lot n°02 – gros oeuvre sommairecrossman.architecte.free.fr/pro/chantier01/acgl-dce lots/cctp...

Antenne du Conseil Général de l’Aude à Limoux

CCTP lot n°02 GROS ŒUVRE – décembre 2005 – p.1/30

LOT n°02 – GROS OEUVRE

SOMMAIRE CHAPITRE I - GENERALITES

1.1 OBJET DU PRESENT LOT 1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.3.1 – Rappel de la réglementation 1.4 OUVRAGES EN BÉTON PRECONTRAINT

1.4.1 - Caractéristiques principales 1.5 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES TERRASSEMENTS. 1.5.1 – Conditions d’exécution des travaux.

1.6 - PRESCRIPTIONS GENERALES FONDATIONS SUPERFICIELLES. 1.6.1 – Fouilles pour fondations.

1.6.2 – Exécution des ouvrages de fondations. 1.6.3 – Consistance des travaux. 1.6.4 - Coordination.

1.7 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES TRAVAUX EN BETON. 1.7.1 – Caractéristique des composants.

1.7.2 – Mise en œuvre des bétons 1.7.3 – Caractéristiques minimales du béton et de ses constituants 1.7.4 - Vérifications. 1.7.5 – Caractéristiques Dimensionnelles des ouvrages

1.8 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES FORMES CHAPES ET DALLES. 1.8.1 – Nature et qualité des matériaux.

1.8.2 – Prescriptions concernant les supports. 1.8.3 – Exécution des formes – chapes et dalles. 1.8.4 – Tolérance et états de surfaces 1.8.5 – Consistance des travaux. 1.8.6 – Mise à exécution des travaux

1.9 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ENDUITS DE FACADES. Sans objet 1.10 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES. 1.10.1 – Qualités des bétons. 1.11 - RAGREAGES.

1.11.1 – Bétons bruits. 1.11.2 – Bétons apparents ou à peindre

1.12 - ESSAIS 1.13 - CHARGES ET SURCHARGES. 1.14 - EPREUVES DE CHARGE. 1.15 - RESISTANCE AU FEU. 1.16- ETUDES – PLANS DE STRUCTURE.

1.17 - IMPLANTATION. 1.18 - TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE.

1.19 - INSTALLATION ET ENTRETIEN DU CHANTIER. 1.20 - RECONNAISSANCE DES LIEUX. 1.21 - VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES. 1.22 - RIVERAINS. 1.23 - EMPLOI D’EXPLOSIFS 1.24 - PARTICULARITES RENCONTREES DANS LES FOUILLES. 1.25 - EAUX DANS LES FOUILLES. 1.26 - ETAIEMENT ET BLINDAGE. 1.27 - TRAIT DE NIVEAU. 1.28 - ISOLATION PHONIQUE. 1.29 - REGLES PARASISMIQUES. 1.30 - CARACTERE FORFAITAIRE DES FONDATIONS. 1.31 - RESERVATIONS ET TREMIES. 1.32 - FACADES. 1.33 - ARMATURES.



1.34 - ELEMENTS PREFABRIQUES. 1.35 - LIMITES DE PRESTATIONS. 1.35.1 - CHARPENTE METALLIQUES – COUVERTURE TUILES. 1.35.2 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM – OCCULTATIONS. 1.35.3 - MENUISERIES BOIS. 1.35.4 - REVETEMENTS DE SOLS – FAIENCES. 1.35.5 - CLOISONS – FAUX PLAFONDS. 1.35.6 - PEINTURE. 1.35.7 - ELECTRICITE. 1.35.8 - GENIE CLIMATIQUE – VMC. 1.35.9 - PLOMBERIE – SANITAIRE. 1.35.10 - VOIRIES – RESEAUX DIVERS. 1.35.11 - DIVERS. 1.36 - ETUDES D’EXECUTION – PLANS DE STRUCTURE. 1.37 - TRAVAUX PREPARATOIRES – PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN – PROTECTIONS. 1.37.1 CONSTATS D’HUISSIERS. 1.37.2 PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN. 1.37.3 PROTECTIONS DES RESEAUX EXISTANTS. 1.37.4 PROTECTIONS DES OUVRAGES ET ARBRES EXISTANTS. 1.37.5 PROTECTIONS – SIGNALISATIONS. 1.38 CLOTURES – BRANCHEMENTS ET INSTALLATIONS DIVERSES – IMPLANTATION.

