dce lots architecturaux

TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES,

AERAULIQUES ET LA QUALITE DE L’AIR DE L’IMMEUBLE SIEGE

DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

AVENUE JOSEPH ANOMA 01 BP 1387

ABIDJAN 01, COTE D'IVOIRE

MAITRE D’OUVRAGE

Banque Africaine De Développement Avenue Joseph Anoma 01 BP 1387

ABIDJAN 01 CÔTE D’IVOIRE

DCE

Lots Architecturaux

B a n q u e A f r i c a i n e D e D é v e l o p p e m e n t

A v e n u e J o s e p h A n o m a 0 1 B P 1 3 8 7

A B I D J A N 0 1 C Ô T E D ’ I V O I R E

D C E – L o t s a r c h i t e c t u r a u x

2/41

SO

MM

AIR

E

1. GENERALITES ........................................................... 4

OBJET DES TRAVAUX ......................................................... 4 PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET ............................... 4 CONNAISSANCE DES LIEUX ............................................... 5 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS ....................... 5

2. INSTALLATION DE CHANTIER ................................... 8

PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER - PIC ...................... 8

2.1.1 Installation de chantier ...................................................... 9 2.1.2 Compte prorata .............................................................. 13

3. FAUX-PLAFONDS ..................................................... 14

REMPLACEMENT DES PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE

LISSE ............................................................................... 14 REMPLACEMENT DES PLAFONDS DEMONTABLES

METALLIQUES PAR DES PLAFONDS DEMONTABLES

METALLIQUES PERFORES DANS LES CIRCULATIONS ....... 14 DEPOSE ET REMPLACEMENT DES PLAFONDS DEMONTABLES

METALLIQUE DES BUREAUX ............................................. 15 PLAFONDS DEMONTABLE EN DALLES GYPTONE A

OSSATURES CACHEES 600X600 MM ................................. 15 PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE LISSE ........................ 16

4. MENUISERIES INTERIEURES & MENUISERIES METALLIQUES ......................................................... 17

DEPOSES ......................................................................... 17 FACADES DE GAINES ....................................................... 17 BLOCS-PORTES DOUBLES COUPE-FEU 2 HEURES ............. 18 REMPLACEMENT DES PLINTHES ....................................... 18 DETALONNAGE DES PORTES ............................................ 19 REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ACCES A LA SALLE DU

CONSEIL DEPUIS LE PALIER ASCENSEUR ........................ 19 REVISIONS DES PORTES DONNANT SUR LA CHC ............. 20 PORTES DE DISTRIBUTION BATTANTES .......................... 20 DEPLACEMENT DE LA PORTE DE DISTRIBUTION BATTANTE

20 REMPLACEMENT DE TOUTES LES PORTES D’ACCES DES

EDICULES SUR LA TOITURE-TERRASSE ............................ 21

5. REVETEMENTS DE SOLS .......................................... 23

REMPLACEMENT DES REVETEMENTS DE SOL DES BUREAUX,

SALLES DE REUNIONS ET CIRCULATIONS ........................ 23

5.1.1 Remplacement de tous les revêtements par des dalles en PVC

.................................................................................... 23 5.1.2 Barres de seuil ............................................................... 25

COMPLEMENT DE DALLES DE FAUX-PLANCHER ................ 25 REMPLCEMENT DU REVETEMENT DE SOL DES ESCALIERS

EN SUPERSTRUCTURE ...................................................... 26

6. CLOISONS ............................................................... 29





3/41

CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE A PAREMENTS FINIS

29 CLOISONS A PAREMENT EN PLAQUES DE PLATRE, TYPE

PLACOSTIL ...................................................................... 29 CLOISONS A PAREMENT EN PLAQUES DE PLATRE, TYPE

PLACOSTIL 98/48 POUR LES SANITAIRES ....................... 30

7. PEINTURE ET REVETEMENT DES MURS ET PLAFONDS ............................................................................... 31

PEINTURE DES MURS ET PLAFONDS SUR SUPPORT PLATRE

OU ENDUITS PLATRE SUR MUR ........................................ 31 PEINTURE SUR MENUISERIES INTERIEURES ................... 31

7.2.1 Peinture acrylique satinée lessivable sur boiserie ................ 31

PEINTURE EN TERRASSE.................................................. 32 MURS BETON DE LA CHC .................................................. 32

8. TRAVAUX DES SANITAIRES - HORS EQUIPEMENTS PREVUS AUX LOT CVC PLOMBERIE ET ELECTRICITE 33

CONSERVATION DU SOL EN CARRELAGE ......................... 33 REVETEMENTS MURAUX ................................................... 33

8.2.1 Sous couche d'imperméabilisation sous carrelage muraux ... 33 8.2.2 Carrelage en grès cérame – Module 200 x 300 mm ............ 33 8.2.3 Revêtement en marbre dans les pièces humides. ................ 34

ACCESSOIRES ET OUVRAGES DIVERS .............................. 34

8.3.1 Joints étanches à la pompe .............................................. 34 8.3.2 Profilés d'angle en acier inoxydable (revêtement muraux) ... 34

NETTOYAGE ET PROTECTION ........................................... 35

9. ETANCHEITE ........................................................... 36

JARDINIERES NIVEAU 13 ................................................ 36

9.1.1 Préparation du support .................................................... 36 9.1.2 Etanchéité ..................................................................... 36 9.1.3 Relevés ......................................................................... 36 9.1.4 Départs des eaux pluviales .............................................. 36

REFECTION DES JOINTS D’ETANCHEITE DES FENETRES .. 37 REFECTION DES JOINTS D’ETANCHEITE DE LA

PROTECTION LOURDE ...................................................... 37 REMPLACEMENT DES CRAPAUDINES ................................ 37 REFECTION DES RELEVES D’ETANCHEITE AU DROIT DU

JOINT DE DILATATION. ................................................... 38

10. TRAVAUX DIVERS ................................................... 39

GAINE TECHNIQUE COUPE-FEU 2H .................................. 39 TROUS – CAROTTAGES - SAIGNEES - FEUILLURES -

CALFEUTREMENT - SCELLEMENT - REBOUCHAGE -

FOURREAUX – TRANCHEE - ETC. ...................................... 39 SOCLES EN BETON ........................................................... 40 OUVERTURE DE BAIE POUR LE PASSAGE DU NOUVEAU

GROUPE ELECTROGENE.................................................... 40 OUVERTURE DE BAIE EN MACONNERIE POUR LE PASSAGE

DU NOUVEAU GROUPE ELECTROGENE .............................. 40





4/41

1. GENERALITES

OBJET DES TRAVAUX

Le présent DCE a pour but de faire connaître le programme, le mode d'exécution, la nature et la mise en œuvre des matériels et matériaux permettant la réalisation des travaux des lots architecturaux.

Cet établissement est constitué :

L’immeuble concerné par ce rapport est le siège de la Banque Africaine de développement situé dans le quartier du Plateau à Abidjan en Côte d’Ivoire. Ce bâtiment a été construit en 1978 sur un

terrain de 4 770 m². Il est constitué de deux tours (Tour Sud, Tour Nord) contiguës de 18 étages chacune, avec 3 niveaux de sous-sols à usage de locaux techniques et de parking et une mezzanine. Il comprend 50 000 m² de surface dédiée à l’activité de bureaux, un centre médical, une cuisine et un auditorium de 424 places.

Sur décision de la banque cet immeuble qui fait office de siège a été entièrement rénové en tous corps d’état. L’essentiel des travaux ont été achevés en 2016 avec une occupation progressive des locaux.

Le bâtiment a été entièrement libéré en 2020, à l’exception du DATA CENTER, et des services de sécurité, en raison des problèmes liés à l’humidité, aux moisissures et aux chutes de faux-plafonds

du bâtiment,

La proposition de l'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport de toutes les fournitures et la main d'œuvre nécessaires au parfait achèvement des installations décrites plus loin.

Il pourra être demandé à l’entreprise de retarder ou d’avancer certains travaux en fonction des

besoins du maître d’ouvrage.

PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur reconnaît qu'il a une parfaite connaissance du projet. Il doit donc connaître, non seulement les pièces contractuelles de son propre corps d'état,

mais également tous les documents ayant une incidence sur son propre lot.

Après cet examen, il doit obligatoirement signaler au Maître d'œuvre, tout élément susceptible d'avoir une influence sur l'établissement de son offre et du projet définitif, faute de quoi, il est réputé s'être engagé à fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achèvement de l'œuvre, même si ces prestations ne sont pas explicitement décrites ou dessinées.

De même, il doit proposer au Maître d'œuvre, en temps opportun, toutes modifications aux

dispositions du projet qui seraient de nature à améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de l'ensemble du bâtiment, sans augmentation du prix forfaitaire, ni du délai d'exécution et ce, pour l'ensemble des lots.

L'énumération et la description des ouvrages, telles qu'elles figurent dans les devis descriptifs, ne présentent donc aucun caractère limitatif et les entreprises doivent le complet et entier achèvement de leurs ouvrages, même s'il a été omis de mentionner dans ces documents ou sur les plans, les fournitures et façons, accessoires indispensables à ces achèvements et au parfait fonctionnement

des installations projetées et traitées à forfait.





5/41

Les différents éléments des devis descriptifs et plans du dossier d'appel d'offre, forment un complexe indissociable engagent globalement l'Entrepreneur.

De ce fait, il ne peut réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les ouvrages mentionnés sur les plans d'une part et sur les devis descriptifs d'autre part, peuvent présenter d'inexact,

d'incomplet ou de contradictoire.

CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation, l'Entrepreneur doit se rendre sur place et considérer tous les renseignements (état des lieux,

moyens d'accès, état des existants, etc.), qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire. Il doit avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier, et notamment la configuration des bâtiments et de ses abords, des propriétés mitoyennes publiques et privées, des conditions de stockage, des ressources en énergie et en eau, des lieux de décharge pour les gravois, des possibilités d'installation du chantier.

