 DA -Délai : 09 mois. Suite à l’ODS N° : 145/2013 en date du : 14/10/2013-Suite au rapport du subdivisionnaire de in amenas en date du:20/07/2014 Suite à l’absence totale sur chantier et non respect du planning d’exécution.L’entreprise HANNACHI Ammar est mise en demeure pour renforcer le chantier par les moyens et matériels humains sous huitaine à partir de la première parution de la présente sur les quotidiens nationaux.

ANEP 139969

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

- O.P.G.I. MEDEA-

AVIS D’ANNULATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE

MARCHE

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Médéa annonce l’annulation de l’avis d’attribution provisoire relatif au marché suivant :Marché d’acquisition de véhicules utilitaires de l’avis d’appel d’offre national ouvert N° 05/2014 paru dans les quotidiens nationaux « ENNAHAR » du 18/03/2014 et « L’EXPRESSION » du 19/03/2014.

ANEP N° 140199

GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D’ALGERIE

ENTREPRISE DES CIMENTS ET DERIVES D’ECH-CHELIFF

« E.C.D.E.»S.P.A. AU CAPITAL SOCIAL DE :

6.241.000.000 DAN° IDENTIFICATION FISCALE :

098202010003850 N° ARTICLE D’IMPOSITION :

02216243506N° REGISTRE DE COMMERCE :

00B0903675

AVIS D’ANNULATION D’APPELS D’OFFRES

NATIONAUX

Conformément aux dispositions de l’article 114 du décret présidentiel N° 10-236 du 28 chaoual 1431 correspondant au 07 octobre 2010, portant réglementation des marchés publics modifié et complété, L’Entreprise des Ciments et Dérivés d’Ech-Cheliff (ECDE) informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à des appels d’offres nationaux ouvert :AON N° 13/AL/DAM/DG/ECDE/13 relatif à « Aménagement du bloc technique» paru sur les quotidiens suivants :HORIZONS :09/09/2013, ECH CHAAB : 10/09/2013, EL MOUDJAHID : 11/09/2013, et le BOMOP: 15/09/2013.AON N° 15/AL/DAM/DG/ECDE/13 relatif à « Aménagement du bureaux de l’ex atelier mécanique » paru sur les quotidiens suivants :HORIZONS : 09/09/2013, ECH CHAAB : 10/09/2013 ,EL MOUDJAHID : 11/09/2013, et le BOMOP: 15/09/2013.Et AON N° 18/AL/DAM/DG/ECDE/13 relatif à « Aménagement du bâtiment annexe » paru sur les quotidiens suivants :HORIZONS :30/10/2013, ECH CHAAB : 29/10/2013, EL MOUDJAHID : 30/10/2013, et le BOMOP: 03/11/2013.Ces trois (03) appels d’offres sont annulés.

ANEP N° 140239

MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLEOFFICE DE PROMOTION ET DE

GESTIONIMMOBILIÈRE DE BLIDA

AVIS D’ANNULATION

Conformément aux dispositions de l’article 44 du décret présidentiel n° 10/236 du 07 Octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété, l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la Wilaya de Blida informe l’ensemble des Soumissionnaires que l’Avis du concours National d’Architecture n° 19/2014, publié dans les quotidiens « Algérie Confluences» et « El Mostaqbel El Arabi » en date du 02/06/2014», relatif à l’Etude et Suivi du projet des 120 logements Publics Locatifs à Boufarik- Wilaya de Blida, Programme Complémentaire 2014 (2000 logements LPL), a été Annulé pour le motif suivant:- Délocalisation du Site.

ANEP N°140460


DE LA WILAYA DE BECHARNIF : 408015000008090

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL RESTREINT N°114/DTP/2014

La Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Béchar lance un avis d’appel d’offre national restreint pour le projet suivant :PROJET: Etude et Ouverture et revêtement de la piste sur l’ancien tracé Meksem Draa (Tabelbala) - Gar El Houia cote 555-point de


jonction avec la RN50 (Hassi Khebbi).Les bureaux d’étude intéressées par le présent appel d’offre, et ayant un agrément dans le secteur des Travaux Publics peuvent retirer le cahier des charges auprès de :La direction des travaux Publics avenue colonel Chabou/Béchar. Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :Les offres doivent être adressées en triple enveloppes cachetées à :MONSIEUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE BECHAR AVENUE COLONEL CHABOU BECHAR.Les enveloppes intérieures contiendront les offres techniques et financières L’enveloppe extérieure anonyme devra porter la mention suivante :«APPEL D’OFFRE NATIONAL RESTREINT N°114/DTP/2014A NE PAS OUVRIR»PROJET: Etude et Ouverture et revêtement de la piste sur l’ancien tracé Meksem Draa (Tabelbala) - Gar El Houia cote 555-point de jonction avec la RN50 (Hassi Khebbi).IV- Offre technique :Instruction aux soumissionnaires dûment signée, paraphée et daté.Déclaration à souscrire dûment remplie signée, paraphée et daté.Déclaration de probité dûment remplie signée, paraphée et daté.Cahier des charges, paraphés, signé et daté.Copie certificat d’agrément du bureau d’étude en Travaux Publics en cours de validité à la date de validité des offres (récépissé non valable).Copie dossier parafiscal (mise à jour CNAS, CASNOS) en cours de validité à la date d’ouverture de plisExtrait de rôle apuré ou avec un échéancier en Algérie en cour de validité à la date d’ouverture de plisCasier judiciaire en cours de validité à la date d’ouverture de plis.Extrait du Registre de commerce (nouvelle immatriculation).Bilans financiers de l’entreprise des trois (03) dernières année 2011, 2012,2013.Note technique reprenant la méthodologie du travail à adopter par rapport au délai des travauxDélai, planning des travauxCopies légalisées des attestations de bonne exécution ou procès verbale de réception définitif des projets réalisés, délivrées par les maîtres de l’ouvrageListe des moyens humains à déployer pour le projet.Récépissé de dépôt des comptes sociaux pour les entreprises agissant en société en cours deCopie statut de l’entreprise légalisé.Le numéro d’identification fiscale (NIF)Les références bancaires.En cas de groupement d’entreprises, joindre le protocole d’accord et définir la part que détient chaque membre ainsi que le chef de file.V- OFFRE FINANCIERE :20. Lettre de soumission dûment remplie, signé, cachetée et daté .21. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, cacheté, signé et daté.22. Le devis quantitatif et estimatif dûment rempli, cacheté, signé et daté.Si le dernier jour d’ouverture des plis coïncide avec un jour férié l’ouverture sera transférée au jour ouvrable suivant.La durée de validité des offres est de trois mois augmenté de la durée de préparation des offres àcompter de la date de dépôt des offres.

Sous pli anonyme contenant deux plis séparés l’un pour l’offre technique et l’autre pour l’offrefinancière et cela avant 12H00 de la date d’ouverture technique et financière.Joute offre reçue par le service contractant après l’expiration du délai de dépôt des offres estirrecevableL’ouverture des plis s’effectuera en séance publique le jour de dépôt des offres à 14h au siège dela Direction des Travaux Publics.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de 105 jours à compter de ladate de dépôt des offres.NB : si au stade de l’évaluation des offres, la commission constate que les moyens humains proposés par le soumissionnaire sont les mêmes avec les quels le BET est déjà retenus par le service contractant pour l’étude et le suivi des travaux dans le cadre d’autres opérations lancés simultanément avec ceux du présent cahier des charges, ces moyens ne seront pas pris en compte.

ANEP N°140117

WILAYA D’ORANDAIRA DE BETHIOUA

COMMUNE DE AIN EL BIA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

Le Président de l’Assemblé Populaire Communale de Ain El Bia, lance un avis d’appel d’offre restreint pour :ACHEVEMENT REALISATION DE LA VOIRIE HAI NEKOUL BOUADELLAH 2ème TRANCHECOMMUNE AIN EL BIA- Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier de charge auprès du bureau des marches contre un paiement d’un montant de 3000 DALes offres doivent être accompagnées par les pièces suivantes :Offre technique ;1- Déclaration à souscrire signée et paraphée.2- Registre de commerce (copie égalisée)3- Extrait de rôle en cours de validité (Copie légalisée).4- Certificat de classification et de qualification principale en TRAVAUX PUBLICS, catégorieTROIS (3) et plus en cours de validité (Copie légalisée).5- Extrait du cassier judiciaire en cours de validité (copie légalisée)6- Carte d’immatriculation fiscale (copie légal isée)7- Attestation de mis a jour, CNAS, CASNOS, CACOBATPH rôle en cours de validité (copie légalisée)8- Références professionnelles pour des projets similaires délivrés par le maitre d’ouvrage (Listes +attestation de bonne exécution) (Copie légal isée)9- Bilan financier de l’entreprise des 02 dernières années visé par les impôts (copie égalisée)10- Liste des moyens matériels carte grise + assurance en cours de validité copie légalisée11- Listes des moyens humains (encadrement destiné au projet) déclaré à la CNAS copie légalisée12- Statut de l’entreprise A/S SARL et EURL et

SNC (copie légalisée) .13- Le Planning avec la précision de délai d’exécution des travaux.14-Cahier des charges signée et paraphée15- déclaration de probité signée et paraphée.B- OFFRE FINANCIERE1- Lettre de soumission signée et paraphée2- Bordereau des prix unitaires signée et paraphée3- Devis quantitatif et estimatif signés et paraphésN.B ; Toutes les pièces en photocopies doivent être légalisées.Toutes offres portant des dispositions contraires seront considérées comme non conformes et par conséquent rejetées.L’enveloppe extérieure renfermant les deux plis fermes (offre technique et offre financière), devra être anonyme etAVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL R E S T R E I N TACHEVEMENT REALISATION DE LA VOIRIE HAI NEKOUL BOUADELLAH 2èmeTRANCHE COMMUNE AIN EL BIA« A NE PAS OUVRIR»ne comportera que la mention :Le délai de retrait et dépôt des offres est (15) jours à compter de la date de la 1ère parution de cet avis dans les journaux nationaux, au dernier jour à 10h.L’ouverture des plis techniques et financiers est fixée au dernier jour de la période dedépôt des offres à 10h30 heures.Les soumissionnaires sont convies à assister à l’ouverture des plis au siège de la communed’AIN EL BIA à CHEHAIRIALes soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours à compter dela date de dépôt des offres.

.ANEP N°140120

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLEENTREPRISE NATIONALE DE PROMOTION IMMOBILIERE

EPE-SPA : GESI-EMMO/EST / FILIALE ENPI CAPITAL: 26.380.000.00DA

NIF 000123036320405

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL RESTREINT N°12/2014

L’entreprise de promotion immobilière GESH-IMMO/EST -Filiale - ENPI, dont le siège social est à OUED KOUIBA II - ANNABA, lance un avis d’appel d’offres national restreint pour la réalisation en TCE sans VRD, de son programme de logements promotionnels publics du projet suivant :N°/Lot : 01Nombre de logement :Réalisation en TCE sans VRD du RAR de 24/104 logements LPPlocalité : BENM’HIDI/ELTARFBET : ARTED Annaba Tel : 0661599978Les entreprises intéressées par le présent avis et titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles de catégorie II et plus en bâtiment activité principale, peuvent retirée cahier des charges, pour soumissionner pour seulement un lot unique, Auprès de GESI-IMMO/EST, Adresse : Oued Kouba II -ANNABA, Tel : 038 88 41 80, Fax : 038 88 43 76, et ce à partir de la Inanition dans les quotidiens nationaux et le BOMOP, Contre payement d’un montant de (2000.00) DA correspondant aux frais de reproduction.


Toutes les offres, accompagnées des documents légalisés, en cours de validité, tels qu’exigé par le cahier des charges, doivent être présentées dans deux (02) enveloppes distinctes :Une enveloppe contenant « l’offre technique » avec l’ensemble des documents exigés dans le cahier des charges,Une enveloppe contenant « l’offre financière» comprenant les pièces requises par le cahier des charges.L’enveloppe extérieure anonyme, fermée, cachetée et contenant deux enveloppes distinctes portant l’une sur l’offre technique et l’autre sur l’offre financière, devra être déposée auprès de la direction générale avec les indications suivantes :Monsieur le Directeur Général de GESI-IMMO/EST - Filiale - ENPI« Soumission à ne pas ouvrir »Adresse : OUED-KOUBA H- ANNABA Tel : 038 88 41 80 - Fax : 038 88 43 76Et portant la mention suivante :Appel d’offres national restreint n°12/2014,concernant la réalisation en TCE sans VRD du RAR de 24/104 logements promotionnels publics,Lot n°01 à BEN M’HIDI/ EL TARFLes offres sont à déposer au niveau du secrétariat de la Direction Générale. La date limite de dépôt des offres est fixée au 31/08/2014 à 12hoo. Chaque enveloppe intérieure contiendra deux exemplaires de l’offre L’une portant la mention « original »et la seconde la mention « copie ».La date et l’heure limite de dépôt des offres sont reportées au premier jour ouvrable au cas où cette date coïncide avec un jour férié et/ou de repos hebdomadaire.Les offres qui ne répondent pas au cahier des charges ou parvenues en retard ne seront pas ouvertes et par conséquent ne seront pas prises en considération.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 180 jours à compter de la date de dépôt des offres L’ouverture des plis se fera en séance publique le 31/08/2014 à 14h00 au siège de la Direction Générale de l’EPE GESI-IMMO/EST-Annaba-. Sis à Oued Kouba II -Annaba-.

ANEP N°23300496

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

DE LA WILAYA DE TIARETSERVICE DE L’ADMINISTRATION ET DES MOYENS BUREAU DES

MARCHES PUBLICS

AVIS RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires, au titre de l’avis d’attribution provisoire du marché de l’avis d’appel d’offre national et international restreint n° 05/2014 paru sur les quotidiens nationaux : le 09 et 10/08/2014 relatif à la : Réalisation d’une station d’épuration à Frenda y compris collecteurs de raccordementQu’une erreur de frappe s’est glissée au niveau de l’avis d’attribution provisoire du marché à savoir :Montant : il faut lire : 1.425.302.906,23 DA au lieu de .1.390.252.046,23 DA

Délai : il faut lire Vingt Sept (27) Mois au lieu de Trente Sept (37) Mois.Le reste du contenu de l’avis d’attribution provisoire demeure sans changement.