1.38.1 CLOTURES. 1.38.2 BRANCHEMENTS ET INSTALLATIONS DIVERSES.

1.38.3 IMPLANTATION. 1.39 - PLAN GENERAL DE COORDINATION – VOIR GENERALITES T.C.E 1.40 - LES PROTECTIONS COLLECTIVES SONT A LA CHARGE DE CHAQUE CORPS D’ETATS. VOIR GENERALITES T.C.E 1.41 - ACCES PROVISOIRES CHANTIER

CHAPITRE II – DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES 2.1.1 installation de chantier 2.1.2 implantation

2.2 - FONDATIONS 2.2.1 - fondations spéciales 2.2.2 - semelle filante

2.3 - INFRASTRUCTURE 2.3.1 - longrines béton armé 2.3.2 - soubassement BA 2.3.3 - chaînages filants 2.3.4 - cuvette d’ascenseur 2.3.5 - arase étanche 2.3.6 - étanchéité 2.3.7 - drain

2. 4 - ELEVATIONS 2.4.1 - voiles béton armé :

2.5 - OSSATURE 2.5.1 - poteaux, linteaux et poutres intégrés aux voiles BA: 2.5.2 – poutres, consoles et relevés en béton armé: 2.5.3 - poutre en béton précontraint: 2.5.4 – bandes noyées: 2.5.5 - chaînage: 2.5.6 – Poteaux en métal galvanisé 2.5.6.1 - Poteaux en métal galvanisé remplis de béton : 2.5.6.2 –Clavetage des poteaux en métal galvanisé fournis et posés par le charpentier (LOT 3) 2.5.7 – Profilés métalliques pour ossature primaire :

2.6 – DALLAGES ET CHAPES 2.6.1 - remise en état de la plate-forme : 2.6.2 - hérisson: 2.6.3 - isolant périphérique : 2.6.4 - film polyéthylène: 2.6.5 - dallage en béton armé : 2.6.6 - dallage porté: 2.6.7 - chape armée:



2.7 – PLANCHER BETON 2.7.1 - plancher sur vide sanitaire 2.7.2 - plancher béton

2.8 – ESCALIER 2.8.1 - escalier intérieurs 2.8.2 - escalier extérieurs

2.9 – ELEMENTS PREFABRIQUES 2.9.1 - éléments de façade

2.10 - OUVRAGES DIVERS 2.10.1 - seuils , appuis et dressage tableaux 2.10.2 - réseaux EU, EV et EP 2.10.3 – Socle antivibratile 2.10.4 – Scellements 2.10.5 - parement briques

2.11 - OUVRAGES HORS BATIMENT 2.11.1 - mur de soutènement: 2.11.2 - Clôture: 2.11.3 – Portail extérieur: 2.11.4 – Joint de dilatation: 2.11.5 – Echafaudages: 2.11.6 – Ventilation des combles: 2.11.7 – Dispositifs d’intervention ultérieure:

2.12 – RATIOS D’ARMATURES



LOT n°02 – GROS OEUVRE CHAPITRE I - GENERALITES

1.1 OBJET DU PRESENT LOT. Le présent cahier des clauses techniques particulières concerne les travaux du lot n°2 Gros Oeuvre Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P et des plans, les prestations énumérées s’appliquent à tout local, ouvrage, bâtiment, aile ou niveau ayant la même destination. Elles sont de ce fait incluses, sans réserves ni limite, dans le prix global et forfaitaire convenu. L’entrepreneur doit signaler dans son offre, toutes précisions complémentaires à apporter au présent document. Il devra lire le rapport de sol le plan général de coordination et le rapport du bureau de contrôle Ce projet concerne la construction d’un bâtiment composé de 3 niveaux : -Niveau 0.00 171.00 -Niveau 1.00 174.00 -Niveau 2.00 177.70

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX. Le présent document a pour objet de définir l’ensemble des études, fournitures et travaux du présent lot en complément des dispositions prévues aux autres pièces du marché énoncées au C.C.A.P. et notamment aux Les travaux objets du présent lot comprennent énumérés non limitativement

-Les installations de chantier -Les échafaudages: -Les études d’exécution et les plans de structure fournis par la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la loi MOP ne comprennent pas les plans de calepinage et de préfabrication qui sont à la charge des entreprises.

-Les travaux préparatoires pour fondations spéciales -Les clôtures, branchements et installations diverses, implantation. -Les ouvrages de fondations. -Les tranchées et remblais pour les réseaux sous le bâtiment.

-Les réseaux et regards EU/EV et EP. -Les dallages BA. -Les voiles béton -Les ouvrages en béton armé, dalles, voiles, éléments préfabriqués. -Les ouvrages divers. -Les traitements des joints. -Les nettoyages. Cette liste n’est pas limitative. Ces ouvrages seront exécutés conformément aux prescriptions et dimensions portées aux documents suivants : -Aux divers plans architecte et de structure inclus au dossier. -Au dossier établi par les bureaux d’études techniques fluides.