L'Entrepreneur du présent lot ne pourra en aucun cas, par la suite, se prévaloir d'une mauvaise appréciation des contraintes inhérentes au chantier.

L’entreprise devra apprécier toutes les difficultés dues à l’existant et devra prendre en compte toutes les remarques du maitre d’œuvre.

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

L'Entrepreneur est tenu d'appliquer d'une façon impérative tous règlements, Normes, Lois, Documents Techniques Unifiés, Circulaires Ministérielles, Arrêtés, Cahier des Charges et Prescriptions Techniques Unifiées en vigueur, en ce qui concerne l'exercice de sa profession et les

catégories d'ouvrages ressortissant de cette dernière.

Il sera notamment fait application des documents suivants :

• D.T.U. 25.31 Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit plâtre – Exécution des cloisons en carreaux de plâtre

• Cahier des Clauses Techniques (norme homologuée NFP 72.202.1)

• Cahier des Clauses Spéciales (norme homologuée NFP 72.202.2)

• Mémento

• D.T.U.25.41, Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées)

• Cahier des charges (norme homologuée NF.P.72.203.1)

• Cahier des clauses spéciales (norme homologuée NF.P.72.203.2)

• D.T.U. 58.1, Plafonds suspendus

• Cahier des Clauses Techniques (Norme homologuée NF.P.68.203.1)

• Cahier des Clauses Spéciales (Norme homologuée NF.P.68.203.2)

• D.T.U. 25.51, Plafonds en staff

• Cahier des Clauses Techniques (Norme homologuée NF.P.73.201.1)

• Cahier des Clauses Spéciales (Norme homologuée NF.P.73.201.2)

• Certificats de qualification ACERMI ou Règle D.T.U. Th K 77 pour les matériaux non certifiés

• Avis technique du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels (carreaux de plâtre

hydrofugés et cloisons en carreaux de terre cuite)





6/41

• La réglementation acoustique générale applicable à la présente opération

• D.T.U. n°36.1 Travaux de menuiserie bois

o Cahier des clauses techniques, erratum et modificatif

o Cahier des clauses spéciales

o Annexe commune aux D.T.U. 36.1/37.1 et erratum

• D.T.U. n°59.1 Travaux de peinture des bâtiments

o Cahier des clauses techniques (norme NF.P.74.201.1) et amendements

o Cahier des clauses spéciales (norme NF.P.74.201.2)

• D.T.U. n°39 Miroiterie - Vitrerie

o Cahier des clauses techniques (norme NF.P.78.201.1)

o Cahier des clauses spéciales (norme NF.P.78.201.2)

o Amendements A1 et A2 (Norme NF.P.78.201.1/A1 – A2)

• DTU 43/1 : Travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en

maçonnerie ;

• DTU 43/5 : Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures terrasses ou inclinés ;

• NFP 36.402 à NFP 36.406 Evacuation des eaux pluviales ;

• Les Normes Françaises visées dans les documents ci-dessus

• Les normes relatives aux matériaux sont énumérées à l'article "Qualité des matériaux"

• Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution des enduits de lissage et de ragréage

autolissant destinés à la préparation des sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol minces

• D.T.U. n°53.2, « Revêtements de sol PVC collés »

o Cahier des Clauses Techniques (norme homologuée NF.P.62-203.1.2).

o Cahier des Clauses Spéciales (norme homologuée NF.P.62-203.2).

• Cahier des Prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs

• C.P.T. concernant les dalles plombantes amovibles

• Règles professionnelles de préparation des supports en vue de la pose des revêtements de sol minces (U.N.R.S.T., U.N.M. Janvier 1976).

• Avis techniques du C.S.T.B.

• Normes françaises (NF) et européennes (EN) en vigueur.

• Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux

Revêtements céramiques collés

Seront respectées les dispositions des documents suivants :

• Cahier 3265 Cahier des Prescriptions Techniques - Revêtements carrelages, revêtements muraux et produits connexes (classification des colles à carrelage), ainsi que l'Erratum n° 1 et le Modificatif n° 1.





7/41

Supports

Sous revêtements muraux

L'état des supports, par nature, sera conforme aux documents suivants :

- murs en béton à parement soigné NFP 18.210 (D.T.U. 23.1)

- enduit au mortier de ciment ou de chaux NFP 15.201 (D.T.U. 26.1)

exécuté entre nus et repères

- ouvrage en plaques de plâtre non hydrofugées NFP 72.302

(faces cartonnées) NFP 72.203 (D.T.U. 25.41)

NFP 72.204 (D.T.U. 25.42)

- ouvrages en plaques de parement en plâtre doit obtenir l’accord du hydrofugé Bureau de Contrôle

- carreaux de plâtre NFP 72.202 (D.T.U. 25.31)

- carreaux de plâtre hydrofugé Titulaire d’un avis technique

Sous revêtements de sol :

L'état des supports, par nature, sera conforme aux documents suivants :

- plancher à parement surfacé soigné NFP 18.201 (D.T.U.21)

- chape rapportée adhérente NFP 14.201 (D.T.U. 26.2)

- règles professionnelles de préparation des supports en béton en vue de la pose des

revêtements de sol minces (U.N.R.S.T. U.N.M. Janvier 1976)

- NFP 74.201 D.T.U. 59.1 "Travaux de peinture des bâtiments"

o Cahier des clauses techniques

o Cahier des clauses spéciales

- Normes T30.806 (Septembre 1991) "peinture et vernis – Travaux de peinture des bâtiments"

- Etanchéité :

- Dernière édition du D.T.U. N° 43.1 du Cahier des Charges applicable aux travaux d'étanchéité

des toitures terrasses suivi du Cahier des Clauses Spéciales, ainsi que des spécifications

techniques éditées par les Cahiers de l'Office des Asphaltes,

- D.T.U. N° 20.12 et ses additifs et N° 43.2 et les avis techniques codifiant les ouvrages d'étanchéité sur éléments porteurs en bois et sur éléments porteurs en maçonnerie de pente à 5 %,

- Des Normes A.F.N.O.R. définissant les matériaux d'étanchéité,

- De : N.F.T. N° 66.001, N° 66.002 - B. 13.001 - P. 84.305 Asphalte,

- De : N.F.P. N° 84.301 - P. 84.302 - P. 84.303 - P. 84.304 - P. 84.307 - P. 84.309 - P. 84.310

- De : N.F.P. 84.311 - P. 84.312 - P. 84.313 - P.84.314 multicouches,

- Des avis techniques concernant les conditions d'emploi des panneaux isolants,





8/41

2. INSTALLATION DE CHANTIER

L’installation de chantier sera prévue au présent lot, l’entreprise devra l’amenée, le raccordement et le repliement du matériel nécessaire pour l’exécution des travaux.

Les évacuations EU et EV seront raccordées sur le réseau existant.

Les installations électriques seront raccordées sur 1 branchement chantier indépendant des installations électriques des bâtiments.

Un sous comptage spécialement dédié aux travaux sera posé sur l’ensemble des alimentations du chantier.

Un relevé mensuel sera fait de l’ensemble des compteurs et sous-compteurs de chantier.

En fin de travaux, les entreprises auront à leur charge la remise en état à l’identique des zones utilisées.

La zone des installations sera clôturée en permanence, par des clôtures de chantier de 2 m de haut, l’accès des camions sera balisé et indépendant de celui des ouvriers.

Les P.P.S.P.S. des premiers intervenants devront obligatoirement être transmis au moins 3 semaines avant toute intervention sur chantier.

L’entreprise aura à sa charge la mobilisation des places de stationnement compris paiement de la redevance voirie, dépose et protections des candélabres, protection du mobilier urbain, protection des arbres, nécessaire pour la réalisation du chantier.

PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER - PIC

Le plan d'installation de chantier sera réalisé par le présent lot en collaboration avec les autres corps d’état, ce dernier sera soumis à l'accord du maître d'œuvre, du coordonnateur SPS et du maître d’ouvrage.

L’entreprise ne pourra pas prétendre à une plus-value en cas de demande spécifique du SPS, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre.

Le plan d’installation de chantier doit mentionner les éléments suivants :

• L’emplacement des clôtures, portails et portillons d’accès, avec leur nature et colorie.

• Les positions et dimensions de tous les types de bungalows et containers ainsi que leurs accès.

• Les positions et dimensions de toutes les zones de stockage (matériaux, matériel et engins).

• Les position et dimensions de la zone de livraison.

• Les positions et dimensions des zones de stationnement d’engin.

• Les positions et dimensions des réseaux provisoires de chantier (pour les bâtiments, base-vie, aire de lavage, …) ainsi que les prévisions de consommations correspondantes.

• Les emplacements des panneaux de chantier.

• Les cheminements des piétons au chantier.

• Le cheminement pour piétons vers les bureaux de la BAD.

• Les branchements de chantier (eau, télécom, électricité, assainissement) et leurs cheminements.

• La signalisation et le balisage.

• L’éclairage de chantier.

• Les positions et dimension de l’aire de lavage des véhicules.





9/41

• Zones destinées aux bennes des déchets,

• Clôture des zones de chantier,

• Positionnement des moyens de levage,

• Protections communes et collectives,

• Protections des accès et abords.

NOTA : Ce plan devra être établi sur Autocad et il devra y figurer sur un seul calque les éléments suivants et seulement eux :

• Les emprises de chantier : clôtures, portails et portillons d’accès,

• L’emplacement de la base vie, des bureaux de chantier, des sanitaires,

• L’emplacement des aires de livraison,

• L’emplacement des aires de stockage,

• L’emplacement de l’aire de tri et des bennes à déchets.