ANEP N° 140163

WILAYA DE SKIKDADIRECTION DES ÉQUIPEMENTS

PUBLICS

MISE EN DEMEURE 02

La Direction des équipements publics de la wilaya de Skikda sise rue Mohamed boughergoure Skikda, lance une mise en demeure à l’entreprise BOURGHIDA KAMEL sise à zitouna collo-skikda, titulaire du marché n°479/2012 approuvé le 26/11/2012, relatif à la Réalisation du lot logement astreinte au projet: Réalisation et équipement d’un lycée 1000/300 repas à Zitouna.Vu l’ordre de service n°481/2012 du 09/12/2012.Vu la mise en demeure 1 : n°2262/s.e.p/1257/2013 du 28/05/2013Vu la mise en demeure 2 : n°4077/s.e.p/2131/2013 du 11/09/2013Vu la dernière mise en demeure : n°4487 /s.e.p/2358/2013 du 10/10/2013Vu la première mise en demeure dans le journal n° 23/3444 du 22/06/2014Vu le manque des moyens humains, matériaux et matériels au niveau du chantier.Vu le non respect du planning des travaux.Vu le retard constaté dans la réalisation des travaux.L’entreprise est mise en demeure pour lever des réserves mentionnées ci dessus afin d’activer les travaux et rattraper le retard enregistré dans la réalisation dans un délai de 08 jours, à compter de la première parution de la présente mise en demeure sur les quotidiens nationaux.Faute de quoi, les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur, lui seront appliquées, notamment celle relative à la résiliation du marche aux torts exclusifs de l’entreprise.

ANEP N°139880

WILAYA DE SKIKDADIRECTION DES ÉQUIPEMENTS

PUBLICS

MISE EN DEMEURE 02

La Direction des équipements publics de la wilaya de Skikda sise rue Mohamed boughergoure Skikda, lance une mise en demeure à l’entreprise BOUCHERCH TAHAR sise à Laawinat oueled atia-skikda, titulaire du marché n°48/2013 approuvé le 21/03/2013, relatif à la Réalisation du lot Blocs pédagogiques au projet : Réalisation et équipement d’un lycée 1000/300 repas à Béni Zide.Vu lordre de service n° 198/2013 du 09/06/2013.Vu la mise en demeure 1 : n°3475/s.e.p/1881/2013 du 30/07/2013Vu la mise en demeure 2 : n°4074/s.e.p/2134/2013 du 11/09/2013Vu la dernière mise en demeure: n°2403 /s.e.p/1734/2014 du 27/05/2014- Vu la première mise en demeure du le journal n° 23003442 du 25/06/2014- Vu le manque des moyens humains, matériaux et matériels au niveau du chantier.Vu le non respect du planning des travaux.

Vu le retard constaté dans la réalisation des travaux.L’entreprise est mise en demeure pour lever des réserves mentionnées ci dessus afin d’activer les travaux et de rattraper le retard enregistré dans la réalisation dans un délai de 08 jours, a compter de la première parution de la présente mise en demeure sur les quotidiens nationauxFaute de quoi, les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur, lui seront appliquées, notamment celle relative à la résiliation du marche aux torts exclusifs de l’entreprise.

ANEP N°139881

MINSITERE DES TRAVAUX PUBLICSDIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

DE LA WILAYA DE SETIFADRESSE : CITÉ ADMINISTRATIVE,

AIN TBINET, SETIFNIF : 40.80.150.000.19.003

MISE EN DEMEURE N° 02

L’enreprise de SNC Gouicem et CIE représentée par Monsieur Gouicem Abd Elmalek, élisant domicilié à Cité 44 Lots Ain Oulmane Wilaya de Sétif, titulaire du marché N° 183/2012 du 18/11/2012, visé par le comité des marchés de la wilaya de Sétif en date du 24/10/2012, visé sous le n°519 visé par le contrôleur financier le 15/11/2012 sous le n°2398, ayant pour objet : lot 01 : Rehabilitation entre maafare et aine azel sur 10km en cadre de l’opération : CW64 rehabilitation entre ain oulmene et RN77 passant par ain azel-Vu le marché des travaux indiquéé ci-dessus-Vu l’ordre de commencement des travaux en date du 16/12/2012-Vu l’envoi du subdivisionnaire de ain Azel n°364du 16/06/2013-Vu mon envoi N° 1278/SDIB/DTP/du 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3-Vu la mise en demeure n° 01 paru dans le journal El Bilad en date 29/06/2013 et le journal (le jour d’Algérie) en date du 30/06/2013 resté sans suite-Vu mon envoi N°1706/SDIB/DTP/ du 01/09/2013, ou votre entreprise a été saisie de renforcer le chantier en moyens humains et matériels- Vu mon envoi N°2186/SDIB/DTP/ du 03/12/2013, ou votre entreprise a été saisie de renforcer le chantier en moyens humains et matériels-Vu mon envoi N°2274/SDIB/DTP/ du 17/12/2013, ou votre entreprise a été saisie de renforcer le chantier en moyens humains et matériels-Vu mon envoi N°1706/SDIB/DTP/ du 01/09/2013, ou votre entreprise a été saisie de démarrer les travaux de tronçon reliant entre Ain Azel vers Beida Bordj sur 4.4kms-Vu mes envois N°17/SDIB/DTP/ du 06/01/2014, N° 1768/SDIB/DTP/ du 11/02/2014 et N° 1018/SDIB/DTP/ du 29/06/2014, ou votre entreprise a été saisie de démarrer les travaux de noir.-Vu l’expiration du délai depuis la date 07/02/2014 par rapport au taux d’avancement des travaux qui ne dépasse pas 65%-Vu mon envoi N° 1183/2014/DTP/du 04/08/2014 ou votre entreprise a été saisie de compléter les travaux de tronçon entre Ain Aze vers Beida Bordj sur 4.4 kms, et en cas de retard désagréable, un 2ème mise en demeure


vous sera notifiée systématiquement par voie de presse.L’entreprise est mise en demeure de renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de Quatre (04) jours à compter de la date de publication du présent avis dans les journaux nationaux et le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP).Faute de quoi, l’administration sera dans l’obligation de prendre toutes les mesures coercitives prévues par la réglementation en figueur.

ANEP N°140461

MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE TIPAZADIRECTION DES ÉQUIPEMENTS

PUBLICS

OBJET : MISE EN DEMEURE N°02

PROJET : Réalisation d’un lycée type 800 à Aïn Tagourait -w- Tipasa

Lot : unique

Monsieur Fhaima Abdelmotaleb gérant de l’entreprise SNC frères Fhaiema sise à cité Yahyaoui , 04 Rue Arab Mabrouk Sétif titulaire du marché n°38/622 approuvé le 02/04/2013 relatif à la Réalisation d’un lycée type 800 à Aïn Tagourait -w-Tipaza, est mise en demeure pour le non respect de la 1ère mise en demeure en renforçant le chantier en moyen humains et matériels dans un délai de quarante-huit 48 heures avant la résiliation.Faute d’y satisfaire à cette mise en demeure, des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur lui seront appliquées.

ANEP N°140400

MINISTÈRE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE

BOUMERDÈSCITÉ ADMINISTRATIVE BOUMERDÈS

MISE EN DEMEURE N°02

- Vu l’ordre de service de démarrage des travaux notifié le 27/12/2012.- Vu le retard considérable enregistré dans l’avancement des travaux.- Vu la mise en demeure adressée à l’entreprise en date du 11/05/2014.- Vu la première mise en demeure par voie de presse adressée à l’entreprise en date du 12/07/2014.- Vu l’insuffisance des moyens humains, matériels et matériaux de construction.- Vu le non respect de vos engagements envers le maître de l’ouvrage.L’Entreprise de réalisation (SARL Bouazouz), demeurant à: cité 19 Mai 1956 Baba Hacen Alger, titulaire du marché N°314/2012 du 27/12/2012, relatif à la réalisation des travaux de réalisation en TCE du projet 50 logements à Leggata, lot N° 02 (Programme 600 logts RHP/T 2009), est mise en demeure de :- Accroître la cadence des travaux d’une manière effective et sérieuse- Renforcer le chantier en moyen matériels et matériaux de construction de bonne qualité- Renforcer le chantier en moyens humains qualifiés, pour une bonne reprise

- Transmettre un planning détaillé et actualisé.Un délai de dix (10) jours est accordé à l’entreprise pour se conformer à ces instructions, à compter de la date de la première parution dans les quotidiens nationaux et ou le BOMOP, faute de quoi des mesures coercitives seront prises à l’encontre de l’entreprise conformément aux clauses de votre marché, et la réglementation en vigueur.

ANEP N°140403

GROUPE INDUSTRIEL DES PRODUCTIONS LAITÈRES

GIPLAITLAITERIE FROMAGERIE DE

BOUDOUAOU LFB/SPASOCIÉTÉ PAR ACTIONS AU CAPITAL

DE 550.740.000 DA.SIÈGE SOCIAL : CITÉ BENADJEL 35400 BOUDOUAOU BOUMERDÈS

AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI DE L’APPEL D’OFFRES N°20/2014

La laiterie fromagerie de Boudouaou, filiale du Groupe GIPLAIT, informe l’ensemble des fournisseurs intéressés par l’appel d’offres national n°20/2014 relatif à la réalisation de travaux d’aménagement :- De la laiterie- De la salle de crème glacée- D’un laboratoire d’analyseParue sur les quotidiens nationaux El Chaab, El Moudjahid le 31/07/014 et le BOMOP le 03/08/2014.Que la date limite de dépôt des offres et prorogée jusqu’au le 02/09/2014.

ANEP N°203214

MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION

DE LA WILAYA DE CHLEFN° 4511/2014

MISE EN DEMEURE

Suite aux rapports émanant du bureau d’étude chargé de la maîtrise d’œuvre du projet en date du 29/04/2014 et du 11/06/2014 signalant l’arrêt quasi-total des travaux au projet de réalisation d’un établissement pénitentiaire en milieu ouvert à Hay Bensouna - Lot (G) : Poste transformateur et équipements + Eclairage extérieur + Groupe électrogène + Alimentation électrique des blocs, confié à l’entreprise Boudjeltia Nacir inscrit sous le registre de commerce numéro 4536607A 06 du 09/07/2006 et titulaire du marché N°148 du 26/12/2010, est mise en demeure de reprendre les travaux d’approvisionner le chantier en câbles électriques, équipements du poste transformateur, la fourniture et pose du groupe électrogène, dans un délai de dix (10) jours à compter de la parution de la présente mise en demeure dans la presse nationale, et ce, afin de permettre à l’entreprise chargée des travaux de voirie et d’aménagements extérieurs le bon déroulement des travaux. Tout en vous rappelant que les délais contractuels prévus à l’article 07 du marché sont expirés.Faute de quoi, les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur notamment. La résiliation du marché au tord exclusif sera prise à l’encontre de l’entreprise.

ANEP N° 140324


DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS

AVIS DE PROROGATION DE DELAI DE L’AVIS D’APPEL

D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL

OUVERT N° 421/2014/FD2

Il est porté à la connaissance des entreprises intéressées par la soumission à l’Appel d’Offres National et International Ouvert N°421/2014/FD2 relatif à l’acquisition des pièces de rechange spécifiques pour les onduleurs de types Powerware, Axa et Nova galaxy que la date limite de dépôt des offres est prorogée jusqu’au 30/09/2014.

ANEP N° 140375

WILAYA D’ALGERCIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE

DE BARAKICOMMUNE DES EUCALYPTUS

OBJET : MISE EN DEMEURE N° 01

MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLE POPULAIRE COMMUNALEROUTE NATIONALE N° 08 EUCALYPTUSA MONSIEUR ; LE GERANT DE L’ENTREPRISE SARL G.T.P.C.H DJENAHN° 30 C CITE SI EL HOUAS AIN TAYA. ALGERL’entreprise SARL G.T.P.C.H DJENAH représenté par son gérant DJENAH MOHAMED dont le siège est a : N° 30 C CITE SI EL HOUAS AIN TAYA ALGER.Titulaire du marché N° 014/2014 en date du 07/05/2014 et ODS N° 003/2014 en date du 25/05/2014 relative aux: TRAVAUX DE REALISATION DES RALENTISSEURS A TRAVERS LA COMMUNE EUCALYPTUS.Est mise en demeure d’entamer les travaux immédiatement. Et de rattraper le retard causé. Ainsi que le respect de planning des travaux.Faute de satisfaire a cette mise en demeure. Dans un délai de 05 (cinq) jours. Le maître de l’ouvrage ce retrouvera dans l’obligation d’appliquer les mesures correctives prévu a cet effet par la réglementation en vigueur.

ANEP N° 139865

WILAYA DE SÉTIFDAIRE DE SÉTIF

COMMUNE DE SÉTIFMATRICULE FISCAL : 1901.0961011

DERNIÈRE MISE EN DEMEURE

Conformément à l’article n° 112 du décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics.Une dernière mise en demeure est prononcée à l’encontre de l’Entreprise Slimani Akram Lotfi sise à la cité Le Caire Bt A n° 80 Sétif.Relative au marché approuvé par le CF en date : 04/06/2013 sous n° 685.

01 – Aménagement et revêtement des rues périmètre de l’école cité El Kerachna

Cheikh El Aifa.02 – Aménagement revêtement des rues à côté de l’école Belaïde Mohamed cité

Yahiaoui.


03 – Achèvement, aménagement et revêtement des rues de la cité Ouled

Braham.04 – Achèvement et revêtement des rues des coopératifs cité Aïn Tebinet en béton

bitumineux.05 – aménagement et revêtement de la cité

Bounechada.06 – Aménagement et revêtement de

l’accès principale de décharge publique.Pour se présenter à l’APC à l’effet de redémarrer les travaux dans un délais de 08 (huit) jours à compter de cette parution.Faut de quoi, l’administration procédera à l’application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.A savoir la résiliation du marché sans préavis.