1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES. 1.3.1 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION. Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes françaises homologuées, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés (D.T.U. et D.T.U. projets communiqués mais non publiés.) Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent être présentés à l’acceptation du Maître d’œuvre que s’ils font l’objet : -soit d’un Avis Technique de la Commission et d’une acceptation par le STAC. -soit d’une enquête technique favorable par un Contrôle Technique agréé. Font également référence les règles de sécurité contre l’incendie, ainsi que les règles professionnelles (U.N.M.) et les recommandations professionnelles provisoires (I.T.B.T.P.). Les ouvrages doivent être calculés conformément aux règles de calcul contenues dans les documents suivants : Béton armé :

-Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites, règles BAEL 91 P 18.702 (mars 92). -Règles de calcul BAEL 99, BPEL 99.

Maçonneries : -D.T.U. 20.1 : Parois et murs en maçonnerie de petits éléments Sept. 85 et Erratum. Bétons divers : -NF P 06.001 : Charges d’exploitation des bâtiments (en l’absence de précisions indiquées dans la

partie description des ouvrages). -D.T.U. 23.1 : Règles de calcul des parois et murs en béton banché (février 1990). -D.T.U. 20.12 : Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un

revêtement d’étanchéité.



-D.T.U. 14.1 : Règles de calculs applicables aux parties immergées des bâtiments en béton armé ou précontraints recevant un cuvelage.

Planchers : -Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers (C.P.T « Planchers ») -Titre I : Planchers nervurés à poutrelles préfabriquées. -Titre II : Dalles pleines confectionnées à partir de pré dalles préfabriquées et de béton coulé en place. Titre III : Planchers confectionnées à partir de dalles alvéolées en béton précontraint. -A compléter par avis techniques et attestations de certification CST bâtiments des usines productrices. Feu : -Règles FB – Méthodes de prévision, par le calcul, du comportement au feu des structures en béton

(CSTB, octobre 1987). Acoustique : -Nouvelle réglementation acoustique, arrêté du 9 janvier 1995. Fondations profondes : -D.T.U. 13.2 : Règles pour le calcul des fondations profondes. Fondations superficielles : -D.T.U. 13.11 : Règles pour le calcul des fondations superficielles (CSTB 2225-287, mars 1988 et

Erratum). Neige et vent : -Règles NV 65 révisées : règles avril 2000 définissant les efforts du vent sur les constructions. -Règles NV 84 et additifs 95 – Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions,

et Annexes. Séisme : -Règle PS92 – Règle parasismique 1992 et annexes. Béton précontraint : -Règles BPEL 91 (P 18.703). -Instruction provisoire n°2 relative à l’emploi du béton précontraint dans les ouvrages relevant du

Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement, du Logement et du Tourisme (IP 2). -Titre II « Armatures en acier à haute résistance pour constructions en béton précontraint par pré ou post

tension » du fascicule 4 du C.P.C. (Cahier des Prescriptions Communes applicables au marché de travaux relevant des services de l’Equipement).

Construction : -Règles générales de construction des bâtiments ERP et d’habitation (décret n°69.59 du 14 juin 1989),

ainsi que les arrêtés circulaires d’application et modificatif des 10 juillet 1987, 18 novembre 1987, 7 mars 1988, 30 juillet 1988.

-Normes P 15.010 et 15.0301 pour les liants hydrauliques. -Normes P 18 xxx pour les granulats, les adjuvants, le béton et les essais et en particulier, la norme P

18.503 « surface et parements de béton – éléments d’identification ». -Norme NF EN 10025 – Produits laminés à chaud en acier de construction non alliés, conditions

techniques de livraison (équivaut à la norme NF A 35.501). -D.T.U. 21 – Exécution des travaux en béton. -CCTG, fascicule 65 A – Exécution des ouvrages en béton armé ou en béton précontraint par post

tension (pour les ouvrages non traités dans le DTU 21 ou pour ceux se référant expressément à ce fascicule).

-D.T.U. 22.1 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions en béton ordinaire. -D.T.U. 23.1 : Parois et murs en béton banché. -D.T.U. 26.1 : Enduits sur mortiers de liants hydrauliques. -D.T.U. 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. 1.4 - OUVRAGES EN BETON PRECONTRAINT 1.4.1 - Caractéristiques principales Exigences réglementaires Les prédalles relèvent de la procédure d’Avis Technique, formulé par le Groupe Spécialisé n° 3 et publié par le CSTB. Les exigences relatives à ces produits sont définies dans le Cahier des Prescriptions Techniques, Titre II (CPT "Planchers") de mai 2000. Certification de produits La certification de produits CSTBat de conformité à l'Avis Technique est délivrée par le CSTB. La liste des producteurs certifiés se trouve dans le site web Normalisation européenne Des travaux concernant la normalisation européenne des pré dalles vont aboutir à la parution d’une série de normes associées aux Eurocodes (Eurocode 1 et Eurocode 2) pour le dimensionnement des ouvrages de plancher réalisés avec des pré dalles.