Le plan des installations de chantier devra être accompagné d’un dossier décrivant les éléments d’organisation suivants :

• les horaires journaliers de démarrage et de fin de chantier, plage horaire prévue pour les livraisons (y compris sous traitants, etc.),

• les circulations envisagées dans la commune pour accéder aux chantiers (passages obligés, passages interdits aux entreprises, etc.) qui seront choisi dans le but de réduire les nuisances du chantier,

• les conditions d’entretien des installations de chantiers (et toutes zones de mise en dépôt) et de leurs abords,

• les dispositions prises pour le nettoyage des engins et véhicules,

• les dispositions prises pour l’évacuation des déchets et gravats,

• les dispositions prises pour le suivi des consommations (eau, électricité, carburants, etc.).

Ainsi que les mesures envisagées pour la protection des ouvrages existant :

• protection des réseaux aux droits des accès de chantier,

• maintenance de l'écoulement des eaux de surface,

• protection de tout édifice existant et protection des végétaux.

2.1.1 Installation de chantier

Le présent lot aura à sa charge fourniture, mise en place et repliement ainsi que la maintenance et l’entretien pendant toute la durée du chantier ; cette mission consiste notamment à :

• assurer la pose, l’entretien, et la dépose des clôtures compris porte d’accès pour les engins et les portillons pour les piétons. (rigide avec portail d’accès),

• limiter au maximum des perturbations acoustiques par le choix du matériel de chantier le moins bruyant possible,

• mettre tout en œuvre pour réduire les nuisances sonores dans le voisinage, ceci par une réduction des niveaux sonores et par une organisation spatiale et temporelle judicieuse

des travaux les plus bruyants.

• limiter les horaires des travaux bruyants en dehors des heures de repos après accord pris avec les représentants des riverains,

• assurer une séparation physique entre les zones de chantier et les zones accessibles au public,

• l’éclairage de chantier





10/41

• assurer une protection physique des éléments à sauvegarder et situés en zone des travaux et des arbres à préserver,

• protéger les environnants,

• respecter la charte de chantier,

• mettre à la terre l’ensemble de l’installation

• neutraliser à sa charge les places de parking, les passages piéton temporaires, les feux de circulation temporaires et panneaux de circulation temporaires nécessaires à son

installation de chantier, en accord avec le service de la voirie de la ville.

• Installer des baraquements de chantier pour les vestiaires, les sanitaires et les lieux de stockage des entreprises en fonction des besoins définis,

• les salles de réunions pour assurer les réunions de chantier avec les mobiliers adéquats,

• l’éclairage, les fluides, froid et chaud, le téléphone, une photocopieuse en état de marche,

• le raccordement électrique du chantier a partir du transformateur compris coffret de chantier, poteau bois avec massif le long du cheminement depuis le transformateur,

• les panneaux de chantier 3m*5 m, suivant la charte graphique du Maître d’ouvrage, compris support et plots en béton

• fourniture et pose des panneaux d’informations nominatifs de toutes les entreprises intervenantes,

• assurer le gardiennage et la sécurité durant la totalité du chantier (Télésurveillance éventuelle du chantier)

• les protections nécessaires pour garantir l’accès au DATA CENTER de la BAD et aux locaux de sécurité,

• L’entreprise devra aussi l’ensemble des coffrets électriques de chantier à chaque niveau

pour les cages d’escalier.

• mise en place des compteurs et sous compteurs pour les raccordements fluides du chantier,

• mise à disposition des clés d’accès aux installations de chantier aux autres entreprises,

• signalétiques chantier et exigences faites par le maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre et SPS.

2.1.1.1 Clôture de chantier sur rue

Clôture de l’ensemble du chantier sur rue en périmétrie de la zone d’intervention lors des travaux de phasage et pour l’emprise de la voirie si besoin, conformément aux indications du présent document et au travers du PGC du coordonnateur SPS ainsi que du plan d'installation de chantier.

Les clôtures seront de hauteur de 2 m et seront de type métallique grillagées ajourées avec une partie basse pleine. Elles comprendront portails accès véhicules et piétons.

En cas de clôture pleine, l’entrepreneur installera des contreventements.

2.1.1.2 Branchements de chantier

L’entreprise titulaire aura à sa charge l’établissement de tous les branchements nécessaires à la bonne marche du chantier et des démarches utiles auprès des Services Publics, pour l’établissement de ces branchements.

Les frais d’eau et d’électricité seront à la charge de l’entreprise, des sous comptages seront installés à cet effet.

Les installations communes d’hygiène pour les différents lots conformes à la réglementation en

vigueur seront installées à l’extérieur du bâtiment (vestiaire, réfectoires, douches et lavabos) à la





11/41

charge de l’entreprise titulaire du marché. Une zone de stockage, pour le matériel et les matériaux, sera également prévue.

Branchement d’eau et évacuation EU/EV.

Raccordement en eau potable des installations provisoires de chantier.

Branchement sur attentes EU / EV des installations provisoires de chantier.

Maintenance des installations provisoires d’eau potable et d’évacuation et repliement en fin de chantier.

Branchements et alimentations électriques de chantier.

Alimentation des cantonnements de chantier comportant les baraques sanitaires, vestiaires et réfectoire.

Branchement provisoire de chantier avec mise en place d’un comptage provisoire de type tarif jaune 100 kVA, d’un disjoncteur abonné de marque SCHNEIDER d type COMPACT NS 250N déclencheur STRAB 240 avec bloc VISU V250 tétrapolaire 160A différentiel 3 A retardé et d’une armoire

principale chantier ou équivalent.

L’armoire principale de chantier comprendra un interrupteur de tête 160A, un départ en attente 100 A pour l’alimentation d’une grue, les départs pour les baraques de chantier, l’alimentation des

coffrets de chantier et l’éclairage de chantier intérieur et extérieur.

Alimentation d’un éclairage de chantier pour l’ensemble du bâtiment par guirlande lumineuse et projecteurs, et la mise en place de cinq coffrets de chantier.

Il sera prévu un éclairage (Type Projecteur) par local sur l'ensemble du bâtiment en complément de l'éclairage par guirlande.

L'ensemble sera conforme à la réglementation en vigueur (décret du 14/11/88) et sera vérifié par un organisme agréé à la charge de l'entreprise du présent lot.

L’ensemble des installations électriques du chantier sera entretenu pendant la durée du chantier et les équipements défectueux seront remplacés par le présent lot.

Les équipements seront déplacés autant de fois que nécessaire pour l’avancement des travaux.

Eclairage de sécurité de chantier suivant la réglementation en vigueur. (blocs implantés, dans les escaliers et les dégagements tous les 15ml et à chaque changement de direction).

2.1.1.3 Cantonnements

Les cantonnements sanitaires, vestiaires et réfectoires seront disposés dans une zone ne générant pas d’obstacle au bâtiment ni à l’intervention des concessionnaires.

L’aménagement devra comprendre :

• 1 salle de réunion où tous les plans Architecte sans exception devront être affichés.

Elle comprendra : 1 table et des chaises nécessaires à la réunion de 30 personnes, des sanitaires, connexion internet, 1 téléphone fixe, 1 scanner et 1 photocopieur,

• 1 réfectoire pour une capacité de 50 personnes avec table et chaises,

• 1 vestiaire personnel chantier,

• Sanitaires et Douches. L’entreprise devra prévoir l’installation provisoire de douches et WC supplémentaires suivants demandes du coordonnateur SPS.

Dépose de l’ensemble des installations provisoires en fin de travaux, et remise en état général en fin de chantier.

2.1.1.4 Utilisation de locaux existants par l’entreprise

Elle est soumise à l'autorisation préalable de la maîtrise d’ouvrage.





12/41

Elle est conditionnée par la présentation d'une assurance de responsabilité civile adaptée avant d'entrer dans les lieux.

Le local fera l'objet d'un état des lieux d'entrée et de sortie, avec remise en état aux frais de l'entreprise.

2.1.1.5 Moyen de levage

Chaque entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que soient assurés tous les moyens de levages à poste fixe ou mobile (grues, élévateurs et autres…) nécessaires à la mise en œuvre des ouvrages et fera son affaire des dispositions à prendre pour ces matériels tels que :

• Sécurité et protection,

• Programme, durée et horaires d’utilisation ;

• Nuisances sonores,

• Information à tous les intervenants du montage et démontage

En cas d’impossibilité, un ascenseur existant pourra être utilisé avec les mesures de protection et de remise en état. Un protocole fixant les conditions de mise en service de l’ascenseur sur le chantier entre l’entreprise et l’ascensoriste devra être proposé et accepté par le Maître d’ouvrage.

2.1.1.6 Gestion des déchets

Les déchets issus du chantier devront être triés dans différentes bennes.

L'entreprise s'assurera de la mise en place d’aires de stockage bien signalisées et mises en évidence

: couleur, numéro, pictogramme ou représentation des déchets concernés. Elle assurera également le maintien en bon état de propreté de la zone.

2.1.1.7 Signalisation provisoire

L’entreprise titulaire devra la réalisation des signalisations provisoires liées au chantier :

• Matérialisation de la zone de déchargement devant l'emprise du chantier,

• Mise ne place de panneaux de signalisation routière compris miroir convexe, feux et d’indication aux riverains du chantier en cours.

Toute sujétion à la charge de l’entreprise selon analyse menée avant la remise de l’offre nécessaire à assurer les travaux en toute sécurité.

2.1.1.8 Panneau de chantier

L’entreprise titulaire devra la fourniture et pose d’un panneau de chantier, comprenant :

• la conception de la maquette préalable,

• toute sujétion d’accroche,

• les directives du Maître d’ouvrage (police des caractères, taille, fonds de couleurs, etc.).

2.1.1.9 Nettoyage de chantier

L’entreprise générale prévoira un nettoyage hebdomadaire avec aspirobrosseur.