ANEP N° 139976


DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS


La société Algérienne «HYUNDAI MOTOR» sise à la zone industrielle Oued Smar 16309-Alger, titulaire du contrat n° 015 du 24.03.2013, portant sur l’acquisition de deux (02) véhicules de vide bouche d’égout, est mise en demeure n°0l de respecter ses engagements contractuels notamment en matière de délais de livraison des matériels.Par conséquent, un délai de rigueur de quinze (15) jours est accordé à la société afin de procéder à l’exécution totale de ses engagements contractuels à compter de la parution de la présente mise en demeure dans les journaux nationaux ou le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP).Faute de quoi, il lui sera fait l’application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

ANEP N° 140373

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE

LA WILAYA DE BOUIRA

AVIS DE CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTURE

N°27/DEP/2014NIF DU SERVICE CONTRACTANT :

099810019003824

La Direction des Equipements Publics de la wilaya de Bouira lance un concours national d’architecture pour la maîtrise d’œuvre :

Etude et Suivi pour la réalisation d’un collège type B5 au nouveau pôle urbain A

BOUIRA (POS UF2 ILOT 17 )Les bureaux d’étude, architectes et groupements des architectes agrées et inscrits au tableau national de l’ordre des architectes, intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, auprès de la Direction des équipements publics de la Wilaya de Bouira sise à zone des parcs, BOUIRA.Dans une première phase : les concurrents sont invités à remettre uniquement le pli relatif à l’offre technique dont le contenu est précisé ci-dessous :

Contenu du pli de l’offre technique : (toutes les copies doivent être légalisées)Le cahier des charges du Concours national d’architecture (offre technique).L’inscription à l’ordre des architectes ou décretMise à jour CASNOS en cours de validité.Mise à jour CNAS en cours de validité,Registre de commerce rée matricule pour les SPA .EURL .et SARL à l’exception des cabinets d’architecture BET ,SCP et SCPAUn Extrait de rôles, apuré ou avec échéancier ( en cours de validité)Carte d’immatriculation fiscaleNuméro d’identification fiscal (NIF),Casier judiciaire n°03 du gérant datant de moins de 03 mois (original).Liste des moyens humains hors sous -traitance : ( affiliations récentes ou liste nominative CNAS ou bordereau DAS datant moins de 03 mois ou contrat CPE ,CTA CDD , DATP ) accompagnées des diplômes .Liste des moyens matériels justifies par des factures d’achat, cartes grises. PV de l’huissier de justice ou commissaire priseur (datant de moins de 03 ans) et cartes grises pour le matériel roulant.Liste des références professionnelles dans le domaine justifiées par des attestations des Maîtres d’ouvrages publics et privés relatives aux études déjà réalisées.Attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par les services du CNRC pour les sociétés (personne morale).Déclaration de probité.Déclaration à souscrireNB : (voir le contenu du dossier de soumission a la parue instructions aux soumissionnaires au cahier des charges).Le plis don parvenir sous enveloppe fermée et anonyme sans aucun signe distinctif ou marque permettant l’identification des concurrents et doit porter seulement la mention suivante :A ne pas ouvrirConcours national d’architectureN°27/DEP/2014Concours d’architecture pour la maitrise d’œuvre : étude et suivi pour la réalisation d’un collège type B5 au nouveau pole urbain A BOUIRA (POS UF2 ILOT 17)L’offre technique doit être déposée auprès de la direction des éqauipements publics de la wilaya de Bouira.Le délai de préparation des offres est fixé à quinze (15) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. La date de dépôt des offres correspondant au dernier jour de préparation des offres à 12 h00.L’ouverture des plis de l’offre technique se fera en séance publique le même jour à 14h00 au siège de la direction des équipements public de la wilaya de Bouira.Dans une deuxième phase : seuls les candidats pré qualifiés techniquement seront invités, à remettre le pli de prestations (dossier graphique) et le pli financier.Le délai de préparation des offres est fixé à trente (30) jours, à compter de la date de la première parution de l’avis de pré qualification dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.La date de dépôt des offres correspondant au denier jour de la durée de préparation des offres à 12h00.Les offres relatives au pli des prestations et à l’offre financière doivent être présentées sous deux enveloppes qui seront introduites dans une enveloppe extérieure qui doit être anonyme sans aucune inscription extérieure autre que le

numéro, l’objet de l’avis de concours, l’adresse citée ci-dessus et la mention « soumission à ne pas ouvrir »L’ouverture des plis des prestations n’est pas publique :Contenu du pli des prestations (dossier graphique) : (document à présenter sous format A2)Plan de masse et aménagement a l’échelle 1/500Vues en plan des différents niveaux à l’échelle 1/100 au 1/200Plans des façades à l’échelle 1/100 au 1/200Plan des coupes à l’échelle 1/100 au 1/200Une volumétrie des perspectives ainsi que les croquis d’ambiance et tout autre document laissé à l’appréciation du soumissionnaire Nota :Les plans et les vue en 3D doivent être présentés en monochrome noir et blanc (pas d’utilisation de couleurs).Un rapport sur le choix architectural proposéIntégration au site et à l’environnement immédia tFiche technique du projetNB : les concurrents doivent présenter leurs prestations graphiques conformément à l’article 09 du cahier des charges.Contenu du pli de l’offre financière :1.la lettre de soumission (renseignée, signée et cachetée)2. l’offre financière (proposition de r é m u n é r a t i o n )

ANEP N°140435

SOCIETE DE GESTIONS DES PARTICIPATIONS DE L’ETAT «PRODA»ALGERIENNE DES VIANDES ROUGESALVIAR - EPE / SPA AU CAPITAL DE

100.000.000 DA

AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI

L’EPE/ALVIAR/Spa porte à la connaissance des entreprises ayant retiré le cahier des charges de l’appel d’offre national ouvert N°03/2014 relative à l’exécution des travaux de réalisation des lots complémentaires de l’abattoir M.I.N Annaba, paru le 20 juillet 2014 dans les journaux HORIZONS et EL MASSA.Que la date limite pour le dépôt des offres prévu le 20/08/2014 est prorogée au Jeudi 11/09/2014 à 11h au niveau du siège social de l’entreprise

ANEP N°203242

NATIONAL DEFENCE MINISTRYDIRECTION OF THE FINANCIAL

SERVICES

OPENING EXTENSION OF DELAY FORNATIONAL AND INTERNATIONAL CALL TENDER N°421/2014/FD2

It is made available for the interested companies by the national and international call to tender N°421/2014/FD2, relating to thé acquisition of specifics spare parts for inverters types Powerware, Axa and Nova galaxy that thé limited for the offers is extended until the 30/09/2014.

ANEP N° 140375ANG


MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME

HOSPITALIEREWILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJDIRECTION DE LA SANTE ET DE LA

POPULATIONSIÈGE : ANCIEN HÔPITAL RUE FRANTZ FANON BORDJ BOU

ARRERIDJTÉL :035 73 46 93

N.I.F N°: 099734019001035

CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTURE

MAÎTRISE D’ŒUVRE (ETUDES ET SUIVI) DU PROJET :

Réalisation d’une polyclinique à Mansourah El aychaoui

La direction de la santé et de la population de la wilaya de Bordj Bou Arreridj lance un concours national d’architecture pour la Maîtrise d’oeuvre (Etudes et suivi) du projet : de réalisation d’une polyclinique à Mansourah Programme complémentaire 2014Les architectes et les bureaux d’études publics ou privés inscrits au tableau national de l’ordre des architectes ,ou agréés en architecture conformément à la réglementation en vigueur, intéressés par le présent concours national d’architecture .peuvent faire acte de candidature en retirant le cahier des charges auprès du Bureau de la planification sis au siège de Direction de la santé BBA ,La durée de préparation des offres du présent concours est fixée à quarante cinq(45) jours, répartie en deux phases comme suit : Première phase : un délai de quinze (15) jours est accordé aux soumissionnaires pour la préparation et la remise uniquement des offres techniques, et ce à compter de la première parution de l’avis du concours dans les quotidiens nationaux (ou) le BOMOP Deuxième phase : un délai de trente (30) jours est accordé aux soumissionnaires présélectionnés à l’issue de l’évaluation des offres techniques .pour la préparation et la remise des offres Prestations et financières, et ce à compter de la date de notification .par le maitre d’ouvrage ,de la lettre de présélection.Les offres accompagnées des pièces réglementaires, exigées, détaillées dans le cahier des charges devront être présentées comme suit :1/ L’offre technique:(Les documents à fournir devront être valides, les copies légalisées conformes à l’original) ;La déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée (selon modèle ci-joint).La déclaration de probité dûment signée, cachetée et datée (selon modèle ci-joint).L’attestation d’inscription à l’Ordre national des architectes ou agrément délivré par l’institution ou l’organisme compétentMise à jour CNOA pour les bureaux d’études privéeLa liste des références professionnelles pour les projets similaires dûment signée et cachetée : attestations de bonne exécution délivrées par les maitres d’ouvrage portant le montant et l’intitulé du projet.L’attestation de mise à jour des organismes de sécurité sociale « CASNOS»L’attestation de mise à jour des organismes de sécurité sociale «CNAS»

Les bilans financiers des trois derniers exercices, certifiés par un commissaire au x comptes et dûment visés par les services fiscaux 2011-2012-2013L’extrait de rôles de moins de (03) mois, apurée ou avec échéancierLe casier judiciaire - acte N°3 du signataire de marché datée moins de (03) mois.Le certificat de dépôt des comptes sociaux auprès des services CNRC pour les bureaux d’études dotés de la personnalité morale.copie de la carte d’immatriculation fiscale comprenant le numéro d’identification fiscale «NIF».Les attestations d’affiliation au CNAS + les diplômes + les contrats CID +PID au les demandes d’affiliation datant de 03 mois avant le dépôt des offres techniques.La liste des moyens matériels à mobiliser dans le cadre du projet dûment signée par un huissier de justice durant l’année 2014 et accompagnée des pièces justificatives ; notamment une attestation établie par l’organisme assureur ou copies des factures d’achat ou cartes grises justifiant la propriété du matériel du soumissionnaire.Registre du commerce pour les sociétés étatiqueNB : L’offre technique ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l’offre, sous peine de rejet de l’offre.2/L’offre des prestations:Dossier graphique : (plans, coupes, façades, vue en 3D, et tout autre document nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet).Pièces écrites : (rapport de présentation, fiche technique du projet, cahier des prescriptions technique).*le dossier graphique et écrit ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l’offre ou à l’identificationdu BET, sous peine de rejet de l’offre.3 /L’offre financière»:La Lettre de soumission dûment signée, cachetée et datée (selon modèle joint).Le projet de marché dûment renseigné, signé, cacheté et daté.Devis quantitatif et estimatif du projet dûment signé, cacheté et daté, faisant ressortir le coût d’objectif du projetEngagement sur :Le coût d’objectifLe délai prévisionnel de réalisation proposéLe délai d’exécution de la mission de maitrise d’œuvre : étude.• Coût et contenu de chacune des missions portant sur la maitrise d’œuvre, dûment signé, daté et cacheté (évaluation des honoraires).L’offre technique doit être présentée par le soumissionnaire sous double enveloppe de la manière suivante :3) Une enveloppe extérieure fermée et anonyme, et portant la mention suivante :A Madame la directrice de la santé et de la population de la wilayade Bordj Bou ArréridjConcours national d’architecture.Projet : maitrise d’œuvre du projet : réalisation d’une polyclinique àMansourah -Soumission à ne pas ouvrir2) Une enveloppe intérieure fermée et cachetée contenant le pli de l’offre technique, tel qu’indiqué dans le cahier deschargesLes offres doivent être déposées pour enregistrement à la date correspondante au dernier jour de la durée de préparation des

offres et au plus tard à 13h30 à l’adresse ci après :Direction de la santé et de la populationRue Frantz fanon ancienne hôpitalBordj Bou ArréridjL’ouverture des plis techniques s’effectuera en séance publique le même jour correspondant au quinzième jour àcompter de la première parution de l’avis du présent concours dans les quotidiens nationaux (ou) le BOMOP à quatorze heures(14h00) au siège de le direction de la santé BBA.Dans le cas ou le quinzième jour est un jour de repos légal ou férié, l’ouverture des plis aura lieu le jour ouvrable qui suit, à la même heureLe délai de validité des offres est équivalent à la durée de préparation des offres accordées aux soumissionnaires augmenté trois (03) mois.Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis techniques.

ANEP N°140576



POPULATIONSIÈGE : ANCIENNE HÔPITAL RUE

FRANTZ FANON BORDJ BOU ARRERIDJ

TÉL.: 035 73 46 93 N.L.F N°: 099734019001035


Maîtrise d’œuvre (Etudes et suivi) du projet : Réalisation d’une polyclinique à Ras El

Oued

La direction de la santé et de la population de la wilaya de Bord Bou Arreridj lance un concours national d’architecture pour la Maîtrise d’œuvre (Etudes et suivi) du projet : de réalisation d’une polyclinique à Ras El Oued Programme complémentaire 2014Les architectes et les bureaux d’études publics ou privés inscrits au tableau national de l’ordre des architectes ,ou agréés en architecture conformément à la réglementation en vigueur, intéressés par le présent concours national d’architecture .peuvent faire acte de candidature en retirant le cahier des charges auprès du Bureau de la planification sis au siège de Direction de la santé BBA ,La durée de préparation des offres du présent concours est fixée à quarante cinq (45) jours, répartie en deux phases comme suit :Première phase : un délai de quinze (15) jours est accordé aux soumissionnaires pour la préparation et la remise uniquement des offres techniques, et ce à compter de la première parution de l’avis du concours dans les quotidiens nationaux (ou) le BOMOPDeuxième phase : un délai de trente (30) jours est accordé aux soumissionnaires présélectionnés à l’issue de l’évaluation des offres techniques .pour la préparation et la remise des offres Prestations et financières, et ce à compter de la date de notification par le maitre d’ouvrage de la lettre de présélection.Les offres accompagnées des pièces réglementaires, exigées, détaillées dans le


cahier des charges devront être présentées comme suit :1/ L’offre technique:(Les documents à fournir devront être valides, les copies légalisées conformes à l’original) :La déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée (selon modèle ci-joint).La déclaration de probité dûment signée, cachetée et datée (selon modèle ci-joint).L’attestation d’inscription à l’Ordre national des architectes ou agrément délivré par l’institution ou l’organisme compétentMise à jour CNOA pour les bureaux d’études privéeLa liste des références professionnelles pour les projets similaires dûment signée et cachetée : attestations de bonne exécution délivrées par les maitres d’ouvrage portant le montant et l’intitulé du projet.L’attestation de mise à jour des organismes de sécurité sociale « CASNOS»L’attestation de mise à jour des organismes de sécurité sociale «CNAS»Les bilans financiers des trois derniers exercices, certifiés par un commissaire au x comptes et dûment visés par les services fiscaux 2011- 2012- 2013L’extrait de rôles de moins de (03) mois, apurée ou avec échéancierLe casier judiciaire - acte N°3 du signataire de marché datée moins de (03) mois.Le certificat de dépôt des comptes sociaux auprès des services CNRC pour les bureaux d’études dotés de la personnalité morale.copie de la carte d’immatriculation fiscale comprenant le numéro d’identification fiscale «NIF».Les attestations d’affiliation au CNAS + les diplômes + les contrats CID +PID au les demandes d’affiliation datant de 03 mois avant le dépôt des offres techniques.La liste des moyens matériels à mobiliser dans le cadre du projet dûment signée par un huissier de justice durant l’année 2014 et accompagnée des pièces justificatives ; notamment une attestation établie par l’organisme assureur ou copies des factures d’achat ou cartes grises justifiant la propriété du matériel du soumissionnaire.Registre du commerce pour les sociétés étatiqueNB : L’offre technique ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l’offre, sous peine de rejet de l’offre.2/L’offre des prestations:Dossier graphique : (plans, coupes, façades, vue en 3D, et tout autre document nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet).Pièces écrites: (rapport de présentation, fiche technique du projet, cahier des prescriptions technique).le dossier graphique et écrit ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l’offre ou à l’identificationdu BET, sous peine de rejet de l’offre.3 /L’offre financièreLa Lettre de soumission dûment signée, cachetée et datée (selon modèle joint).Le projet de marché dûment renseigné, signé, cacheté et daté.Devis quantitatif et estimatif du projet dûment signé, cacheté et daté, faisant ressortir le coût d’objectif du projet•Engagement sur :Le coût d’objectifLe délai prévisionnel de réalisation proposé

Le délai d’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre : étude.•Coût et contenu de chacune des missions portant sur la maîtrise d’œuvre, dûment signé, daté et cacheté(évaluation des honoraires).L’offre technique doit être présentée par le soumissionnaire sous double enveloppe de la manière suivante :4) Une enveloppe extérieure fermée et anonyme, et portant la mention suivante :A Madame la directrice de la santé et de la population de la wilayaDe Bordj Bou ArréridjConcours national d’architecture.Projet : maîtrise d’œuvre du projet : réalisation d’une polyclinique à Ras El OuedSoumission à ne pas ouvrir2) Une enveloppe intérieure fermée et cachetée contenant le pli de l’offre technique, tel qu’indiqué dans le cahier deschargesLes offres doivent être déposées pour enregistrement à la date correspondante au dernier jour de la durée de préparation des offres et au plus tard à 13h30 à l’adresse ci après :Direction de la santé et de la populationRue Frantz fanon ancienne hôpital Bordj Bou ArréridjL’ouverture des plis techniques s’effectuera en séance publique le même jour correspondant au quinzième jour à compter de la première parution de l’avis du présent concours dans les quotidiens nationaux (ou) le BOMOP à quatorze heures(14h00) au siège de le direction de la santé BBA,Dans le cas ou le quinzième jour est un jour de repos légal ou férié, l’ouverture des plis aura lieu le jour ouvrable qui suit, à la même heureLe délai de validité des offres est équivalent à la durée de préparation des offres accordées aux soumissionnaires augmenté trois (03) mois.Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis techniques.