Ces normes seront : - pr EN 13747-1 "Produits préfabriqués en béton - pré dalles pour systèmes de planchers – prescriptions communes aux différents types de pré dalles" ; - pr EN 13747-2 "Produits préfabriqués en béton - pré dalles pour systèmes de planchers – prescriptions spécifiques aux pré dalles en béton armé" ; - pr EN 13747-3 "Produits préfabriqués en béton - pré dalles pour systèmes de planchers – prescriptions spécifiques aux pré dalles en béton précontraint". Ouvrages utilisant des prédalles Les planchers à pré dalles sont principalement utilisés dans les domaines du logement collectif et des bâtiments industriels (parkings - entrepôts...). On peut noter l’existence de planchers à pré dalles "épaisses" (voir figure 17) qui permettent une pose sans étais, et qui améliorent ainsi de manière sensible la productivité du chantier et réduisent donc le coût de l’ouvrage réalisé. Les règles de conception de ces ouvrages sont définies par le CPT "Planchers" Titre II pour le dimensionnement mécanique et la stabilité au feu. Certification de produits Les produits préfabriqués d'ossatures (hors composants de planchers) relèvent des règlements généraux concernant le béton armé et précontraint : règles BAEL 91 et BPEL 91, fascicule 65 Par ailleurs, il existe une certification de produits CSTBat de conformité délivrée par le CSTB. Ses règles sont définies dans le règlement particulier "Éléments résistants de structure en béton", disponible au CSTB. Le CPT structure est alors applicable. Normalisation européenne La conception des structures réalisées à partir de produits préfabriqués relève de l'ENV 1992 - 1 - 3 "Calcul des structures en béton, structures et éléments structuraux préfabriqués en béton". Cette prénorme européenne subira cependant une refonte avant de devenir une norme européenne. Des normes européennes produits sont également en préparation. Elles définiront les caractéristiques des différents produits préfabriqués ainsi que les méthodes d'essai correspondantes et le mode d'évaluation de la conformité. La géométrie de ces éléments est définie en figure 5. Ils peuvent assurer un grand nombre de fonctions permettant de répondre à l’ensemble des exigences essentielles : - résistance mécanique et stabilité ; - tenue au séisme ; - sécurité en cas d’incendie ; - étanchéité à l’air et à l’eau, selon les types de joints adoptés; - isolation thermique ; - isolation acoustique ; - aspect (gravillons lavés, bouchardé, sablé, poli..) ; - durabilité. Exigences normatives Le DTU 22.1 "Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire" précise les règles de conception applicables pour assurer le bon comportement de ces éléments à l’usage envisagé. Le cahier des charges FIB « Eléments architecturaux fabriqués en usine » définit une terminologie d’état de surface, des caractéristiques communes aux éléments destinés au bâtiment et au génie civil ainsi que les niveaux d’exigences. Il ne vise pas la conception et la mise en œuvre. Certification de produits Les caractéristiques techniques garanties à la livraison sont précisées dans le cahier des charges FIB Éléments architecturaux (extraits sur tableaux 8a et 8b). Ce document constitue le référentiel technique pour l'attribution de la certification produit QualiF-IB. Normalisation européenne Le CEN TC 229/WG1/ TG 8 est mandaté pour rédiger le futur texte normatif européen. Ce document est en cours de rédaction. En ce qui concerne le CCV, le CENTC 229/WG3/TG2 a élaboré une norme chapeau NF EN 1169 qui définit le vocabulaire et huit normes NF EN 1170 1 à 7 et ENV 1170-8 qui portent sur les mesures des caractéristiques et de durabilité du matériau. Une future norme en cours précisera la classification des performances des divers CCV (projection de fibres, pré mélange, extrusion, injection).

a) Joints d’étanchéité horizontaux



• joint horizontal simple (exposition favorable) • situation H • abritée 4 à 5 cm • normale 6 à 7 cm • très exposée 8 à 10 cm • joint à retombée et rejingot

b) Joints d’étanchéité verticaux • coupe horizontale coupe verticale • joint à glissière et languette • écran pare-pluie et chambre de décompression