13/41

2.1.1.10 Constats et restitutions des voiries

Tous les ouvrages définitifs de voirie (revêtement de surface plantations, mobilier urbain, bordures de chaussées, etc.) bordant le terrain du projet ou supportant les emprises précaires de chantier devront faire l'objet d'un constat d’huissier contradictoire en début et en fin de chantier, à la charge du présent lot.

Ces terrains ou parties d'ouvrages devront être restitués libres de tous dépôts, constructions, installations, canalisations ou autres ouvrages et sans avoir reçu de modifications de nivellement autres que celles qui auraient pu être autorisées par le Maître d’ouvrage.

En cas de détérioration constatée et imputable à l’entreprise, celle-ci fera réaliser les travaux de reprise nécessaires. En cas de défaillance de sa part, et 8 jours après mise en demeure de

l’entreprise du présent lot restée sans effet.

Le maître d’ouvrage peut en outre imposer la protection pendant les chantiers de ces ouvrages définitifs de voirie au moyen de dispositifs adaptés.

2.1.1.11 Protection des arbres et végétaux existants

L’entreprise devra prendre en compte la protection provisoire des arbres sur rue durant toute la durée du chantier. L’entreprise prendra en compte ce point dans son PIC afin de limiter au maximum le trafic dans cette zone.

2.1.2 Compte prorata

2.1.2.1 Gestion du compte prorata

L’organisation matérielle du chantier et la gestion du compte prorata sont prévues au présent lot.

Il est rappelé que chaque entrepreneur demeure responsable de mettre en place les protections collectives et individuelles relatives à son lot conformément au droit commun.





14/41

3. FAUX-PLAFONDS

REMPLACEMENT DES PLAFONDS EN PLAQUE DE PLÂTRE LISSE

Dépose et évacuation des plafonds en plaque de plâtre abimés encore présentes (déjà déposées dans les circulations et très partiellement dans les bureaux).

Dépose et évacuation des plafonds en plaque de plâtre des paliers d’ascenseurs.

Dépose de tous les supports métalliques existants et des cornières métalliques de rives.

Remplacement par des plafonds suspendus en plaque de plâtre montée sur ossature métallique, y

compris toutes sujétions de fixation et de façonnage.

Constitution du plafond :

• Ossature par fourrures en profilés « U » en acier galvanisé 6/10ème, fixée sur support par l’intermédiaire de suspente en acier galvanisé compris façon de chevêtre au droit des appareils techniques

• Une plaque de plâtre cartonnée à bords amincis de 13 mm épaisseur type BA13

hydrofuge des Ets PLACOPLATRE ou équivalent posée perpendiculairement à l’ossature et vissée sur l’ossature métallique. Les joints sont traités à l’enduit sans bandes suivant préconisations du fabricant

• Mise en œuvre conforme au D.T.U 25.41 et l’Avis Technique du fabricant, compris ces

prescriptions d’exécution

Finition :

• A peindre

Réaction au feu :

• M1

Sujétions particulières :

• Toutes façons de découpes droites et cintrées soignées

• Disposition dans le plénum d’un absorbant acoustique : laine de roche acoustique constituée d'un matériau haute densité (70 kg/m3) avec voile anti défibrage de type VENTSYS ou équivalent,

• Fourniture et pose de trappes de visites métalliques laquées selon demande des lots CVC et Electricité (estimation 6 par niveau)

Réalisation sur les rives d’arrêt de liaison en retombées.

Localisation :

• Suivant plans et notamment en circulation communes dans les bureaux et paliers

d’ascenseurs,

• Niveaux 1 à 18, sous-sols 1 et 2

REMPLACEMENT DES PLAFONDS DÉMONTABLES METALLIQUES PAR

DES PLAFONDS DÉMONTABLES METALLIQUES PERFORES DANS LES CIRCULATIONS

Dépose et évacuation des faux-plafonds métalliques.

Fourniture et pose de faux-plafond en bac métallique perforé en dalle de 600x1200 mm.

Remplacement des suspentes : Les dalles seront autoportantes, posées sur ossature cachée avec crochet de fixation.





15/41

La surface sera perforée (perforation standard en ligne 16%, de diamètre 2,5mm). A choisir en accord avec le maître d’œuvre.

Spots, luminaires et autres services connexes, repérés dans le lot électricité, ne doivent pas être supportés directement par la dalle. Un chevêtre ou toute autre méthode doivent être utilisés afin

de s’assurer que la charge des éléments soit supportée par l’ossature dans la limite de 3Kg/m² pour une dalle.

Dans le cas inverse, une suspension directe doit être envisagée.

Mise en place d’une couche de laine de roche dans le plénum du faux-plafond.

Localisation

• Remplacement à 100% dans toutes les circulations des niveaux 1 à 18

DEPOSE ET REMPLACEMENT DES PLAFONDS DÉMONTABLES

METALLIQUE DES BUREAUX

Dépose et évacuation des faux-plafonds métalliques, y compris supportages.

Dépose de tous les supports métalliques existants et des cornières métalliques de rives.

Montage des nouveaux éléments une fois que tous les lots techniques sont intervenus dans le plénum.

Remplacement à l’identique à 100% pour les étages 1 à 18, avec les caractéristiques suivantes :

• Les dalles seront autoportantes, posées sur ossature cachée.

• La surface sera perforée dito existant.

Spots, luminaires et autres services connexes, repérés dans le lot électricité, ne doivent pas être

supportés directement par la dalle. Un chevêtre ou toute autre méthode doivent être utilisés afin de s’assurer que la charge des éléments soit supportée par l’ossature dans la limite de 3kg/m² pour une dalle.

Dans le cas inverse, une suspension directe doit être envisagée.

Mise en place d’une couche de laine de roche dans le plénum du faux-plafond.

Localisation

• Remplacement à 100% dans tous les bureaux des niveaux 1 à 18

PLAFONDS DÉMONTABLE EN DALLES GYPTONE À OSSATURES

CACHÉES 600X600 MM

Dépose et évacuation du faux-plafond existant, et fourniture et pose d’un nouveau faux-plafond.

Le plafond sera constitué de dalles Gyptone Activ’Air D2 bord feuilluré, d’épaisseur 12,5 mm en

modules de 600 x 600 mm posées sur porteurs Cross-Lock en acier galvanisé T de 24 mm (ossatures primaires suspendues tous les 1,2 m par des suspentes réglables tous les 1,2 m, ossatures Cross-Lock secondaires tous les 600 mm).

Les dalles seront en plâtre, 100 % recyclable, et bénéficieront d’une technologie d’absorption/destruction des polluants de l’air intérieur (formaldéhydes) sans réémission dans le temps et sur une durée de vie de 50 ans.

Mise en œuvre : la pose des dalles s’effectuera sur des profils Cross-Lock T24 conformément aux

prescriptions de la norme NFP 68-203 / DTU 58.1 et aux recommandations du fabricant. La laine minérale associée sera sans pare-vapeur.





16/41

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Les dalles de plafond seront étiquetées A+.

Elles présenteront un taux d’absorption moyen mesuré de 60 % des polluants de l’air intérieur (formaldéhydes), selon la configuration de la pièce (avec un ratio surface Activ’Air®/volume de la

pièce _ 0,4m2/m3).

Performances mesurées par le laboratoire indépendant Eurofins.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Le plafond aura un coefficient d’absorption w de 0.65 minimum.

Les coefficients d’absorption S seront mesurés selon la norme EN ISO 354 et calculés selon la norme

EN ISO 11654.

ACCESSIBILITÉ

Les dalles seront démontables.

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ

Le plafond reste 100 % stable dans un milieu contenant jusqu’à 90 % d’humidité relative à 20°C.

RÉACTION AU FEU

A2,s1, d0.

Localisation

• Suivant plans et notamment pour les deux salles PC sécurité, et les salles de traduction

du rez-de-chaussée.

PLAFONDS EN PLAQUE DE PLÂTRE LISSE

Reprise des plafonds suspendus en plaque de plâtre montée sur ossature métallique, y compris toutes sujétions de fixation et de façonnage.

Constitution du plafond :

• Ossature par fourrures en profilés « U » en acier galvanisé 6/10ème, fixée sur support

par l’intermédiaire de suspente en acier galvanisé compris façon de chevêtre au droit des appareils techniques

• Une plaque de plâtre cartonnée à bords amincis de 13 mm épaisseur type BA13

hydrofuge des Ets PLACOPLATRE ou équivalent posée perpendiculairement à l’ossature et vissée sur l’ossature métallique. Les joints sont traités à l’enduit sans bandes suivant préconisations du fabricant

• Mise en œuvre conforme au D.T.U 25.41 et l’Avis Technique du fabricant, compris ces

prescriptions d’exécution

Finition : A peindre

Réaction au feu : M1


• Toutes façons de découpes droites et cintrées soignées pour incorporation des appareils techniques à la demande des lots techniques

Localisation :

• Suivant plans pour les sanitaires et reprises des plafonds existants des sanitaires et des kitchenettes





17/41

4. MENUISERIES INTERIEURES & MENUISERIES METALLIQUES

DÉPOSES

Dépose soignée et évacuation de tous les éléments menuisés situés en allège des menuiseries extérieures des bureaux.

Localisation :

• Tous les niveaux du 1er au 18ème.

FACADES DE GAINES

Dépose et évacuation des façades de gaines existantes,

Fourniture et pose de façades de gaine technique toute hauteur sous faux-plafond, avec imposte fixe dans la hauteur du plénum des faux-plafonds.

• Ossature :

o Dormant périphérique en sapin ou B.E.R., fixé dans la maçonnerie par pattes à scellement, ou vissé dans les cloisons sèches.

o Montants intermédiaires de recoupement suivant le nombre de vantaux.

o Traverse haute intermédiaire au droit des faux-plafonds.

o Section : 54 x 70 mm.