ANEP N°140574



WILAYA DE BEJAIANIF N° 41 000 600 000 6012

AVIS DE CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTURE N°01/2014

OP N° : NK.5.834.2.262.106.14.01

Réalisation et équipement de deux (02) sièges de subdivisions des ressources en eau avec logements de fonction à souk el

tenine et tazmalt

MAITRISE D’ŒUVRE (ETUDE ET SUIVI) DE DEUX SIEGES DE SUBDIVISIONS DES RESSOURCES EN EAU AVEC LOGEMENTS DE FONCTION A SOUK EL TENINE ET TAZMALTLa Direction des ressources en eau de la Wilaya de BEJAIA, lance un avis de concours national d’architecture à la concurrence pour la réalisation de LA MAITRISE D’ŒUVRE (ETUDE ET SUIVI) DE DEUX SIEGES DE SUBDIVISIONS DES RESSOURCES EN EAU AVEC LOGEMENTS DE FONCTION A SOUK

EL TENINE ET TAZMALTLot 01 : Etude et suivi de la subdivision des ressources en eau avec logement de fonction à Souk El TenineLot 02 : Etude et suivi de la subdivision des ressources en eau avec logement de fonction à TazmaltLes bureaux d’études et d’architecture agrées ou inscrits au tableau de l’ordre des architectes peuvent sur présentation de l’agrément ou de l’ordre des architectes en cours de validité retirer le cahier des charges (offre technique et financière) auprès de la Direction des ressources en eau de la Wilaya de Bejaia, service de l’Administration et des Moyens, bureau des Marchés, sis Cité Rem la- Ighil Ouazoug, BEJAIA.TEL : 034.20.56.03 à 04FAX : 034.20.56.05Les soumissionnaires peuvent soumissionné pour un ou les deux lotsOBS : Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désignéLes offres devront être scindées en trois parties Partie N° 01 - Offre techniquePartie N° 02 - PrestationsPartie N° 03 - Offre financièreLes offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires suivantes :Dans une première phase les soumissionnaires remettront uniquement leur offre technique qui comprendra:Dossier Administratif : Comprenant tout les documents réglementaires obligatoires et toutes les pièces fiscales et parafiscales exigées dans le cahier des charges.Dossier Technique : Comprenant tous les documents exigés dans le cahier des charges.Dans une deuxième phase les soumissionnaires pré qualifiés techniquement remettront leur offres qui comprendra :1 OFFRE FINANCIERE : qui Devra comprendre les documents réglementaires obligatoires exigés dans le cahier des charges.2 Prestation : qui comprendra toutes les documents exigés dans le cahier des charges.Les plis offres technique doivent parvenir à Monsieur le Directeur des ressources en eau de la Wilaya de BEJAIA, à l’adresse indiquée plus haut à l’intérieur d’une enveloppe fermée et ANONYME sans signes distinctifs et ne comportera que la mention suivante :SOUMISSION A NE PAS OUVRIRAVIS DE CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTURE N° 01/2014Réalisation et équipement de deux (02) sièges de subdivisions des ressources en eau avec logements de fonction à Souk El Tenine et TazmaltMAITRISE D’ŒUVRE (ETUDE ET SUIVI) DE DEUX SIEGES DE SUBDIVISIONS DES RESSOURCES EN EAU AVEC LOGEMENTS DE FONCTION A SOUK EL TENINE ET TAZMALTLot 01 : Etude et suivi de la subdivision des ressources en eau avec logement de fonction à Souk El TenineLot 02 : Etude et suivi de la subdivision des ressources en eau avec logement de fonction à Tazmalt(Avec indication du lot ou des lots)Le délai de remise de l’offre technique est fixé à quinze (15) jours à compter de la première parution de cet avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP.La date de clôture de remise des offres sera le dernier jour à treize Heures (13h00).


La date d’ouverture des plis des offres techniques aura lieu le même jour à quatorze heures (14H00) au siège de la Direction des ressources en eau de la Wilaya de BEJAIA.Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis.Les bureaux d’études et d’architecture resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre vingt dix (90) jours augmentée du délai de la préparation des offres à compter de la date de clôture de remise des offres.

ANEP N°140659


DE LA WILAYA D’EL-BAYADHNIF N°408015000032090

AVIS D’ANNULATION D’UN AVIS DE CONSULTATION

Conformément aux dispositions des articles 44 alinéa 2, et l’article 122 du décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010, modifié et complété portant réglementation des marchés publics, la Direction des Travaux Publics de la wilaya d’El-Bayadh informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à l’avis de consultation du 02/06/2014 relatif aux reconstruction de deux ouvrage d’arts sur RN111 Lot N°01 : du PK 32+000 .Lot N°02 :PK 33+200. Que le dit avis est déclaré l’annulation vu les pris sont excessif conformément à l’article 44 du code des marchés.

ANEP N° 140683


OFFICE NATIONAL DE L’IRRIGATION ET DU DRAINAGE

(ONID)NIF : 000516096934716

AVIS DE PROROGATION DE DELAI

L’Office National de l’Irrigation et du Drainage - ONID - sis à El Marsa par Bordj El Bahri - Wilaya d’Alger informe les entreprises intéressées par l’appel d’offres national restreint N° 12/2014 portant sur la réalisation des travaux d’équipement du périmètre d’irrigation des plaines Sétifiennes sur 9 319 ha (Tranche 1) dans la Wilaya de Sétif, paru dans les quotidiens nationaux El Massa et l’Horizons du 14/07/2014 ainsi qu’au BOMOP, que la date de dépôt des offres fixée initialement pour le 27/08/2014 avant 12 heures est prorogée au Lundi 15/09/2014 avant 12 heures.L’ouverture des plis techniques et financière se tiendra publiquement, au siège de l’ONID, le même jour à 13 Heures.

ANEP N° 140658

MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLEOFFICE DE PROMOTION ET DE

GESTION IMMOBILIÈRE D’ORAN

MISE EN DEMEURE

L’entreprise Shapoorji Pallonjji & Co.ltd sise à villa N°14 Coopérative EL-ANDALOUS- Tixarine Birkhadem -Alger, titulaire du marche N°19/2013 notifie le 12/05/2013 pour étude et réalisation du projet 500 Iogts LPL à BOUSFER

d’aira de AIN EL-TURCK est mise en demeure sous 48 heures de renforcer le chantier en moyens humains, matériels et matériaux afin de rattraper le retard enregistré et améliorer la qualité des travaux.Passé ce délai, l’office se réservera le droit de procéder à la résiliation du marché aux torts exclusifs de l’entreprise.

ANEP N° 140651


HOSPITALIERECENTRE HOSPITRALO-

UNIVERSITAIRE BENFLIS TOUHAMI BATNA

NIF N°09860501900142

AVIS D’ANNULATION D’UN AVIS D’APPEL D’OFFRES

N°11/DG/BM/2014

- Vu l’article : N°114 alinéa N°08 du décret présidentiel N°10/236 du 07/10/2010,Portant réglementation des marchés publics modifié et complété;- Vu l’avis d’appel d’offres N° : 11/DG/BM/2014, relatif à la réalisation d’un bloc de pédiatrie au CHU de BATNA, publié dans les quotidiens nationaux : Le courrier d’Algérie le 24/04/2014 et El-Djadid El Yaoumi le 26/04/2014 ;- Considèrent que les montants proposées par les soumissionnaires participant à l’appel d’offres N°11/DG/BM/2014 relatif à la réalisation d’un bloc de pédiatrie au CHU de BATNA ont dépassé les crédits allouées à l’opération ;Le Directeur Général annonce l’annulation de l’avis d’appel d’offres N°11/DG/BM/2014.

ANEP N°140525

WILAYA DE ANNABADIRECTION DES EQUIPEMENTS

PUBLICS12 .BOULEVARD DU LER NOVEMBRE

1954-ANNABA-ANNABA


L’entreprise des travaux de bâtiment tous corps d’état HAMZA KAMEL dont le siège social cite 20 Août 1956 ECHATT Wilaya -EL TAREF- titulaire du marché N°401/2013 relative à la réalisation d’un siège de la cour des comptes chambre à compétence territoriale de ANNABA + 02 logements d’astreinte pour un montant 25.795.791,10 DA en lot voirie et réseaux divers (V.R.D) & ouvrages annexes pour un délai de 6 mois.Vu l’ODS de démarrage des travaux N°01 notifié le 06/11/2013 visé par le contrôleur financier N° 976 en date DU 29/10/2013.Vu le PV de réunion de chantier 03/04/2014Vu le PV de réunion de chantier 10/04/2014.Vu le PV de réunion de chantier 15/05/2014.Vu le PV de réunion de chantier 26/05/2014.Vu la mise en demeure N° 01 sous référence N°905 en date du 18/06/2014 de renforcer le chantier en moyens humains et matériels.Vu la cadence très faible du projet qui tire à sa fin le 26/07/2014L’entreprise HAMZA KAMEL est mise en demeure de renforcer le chantier en moyens humains, matériaux et matériels, d’achever les travaux restant et de procéder au nettoyage général du site du projet suscité dans un délai

n’excédant pas les 08 jours sous peine de se voir exposée à la résiliation de son marché à ses torts exclusifs conformément à la réglementation en vigueur.

ANEP N°140544

WILAYA DE BOUMERDESDAIRA DE KHEMIS EL KHACHENA

COMMUNE D’OULED MOUSSANIF : 41000200003509701016

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Le président e l’assemblée populaire communale d’ouled -moussa, lance des avis de consultation pour les opérations suivantes :Acquisition Bacs a OrduresAcquisition d’un camion a benne 7 TAcquisition d’un camion a benne 2,5 TEquipement parc communal en matériel roulant utilitaireAcquisition d’un bus scolaireLes soumissionnaires intéresses par le présent avis peuvent se rapprocher du bureau des marches de l’APC d’Ouled Moussa pour retirer les cahiers des charges, pour les opérations précitées, contre paiement d’un montant de Mille Dinars (1.000,00 DA) pour chaque opérations non remboursable, payables auprès du trésorier intercommunal d’Ouled moussa.La date de dépôt et d’ouverture des offres sont précises dans le cahier des charges, ainsi que les documents nécessaires à fournir pour chaque opération précitées.

ANEP N°140777

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE MEDEA

SERVICE DES MARCHES


Vu le décret présidentiel n°10-236 du 07/10/2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics spécialement l’article N°112.Vu le marché approuvé par le comité des marchés publics de la wilaya de Médéa sous le N°407 en date du : 02/01/2014 et le contrôleur financier sous le N° 440 en date du 01/04/2014 portant la réalisation du reste a réaliser de L’ONML à Médéa , conclu avec l’entreprise SASSI MOHAMED sise à SOUAGUI / Wilaya de Médéa .Vu l’ODS de démarrage des travaux notifié le : 01/04/2014 sous le N° :141.Vu le délai contractuel de 07 mois.Vu la lettre du chef de service de suivi des opérations réalisées sous le N°3074 en date du :07/08/2014 portant l’avancement des travaux en ralenti et l’enregistrement des anomalies dans l’exécution des travaux.Vu le non compatibilité de la consommation des délais contractuels 10% et l’avancement des travaux 60%.L’entreprise SASSI MOHAMED sise à SOUAGUI / Wilaya de Médéa est mis en demeure pour prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, à savoir renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard enregistré dans l’avancement des travaux à fin de réceptionner le projet suivant les engagements donnés.


Le délai d’exécution de l’objet de la présente mise en demeure est fixé à 08 jours.Faute par l’entreprise de s’exécuter dans le délai arrêté ci-dessus, à compter de la première parution de la présente mise en demeure sur l’une des quotidiens nationaux, l’office se réserve le droit de lui appliquer les sanctions et mesures coercitives prévues par la réglementaires en vigueur et notamment les dispositions du décret présidentiel n° :10-236 du 07/10/2010 , modifié et complété, portant réglementation des marchés publics et les clauses du cahier des prescriptions spéciales et du cahier des prescriptions communes du marché susvisé.La présente mise en demeure est publiée dans le bulletin des marchés de l’operateur publics (BOMOP) et dans deux quotidiens nationaux, diffusés au niveau national, également notifiée à l’entreprise;Le délai d’exécution de l’objet de la présente mise en demeure commence à courir à compter de sa première publication dans la presse ou le BOMOP.