Exemples de joints d’étanchéité EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES DES ELEMENTS ARCHITECTURAUX EN BETON FABRIQUES EN USINE (septembre 1996) - éditeur FIB Aspect de surface Il est caractérisé par la désignation de la référence et la définition du niveau de qualité (régularité teinte et texture). ¨ Désignation de la référence Il s’agit d’un échantillon de l’ordre de 1 m x 1 m, voire un élément témoin. La formalisation de l’accord fait l’objet d’un procès verbal d’acceptation signé par les parties concernées. Le procès verbal mentionne également, en regard du nuancier choisi, le niveau de teinte moyenne correspondant à l’échantillon témoin. Commentaires : * Chaque nuancier se présente sous une forme identique. L’échelle centrale verticale comporte 5 niveaux de teinte moyenne avec, de part et d’autre à l’horizontale, la tolérance correspondant au niveau de qualité. * Le principe du nuancier est basé sur l’échelle des gris en sept degrés élaborée en 1974 par le CIB (rapport n° 24 du Conseil International du Bâtiment), et reprise depuis par le fascicule de documentation AFNOR P18-503. Les 5 niveaux de teinte moyenne des nuanciers correspondent respectivement aux degrés 2, 3, 4, 5 et 6 de l’échelle CIB et la tolérance à ± 1 degré. ¨ Définition du niveau de qualité Il est spécifié par deux critères : la teinte « T » et la texture d’épiderme « E ». Teinte* Le niveau de qualité (homogénéité) de la teinte « T » est défini par un chiffre qui caractérise les écarts admis par rapport à la teinte moyenne, respectivement entre deux zones adjacentes et entre deux zones éloignées (éléments non contigus). Voir article 1.7.5 Texture Le niveau de qualité de la texture d’épiderme « E » est défini par un chiffre qui caractérise le bullage admissible respectivement sur l’ensemble la surface examinée (bullage moyen) et en zones concentrées (nuages de bulles). * Contrôle des teintes réalisables à l'aide de l'outil de visualisation du CERIB (1) Extraits du cahier des charges FIB Éléments architecturaux en béton (1) fournisseur CERIB : BP 59 – 28231 EPERNON Cedex - tel : 02.37.18.48.00 – fax : 02.37.83.67.39 Dans le cas de pièces non rectangulaires, par analogie, la commande pourra préciser la mesure de l'écart entre diagonales théoriques et diagonales mesurées comme mode d'appréciation de l'angularité. Rectitude des arêtes (des éléments et des ouvertures) £ 4 mm Angles et arêtes vus Les arêtes d'abouts doivent être nettes et ne pas présenter de discontinuité excédant 50 mm. Les arêtes des angles doivent être bien formées et ne pas présenter d'écornure supérieure à 10 mm. Incorporation inserts Sauf précision particulière indiquée sur les plans ou dans les conditions spécifiques des fournisseurs de ces inserts contractuels de fabrication, la tolérance relative à la position de ces éléments est de ± 10 mm. Baies pour menuiseries rapportées Sauf précision particulière indiquée sur les plans, la tolérance relative à la position des ouvertures est de ± 5 mm par rapport à La côte théorique. Durabilité ¨ Enrobage des armatures : minimal 25 mm pour toute surface extérieure ou exposée aux intempéries, minimal 20 mm pour toutes autres parties. ¨ Résistance mécanique : à 28 jours et sauf spécification supérieure précisée à la commande, le béton constitutif doit présenter une résistance caractéristique de 30 MPa au fractile 0,05.