• Vantaux :

o Vantaux ouvrant à la française, panneaux en agglomérés MDF type médium à peindre, de 19 mm d'épaisseur minimum, alaisés en bois dur sur les 4 sens, posés en applique sur le dormant formant joint creux.

o Finition sur faces vues : Plaquage mélaminé.

• Imposte fixe :

o Dans la hauteur du plénum des faux-plafonds, imposte fixe vissée sur le dormant en panneaux de particules de bois agglomérés de 25 mm d'épaisseur, laissés bruts.

• Ferrage par vantail :

o Charnières invisibles à entailler en nombre et force appropriées à débattement à 180°.

o Batteuses hautes et basses à carré en applique sur les ouvrants, et douilles en laiton sur entrées de batteuses, ou verrous laitonnés sur les façades de gaines courant faibles.

o Loqueteau intérieur en applique en acier cadmié de type TIP LATCH (dit aussi

Poussez/Lâchez).

o Rosace sur entrée de batteuse.

• Dimensions à adapter en fonction de la hauteur du niveau, suivant plans et coupe.

Sujétions : Champlat au pourtour, en raccordement avec les parois.

Finition : Plaquage mélaminé.

Localisation :

• Façades de toutes les gaines techniques et à tous les étages de tout le projet, selon

plans






18/41

BLOCS-PORTES DOUBLES COUPE-FEU 2 HEURES

Dépose des blocs portes séparatifs des deux tours.

Fourniture et pose de blocs portes bois à 2 vantaux battants, pour un usage intérieur, type PREMAFEU 1V EI 30 de chez KEYOR ou équivalent, mis en œuvre selon indications du fabricant de portes et conforme aux PV de la porte ou avis de chantier, comprenant :

Huisserie :

• Métallique en acier 15/10e prépeint ;

• Section : Mini 68 x 58 ;

• Mise en œuvre des huisseries ou bâtis selon les différentes solutions proposées par le fabricant

de portes, en fonction des supports dans lesquels sont intégrées les portes ;

• Dimensions adaptées aux épaisseurs des supports dans lesquels sont intégrées les portes (murs, cloisons, etc.).

Vantail de 52 mm ép. :

• Cadre : Bois résineux ;

• Ame : Pleine coupe-feu ;

• Parement : Plan en MDF prépeint ;

• Chants : Droits.

Ferrage/ équipements conformes au PV du fabricant ou avis de chantier :

• va-et-vient sur pivots hydrauliques (nombre selon indications du fabricant selon dimensions et

poids de la porte) ;

• Joint anti-pince doigts côté opposé à l’articulation et joint anti-pince doigts ou protection chant

de porte côté articulation (types VV 1 ou 2 V).

• Compris champlat pour habillage du bloc-porte, aux 2 faces.

Finition : La finition peinture est à la charge du présent lot.

Feu : E/EI 30 – 1V : EFFECTIS N°EFR 14-000443 – Recto, Verso.

Environnement : DEP N°3 (HB) – DEP N°4 (HM).

Les portes seront maintenues en position ouverte par ventouses électromécaniques prévues au lot

Electricité, et seront asservies à la Détection Incendie, dito existant.

Les supports des ventouses seront à support téléscopique de chez DICTATOR, en acier laqué blanc

ou équivalent. La fixation des supports se fera dans les voiles béton par scellement chimique.

Localisation :


REMPLACEMENT DES PLINTHES

Dépose de toutes les plinthes en bois de l’immeuble, hors mezzanine.

Fourniture et pose de plinthes en médium en applique, de 100mm de hauteur, finition à peindre, arrête supérieur arrondie, sur murs ou cloisons peintes ou revêtues, épaisseur 10 mm.

Chant supérieur droit peint.

Compris toutes sujétions de pose.





19/41

Localisation :

• Suivant plans, pour tous les bureaux et circulations des niveaux 5 à 18, Rez-de-chaussée et sous-sols 1 et 2

• Salles de conférences du 13ème

• Auditorium et salles de réunion du niveau 0

• Sas des escaliers non carrelés, tous niveaux

• Salle de repos/kitchenettes dans les étages

Nota : La finition peinture est prévue au présent lot.

Localisation :

• Suivant plans, pour tous les bureaux et circulations des niveaux 5 à 18, Rez-de-

chaussée et sous-sols 1 et 2


• Auditorium et salles de réunion du niveau 0

• Salle de repos/kitchenettes dans les étages (décor imitation bois)

DETALONNAGE DES PORTES

Détalonnage des portes intérieures suivant la demande du lot CVC pour les portes des sanitaires, compris mise en place de balai.

Détalonnage des portes de 1 à 1,5 cm pour toutes les portes.

Le détalonnage devra être conforme pour garder le degré coupe-feu de la porte.

A exécuter :

• Pour toutes les portes des sanitaires

REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ACCÈS A LA SALLE DU CONSEIL

DEPUIS LE PALIER ASCENSEUR

Dépose de la porte existante et évacuation.

Repose d’un nouveau bloc-porte CF 1 H avec les caractéristiques et les finitions identiques, y compris ferrures, habillage, serrures et béquilles.

Localisation :

• Niveau mezzanine entre le palier ascenseur et la salle du Conseil.





20/41

REVISIONS DES PORTES DONNANT SUR LA CHC

Révision de l’ensemble des portes, métalliques et bois, des niveaux 1 à 18, remise en jeu,

remplacements éventuels à l’identique des béquilles, serrures, ferme-portes, etc...

Remplacement à l’identique des vitrages cassés de portes métalliques : maximum 10.

Localisation :


PORTES DE DISTRIBUTION BATTANTES

Fourniture et pose de blocs-portes de distribution intérieurs composés de :

Huisserie :

• Huisseries métalliques ou bois a recouvrement avec une largeur de profil adaptée à l'épaisseur des murs et cloisons dans lesquels elles seront encastrées, teinte RAL au choix de l’architecte.

Ferrage :

• 3 paumelles 130

Portes :

• Portes nid d’abeille ou alvéolaire, finition fibre lisse prépeinte au choix de l’architecte dans une large gamme du fabricant, détalonnées en partie basse (10 à 15 mm) pour permettre le bon fonctionnement de la V.M.C.

Equipement :

• Serrure bec de cane à condamnation, à larder, type VACHETTE ND 23, ensemble

CITYZEN aluminium naturel de BEZAULT, avec trou de condamnation.

Dimension :

• Passage libre suivant plans

A exécuter :

• Pour la porte du local entretien,

• Pour les 3 portes doubles au Sous-sol 3 pour le cheminement des groupes froids, et du groupe électrogène.

DÉPLACEMENT DE LA PORTE DE DISTRIBUTION BATTANTE

Dépose de la porte existante du local entretien pour la poser au droit de l’entrée des sanitaires

A exécuter :

• Suivant plan pour la porte des sanitaires





21/41

REMPLACEMENT DE TOUTES LES PORTES D’ACCÈS DES EDICULES SUR LA TOITURE-TERRASSE

Dépose de tous les bloc-portes d’accès à la toiture-terrasse, et évacuation.

Fourniture et pose de blocs-portes métalliques à 1 vantail, pour un usage extérieur de chez KEYOR ou équivalent, comprenant :

• Cadre de l’huisserie, avec les caractéristiques suivantes :

o Constitué d’un cadre cornière de dimensions 40 x 40 x 5 mm, sur trois côtés, compris fixations mécaniques adaptées à la mise en œuvre sur les éléments de structure,

o En tôle d’acier 15/10ème,

o A sceller ou à visser,

o Pose avec interposition d'un joint élastomère de 1ère catégorie.

• Un vantail avec les caractéristiques suivantes :

o Constitué d’un cadre cornière galvanisé 40 x 40 x5 mm, et de croisillons en T de 35 x 35 x 45 mm, l'ensemble assemblé par soudure à coupe d'onglet,

o Porte à recouvrement 4 côtés, de 52mm d'épaisseur,

o Âme pleine isolée par remplissage en panneau de polyuréthanne expansé,

o Panneaux de parement en tôles d’acier lisses thermolaqués 75/100ème,

o Protection des portes par tôle inox brossé, de 8/10e de mm épaisseur, sur la face du sens de la poussée, en partie basse, sur 1.00 m HT, fixation par collage (la colle devra être compatible avec les supports), et vissage en respectant le PV feu de la porte.

• Equipements avec les caractéristiques suivantes :

o Ferrage 4 fiches réglables 3 dimensions,

o Compris renforts pour fixation des ferrages,

o Ferme porte renforcé passage fréquent GR 400 à GR 500,

o Pions anti-dégondage,

o Profil anti-dégondage sur bâti,

o Rejet d'eau,

o Compris garniture sur plaque entraxe 195mm (poignée, etc.).

Seuil : plat de 3,00mm d’épaisseur pour une meilleure facilité d’accès.

Butée de porte : Adaptée à la menuiserie

Classement A.E.V minimum : Suivant normes NF EN 12 207, 12 208, 12 210 : A*2 - E*4 - V*A2 ;

Anti-effraction : BP1 CNPP - Certificat BP1 N°13.55.

Environnement : DEP A.

Finition : Bâti, montants, traverses, et vantail de la menuiserie, thermolaqués d’usine (au four).

Coloris : Teinte RAL suivant souhait du maître d’œuvre, dans le nuancier du fabricant.

Protection des portes : Sur le vantail dans le sens de la poussée, sur 0,40 ml de HT minimum, plaque de protection en aluminium brossé ; fixation par collage (La colle devra être compatible avec

les supports) et vissage en respectant le PV feu de la porte.

Nota : Dimensions et modèle à valider auprès du maître d’œuvre avant toute commande et

réalisation.