ANEP N°140731





TÉL.: 035 73 46 93N.I.F N°: 099734019001035



Réalisation d’une polyclinique à El K’sour

La direction de la santé et de la population de la wilaya de Bordj Bou Arreridj lance unconcours national d’architecture pour la Maîtrise d’œuvre (Etudes et suivi) du projet : de réalisation d’une polyclinique à El K’sour Programme complémentaire 2014 Les architectes et les bureaux d’études publics ou privés inscrits au tableau national de l’ordre des architectes ,ou agréés en architecture conformément à la réglementation en vigueur, intéressés par le présent concours national d’architecture ,peuvent faire acte de candidature en retirant le cahier des charges auprès du Bureau de la planification sis au siège de Direction de la santé BBA.La durée de préparation des offres du présent concours est fixée à quarante cinq (45) jours, répartie en deux phases comme suit : Première phase : un délai de quinze (15) jours est accordé aux soumissionnaires pour la préparation et la remise uniquement des offres techniques, et ce à compter de la première parution de l’avis du concours dans les quotidiens nationaux (ou) le BOMOP Deuxième phase : un délai de trente (30) jours est accordé aux soumissionnaires présélectionnés à l’issue de l’évaluation des offres techniques, pour la préparation et la remisa des offres Prestations et financières, et ce à compter de la date de notification ,par le maître d’ouvrage,de la lettre de présélection.Les offres accompagnées des pièces

réglementaires, exigées, détaillées dans le cahier des charges devront être présentées comme suit :1/L’offre technique:(Les documents à fournir devront être valides, les copies légalisées conformes à l’original) :La déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée (selon modèle ci-joint).La déclaration de probité dûment signée, cachetée et datée (selon modèle ci-joint).L’attestation d’inscription à l’Ordre national des architectes ou agrément délivré par l’institution ou l’organisme compétentMise à jour CNOA pour les bureaux d’études privéeLa liste des références professionnelles pour les projets similaires dûment signée et cachetée : attestations de bonne exécution délivrées par les maitres d’ouvrage portant le montant et l’intitulé du projet.L’attestation de mise à jour des organismes de sécurité sociale « CASNOS»L’attestation de mise à jour des organismes de sécurité sociale «CNAS»Les bilans financiers des trois derniers exercices, certifiés par un commissaire au x comptes et dûment visés par les services fiscaux 2011- 2012- 2013L’extrait de rôles de moins de (03) mois, apurée ou avec échéancierLe casier judiciaire - acte N°3 du signataire de marché datée moins de (03) mois.Le certificat de dépôt des comptes sociaux auprès des services CNRC pour les bureaux d’études dotés de la personnalité morale.copie de la carte d’immatriculation fiscale comprenant le numéro d’identification fiscale «NIF».Les attestations d’affiliation au CNAS + les diplômes + les contrats CID +PID au les demandes d’affiliation datant de 03 mois avant le dépôt des offres techniques.La liste des moyens matériels à mobiliser dans le cadre du projet dûment signée par un huissier de justice durant l’année 2014 et accompagnée des pièces justificatives ; notamment une attestation établie par l’organisme assureur ou copies des factures d’achat ou cartes grises justifiant la propriété du matériel du soumissionnaire.Registre du commerce pour les sociétés étatiqueNB : L’offre technique ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l’offre, sous peine de rejet de l’offre.2/L’offre des prestations:Dossier graphique : (plans, coupes, façades, vue en 3D, et tout autre document nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet).Pièces écrites: (rapport de présentation, fiche technique du projet, cahier des prescriptions technique). le dossier graphique et écrit ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l’offre ou à l’identificationdu BET, sous peine de rejet de l’offre.3 /L’offre financière:La lettre de soumission dûment signée, cachetée et datée (selon modèle joint).Le projet de marché dûment renseigné, signé, cacheté et daté.Devis quantitatif et estimatif du projet dûment signé, cacheté et daté, faisant ressortir le coût

d’objectif du projetEngagement sur :Le coût d’objectifLe délai prévisionnel de réalisation proposéLe délai d’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre : étude.Coût et contenu de chacune des missions portant sur la maîtrise d’œuvre, dûment signé, daté et cacheté(évaluation des honoraires).L’offre technique doit être présentée par le soumissionnaire sous double enveloppe de la manière suivante :1 ) Une enveloppe extérieure fermée et anonyme, et portant la mention suivante :A Madame la directrice de la santé et de la population de la wilaya de Bordj Bou ArréridjConcours national d’architecture.Projet : maîtrise d’œuvre du projet : réalisation d’une polyclinique à El K’sour -Soumission à ne pas ouvrir -2) Une enveloppe intérieure fermée et cachetée contenant le pli de l’offre technique, tel qu’indiqué dans le cahier des charges Les offres doivent être déposées pour enregistrement à la date correspondante au dernier jour de la durée de préparation des offres et au plus tard à 13h:30 à l’adresse ci après :Direction de la santé et de la populationRue Frantz fanon ancienne hôpitalBordj Bou ArréridjL’ouverture des plis techniques s’effectuera en séance publique le même jour correspondant au quinzième jour à compter de la première parution de l’avis du présent concours dans les quotidiens nationaux (ou) le BOMOP à quatorze heure (14h) au siège de le direction de la santé BBA.Dans le cas ou le quinzième jour est un jour de repos légal ou férié, l’ouverture des plis aura lieu le jour ouvrable qui suit, à la même heureLe délai de validité des offres est équivalent à la durée de préparation des offres accordées aux soumissionnaires augmenté trois (03) mois.Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis techniques.

ANEP N°140577

WILAYA DE MASCARADIRECTION DES EQUIPEMENTS

PUBLICS

AVIS RECTIFICATIF (ERRATUM)

Projet: Protection du Pôle Universitaire Contre les Eaux pluviales.

Lot N°01 : Collecteur PrincipalLot N°02 : Partie « A » hauteLot N°03 : Partie « B » basse

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Mascara informe l’ensemble des soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres national restreint N° 107/2014 publié dans le quotidien Wakt El Djazair le 01/07/2014, qu’une erreur est parvenue concernant le certificat de qualification et classification.L’erreur: certificat de qualification et classification Catégorie quatre (04) et plusâ€¨ secteur bâtiment « Activité principale» .Erreur : certificat de qualification et classification Catégorie quatre (04) et plus â€¨secteur Hydraulique « Activité principale »

ANEP N°140135


SOCIETE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT D’ALGERNIF M° :000616097331263

AVIS DE PROROGATION DE DELAIAVIS D’APPEL D’OFFRES

N°03/DMG /2014

La Société des Eaux, de l’Assainissement d’Alger informe l’ensemble des soumissionnaires ayant retiré le cahier des charges relatif à rappel d’offres national, restreint N°O3/DMG/2014 portant sur : « La location des véhicules utilitaires sans chauffeurs» paru dans les quotidiens nationaux LIBERTE et ECHOUROK EL YAOUMI en date du 07/08/2014, que la durée du préparation des offres fixée initialement à 15 jours, est prorogée de 15 jours supplémentaires.

ANEP N° 140883

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICSWILAYA DE JIJEL

CONCOURS D’ARCHITECTURE NATIONAL N°03/2014

La direction des équipements publics de la Wilaya de Jijel lance un concours d’architecture ouvert aux architectes et aux Bureaux d’études nationaux agrées et inscrites au tableau national des architectes, pour la réalisation du projet : Etude et réalisation d’une école nationale de métallurgie à EL MILIA Mission : étude et suivi.Les candidats intéressés par le présent concours peuvent retirer le cahier des charges auprès de la DLEP Jijel : 034-47-83-52. Leurs offres doivent être accompagnées par les pièces sous énumérées dûment légalisées et valides à la date de l’ouverture des plis.Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres sur deux étapes ; dans une première étape ils doivent déposer leurs «offres techniques», dans une 2ème étape ils doivent déposer leurs prestations et «offres financières» ; chaque offre doit parvenir dans un pli anonyme fermé cacheté et scellé et portant la mention suivante « A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYADE JIJELCONCOURS D’ARCHITECTURE NATIONAL :Etude et suivi pour la réalisation d’une école nationale en métallurgie 1000 places pédagogique à EL MILIA« SOUMISSON.......................A NE PAS OUVRIR »I-OFFRE TECHNIQUE :1 (PLI N°01) Pièces réglementaires + cahier des chargesLe présent cahier des charges (offre technique rempli, signé, paraphé par le soumissionnaire sur toutes les pages).La déclaration à souscrire selon modèle joint (remplie, signée, soumissionnaire)Déclaration de probité selon modèle joint (remplie, signée,soumissionnaire)Une copie légalisée du registre de commerce, le cas échéant.Le Statut pour les personnes morales, le cas échéant.Une copie légalisée de l’agrément ou d’inscription au tableau national de l’ordre des architectes.Copie légalisée de l’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire (datant moins de trois mois)Attestation des comptes sociaux délivrée par le CNRC,Carte d’immatriculation fiscale.Extrait de rôles datant moins de trois mois (apuré ou avec échéancier de paiement)Copie légalisée de mise à jour de cotisation. (CNAS, CASNOS) en cours de validité.Les références professionnelles et les Etudes réalisées par les soumissionnaires, justifiés par des attestations de bonne exécution délivrée par les maitres de l’ouvrage.Liste des moyens humains accompagnée (Diplôme + Attestation d’affiliations CNAS, CV) et .tous dossiers, documents ou attestations permettant une meilleure appréciationListe des moyens matériels justifiés par des factures et/ou des cartes grises.II: OFFRE PRESTATIONS (PLI N° 01) (Dossier graphique et pièces écrites)Dossier graphiqueplan de situation (Ech 1/5000 ou 1/1000)Plan de masse (Ech 1/200 ou 1/500)Plan des différents niveaux (Ech 1/ 100)façades et coupes (Ech 1/ 100)volumétrie ou façades en 3D Axonométrie ou perspective ou maquette 2. Pièces Ecrites Fiche technique descriptive du projet.Une petite enveloppe pour codeIII- OFFRE FINANCIERE:1- Offre financière. (Signée, datée et paraphée par le soumissionnaire sur toutes les pages)2- La lettre de soumission selon modèle joint (signée, datée et paraphée)La durée de préparation des offres est fixée à vingt (20) jours à partir de la date de la première parution de de l’annonce dans la presse nationale ou dans le BOMOP, donc la date de dépôt des offres est le dernier jour de la durée de préparation avant 13H30.Le jour et l’heure d’ouverture des plis correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00.L’opération d’ouverture des plis est effectuée en séance publique au jour et heure prévue correspondant à la date de dépôt des offres, les soumissionnaires peuvent y assister s’ils le souhaitent.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de trois 03 mois plus la durée de préparation des offres à compter de la date de dépôt des offres.

ANEP N°140528


WILAYA DE JIJELDIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

NIF PROVISOIRE ; 0013.1801 90073.52

AVIS DE PRE-QUALIFICATION TECHNIQUE DU CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTURE N°13/2014

La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Jijel, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé au concours national d’architecture N°13/2014 paru dans la presse en date du : 27.03.2014 relatif à au projet : Etude pour la réalisation de 1000 places pédagogiques à EL-AOUANNA -, Après jugement des offres techniques, les BET prés-qualifiés techniquement sont les suivants :

OFFRE N° BET NOTE

01 KRID Lylia 13

02 SPA GART Annaba 18

03 ACHOURI Lakhdar 10

04 BENBOUHADJA Sabar 10.5

05 LAOUAR Nabil 12

La durée de préparation des offres prestations et offres financières est fixée à 25 jours par référence à la première parution des résultats techniques du concours dans la presse nationale ou dans le BOMOP.Le jour et l’heure limite de dépôt des offres techniques coïncides avec le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 13H30.

ANEP N°140527

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLEDIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BOUIRA

AVIS AUX BUREAUX D’ÉTUDES

La direction des équipements publics de la wilaya de Bouira, Informe les bureaux d’études avant participé au concours national d’architecture N° 18/2014 publié dans les journaux (DK news et al-massa, relatif au projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un lycée type 800/200 rations au niveau pôle urbain à Bouira (POS Ali 6 ILOT N°25 ) , Conformément aux dispositions des articles 121 et 125 du décret présidentiel 10/236 du 01/10/2010 modifié et complété , et à la suite de l’ouverture des plis des offres techniques et leurs évaluation, les soumissionnaires Indiqué ci-après sont préqualifiées :

BET Adresse

SPA BERHTO ROUTE NATIONAL N° 12 SORTIE EST TIZI OUZOU

BEAU PYRAMIDE DAR NACER VILLA N° 11 BEJAIA

BEST CONCEPTION 10 LOT HOCINI -BOUIRA

SCPA SAZA CITE 104 LOGTS EPLF BT A1 TIZI OUZOU

BET MIAMARI CITE OWAOUA MADANI BP 720 M’SILA

BET ZERKANE ABDELKADER CITE 11 DECEMBRE 1960 BT 22 N°5 BOUMERDES

A cet effet , les bureaux d’études suscités sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière conformément au cahier des chargesLa durée de préparation des offres est fixée à 30 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP.Les offres doivent être présentées dans deux enveloppes séparées qui porteront seulement les mentions suivantes ( offre des prestations ) et (offre financières ) introduites dans une enveloppe fermé et anonyme , qui portera la mention ( soumission a ne pas ouvrir : Etude et suivi pour la réalisation d’un lycée 800/200 rations au niveau pôle urbain à Bouira (POS AL6 ILOT N°25)Les documents remis dans l’offre des prestations doivent être anonymes et ne porteront aucun sigle ou signes distinctifs , etc...)L’offre doit être déposée à l’adresse suivante : Direction des équipements publics de la wilaya de Bouira -zone des parcs, BouiraLa date de dépôt des offres aura lieu le dernier jour correspondant à la fin de la durée de préparation des offres au plus tard à 12h00Cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable en cas ou cette date coïnciderait à des jours fériés et aux repos hebdomadaires légaux ( vendredi - samedi )L’ouverture des plis des prestations aura lieu le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14 heures au siège de la direction des équipement public de la wilaya de Bouira.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des offres.

ANEP N° 139912


WILAYA DE MEDEAAGENCE DE WILAYA DE GESTION ET DE REGULATION FONCIERE URBAINE

DE LA WILAYA DE MEDEAN F ; 000526019004551

AVIS D’ANNULATION D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°07/2014

Conformément aux dispositions de l’article 49 et 114/08 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010, modifié et complété par le décret n° 11/98 du 01/03/2011 modifié et complété par le décret n°23/12 en date du 18/01/2012 modifié et complété par le décret n° 13/03 en date du 13/01/2013, portant sur la réglementation des marchés publics.L’Agence de wilaya de gestion et de régulation foncière urbaines de la wilaya de Médéa déclare que d’appel d’offres national restreint N° 07/2014 paru dans les journaux suivant : EL BILAD en date du -26/05/2014 - LE SOIR D’ALGERIE en date du 26/05/2014 - BOMOP : Pour la réalisation du projet : 200 logements de type LPA a la commune de KASR EL BOOUKHARI wilaya de MEDEA (lot n° 01 - lot n° 02 - lot n° 03 et lot n° 04).Que l’appel d’offres national restreint N°07/2014 et annulée -

ANEP N° 203184

WILAYA D’ANNABADIRECTION DES EQUIPEMENT

PUBLICS12 BOULEVARD DU

1ER NOVEMBRE 1954


L’EURL ETPH TCE DAGHIANI SALAH dont le siège social est situé à 28, avenue du 19 Mars cité Essâada Al Alia Nord Biskra, titulaire du marché N°335/2012 relatif à la viabilisation de l’extension du pôle universitaire El Bouni (2eme Tranche) cité universitaire 3000 lits El Bouni lot : Mur de soutènement et escalier extérieur 2 partie M2, visé par le contrôleur financier N°297 en date du 23/05/2013.Vu l’ordre de service de démarrage en date du 23/05/2013.Vu le renversement d’une partie du mur de soutènement.Vu le rapport du Bureau d’étude en date du 11/03/2014.Vu l’avis technique du CTC en date du 16/03/2014.Vu l’envoi de la DEP sous le N°392/2014 en date du 20/03/2014.Vu l’envoi du de la DEP sous le N°373/660 en date du 12/05/2014.Vu le désintéressement quant à la reprise des travaux pour remédier à la déstabilisation du mur de soutènement réalisés par ses soins.L’EURL ETPH TCE DAGHIANI SALAH est mise en demeure de reprendre les travaux dans les 48 heures à partir de sa première parution, d’intervenir en urgence sur site.Faute de quoi, des mesures réglementaires seront prises à son encontre, et des poursuites seront déclenchées.