¨ Absorption d’eau par remontée capillaire : Le coefficient d’absorption d’eau par remontée capillaire du béton de granulats courants doit présenter à 28 jours pour les bétons de masse et de parement une valeur au plus égale à 3, aucun résultat individuel n’excédant 3,5. ¨ Plasticité : Sauf utilisation d’adjuvants, la plasticité du béton frais doit être telle que son affaissement au cône d’Abrams mesuré selon la norme NF P18-451 soit inférieur ou égal à 10 cm. ¨ Essais complémentaires pour environnement agressif. Extraits du cahier des charges FIB Éléments architecturaux en béton (suite) Ouvrages (réglementation et normalisation) Les textes à appliquer en fonction des différents critères exigenciels sont précisés ci-après. Résistance mécanique et stabilité - NF P 06-001 "Charges d’exploitation". - NF P 06-004 "Poids propre des éléments et autres charges permanentes". - DTU 22-1 "Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire". - P 05-321 "Présentation des performances des façades construites avec des composants de même origine". - P 08-321 "Façades construites avec des composants - Essais de résistance aux chocs". - P 08-302 "Murs extérieurs des bâtiments - Résistance aux chocs - Méthodes d’essais et critères". - P 08-322 "Façades construites avec des composants - Essais de résistance aux pressions et dépressions statiques engendrées par le vent". - "Prescriptions techniques communes aux procédés de mur ou de gros œuvre" (mai 1987) du GS n° 1. (GS1 : Groupe Spécialisé n° 1 chargé de formuler les Avis Techniques «préfabrication lourde», secrétariat : CSTB). - Règles UEATC relative aux procédés de construction par grands panneaux lourds préfabriqués (juin 1966). - Règles BAEL 91 modifiées 99 (DTU P 18-702) "Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites". - Règles NV 65 (DTU P 06-002) "Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions". Tenue aux séismes - Règles PS 92 (NF P 06-013) "Règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments". - Règles PSMI (NF P 06-014) "Règles de construction parasismiques des maisons individuelles et des bâtiments assimilés". Sécurité en cas d’incendie - Arrêté du 25 juin 1980 modifié : réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP). - Instruction technique n° 249 modifiée du 21 juin 1982 relative aux façades. - Articles R 235-4-8 et R 235-4-15 du code du travail. - Arrêté du 31 janvier 1986 modifié par l’arrêté du 19 décembre 1988 : réglementation applicable aux bâtiments d’habitation. - Arrêté du 18 octobre 1977 : réglementation applicable aux immeubles de grande hauteur (IGH). Isolation thermique - Décret et Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment. - Règles Th-U relatives au calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction. Isolation acoustique - Les arrêtés du 28 octobre 1994 : nouvelle réglementation acoustique pour les bâtiments d’habitation (NRA). - Arrêté du 30 mai 1996 : modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolements acoustiques des bâtiments d’habitation affectés par le bruit. - Exigences QUALITEL vis-à-vis du confort acoustique des bâtiments d’habitation. - Arrêté du 9 janvier 1995 : réglementation acoustique applicable aux établissements d’enseignement. Étanchéité à l’air et à l’eau - DTU 22.1. - Prescriptions techniques communes du GS1. Exécution - DTU 22.1. - Fascicules 65, 65A, 65B du CCTG : exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint. Aspect de surface - Fascicule de documentation P 18 503. - Fascicule 65A du CCTG. - Cahier des charges FIB Éléments architecturaux. Durabilité - DTU 22.1. - Règles UEATC relatives aux procédés de construction de grands panneaux lourds préfabriqués.

1.5 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES TERRASSEMENTS.



1.5.1 - CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX. Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions du Cahier des Charges du D.T.U. 12. Les plans de fouilles et de phasage nécessaires seront établis par l’entrepreneur et soumis à l’agrément du Maître d’œuvre. Exécution des fouilles. Elles sont exécutées à la main ou à l’engin suivant les possibilités d’intervention sur le terrain. Les fonds de fouilles sont dressés en tenant compte d’une pente longitudinale de 2 à 5% (sur l’ensemble de la fouille ou en fond de rigoles) permettant l’assainissement des fondations. Les parois sont talutées ou étayées suivant nature du sol et possibilité d’implantation. Tolérances d’exécution. Fouilles en terrains non rocheux : Tolérance de niveaux : surprofondeurs < 5cm par rapport au niveau de référence. Tolérance d’implantation. Aucun écart par défaut n’est admis. Ecart par excès < 10cm pour les fouilles en tranchée, puits ou excavation. Ecart par excès < 5cm pour les fouilles en rigoles. Les surcharges hors tolérances seront remblayées aux frais de l’entrepreneur. Les surprofondeurs hors tolérances seront comblées en béton de composition à soumettre au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle. Travaux à l’engin. La finition du fond et des parois sera exécutée à la main pour ne pas excéder systématiquement les tolérances ci avant. ETAIEMENTS – BLINDAGES. Les étaiements et blindages de fouilles seront exécutés suivant les indications du C.C. du D.T.U.12. PRESENCE D’EAU DANS LES FOUILLES. Les fouilles seront exécutées à sec. L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires à l’évacuation des eaux (ruissellement ou sources) pendant l’exécution des terrassements. Sur ordre du Maître d’œuvre, les dispositifs d’évacuation resteront en place pendant l’exécution des travaux de fondations et d’infrastructure (précisé au C.C.T.P.). MOUVEMENT DES DEBLAIS. Les travaux seront exécutés suivant le C.C. du D.T.U. 12. 1.6 - PRESCRIPTIONS GENERALES FONDATIONS SUPERFICIELLES. 1.6.1 - FOUILLES POUR FONDATIONS. Elles seront exécutées suivant hypothèses retenues dans le rapport géotechnique (document joint) et les prescriptions des Cahiers des Charges des D.T.U. 13.1 et 12. 1.6.2 - EXECUTION DES OUVRAGES DE FONDATIONS. Ils seront exécutés suivant les prescriptions des Cahiers des Charges des D.T.U. : -fondations superficielles. -maçonnerie – béton armé. -parois et murs en béton banché. -règles BAEL ou C.C.B.A. 68 (suivant mode de calcul retenu). -règles FB (si nécessaire). -règles PS 69 (si nécessaire). -règles pour le calcul des fondations superficielles. Tous les ouvrages de fondations seront exécutés sur béton de propreté de 4cm d’épaisseur minimum. 1.6.3 - CONSISTANCE DES TRAVAUX. Suivant Cahier des Clauses Spéciales du D.T.U. 13.1, ils comprendront : -les piquetages nécessaires à l’exécution de chacun des ouvrages de fondations superficielles,