Dimensions hors œuvre : largeur dito existant ; hauteur : 210 cm

Contrôle d’accès et serrure

• Fermeture par ventouses électromagnétiques de 400 kg, à la charge du présent lot.

• La commande et la condamnation du vantail sont assurées comme suit :





22/41

o Système VIGIK type URMET CAPTIF ou à carte, avec ventouses électromagnétiques ou équivalent, côté intérieur, à la charge du lot Electricité,

o Ouverture côté intérieur commandée par badge, à la charge du lot Electricité,

o Ouverture côté extérieur par bouton poussoir, à la charge du lot Electricité.

• Serrure 1 point, montée sur la porte, gâche comprise, avec entrée de clé. Sûreté à l’intérieur et bouton moleté à l'extérieur. Cylindres à profil européen de type QUATRO+ des Etablissements DORMAKABA ou équivalent.

Nota :

• La fourniture et la pose des attentes électriques, et autres ouvrages, sont à la charge du lot

Electricité.

• Pour réception du matériel d'asservissement, le présent lot devra prévoir en usine toutes les

jarretières, entailles et emplacements des fourreaux nécessaires en tube d'acier.

• Les raccordements électriques sur les attentes électriques du lot Electricité, sont à la charge du présent lot.

Localisation :

• Toiture-terrasse niveau 19.





23/41

5. REVETEMENTS DE SOLS

REMPLACEMENT DES REVETEMENTS DE SOL DES BUREAUX, SALLES

DE REUNIONS ET CIRCULATIONS

5.1.1 Remplacement de tous les revêtements par des dalles en PVC

Dépose et évacuation des revêtements existants ; grattage des sols pour éliminer la colle/poisse existante. Des reprises de ragréage pourront être nécessaires.

Fourniture et pose collée d’un revêtement de sol en dalle PVC 500X500 ID TILT de chez TARKETT ou équivalent, couleur « Concrete GREY », au choix du maître d’Ouvrage :

Classification

Norme Valeur

Type de produit ISO 10582 Revêtements de sol hétérogènes en

polychlorure de vinyle (ISO 10582)

Classe d'usage résidentielle ISO 10874 23 Intense

Classe d'usage commerciale ISO 10874 34 Très Intense

Classe d'usage industrielle ISO 10874 43 Intense

Label EMISSIONS - Décret n°

2011-321 - A+

Caractéristiques

Norme Valeur

Traitement de surface - TopClean XP

Epaisseur totale ISO 24346 5 mm

Epaisseur de la couche d'usure ISO 24340 0,70 mm

Poids total ISO 23997 8 kg/m²

Contenu du liant ISO 10582 Type I

Mode de pose - Queue d'arronde

Système click - Interlocking

Chanfreins - 0 Chanfrein

Type de format - Dalles





24/41

Norme Valeur

Nombre de dalles/planches par boite - 10

Surface par boîte - 2,090 m²

Performance pour le Marquage CE

Norme Valeur Exigences

Charges électrostatiques EN 1815 Antistatic (≤ 2 kV) ≤ 2 kV

Déclaration de performance EN 14041 0131-0054-DoP-2015-01 -

Réaction au feu EN 13501-1 Bfl-s1 -

Résistance à la glissance DIN 51130 R9 -

Résistance à la glissance EN 13893 Classe DS (µ ≥ 0,30) µ ≥ 0,30

Résistance thermique (m²•K/W) ISO 10456 0,050 m²•K/W -

Performance Technique

Norme Valeur Exigences

Effet d'un pied de meuble EN 424 Aucun dommage Aucun

dommage

Isolation acoustique - ∆Lw EN ISO 717-2 6 dB -

Effet d'une chaise à roulette ISO 4918 Aucun dommage Aucun

dommage

Poinçonnement rémanent ISO 24343-1 0,10 mm ≤ 0,10 mm

Résistance chimique ISO 26987 Bonne resistance -

Compatible avec chauffage au sol - Compatible (maximum

27°C) -

Incurvation après exposition à la

chaleur ISO 23999 1 mm ≤ 2 mm

Solidité des coloris à la lumière ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

Stabilité dimensionnelle ISO 23999 0,15 % ≤ 0,15%





25/41

Développement Durable, Environnement et Qualité de l'Air

Norme Valeur

Produit recyclable - 100 %

Contenu recyclé - 0 %

ReStart® Ready - Oui

Sans phthalate - Oui

Emissions COVT après 28

jours EN 16516 Gold (≤ 100 µg / m³)

Le revêtement sera fabriqué en France et bénéficiera d'une garantie de 10 ans.


• Toutes découpes soignées dues à la configuration des locaux

• Plusieurs coloris et décors seront choisis par le maitre d’ouvrage dans la gamme du fabricant, notamment en fonction des locaux

Localisation :

• Suivant plans, pour tous les bureaux et circulations des niveaux 5 à 18, Rez-de-chaussée et sous-sols 1 et 2


• Auditorium et salles de réunion du niveau 0 – en option

• Sas des escaliers non carrelés, tous niveaux

• Salle de repos/kitchenettes dans les étages (décor imitation bois)

5.1.2 Barres de seuil

Type : Seuil ½ bombé à fixation mécanique non apparente.

Largeur : 35 mm.

Nature : Aluminium anodisé naturel.

Marque et référence : DINAFIX 35 des Ets DINAC ou équivalent.

Localisation :

• Au droit de chaque changement de nature de revêtement traité par le présent lot et notamment en arrêt des sols souples.

COMPLEMENT DE DALLES DE FAUX-PLANCHER

Fourniture et pose à l’identique, de dalles de faux-plancher manquantes dans les salles de traduction du rez-de-chaussée,

Mise à la terre à prévoir au lot Electricité.

Localisation :

• Dans les salles de traduction du Rez-de-chaussée.





26/41

REMPLCEMENT DU REVETEMENT DE SOL DES ESCALIERS EN SUPERSTRUCTURE – EN OPTION

Dépose et évacuation des revêtements existants ; grattage des sols pour éliminer la colle existante. Des reprises de ragréage pourront être nécessaires.

Fourniture et pose collée de revêtement vinyle Type Tapiflex Escalier - Esquisse Stairs LIGHT GREY de chez TARKETT, ou équivalent, avec nez de marches intégrés contrastés à plus de 70% ; teinte au choix du Maître d’Ouvrage

Classification

Norme Valeurs

Type de produit EN 651 Revêtements de sol à base de polychlorure de

vinyle sur mousse (EN 651)

Classe d'usage commerciale ISO 10874 34 Très Intense

Classe d'usage industrielle ISO 10874 42 Moyen

Classification UPEC - U4 P3 E2/3 C2

Label EMISSIONS - Décret n° 2011-

321 - A+

Caractéristiques

Norme Valeurs Exigences

Traitement de surface - TopClean XP -

Epaisseur totale ISO 24346 3,50 mm -

Epaisseur de la couche d'usure ISO 24340 1 mm U4 : 0.65 mm U3:

0.50 mm

Réflectivité de la lumière (%) - Veuillez vous référer à la

page du produit. -

Poids total ISO 23997 3670 g/m² -

Mode de pose - A coller, Auto-adhésive -

Code couleur NCS - Veuillez vous référer à la

page du produit. -

Type de format - Rouleaux

Performance pour le Marquage CE





27/41


Charges électrostatiques EN 1815 Antistatic (≤ 2 kV) ≤ 2 kV

Déclaration de performance EN 14041 0120-0025-DOP-2013-04,

0120-0069-DoP-2014-12 -

Réaction au feu EN 13501-1 Cfl-s1 -

Réaction au feu sur ciment EN 13501-1 Bfl-s1 -

Réaction au feu sur panneau de

particules EN 13501-1 Cfl-s1 -

Résistance à la glissance DIN 51130 R10 -

Résistance à la glissance EN 13893 Classe DS (µ ≥ 0,30) -

Résistance thermique (m²•K/W) ISO 10456 0,040 m²•K/W < 0.15 m².K/W

Performance Technique


Effet d'un pied de meuble EN 424 Aucun dommage Aucun dommage

Isolation acoustique - ∆Lw EN ISO 717-2 18 dB 15 dB

Sonorité à la marche NF S31-074 Classe A (≤ 65 dB) -

Effet d'une chaise à roulette ISO 4918 Aucun dommage Aucun dommage

Poinçonnement rémanent ISO 24343-1 0,17 mm ≤ 0.20 mm

Groupe d'usure EN 651 / EN 660-2 T -

Résistance chimique ISO 26987 Forte resistance -

Compatible avec chauffage au sol - Compatible (maximum

27°C) -

Incurvation après exposition à la

chaleur ISO 23999 8 mm ≤ 8 mm

Solidité des coloris à la lumière ISO 105-B02 ≥ 6 -

Stabilité dimensionnelle ISO 23999 0,10 %

Développement Durable, Environnement et Qualité de l'Air





28/41

Norme Valeurs

Produit recyclable - 100 %

Contenu recyclé - 23 %

ReStart® Ready - Oui

Sans phthalate - Oui

Emissions COVT après 28 jours EN 16516 Gold (≤ 100 µg / m³)

Localisation :

• Tous les escaliers de service du sous-sol 2 à l’accès aux toitures-terrasses (niveau 19)

. en option





29/41

6. CLOISONS

CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE A PAREMENTS FINIS

Type de carreaux :

• Type "PLUS OU SUPER" de couleur "VERTE"

• Dureté minimum shore C = 60

• Epaisseur 10cm

Toutes les cloisons sont à prévoir de plancher à plancher y compris tous renforts par raidisseurs

horizontaux nécessaires.


• Dispositif de reprise d'humidité par U plastique en pied des cloisons

• Les gaines techniques devront être CF 2h minimum

A exécuter :

• Pour encloisonnement vertical coupe-feu 2h des chemins de câble divers (câble entre

sous-sol et remontée vers la toiture).