ANEP N°140543

WILAYA D’EL BAYADHDIRECTION DES RESSOURCES EN

EAUNIF : 098432019001238OPÉRATION N° : NFS 322 2 262 132 10 01.

ntitulé de l’opération : Réalisation électrification et équipement de 2000 ML

des forages à travers la wilaya (1ère tranche)

Projet : Réalisation d’un forage de 300 ML à Khodre (commune de M’hara).

AVIS D’ANNULATION DE PROCÉDURE

Conformément aux dispositions des articles : 44 du décret présidentiel N°10-236 du 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété, la Direction des ressources en eau de la wilaya d’EI Bayadh, informe que le 2ème avis d’appel d’offres national restreint relatif au projet sus-cité et paru dans les quotidiens«El Djmouhouria» le : 04/05/2014 et «Tribune des Lecteurs» le : 12/05/2014.«une seule offre préqualifiée techniquement, l’offre sur estimée» est l’annulation la procédure.

ANEP N°140682

WILAYA DE TLEMCEN DAÏRA DE BENSEKRANE

COMMUNE DE BESEKRANESERVICE TECHNIQUE

MARCHÉ PASSÉ AVEC L’ENTREPRISE : E.T.B. BENCHEHIDA ABDELKADIR

ADRESSE : CITÉ SAADA N°163 AMMI MOUSSA (W. GHELIZANE)

AVIS DE RÉSILIATION

Vu le marché approuvé sous le n°01/2014 en date du 06/05/2014 relatif au projet aménagement urbain (trottoirs et carrelage) à Bensekrane centre, cité «Abdenour» cité «Sidi Djelloul», cité «des orangers et « Hmalil » conclu avec l’entreprise E.T.B. Benchehida Abdelkadir ;Vu la première mise en demeure enregistrée sous le n° 1679 en date du 11/06/2014 ;Vu la deuxième mise en demeure enregistrée sous le n° 1864 en date du 30/06/2014 ;Vu le non-respect des engagements pris par l’entreprise notamment le refus de signer de l’ordre de service ;Le président de l’Aassemblée populaire communale de Bensekrane lance un avis de résiliation du marché unilatéralement, conformément aux dispositions décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifiéet complété, portant réglementation des marchés publics notamment les articles 112 et113.Copie pour information aux Messiers :Le chef de daïra de BensekraneLe subdivisionnaire de SLEP de Bensekran.

ANEP N°140672

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

AGENCE NATIONALE D’INTERMÉDIATION ET DE RÉGULATION FONCIÈRE

NIF : 000816097984689

AVIS D’ANNULATIONAPPEL D’OFFRES NATIONAL ET

INTERNATIONAL RESTREINTN°13/ER/2014

Conformément aux dispositions de l’article 114 du décret présidentiel n°1Q-236 du 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, l’Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation Foncière «ANIREF» informe les entreprises intéressées par l’appel d’offres national et international restreint n°13/ER/2014 (relance de l’avis d’appel d’offres n°03/ER/2014), portant «ETUDE D’AMENAGEMENT ET TRAVAUX DE REALISATION DU PARC INDUSTRIEL DE BECHAR, WILAYA DE BECHAR, D’UNE SUPERFICIE DE 187 HECTARES», que cet appel d’offre est annulé.

ANEP N° 203225


GESTION IMMOBILIÈRE D’ORAN

MISE EN DEMEURE

L’entreprise EDCO, sise A LOTISSEMENT N°07, rue ALI D’ZIRI-HAI ES SEDDIKIA-ORAN, titulaire du marché N° 90/2011 notifie le 13/12/2011 pour étude et réalisation Des travaux Bâtiment du projet 300 Logts LPL a Ain El-TURCK daïra de Ain El-TURCK Est mise en demeure sous 48 heures de renforcer le chantier en moyens humains, matériels et Matériaux afin de rattraper le retard enregistré et améliorer la qualité des travaux.Passe ce délai, l’office se réservera le droit de procéder à la résiliation du marché aux torts exclusifs de l’entreprise.

ANEP N° 140656


GESTION IMMOBILIÈRE D’ORANREF : /14/OPGI/DG/DMO/SS/ZA

MISE EN DEMEURE

L’entreprise Shapoorji Pallonji & Co.ltd sise à villa N14 Coopérative EL-ANDALOUS- tixarine Bir khadem -Alger, titulaire du marche N°13/2013 notifie le 12/05/2013 pour étude et réalisation du projet 500 logts LPL à EL ANCOR d’aira de AIN EL-TURCK est mise en demeure sous 48 heures de renforcer le chantier en moyens humains, matériels et matériaux afin de rattraper le retard enregistré et améliorer la qualité des travaux.Passé ce délai, l’office se réservera le droit de procéder à la résiliation du marché aux torts exclusifs de l’entreprise.

ANEP N° 140655


WILAYA D’ANNABADIRECTION DES EQUIPEMENT

PUBLICS12 BOULEVARD 1 NOVEMBRE 1954


L’entreprise SARL ZIWEI dont le siège social est situé N°:97 rue Abdelkader Ouahrani El Achour -Alger- titulaire du marché N°465/2010relatif à la démolition et reconstruction d’une salle omnisport 3000 places -ANNABA-, lot : unique (sauf VRD et climatisation), visé par le contrôleur financier N°2532 en date du 12/01/2011.Vu les différentes visites du chantier effectuées par mes services mettant en évidences la carence de l’entreprise.Vu l’abondant total du chantier de l’entreprise.L’entreprise (SARL ZIWEI) est mise en demeure de reprendre ses travaux et de renforcer le chantier en moyens humains, matériaux et matériels, d’activer la cadence des travaux au niveau du projet suscité dans les 08 jours qui suivent sous peine de se voir exposé à la résiliation de son marché à ses torts exclusifs conformément à la réglementation en vigueur.

ANEP N° 140569

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES

TRAVAILLEURS SALARIÉSC.N.A.S

NIF : 4080 25 0001 00091

MISE EN DEMEURE

L’entreprise SARL EUROLIFT, élisant domicile au Pavillon n°55, Les Bananiers - MOHAMMADIA- ALGER, titulaire du marché n°03/2013 du 03/12/2013 pour la Fourniture et l’installation de quatre (04) Ascenseurs sis au Siège Agence et Musset, est mise en demeure, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de remédier au retard dans la prise en charge des travaux d’installation, dans un délai de (08) huit jours ouvrables à compter de la date de publication du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP, faute de quoi il sera procédé à l’application des mesures de coercitions prévues par la réglementation en vigueur.

ANEP N°140805

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

AGENCE NATIONALE D’INTERMÉDIATION ET DE RÉGULATION FONCIÈRE

NIF : 000816097984689

AVIS D’ANNULATIONAPPEL D’OFFRES NATIONAL ET

INTERNATIONAL RESTREINTN°06/BCS/2014

Conformément aux dispositions de l’article 114 du décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, l’Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation Foncière «ANIREF» informe l’ensemble des

soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national et international restreint n°06/BCS/2014, portant «CONTROLE ET SUIVI DES ETUDES D’AMENAGEMENT ET DES TRAVAUX DE REALISATION DU PARC INDUSTRIEL DE TAMAZOURA, WILAYA DE AIN TEMOUCHENT», que cet appel d’offre est annulé.

ANEP N°203226





TÉL.: 035 73 46 93NIF N°: 099734019001035



Réalisation d’une polyclinique à Ouled Sidi Brahim

La direction de la santé et de la population de la wilaya de Bordj Bou Arreridj lance un concours national d’architecture pour la Maîtrise d’œuvre (Etudes et suivi) du projet : de réalisation d’une polyclinique à Ouled Sidi Brahim Programme complémentaire 2014.Les architectes et les bureaux d’études publics ou privés inscrits au tableau national de l’ordre des architectes, ou agréés en architecture conformément à la réglementation en vigueur, intéressés par le présent concours national d’architecture .peuvent faire acte de candidature en retirant le cahier des charges auprès du Bureau de la planification sis au siège de Direction de la santé BBA.La durée de préparation des offres du présent concours est fixée à quarante cinq (45) jours, répartie en deux phases comme suit : Première phase : un délai de quinze (15) jours est accordé aux soumissionnaires pour la préparation et la remise uniquement des offres techniques, et ce à compter de la première parution de l’avis du concours dans les quotidiens nationaux (ou) le BOMOP Deuxième phase : un délai de trente (30) jours est accordé aux soumissionnaires présélectionnés à l’issue de l’évaluation des offres techniques .pour la préparation et la remise des offres prestations et financières, et ce à compter de la date de notification par le maître d’ouvrage, de la lettre de présélection.Les offres accompagnées des pièces réglementaires, exigées, détaillées dans le cahier des charges devront être présentées comme suit :1/L’offre technique:(Les documents à fournir devront être valides, les copies légalisées conformes à l’original) :16- La déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée (selon modèle ci-joint).17- La déclaration de probité dûment signée, cachetée et datée (selon modèle ci-joint).18- L’attestation d’inscription à l’Ordre national des architectes ou agrément délivré par

l’institution ou l’organisme compétent19- Mise à jour CNOA pour les bureaux d’études privée20- La liste des références professionnelles pour les projets similaires dûment signée et cachetée : attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ouvrage portant le montant et l’intitulé du projet.21- L’attestation de mise à jour des organismes de sécurité sociale « CASNOS»22- L’attestation de mise à jour des organismes de sécurité sociale « CNAS »23- Les bilans financiers des trois derniers exercices, certifiés par un commissaire au x comptes et dûment visés par les services fiscaux 2011 - 2012- 201324- L’extrait de rôle de moins de (03) mois, apurée ou avec échéancier25- Le casier judiciaire - acte N°3 du signataire de marché datée moins de (03) mois.26- Le certificat de dépôt des comptes sociaux auprès des services CNRC pour les bureaux d’études dotés de la personnalité morale.27- Copie de la carte d’immatriculation fiscale comprenant le numéro d’identification fiscale «NIF».28- Les attestations d’affiliation au CNAS + les diplômes + les contrats CID +PID au les demandes d’affiliation datant de 03 mois avant le dépôt des offres techniques.29- La liste des moyens matériels à mobiliser dans le cadre du projet dûment signée par un huissier de justice durant l’année 2014 et accompagnée des pièces justificatives, notamment une attestation établie par l’organisme assureur ou copies des factures d’achat ou cartes grises justifiant la propriété du matériel du soumissionnaire.30- Registre du commerce pour les sociétés étatiqueNB : L’offre technique ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l’offre, sous peine de rejet de l’offre.2/ L’offre des prestations:- Dossier graphique : (plans, coupes, façades, vue en 3D, et tout autre document nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet).- Pièces écrites: (rapport de présentation, fiche technique du projet, cahier des prescriptions technique).Le dossier graphique et écrit ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l’offre ou à l’identification du BET, sous peine de rejet de l’offre.3/ L’offre financière :- La Lettre de soumission dûment signée, cachetée et datée (selon modèle joint).- Le projet de marché dûment renseigné, signé, cacheté et daté.- Devis quantitatif et estimatif du projet dûment signé, cacheté et daté, faisant ressortir le coût d’objectif du projet- Engagement sur :- Le coût d’objectif- Le délai prévisionnel de réalisation proposé- Le délai d’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre : étude.- Coût et contenu de chacune des missions portant sur la maîtrise d’œuvre, dûment signé, daté et cacheté (évaluation des honoraires).L’offre technique doit être présentée par le soumissionnaire sous double enveloppe de la manière suivante :


2) Une enveloppe extérieure fermée et anonyme, et portant la mention suivante :A Madame la directrice de la santé et de la population de la wilaya de Bordj Bou ArréridjConcours national d’architecture.Projet : maîtrise d’œuvre du projet : réalisation d’une polyclinique à Ouled Sidi Brahim« Soumission à ne pas ouvrir »2) Une enveloppe intérieure fermée et cachetée contenant le pli de l’offre technique, tel qu’indiqué dans le cahier des charges Les offres doivent être déposées pour enregistrement à la date correspondante au dernier jour de la durée de préparation des offres et au plus tard à 13h30 à l’adresse ci après :Direction de la santé et de la populationRue Frantz fanon ancienne hôpitalBordj Bou ArréridjL’ouverture des plis techniques s’effectuera en séance publique le même jour correspondant au quinzième jour à compter de la première parution de l’avis du présent concours dans les quotidiens nationaux (ou) le BOMOP à quatorze heures (14h00) au siège de le direction de la santé BBA.Dans le cas ou le quinzième jour est un jour de repos légal ou férié, l’ouverture des plis aura lieu le jour ouvrable qui suit à la même heure.Le délai de validité des offres est équivalent à la durée de préparation des offres aux soumissionnaires augmenté trois (03) mois.Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis techniques.

ANEP N° 139889

E.P.ALGERIENNE DES EAUXSIÈGE SOCIAL : ZONE INDUSTRIELLE DE

OUED SMARTÉL (STD): +213 (0) 21 51 18 60 / *213

(0) 21 51 18 67SITE WEB * WWW.ADE.DZ

TRAVAUX DE REHABILITATION DU SYSTEME D’AEP DU GROUPEMENT

URBAIN DE LA VILLE DE SKIKDALOT N° 1 : CONDUITE DE TRANSFERT D’EAU BRUTE A PARTIR DU BARRAGE

DE GUENITRA VERS LA STATION DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE DE

HAMMADI KROUMALOT N° 2 : SYSTEMES D’ADDUCTIONS

D’EAU POTABLE DU GROUPEMENTURBAIN DE LA VILLE DE SKIKDA LOT

N° 3 : REHABILITATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION ET DES RESERVOIRS

ET REALISATION DE NOUVEAUX RESERVOIRS

AVIS D’ANNULATION

L’EP. Algérienne Des Eaux informe l’ensemble des soumissionnaires que le lot N°3 : réhabilitation du réseau de distribution et des réservoirs et réalisation de nouveaux réservoirs de l’appel d’offres national restreint N° 56/2013 paru dans les quotidiens nationaux « EL MASSA » et « HORIZONS » du 19 Novembre 2013 relatif à l’affaire ci-haut visée que ce dernier est annulé en application du l’article 26 de l’instruction aux soumissionnaires.