complémentaires aux piquetages de base. -les fouilles en terrain de toutes natures, à l’emplacement des ouvrages de fondations superficielles, y

compris dressement, aménagement et assainissement des fonds et des parois, protection contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages et installations d’évacuation des eaux.

-précautions contre le gel, étaiements et blindages, mise en remblai et réglage des déblais. -l’exécution des béton de propreté. -l’exécution des ouvrages de fondations superficielles en béton, armé ou non ou en maçonnerie,



jusqu’aux niveaux prescrits par les documents particuliers du marché. -le transport hors du chantier des déblais excédentaires. 1.6.4 - COORDINATION. Suivant Cahier des Charges établi par le Maître d’ouvrage et le C.C.C.S. du D.T.U. 13.1.

1.7 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES TRAVAUX EN BETON. 1.7.1 - CARACTERISTIQUE DES COMPOSANTS. Ciments : Ils sont de nature et classes appropriées à l’emploi et aux conditions d’environnement en service du béton et à la nature des granulats. Ils seront conformes aux spécifications de la norme NF P. 15.301 et titulaires du « label » NF – VP. Granulats : Leur dimension maximale sera compatible avec celle de l’ouvrage à réaliser et l’espacement des armatures prévues dans cet ouvrage, dans le cadre des prescriptions des règles de calcul en vigueur. Les granulats seront conformes aux spécifications des normes NF A. 31.015 à 022. Armatures : Les barres ou fils à haute adhérence et les treillis seront agréés par la « Commission interministérielles d’homologation et de contrôle des armatures pour BA ». Les aciers employés seront conformes à la norme NF 35.015 et 35.016.

Acier doux en ronds lisses : Fe E235 Acier haute adhérence en barre ou en treillis soudé : Fe E500

Les fiches d’identification seront présentées à la demande du Maître d’Oeuvre. Adjuvants : Les adjuvants seront conformes aux spécifications des normes NF P. 18.331 à 338 et titulaires du « label » NF. A défaut, ils seront choisis parmi ceux figurant sur la liste établie par la « Commission Permanente des liants Hydrauliques et des adjuvants du béton » (C.O.P.L.A.). Eau : L’eau de gâchage utilisée peut être celle d’un réseau public ou toute eau potable. A défaut, elle sera conforme aux spécifications de la norme NF P. 18.303. Béton prêt à l’emploi : Il sera conforme aux spécifications à la norme NF P. 18.305. 1.7.2 - MISE EN ŒUVRE DES BETONS. Elle sera exécutée suivant les spécifications du Cahier des Charges du D.T.U. 21. Les études et calculs seront exécutés suivant les règles ou documents ci-dessous : -règles BAEL. -règles FB. -règles NV. -règles PS. -D.T.U. 20.12. -D.T.U. 21. -D.T.U. 21.4. -D.T.U. 22.1. -D.T.U. 23.1. Tolérances d'exécution béton armé Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de faire procéder, par un géomètre agréé, à tous contrôles de niveaux et d'aplomb de l'ossature principale aux frais de l'entreprise du présent lot. Les tolérances à respecter sur le chantier sont considérées comme des maximas, et sont fixées en dérogation aux tolérances admissibles imposées par les DTU. Tolérances générales d'implantation et de mise en oeuvre : Les éléments de référence à prendre en compte sont : - les tolérances indiquées dans la norme française P.01.-007 guide technique de l'Union Nationale de la Maçonnerie d'Octobre 1972 "Les tolérances Dimensionnelles des Ouvrages en Maçonnerie". - Le DTU n°21 - Les règles BAEL et BPEL 91 POUTRES & POTEAUX - Verticalité d’une face de poteau de plancher à plancher ou de poutre à poutre : < 5mm / m; - Entraxe de poteaux adjacents : + ou - 1 cm; - Tolérance de verticalité sur la hauteur d’un bâtiment : < à 1 cm; - Alignement vertical poutres de façade ou nez de plancher : < à 1 cm;