CLOISONS À PAREMENT EN PLAQUES DE PLÂTRE, TYPE PLACOSTIL

Dépose des parements de plaques de pâtres côté circulation et bureaux/salle de réunion détériorées par l’humidité et la moisissure, et évacuation en décharge,

Remplacement par des parements en plaques de plâtre hydrofuge, type PLACOSTIL des Ets PLACOPLATRE ou équivalent

Parement :

• Parement aux deux faces en plaques de plâtre à épiderme cartonné de 13 mm d'épaisseur (2 plaques par parement)

Degré de résistance au feu du complexe fini

• CF 1 heures ou 2 heures (circulation horizontale commune)


• Toutes les cloisons sont à prévoir de plancher à plancher

Localisation :

• Suivant plans, en périphérie pour tous les bureaux et circulations des niveaux 5 à 18, rez-de-chaussée et sous-sols 1 et 2

• Salle de repos/kitchenettes dans les étages,

• Encadrement des façades de gaines à tous les niveaux.





30/41

CLOISONS À PAREMENT EN PLAQUES DE PLÂTRE, TYPE PLACOSTIL 98/48 POUR LES SANITAIRES

Cloisons à parement en plaques de plâtre hydrofuge, type PLACOSTIL des Ets PLACOPLATRE ou équivalent

Type :

• 98/48

• Section et entraxe des ossatures selon calcul de l'entreprise en fonction des dispositions des plans

Epaisseur finie :

• 98 mm

Isolation :

• Par panneaux de laine minérale semi-rigide disposée entre les montants (densité 40 kg/m³) d’épaisseur identique ou supérieure à celle des montants

Parement :

• Parement aux deux faces en plaques de plâtre à épiderme cartonné hydrofuge de 13 mm d'épaisseur (2 plaques par parement)

Degré de résistance au feu

• CF 1 heure

Degré d'affaiblissement acoustique :

• R = 48 dB (A)


• Les cloisons seront montées sur un dispositif anti-reprise d'humidité en pied, constitué d'un profil en U (PVC) fixé mécaniquement au sol

• Toutes les cloisons sont à prévoir de plancher à plancher

• Renforts intérieurs pour fixation des éventuels équipements

• Joint acoustique en pied des cloisons

Localisation :

• Suivant indication des plans du maître d’œuvre pour le cloisonnement créé pour les

sanitaires





31/41

7. PEINTURE ET REVETEMENT DES MURS ET PLAFONDS

PEINTURE DES MURS ET PLAFONDS SUR SUPPORT PLATRE OU ENDUITS PLATRE SUR MUR

Décapage de la peinture existante sur support ancien, dépose des toiles de verres le cas échéant,

reprise des murs et cloisons endommagés, traitement des moisissures subsistantes à l’eau de javel diluée, et mise en œuvre d’une peinture acrylique satinée lessivable, finition A, compris toutes préparations des supports (grattage des supports existants, enduits 2 couches).

Localisation :

• Pour tous les plafonds non métalliques, et hors plafonds en dalle 600x 600, pour tous les niveaux du 1 au 18,

• Pour tous les murs des W.C. et sanitaires

• Pour les murs béton des niveaux 5 à 18 avec pose de toile de verre, et hors murs béton de la CHC,

• Pour tous les murs plâtre des circulations et bureaux du R+1 au R+18

• Pour tous les murs peints des sous-sols et RDC (hors locaux techniques et parking),

• Pour tous les murs et plafonds des sas des escaliers et les murs des escaliers.

PEINTURE SUR MENUISERIES INTERIEURES

7.2.1 Peinture acrylique satinée lessivable sur boiserie

• Travaux préparatoires suivant subjectiles

• Impression,

• Peinture acrylique brillante lessivable : 2 couches. (teintes au choix du maître d’œuvre).

Localisation :

• Pour l’ensemble des menuiseries bois visibles telles que :

o plinthes,

o bloc-portes,

o façades de gaine hors portes revêtue de mélaminé, intérieur et extérieur

o trappes à plafond,

o châssis, etc.





32/41

PEINTURE EN TERRASSE

Les travaux comprendront :

• Nettoyage haute pression des murs,

• Ragréage, égrenage, rebouchage, reprise des joints,

• Impression,

• 2 couches de peinture STYZOL HYDRO de chez ZOLPAN, teinte blanche

Localisation :

• Tous les murs visibles des noyaux centraux du bâtiment en terrasse, y compris les acrotères, en couronnement, et en retombée sur 20 cm,

• Tous les éléments en maçonnerie ou béton sur les édicules

• Le couronnement du joint de dilatation entre les deux tours, sur les parties horizontales, et en retombée sur 20 cm

• Hors portes métalliques qui sont thermolaquées au four.

MURS BÉTON DE LA CHC

Les travaux comprendront :

• Arrachage du revêtement textile existant, et évacuation,

• Traitement des moisissures subsistantes à l’eau de javel diluée,

• Reprise du support existant, Ragréage,

• Egrenage, rebouchage, reprise des joints,

• Fourniture et pose d’une toile de verre non tissée,

• Mise en œuvre d’une peinture acrylique satinée lessivable, finition A, compris toutes préparations des supports

Localisation :

• Pour tous les murs béton des circulations du R+1 au R+18

• Pour ceux des sous-sols 1 et 2





33/41

8. TRAVAUX DES SANITAIRES - HORS EQUIPEMENTS PREVUS

AUX LOT CVC PLOMBERIE ET ELECTRICITE

CONSERVATION DU SOL EN CARRELAGE

Nettoyage du sol existant en carrelage.

A exécuter :

• Pour tous les sanitaires

REVÊTEMENTS MURAUX

8.2.1 Sous couche d'imperméabilisation sous carrelage muraux

Réalisation d’une imperméabilisation avant pose des revêtements collés intérieurs du présent corps d’état.

Application :

• Selon indications et spécification du Cahier des Charges de l’Avis Technique du procédé retenu.

Spécifications :

• L’entreprise veillera à la compatibilité du procédé avec les supports plaques de plâtre, ainsi qu’avec les colles utilisées pour la mise en œuvre des carreaux.

Localisation :

• Sous toutes les surfaces de revêtements muraux décrits ci-après, pour tous les sanitaires modifiés ou créés.

8.2.2 Carrelage en grès cérame – Module 200 x 300 mm

Revêtement mural collé en grès cérame porcelainé.

Teinte : Teinte au choix du maître d’œuvre dans une large gamme

Aspect de surface : Au choix du maître d’œuvre

Dimensions : 200 x 300 mm

Mode de pose et joints : Collés

Produit référencé : Gammes au choix du maître d’œuvre


• Découpes pour appareils sanitaires et leurs accessoires

• Sur toute la hauteur des murs, du sol à la sous face du faux-plafond

• Arrêts d’angle des têtes de cloisons et angles saillants prévus avec protection filante toute hauteur en acier inoxydable

• Hauteur suivant plans de l’architecte





34/41

A exécuter :

• Sur 1.50m de hauteur au droit des lavabos, des urinoirs et dans la pièce entretien, pour tous les sanitaires modifiés ou créés,

• En remplacement des carreaux existants percés, cassés ou fendus, ou détériorés lors

du remplacement des meubles vasques, des miroirs, des robinetteries, etc…

8.2.3 Revêtement en marbre dans les pièces humides.

A la suite de la mise en place des alimentations des électriques des robinetteries à commandes infra-rouges dans les sanitaires, et au remplacement des meubles vasques, des miroirs, des

robinetteries, etc., des éléments de pierre marbrière seront à remplacer :

Dépose délicate des modules endommagés sans abimer les modules voisins, et évacuation,

• Fourniture et pose collée de nouveaux modules dito existants,

• Réfection des joints autour du nouveau module dito existants.

A exécuter :

• Au droit des lavabos, pour tous les sanitaires existants ayant ce revêtement mural,

• En remplacement des modules existants percés, cassés ou fendus, ou détériorés lors du remplacement des meubles vasques, des miroirs, des robinetteries, etc.

ACCESSOIRES ET OUVRAGES DIVERS

8.3.1 Joints étanches à la pompe

Joint en mastic silicone appliqué à la pompe, étanche, souple, fongicide et imputrescible avec fond de joint, primaire si nécessaire et bandes de papier collant de part et d'autre du joint pour éviter les bavures.

A exécuter :

• Aux raccordements entre les revêtements exécutés et les appareils sanitaires (verticaux ou horizontaux) nouveaux, ou remplacés.

• Aux raccordements entre les revêtements de sol et les revêtements muraux exécutés

au présent lot.

8.3.2 Profilés d'angle en acier inoxydable (revêtement muraux)

Matière : profil d’angle en Acier inoxydable

Fixation : Collée et vissée, compris percements très soignés dans la faïence

Dimensions : Section 30 x 30

A exécuter :

• Sur les angles sortants pour tous les sanitaires modifiés ou créés.





35/41

NETTOYAGE ET PROTECTION

L'entreprise doit le nettoyage de ses revêtements exécutés après le coulage des joints, au chiffon sec et à la sciure fine, à l'exclusion de tout produit susceptible de dégrader les joints.

La protection des revêtements céramiques intérieurs est assurée par film en polyéthylène avec bandes soudées entre lés.

L'enlèvement des protections et le nettoyage après enlèvement sont à la charge du présent lot.





36/41

9. ETANCHÉITÉ

JARDINIERES NIVEAU 13

9.1.1 Préparation du support

• Enlèvement de tous les corps étrangers sur les terrasses compris évacuation des déchets.

• Nettoyage soigné de la surface compris évacuation des déchets.