ANEP 140030

WILAYA DE LAGHOUATDIRECTION DE L’URBANISME

ET D’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

NUMERO D’INDENTIFICATION FISCAL-NIF : 099803019005331

NIF 5.724.1.262.103.09.01


Afin de finaliser les procédures administratives pour le commencement des travaux. l’entreprise HMIDA DE L’INFORMATIQUE sise cite sidinail 329/81 djelfa commune DJELFA titulaire de la convention N° 11/2014 d’un mentant 2.728.323.00 DA et de délais du 07 JRS Relative de LOT N°04 / RESAU DE L’INFORMATIQUE CENTRE FONCIERE INTERCOMUNAL A KSAR EL HIRANEVU LE NON LEVER DES RESERVEEst mise en demeure d’avoir lever les réserves sous huitaine des la première parution de la présente mise en demeure dans la presse.Faute de quoi il lui sera fait appliquer les mesures coercitives conformément à la réglementation en vigueur

ANEP N°140614

WILAYA DE BOUIRADIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES

SPORTSSERVICE DES INVESTISSEMENTS ET

DE L’EQUIPEMENTN° IMMATRICULATION FISCALE :

099010015034539

CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTURE N° 0L

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Bouira lance un Concours National d’Architecture pour : « ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION D’UN STADE DE FOOT BALL A SOUR EL GHOZLANE ».Les bureaux d’études intéressés par ce concours, sont appelés à retirer les cahiers des charges auprès de : Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Bouira, Service des Investissements & Equipements « Cité 120 logements Bouira ».Le Bureau d’Etudes ou l’architecte concourant présentera :L’Offre TechniqueL’Offre des prestationsL’Offre FinancièreI) L’offre technique :L’offre technique doit être présentée sous une enveloppe fermée qui portera uniquement la mention ; « Offre Technique »Projet / ETUDE ET SUIVI pour LA REALISATION D’UN STADE DE POOT BALL A SOUR EL GHOZLANE.L’offre technique comprend :-(toutes les copies doivent être légalisées)- Les documents scannés ne sont pas pris en considération.Le cahier des charges du concours national d’architecture (offre technique),Copie de l’agrément, inscription à l’ordre des architectes ou décret.Mise à jour CASNOS en cours de validité,Mise à jour CNAS en cours de validité,Registre de commerce réé-matriculé pour les SPA, EURL et SARL à l’exception des cabinets

d’architecture BET, SCP et SCPA.Un Extrait de rôles, apuré ou avec échéancier (en cours de validité),Copie de la carte d’immatriculation fiscale,Numéro d’identification fiscal (NIF).Casier judiciaire n° 03 du gérant datant de moins de 03 mois (original),Liste des moyens humains hors sous-traitance : (affiliations récentes ou liste nominative CNAS ou bordereau DAS ou contrat CPE, CTA, CID, DAIP) accompagnées des diplômes.Liste des moyens matériels justifiés par des factures d’achat, PV de l’huissier de justice ou commissaire priseur (datant de moins de 03 ans) et cartes grises pour le matériel roulant.Liste des références professionnelles dans le domaine et les attestations des Maîtres d’ouvrages publics et privés relatives aux études déjà réalisées,Attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par les services du CNRC pour les sociétés (personne morale),Déclaration de probité,Déclaration à souscrireNB : Les affiliations récentes ou liste nominative CNAS ou bordereau DAS, datant de moins de 03 mois.II) L’Offre des prestations et l’offre financière.L’offre des prestations et offre financière doivent être présentées sous deux enveloppes fermées et séparées qui porteront uniquement la mention ; « Offre des prestations » et « Offre Financière » Projet / ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION D’UN STADE DE FOOT BALL A SOUR EL GHOZLANLa. L’offre des prestations comprend :* (Document à présenter sous format A2)Plan de masse et aménagement à l’échelle 1 / 500eVues en plan des différents niveaux à l’échelle 1/ 100e au 1/200Plans des façades à l’échelle 1 / 100e au 1/200Plans des coupes à l’échelle 1 / 100e au 1/200Une volumétrie des perspectives ainsi que les croquis d’ambiance et tout autre document laissé à l’appréciation du soumissionnaireNota : Les plans et les vue en 3D doivent être présentés en monochrome noir et blanc (pas d’utilisation de couleurs).* Rapport écritUn rapport sur le choix architectural proposé.Intégration au site et à l’environnement immédiat .Fiche technique du projet.b. L’offre financière comprend :La lettre de soumission,L’offre financière (proposition de rémunération.Durée de préparation des offres :La durée de préparation des offres techniques est fixée à quinze (15) jours calendaires à compter de la date de première publication du concours dans l’un des quotidiens nationaux ou le BOMOP.La durée de préparation des offres prestations et offres financières est fixée à trente (30) jours calendaire à compter de la date de la première publication de l’avis de près qualification des soumissionnaires dans l’un des quotidiens nationaux ou le BOMOP.Les deux dates de dépôt des offres auront lieu le dernier jour correspondant à la fin des deux durées de préparation des offres au plus tard à 12 h 00,Cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable en cas où cette date coïnciderait avec des jours fériés et au repos hebdomadaire légaux (Vendredi - Samedi).Les propositions seront déposées au


Secrétariat de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Bouira - BOUIRA sous double enveloppe. L’enveloppe extérieure ne doit porter que la mention : « A ne pas ouvrir - Concours National D’Architecture » projet : ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION D’UN STADE DE FOOT BALL A SOUR EL GHOZLANE.Seul le dossier de l’offre technique sera déposé par les soumissionnaires dans une première phase et Seuls les candidats pré-qualifiés lors de l’offre technique sera invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière.Les plis présents dans les formes énoncées plus haut seront ouverts par la Commission permanente d’ouverture des plis de la DJS de BOUIRA,L’ouverture des plis des offres techniques, offres des prestations et offres financières se feront en trois phases et seule l’ouverture des offres techniques et financières qui se tiendront en séance publique en présence des soumissionnaires le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres, à 14 heures au siège de la Direction de La Jeunesse et des Sports de BOUIRA conformément à l’article 50 du décret présidentiel n°10 - 236 du 07.10.2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété.NB : Tous les documents à fournir (Offre technique, offre des prestations et offre financière) demandés au titre de la présentation des projets d’études ne devront faire apparaître aucun signe distinctif tel que sigle, symbole graphique etcL’apposition d’un seul de ces signes entraîne automatiquement l’exclusion du concurrent. L’anonymat de l’offre technique doit être totalement respecté.

ANEP 140942

MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLEOFFICE DE PROMOTION ET DE

GESTIONIMMOBILIÈRE DE BLIDA

AVIS D’ANNULATION

Conformément aux dispositions de l’article 44 du décret présidentiel n° 10/236 du 07 Octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété, l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la Wilaya de Blida informe l’ensemble des Soumissionnaires que l’Avis du concours National d’Architecture n° 19/2014, publié dans les quotidiens Algérie Confluences» et en date du 02/06/2014”, relatif à l’Etude et Suivi du projet des120 logements Publics Locatifs à Boufarik- Wilaya de Blida, Programme Complémentaire 2014 (2000 logements LPL), a été Annulé pour le motif suivant:- Délocalisation du Site.

ANEP 140465

SEAALSOCIETE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT ALGER

NIF : 000616097331263

AVIS RECTIFICATIF

La Société des Eaux et de L’ Assainissement d’Alger (SEAAL) lance un avis rectificatif à

l’avis d’appel d’offres national restreint N° : 03 /DMG/2014 ayant pour objet ; « La location des véhicules utilitaires sans chauffeurs» ; une erreur s’est glissée, dans l’avis de publication paru sur le quotidien national ; LIBERTE et EL CHOUROUK EL YAOUMl le: 07/08/2014, au niveau de l’éligibilité des soumissionnaires pouvant participer au présent appel d’offres et qui est rectifié comme suit : Ne sont autorisés à soumissionner pour le présent appel d’offres que les agences de location de véhicule disposant d’un registre de commerce dans cette activité, Le reste demeure inchangé

ANEP N°140881


OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT

NIF: 000116001715484

AVIS DE PROROGATION DE DELAIAPPEL D’OFFRES NATIONAL ET

INTERNATIONAL RESTREINT N°03/MOD/ONA/2014

Portant sur la « Réalisation de l’extension de la station d’épuration de la ville de

Batna » Wilaya de Batna

L’Office National de l’Assainissement informe l’ensemble des entreprises ayant retiré le dossier d’appel d’offres national et international restreint N°03/MOD/ONA/2014 relatif à la « Réalisation de l’extension de la station d’épuration de la ville de Batna » (Wilaya de Batna), paru dans les quotidiens nationaux « Horizons » et « El Chaab », en date du 25 janvier 2014 et dans le BOMOP n°1377 de la semaine du 25 janvier au 01 février 2014, que le délai de dépôt des offres est prorogé de quinze (15) jours.A ce titre, la date de dépôt des offres est prévue pour le jeudi 25 septembre 2014, au niveau de la Zone d’Alger ONA.L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 heures.

ANEP N°140864


OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT

NIF : 000116 001715 484

AVIS DE PROROGATION DE DELAIAPPEL D’OFFRES NATIONAL ET

INTERNATIONAL RESTREINT N°09 /MOD/ONA/2014

L’Office National de l’Assainissement, informe l’ensemble des Bureaux d’études ayant retiré le dossier d’Appel d’Offres relatif à l’étude de diagnostic et de réhabilitation des réseaux d’assainissement des villes de Médéa- Ain Defla du lot 1 tranche 2, paru dans les quotidiens nationaux suivants :CHAAB du 11 juin 2014.HORIZON du 15 juin 2014.que le délai de dépôt des offres est prorogé de Quinze (15) jours.

A cet effet, la date de dépôt des offres est fixée au Mardi 23 septembre 2014, au niveau du siège de la Zone d’Alger de l’ONA.L’ouverture des plis se fera le Mardi 23 septembre 2014 à 11 heures.

ANEP N°140863


PREMIERE REGION MILITAIRE

AVIS DE MISE EN DEMEURE N° : 01/2014/A1

L’ENTREPRISE SARL MK TAAMIRL’ENTREPRISE SARL MK TAAMIR gérée par monsieur KAABACHE BESSE dont le siège social Cité 61 logements N°417AIN OUALMEN/SETIF titulaire du marché N° 75 /2010 du 09/06/2009 portant sur les travaux de réalisation 02 abris 20x48 pour véhicules lourds, réalisation 02 abris 5x20 pour véhicules légers a KEF EL HAOUES est mis en demeure pour :Accélérer le rythme d’avancement pour rattraper le retard. Renforcer le chantier en moyens humain et matériel.Sous huitaine, à compter de la date de la parution de cette mise en demeure sur la presse nationale et le BOMOP.Dépassé ce délai, votre entreprise subira les mesures édictées par la réglementation en vigueur.

ANEP N°140638



DE LA WILAYA DE TIARETSERVICE DE L’ADMINISTRATION ET DES MOYENS BUREAU DES

MARCHES PUBLICS

AVIS RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires, au titre de l’avis d’attribution provisoire du marché de l’avis d’appel d’offre national et international restreint n° 05/2014 paru sur les quotidiens nationaux : le 09 et 10/08/2014 relatif à la : Réalisation d’une station d’épuration à Frenda y compris collecteurs de r a c c o r d e m e n tQu’une erreur de frappe s’est glissée au niveau de l’avis d’attribution provisoire du marché à savoir :Montant : il faut lire : 1.425.302.906,23 DA au lieu de .1.390.252.046,23 DADélai : il faut lire Vingt Sept (27) Mois au lieu de Trente Sept (37) Mois.Le reste du contenu de l’avis d’attribution provisoire demeure sans changement.

ANEP N° 140163


MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL RESTREINTN° 263/2014/TA1

Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres national et international restreint n° 263/2014/TA1, portant l’étude de conception et d’engineering réalisation et équipement d’un centre anti cancer Constantine, sont informés que la date limite de dépôt des offres a été reportée à la date du 01-10-2014.

ANEP N°140891

MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE

DEADLINE EXTENSION NOTIFICATION OF RESTRICTED INVITATION TO TENDER NOTICEN°263/2014/TA1

The interested tenderness by the restricted invitation to tender notice N°263/2014/ TA1, purchase for design study and engineering, realization and équipaient of anti cancer center in Constantine/5th MR,are advised that the offers deposit is postponed second time to 01/10/2014.

ANEP N°140891

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTSDIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LA WILAYA DE RELIZANE

A/MONSIEUR LE GÉRANT DE L’ENTREPRISE BENHMED M’HAMED


L’entreprise Benhmed M’hamed titulaire de marché n°235/12 du 09/08/2012 duprojet : Réalisation d’une piscine de proximité A Ramka LOT 03 : Réalisation d’une piscine de proximité A Ramka est mise en demeure sous huit (08) jours à partir de la première parution de cet avis dans la presse nationale de redynamiser les travaux de renforcer le chantier en moyens humains et matériels et de résorber le retard enregistré.Faute de quoi en mesures coercitives seront appliquées conformément à la réglementation en vigueur.

ANEP N°138634

MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLEDIRECTION DU LOGEMENT DE LA WILAYA D’ILLIZI

NIF : 001333019001065

3ÈME MISE EN DEMEURE

Suite à l’approbation du marché en date du 12/07/2012 sous le N°: 132/2012 Réalisation de 32/100 logements incessible à travers la Wilaya d’Illizi programme 2006.Lot : Réalisation de 04 logements (2F3 + 2F4) Nbrs lot 01 à la commune d’Illizi.Montant du marché toute taxe : 10.735.922,58 DA.Délai : 12 mois.Suite à l’ODS N° 209/2012 en date du 30/09/2012.Suite à la non levée des réserves enregistrées dans le PV de réception provisoire en date du 19/12/2013.Suite à la 1ère mise en demeure N° 968/2014 en date du 12/06/2014.Suite à la 2ème mise en demeure apparue au journal : Midi Libre et El Raid en date du 03/08/2014.Suite à l’absence totale sur chantier.L’entreprise ETB (TCE) représenté par M. Boulaâras A/kioum est mise en demeure pour lever les réserves mentionnées sur PV de réception provisoire, dans un délai de huit (08) jours.Faute de quoi, des mesures coercitives seront prises contre l’entreprise et déclaration de la résiliation.

ANEP N°140500

WILAYA DE TLEMCENDAIRA DE TLEMCEN

COMMUNE DE TLEMCEN

AVIS D’ADJUDICATION

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Tlemcen informe le Public qu’une adjudication aura lieu le 07/08/2014, à 10 heures, au siège de la Commune de Tlemcen, pour la location des :- PARKING - SANITAIRES - L’EXPLOITATION DU LAC PAR DES PEDALEAUX MISE A PRIX 11.660.000.00 DA /AN SIS A PLATEAU LALLA SETTI.DOSSIER D’ADMISSION1 -Une demande d’admission à l’adjudication mentionnant : nom, prénom, adresse du domicile, fonction.2- un extrait de naissance pour les personnes physiques ou copie du statut des personnes morales.3- un certificat de Nationalité.4- un certificat de résidence.5- deux photos d’identité,6- Un extrait du Casier Judiciaire ne dépassant pas trois (03) mois7- extrait de rôle des impositions dûment approuvé ne dépassant pas trois ( 03 ) mois .8- certificat médical ne dépassant pas six (06) mois9-Un chèque certifié dut montant de la caution temporaireLes document doivent être déposer 48 heurs avant la date de l’adjudication.

ANEP N°140691

MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLEWILAYA D’ALGER

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE DAR EL BEIDA

AVIS DE VENTE DES LOCAUX PAR VOIE D’ADJUDICATIONN° 07 /DG/2014 (2° AVIS)

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Dar El Beida, met en vente par voie d’adjudication au plus offrant, sous plis cachetés : le droit au


bail de locaux à usage commercial situés au niveau des cités :- 648 Logements Ramdania - Eucalyptus.- 928 Logements Dalia - Eucalyptus.- 1078 Logements Bentalha - Baraki.Les personnes intéressées par cet avis peuvent retirer le cahier des charges au niveau du service commercial de l’OPGI de Dar El Beida, sis à la Cité Rabia Tahar, Bt M5, Bab-Ezzouar, contre la somme de 5.000,00 DA non remboursable.La date limite de dépôt des offres est fixée à Trente (30) jours à compter de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux.NB : Le soumissionnaire est tenu de respecter l’activité spécifiée au niveau du cahier des charges.Projet : 1078 Logements Bentalha

N° Bat N° Local Surface Local Activité Mise à prix Loyers mensuels

(M2) (TTC)

N°11 4 31,86 Coiffeur 1.911.600,00 2.609,33

9 31,86 Boucherie 1.911.600,00 2.609,33

N°30 4 41,07 Chaussure 2.464.200,00 3.363,33

471 92,24 Superette 5.534.400,00 7.554,46

2

3 51,17 Boucherie 3.070.200,00 4.190,82

4 41,07 Tabacs et Journaux 2.464.200,00 3.363,63

Projet : 928 Logements Dalia

N° Bat N° Local Surface Local Profession Mise à prix Loyers mensuels

(M2)

17 1 Marchés fruits et légumes 8.943.000,00 12.207,20

2

3 Marchés fruits et légumes 7.292.400,00 9.954,13

4

21 3 63,28 Photographe 3.796.800,00 5.182,63

22 1 Superette 8.976.600,00 12.253,00

2

3 62,73 Boucherie 3.763.800,00 5.137,59

4 58,26 Quincaillerie 4.495.600,00 4.771,49

32 3 69,85 Dégraissage 4.191.000,00 5.720,72

4 64,51 Coiffeur 3.870.600,00 5.283,37

31 1 65,78 Cyber Café 3.946.800,00 5.387,38

4 64,51 Produit laitier 3.870.600,00 5.283,37

Projet : 648 Logements Ramdania - Eucalyptus

N° Bat N° Local Surface Local Activité Mise à prix Loyers mensuels

(M2) (TTC)

N°101

134,53 Superette 8.071.800,00 11.018,012

3

4

ANEP N°140386


MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLEOPGI DE LA WILAYA DE GUELMA

MISE EN DEMEURE

Vu les visites suscitées des différents projets reliés à l’office, les bureaux d’études enregistrés dans la liste ci-dessus sont mis en demeure afin de poursuivre les travaux réalisés par l’entreprise et signer les situations des travaux selon l’article 1-05-B et l’article 11-5 de la convention conclue et ce dans un délai de 8 jours, à compter de la parution du présent avis dans la presse nationale écrite.Faute de quoi, des mesures coercitives seront appliquées prévues dans le code des marchés publics

N° Bureau d’études Siège social Projet N° et date de la convention

01 Seraidi Fatiha Cité Kheirouni Ahmed Guelma

Etude et suivi de réalisation de 20/50/2500 logts public locatif

programme quinquennal tranche 2010 Fadjoudj

51/201120/06/2011

02 Far Fateh Cité 24 logts bâtiment 02 n° 01 oued Zenati

Etude et suivi de réalisation de 20/50/2500 logts public locatif

programme quinquennal tranche 2011 Bordj Sebat

33/201104/04/2011

03 Mihoubi Samir 12 cité Ben Brouk Hocine Héliopolice

Etude et suivi de réalisation de 50/500 logts RHP programme complémentaire

2009 Majaz Esfa

N°71/2011 du 26/07/2011

Etude et suivi de réalisation de 50/2500 logts publics locatif, programme

71/2011 du 26/07/2011

N° Bureau d’études Siège social Projet N° et date de la convention

01 Seraidi Fatiha Cité Kheirouni Ahmed Guelma

Etude et suivi de réalisation de 20/50/2500 logts publics locatif

programme quinquennal tranche 2010 Fadjoudj

51/2011 du20/06/2011

02 Far Fateh Cité 24 logts bâtiment 02 n°01 oued Zenati

Etude et suivi de réalisation de 20/50/2500 logts public locatif programme

quinquennal tranche 2011 Bordj Sebat

33/2011 du04/04/2011

03 Mihoubi Samir 12 cité Ben Brouk Hocine Héliopolice

Etude et suivi de réalisation de 50/500 logts RHP

N°71/2011 du 26/07/2011

ANEP N°139300

WILAYA D’ORANDAIRA DE GDYEL

COMMUNE DE GDYEL

2ÈME MISE EN DEMEURE.

PROJET : Aménagement extérieur de la sûreté urbaine El Hammart

- Vu le marché N° 03/2014- Vu L’ordre de service de commencement des travaux N° 20 en date du 20/06/2014- Suite à la mise en demeure dressée à l’entreprise sous le N° 3044 DU24/06/2014 Pour activer les travauxSuite à la 1ère mise en demeure N° 01 parue sur les quotidien El Djemhouria le 02/7/2014 et la Voix de l’Oranie le 17/07/2014Suite aux à nos visites quotidiennes sur chantier, aucun effort n’a été fournit par l’entreprise pour rattraper le retard sur les travaux.A cet effet, l’entreprise MALEK AEK domicilié 14 cite des enseignants Hounet SAIDA, est mise en demeure pour la 2ème fois pour1- Relancer dynamiquement les travaux,2- mettre des équipes pour chaque lot3- Renforcer le chantier en moyens humains et matériels.Un délai de 08 jours lui est accordé, à compter de la date de parution de la mise en demeure sur les quotidiens nationaux.Faute de se conformer à la présente, des mesures coercitives prévues par la réglementation seront prises à l’encontre de l’entreprise.

ANEP N° 138792


MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLEDIRECTION DE L’URBANISME ET DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTIONDE LA WILAYA DE M’SILA

NIS:0998.2801.50449.06OPERATION : AMELIORATION URBAIN COMMUNE DE BANIILMAN

ANNULATION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 114 du décret présidentiel 236/10 portant réglementation des marchés publics, la direction de l’urbanisme et de l’architecture et de la construction de la wilaya de M’sila informe l’ensemble des participants de consultation 02 paru en date du 05/05/2014 et l’attribution provisoire paru sur le quotidien suivant : ) en date du 24/06/2014 et (info-soir ) en date du 24/06/2014déclaré l’annulation d’attribution provisoire aux entreprises cités dans le tableau ci-dessous.

N° del’offre

Nom dusoumissionnaire Projets Montant en

DA Délais NIF NOTE Obs

958MOUHAMED

SREIR MOUHAMED

LOT 11: travaux revêtement d

amirat Commune de beni ilmene

6 136 143.98 02 MOIS 000435096532070 62.00 MOINS

DISANT

958MOUHAMED

SREIR MOUHAMED

LOT 12: travaux revêtement des

voiries quartier el amir abd kader

Commune de beni ilmene

12 606 740.00 02 MOIS 000435096532070 62.00 MOINS

DISANT

958MOUHAMED

SREIR MOUHAMED

LOT 13: travaux revêtement des voiries quartier

el bassatine Commune de beni

ilmene

12 653 935.56

02 MOIS 000435096532070 62.00 MOINS

DISANT

958MOUHAMED

SREIR MOUHAMED

LOT 14: travaux revêtement des

voiries quartier 60 logts Commune de beni ilmene

8 051 750.00

02 MOIS 000435096532070 62.00 MOINS

DISANT

N.B ; Tout soumissionaire qui conteste le choix opéré par le service contractant peut introduire un recoursdans les dix jours à compter de la parution du présent avis d’attribution provisoire auprès de la commission des marchés de la wilaya de M’sila conformément à l’article 114 du décret présidentiel N°10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légale la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.

ANEP N° 140181

WILAYA D’ALGERDIRECTION DES RESSOURCES EN L’EAU

NIF : 410006000016020

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHÉ

La Direction des ressources en eau de la wilaya d’Alger porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offre national restreint n°25/14, relatif aux travaux de réfection et réhabilitation des caves inondées répartis en (60) lots, qu’à l’issue de l’évaluation des offres les soumissionnaires suivants sont retenu provisoirement :SOUMISSIONNAIRES RETENUSNOTE DEL’OFFRETECHNIQUE(60 pts)EVALUATION FINANCIEREMONTANTNIFOBSLOT 1Sarl E.T.T.R.H48Offre moins disante15.046.200,00N° 000016129002557Les délais de réalisation des travaux ont été fixés à (02 et 1/2) deux mois et demi par l’administrationLOT 2 Sarl E.T.T.R.H48//15.046.200,00N° 000016129002557//LOT 3 Sarl Bouhamidi37//14.920.126,00N° 099916034216632//LOT 4 SarlECHTP34//16.379.649,00N° 000716449040340//LOT 5 SarlECHTP34//15.749.662,50N° 000716449040340//LOT 6 ETHB Alane Hafid31//18.113.062,50N° 195316180061245//LOT 7Belkacimi Mohamed32//14.976.000,00N° 163161302373172//LOT 8Eurl SCPCH43Offre retenueconformémentau cahier descharges16.804.125,00N° 000116001435350//LOT 9 Eurl SCPCH43//16.804.125,00N° 000116001435350//Lot 10: déclaré infructueuxLOT 11Allem Moussa37Offre moins disante15.016.950,00N° 170260500007184//LOT 12Allem Moussa37//15.016.950,00N° 170260500007184//LOT 13 Guerrouaoui31//14.680.224,00N° 161092088325186//LOT 14Belkacimi Mohamed27//14.976.000,00N° 163161302373172//LOT 15Bouhamidi37//14.914.926,00N° 099916034216632//Lot 16 : Déclaré infructueuxLot 17 : Déclaré infructueuxLot 18 : Déclaré infructueuxLot 19 : Déclaré infructueuxLot 20 : Déclaré infructueuxLOT 21 THERMO-SANIT47//14.322.262,50N° 197816060266228//LOT 22 E.H.G.P32//13.969.800,00N° 000816098130228//LOT 23 Eurl LK WATER WELL41Offre retenue conformémentau cahier descharges15.977.812,50N° 001116098871818//LOT 24


Eurl LK WATER WELL41//15.977.812,50N° 001116098871818//LOT 25Eurl E.T.P.B.H etLocation EL-MAYMANI31//16.642.782,00N° 000616097351483//LOT 26 Entreprise NOUACER32//14.867.775,00N° 183161003701191//LOT 27Eurl E.T.P.B.H.E.Tlocation EL-MAYMANI31//16.642.782,00N° 000616097351483//Lot 28: Déclaré infructueuxLot 29: Déclaré infructueuxLot 30: Déclaré infructueuxLOT 31Sarl les jumeaux49Offre moins disante17.842.500,00N° 099816180717226//LOT 32 SarlLes jumeaux49//17.842.500,00N° 099816180717226//Lot 33 : déclaré infructueuxLot 34: Déclaré infructueuxLot 35 : Déclaré infructueuxLOT 36Bellil Tahar38Offre retenueconformémentau cahier descharges15.558.309,00N° 195334260282329//LOT 37Bellil Tahar38//14.959.512,50N° 195334260282329//LOT 38Meziani Tidjani55//14.910.187,50N° 196342350020731//LOT 39E.T.B.P.H Mouazer30//16.570.125,00N° 180352801933130//LOT 40E.T.B.P.H Mouazer30//17.232.930,00N° 180352801933130//LOT 41Sarl TAHB32//14.809.275,00N° 000416096614513//LOT 42Sarl TAHB32//15.401.646,00N° 000416096614513//Lot 43 : Déclaré infructueuxLot 44 : Déclaré infructueuxLot 45Alam Youcef30//15.145.796,25N° 198016120033149//Lot 46Alam Youcef30//15.145.796,25N° 198016120033149//Lot 47Meziani Tidjani55//14.032.980,00N° 196342350020731//Lot 48 : Déclaré infructueuxLot 49SARL B.H.T.P Bendji38Offre moins disante14.940.900,00N° 000516096915908//Lot 50 : Déclaré infructueuxLot 51 : Déclaré infructueuxLot 52 : Déclaré infructueuxLot 53 : Déclaré infructueuxLot 54 : Déclaré infructueuxLot 55 : Déclaré infructueuxLot 56 : Déclaré infructueuxLot 57 : Déclaré infructueuxLot 58 : Déclaré infructueuxLot 59 : Déclaré infructueuxLot 60 : Déclaré infructueuxPour les soumissionnaires non retenus, ils peuvent se rapprocher de la Direction des ressources en eau de la wilaya d’Alger au plus tard trois (03) jours à compter du premier de la publication de cet avis pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières, et en cas de contestation ils peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés de la wilaya d’Alger dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis.

ANEP N°140308

WILAYA D’EL BAYADHDIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

NIF : 098432019001238OPÉRATION N° : NFS 322 2 262 132 10 01.

ntitulé de l’opération : Réalisation électrification et équipement de 2000 ML des forages à travers la wilaya (1ère tranche)

Projet : Réalisation d’un forage de 300 ML à Khodre (commune de M’hara).

AVIS D’ANNULATION DE PROCÉDURE

Conformément aux dispositions des articles : 44 du décret présidentiel N°10-236 du 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété, la Direction des ressources en eau de la wilaya d’EI Bayadh, informe que le 2ème avis d’appel d’offres national restreint relatif au projet sus-cité et paru dans les quotidiens«El Djmouhouria» le : 04/05/2014 et «Tribune des Lecteurs» le : 12/05/2014.«une seule offre préqualifiée techniquement, l’offre sur estimée» est l’annulation la procédure.

ANEP N°140682

WILAYA DE TLEMCEN DAÏRA DE BENSEKRANE

COMMUNE DE BESEKRANESERVICE TECHNIQUE

MARCHÉ PASSÉ AVEC L’ENTREPRISE : E.T.B. BENCHEHIDA ABDELKADIRADRESSE : CITÉ SAADA N°163 AMMI MOUSSA (W. GHELIZANE)

AVIS DE RÉSILIATION

Vu le marché approuvé sous le n°01/2014 en date du 06/05/2014 relatif au projet aménagement urbain (trottoirs et carrelage) à Bensekrane centre, cité «Abdenour» cité «Sidi Djelloul», cité «des orangers et « Hmalil » conclu avec l’entreprise E.T.B. Benchehida Abdelkadir ;Vu la première mise en demeure enregistrée sous le n° 1679 en date du 11/06/2014 ;Vu la deuxième mise en demeure enregistrée sous le n° 1864 en date du 30/06/2014 ;Vu le non-respect des engagements pris par l’entreprise notamment le refus de signer de l’ordre de service ;Le président de l’Aassemblée populaire communale de Bensekrane lance un avis de résiliation du marché unilatéralement, conformément aux dispositions décretprésidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifiéet complété, portant réglementation des marchés publics notamment les articles 112 et113.Copie pour information aux Messiers :Le chef de daïra de BensekraneLe subdivisionnaire de SLEP de Bensekran.

ANEP N°140672

divers - thueringen-international.de...l’entreprise cherarak mohamed cherif l’entreprise «...

Documents