9.1.2 Etanchéité

L'étanchéité comprendra les applications suivantes :

• Primaire : Parathane Primer Universal des Ets Siplast

• Revêtement d’étanchéité Parthane Coating + Parapro Reinfocring Mat (appliqué par la

technique du frais dans frais suivant les préconisations du frabricant)

• Finition Parathane Finish UV Clear coloré

9.1.3 Relevés

• Equerre de renforts pour les zones sans support

• Chanfrein en Parathane Mastic

• Primaire : Parathane Primer Universal des Ets Siplast

• Revêtement d’étanchéité Parthane Coating + Parapro Reinfocring Mat (appliqué par la technique du frais dans frais suivant les préconisations du fabricant)

• Finition Parathane Finish UV Clear coloré

9.1.4 Départs des eaux pluviales

Naissance tronconique en plomb de 3 mm d'épaisseur et de diamètre 100mm, comprenant :

• Renforcement en Parathane Mat, largeur 10cm environ, entre 2 couches de Parathane

Coating

• Façon d’encuvement

• Une platine de 0,45 x 0,45 fixé mécaniquement,

• Une platine en plomb de 3 mm d'épaisseur, modèle carré avec pour distance entre le bord extérieur de la platine au moins 0,12 m. La platine sera prise dans l'épaisseur de

l'étanchéité,

• Un moignon largement conique, également en plomb de 3 mm d'épaisseur sur la platine, dont le diamètre inférieur correspond à celui de la descente d'eaux pluviales avec, au-dessous, une partie cylindrique descendue au minimum à 0,25 m par rapport à la sous-face du plancher terrasse. Le moignon sera recouvert ultérieurement d'un enduit imprégnation à froid,

• Compris crapaudine,

• Compris toutes sujétions de mise en œuvre et d’étanchéité.





37/41

Localisation :

• Sur les terrasses jardinières du 13ème étage, voir plan architecte

REFECTION DES JOINTS D’ÉTANCHEITE DES FENÊTRES

Réfection des joints d’étanchéité des fenêtres comprenant :

• Dépose et évacuation des joints abimés,

• Tous les calfeutrements nécessaires à une parfaite finition et étanchéité. Ils seront réalisés en tôle d’acier ou d’aluminium laqué (décrits ci-après pour les tableaux, voussures et

appuis), avec en première barrière un joint d’étanchéité à la pompe conformes aux

indications du SNJF (1ère catégorie) et en deuxième barrière par une membrane d’étanchéité.

Localisation :

• Vérification de toutes les fenêtres qui sont directement exposées aux intempéries.

REFECTION DES JOINTS D’ÉTANCHEITE DE LA PROTECTION

LOURDE

Dépose et évacuation, et remplacement de tous les joints bitumineux en terrasse du 19ème niveau, comprenant :

• Enlèvement de tous les végétaux présents et évacuation,

• Dépose et évacuation de tous les joints existants,

• Mise en œuvre d’un primaire ALSAN type H80 de chez SOPREMA, le long des joints sur 10 cm de part et d’autre du creux,

• Après séchage, fourniture et pose d’ALSAN 500 colle de chez SOPREMA et d’une lyre

en armature en polyamide ALSAN Toile JDX,

• Remplissage de la lyre par fond de joint et remplissage mastic,

• Recouvrement de l’ensemble par une résine circulable polyuréthane type ALSAN 500 en 2 couches,

• Après séchage, mise en œuvre d’une résine de finition polyuréthane mono composante type ALSAN 500 FT de chez SOPREMA.

Localisation :

• Tous les joints de la protection lourde des terrasses au 19ème.

REMPLACEMENT DES CRAPAUDINES

Evacuation des crapaudines existantes, et remplacement par des crapaudines identiques, mais en

acier inoxydable.

Localisation :

• Toutes les crapaudines de la terrasse au 19ème, y compris celles des édicules.





38/41

RÉFECTION DES RELEVÉS D’ETANCHEITE AU DROIT DU JOINT DE DILATATION.

Réfection des relevés d’étanchéité, comprenant :

• Dépose et évacuation de tous les relevés existants,

• Fourniture et pose de Voile FLASHING®, collé dans l'angle à l'aide de FLASHING® (500 g/m2) de chez SOPREMA, hauteur 30 cm et 20 cm à l’horizontale,

• Application de 2 couches de ALSAN® FLASHING® (900 g/ m2 + 700 g/m2) à la brosse ou au rouleau sur support sec et propre, hauteur 30 cm et 20 cm à l’horizontale,

• Vérification des larmiers existants. Création à prévoir si insuffisants.

Localisation :

• Les relevés de part et d’autre du joint de dilatation entre les deux tours, et sur les 4 acrotères en retour sur une longueur de 3 mètres sur la terrasse du 19ème.





39/41

10. TRAVAUX DIVERS

GAINE TECHNIQUE COUPE-FEU 2H

Fourniture et mise en place de gaine technique CF 2h de type PROMAT, de caractéristiques suivantes :

• Plaque de type PROMAT CF 2h sur les 4 faces du conduit

• Accroché sous le plancher haut par des tiges filetées de diamètre 6 mm et entraxe 1200 mm

• Cornière en acier plein 30x30x3mm, entraxe 1200 mm

• Chemin de câble intérieur sur suspente et accroché à la dalle.

• Isolation acoustique et thermique de la gaine

A exécuter :

• Pour encloisonnement coupe-feu des chemins de câbles horizontaux existants après passage de nouveaux câbles au sous-sol entre le groupe 5 et le TGBT climatisation.

TROUS – CAROTTAGES - SAIGNÉES - FEUILLURES - CALFEUTREMENT - SCELLEMENT - REBOUCHAGE - FOURREAUX –

TRANCHÉE - ETC.

A la demande des divers corps d'état techniques, l'entrepreneur doit :

• Tous les trous, carottages, saignées et calfeutrements ainsi que leur implantation,

• Le scellement et le maintien des pièces sont assurés par les corps d'état intéressés.

Ces derniers devront fournir en temps utile, les plans d'implantation, de percements ou de positionnement des pièces.

Il en sera de même pour tous les taquets ou éléments divers permettant certaines fixations dans les ouvrages B.A. ou dans les maçonneries :

• Tous les percements (sans plus-value pour toutes sujétions nécessaires, renforts, linteaux),

• Finition des scellements,

• Pose des fourreaux pour passage de canalisations ou gaines diverses à la demande des

corps d'état intéressés (fourniture étant à leur charge exception faite de ceux prévus au présent devis).

• Carottages à la demande du lot CVC pour les passages des canalisations en acier de

diamètre 200 mm environ du SS-3 à la toiture-terrasse (env. 2 carottages verticaux par niveau et par tour),

• Le rebouchage des trous, des trémies, des gaines ou partie de gaines techniques abandonnées et des passages dans les planchers, voiles et cloisons au droit des démolitions avec une finition identique à celle des ouvrages existants. Ce rebouchage doit assurer la continuité du degré coupe-feu et de l'isolation phonique.

A exécuter :

• Pour les percements des étages du SS-3 à la toiture-terrasse pour passage des

canalisations acier en tour nord et tour sud (pour alimentation à la demande du lot CVC)

• Carottages à la demande du lot courant faible





40/41

• Rebouchage coupe-feu entre les étages après passage des câbles

SOCLES EN BÉTON

Création de nouveaux socles en terrasse, à la demande du lot CVC,

A exécuter :

• Socles pour les groupes de production d’eau glacée en terrasse

OUVERTURE DE BAIE POUR LE PASSAGE DU NOUVEAU GROUPE

ELECTROGENE

A la demande des corps d'état techniques, l'entrepreneur réalisera des ouvertures dans des murs bétons ou maçonnés entre le local Groupes Froids et le local Groupe Electrogène au-dessus des portes existantes, pour le passage du nouveau groupe ; les travaux comprendront :

• Dépose de la porte existante et de son huisserie, et évacuation,

• Démolition/sciage pour la mise en place d’un profil type HEA ou IPE selon le calcul, de longueur 2,70 ml environ, arase à 2,70 m, et la création de 2 poteaux en BA,

o Ouverture horizontale dans le voile BA pour placer le profil métallique,

o Mise en place du profil HEA,

o Ouvertures verticales pour la création de 2 poteaux BA,

o Coulage des deux poteaux BA épaisseur dito mur existant, puis calage du profil métallique,

o Démolition de la partie en BA sous le nouveau profil,

o Mise en place d’un bloc-porte double (prévu au § 4-8) fixé sur les

nouveaux poteaux en béton armé, avec des vis cuvette pour permettre le démontage ultérieur pour de nouveaux passage de groupe,

o Fermeture au-dessus du bloc-porte par plaques de BA 13 hydrofuge de chaque côté, raccord au BA par de l’enduit type MAP,

o Peinture de la nouvelle maçonnerie, de la porte, du BA 13 et de l’huisserie.

A exécuter :

• Au sous-sol 3, entre le local Groupes froids et le local Groupes électrogènes.

OUVERTURE DE BAIE EN MACONNERIE POUR LE PASSAGE DU NOUVEAU GROUPE ELECTROGENE

A la demande des corps d'état techniques, l'entrepreneur réalisera des ouvertures dans les deux murs maçonnés entre le puits de livraison et le local Groupes Froids au-dessus des portes existantes, pour le passage du nouveau groupe ; les travaux comprendront :

• Dépose de la porte existante et de son huisserie, et évacuation,

• Démolition des deux murs fusibles en maçonnerie pour le passage des groupes,

• Mise en place d’un bloc-porte double (prévu au § 4-8)

• Remplissage en maçonnerie,





41/41

• Fermeture au-dessus du bloc-porte par plaques de BA 13 hydrofuge de chaque côté, raccord à la maçonnerie par de l’enduit type MAP,

• Peinture de la nouvelle maçonnerie, de la porte, du BA 13 et de l’huisserie.

A exécuter :

• Au sous-sol 3, entre le local Groupes froids, le sas, et le puits de livraison.