- Tolérance sur le positionnement des poteaux : + ou - 1 cm; - Horizontalité globale sur un bâtiment : + ou - 2 cms; - Tolérance verticale et en hauteur de poutre à poutre ou de plancher à plancher : + ou - 1 cm. PLANCHERS ET DALLAGES Tolérance sur la planéité des planchers et dallages : - Béton surfacé règle de 2,00 m f = 3mm - Béton surfacé règle de 20 cms f = 2mm - Chape rapportée règle de 2,00 m f = 5mm - Chape rapportée règle de 20 cms f = 2mm BETONS BANCHES : - Epaisseur des parois : limite < à 5mm/m; - Implantation entre 2 voiles superposés : + ou - 1 cm; - Verticalité entre 2 planchers : + ou - 5 mm/m; - Ecart maximal sur axe de baies finies : 1 cm; - Largeur des baies finie : + ou - 1 cm; - Verticalité d’un tableau : 0,4 cm; - Horizontalité des appuis jusqu’à 2,00 m : 4mm/m; - Horizontalité des appuis au-dessus de 2,00 m : 6 mm/m; - Ecart maximal entre faces de feuillures : + ou - 5 mm/m. 1.7.3 - CARACTERISTIQUES MINIMALES DU BETON ET DE SES CONSTITUANTS. Elles sont définies dans le Cahier des Charges du D.T.U. par classe d’ouvrage à réaliser. Avant le début des travaux, l’entrepreneur devra pouvoir fournir au Maître d’œuvre le dossier d’étude des bétons qu’il compte utiliser. Il sera établi suivant les spécifications du Cahier des Charges du D.T.U. 21 suivant la classe d’ouvrage à réaliser. Les dosages minimaux en ciment des bétons seront choisis suivant les critères de résistance et de durabilité donnés dans les règles de calculs et de conception des ouvrages. 1.7.4 - VERIFICATIONS. Elles seront effectuées suivant les spécifications du Cahier des Charges du D.T.U. 21. 1.7.5 - CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DES OUVRAGES. Tolérances dimensionnelles de construction. Ouvrages finis. Il sera toléré un écart maximum de 2cm en plus ou en moins sur la distance entre une partie d’ouvrage et une autre partie voisine (distance entre voiles, hauteur libre d’un étage, etc, …). -Sur le dimensionnement d’un ouvrage, il sera toléré un écart maximum de 1cm en plus ou moins

(épaisseur d’un voile, largeur d’une poutre, etc…). -Il sera toléré un écart de plus ou moins 2cm sur les dimensions ou implantations de trémies ou

réservations. En cas de dépassement des écarts indiqués ci-dessus, le Maître d’œuvre examinera avec l’entrepreneur les moyens appropriés pour y remédier, les conséquences éventuelles sur la stabilité de l’ouvrage, ainsi que la possibilité de réaliser les autres ouvrages. Tous les frais d’étude et de reprise seront à la charge de l’entrepreneur y compris ceux occasionnés aux autres entreprises. Etat de surface. On distingue quatre qualités de parements de béton. -Parement élémentaire (réservé aux parois des locaux pour lesquels une finition soignée n’est pas

nécessaire ou aux parois destinées à recevoir une finition rapportée ou une contre cloison de doublage). -Parement ordinaire (réservé aux parois des locaux pour lesquels une finition soignée n’est pas

nécessaire ou aux parois recevant une finition par enduit de parement traditionnel épais). -Parement courant (réservé aux parois recevant des finitions classiques telles papiers peints ou peinture

moyennant les travaux préparatoires prévus au D.T.U. 59.1 « peinturage »). -Parement soigné (réservé aux mêmes usages que ci-dessus et pour les parois exposées aux

intempéries restant brutes ou recevant une peinture de finition). D’autres qualités de parements pourront être exigées, elles seront alors définies dans la description des

ouvrages. Les caractéristiques des divers parements figurent sur les tableaux de l’annexe 1 jointe.



ANNEXE 1 – PAREMENTS BETON.

A. PAROIS VERTICALES ET SOUS FACES.

Les caractéristiques des parements sont regroupées dans le tableau ci-après :

PAREMENTS PLANEITE D'ENSEMBLE RAPPORTEE A LA REGLE

DE 2M

PLANEITE LOCALE RAPPORTEE A UN REGLET

DE 0,20M (CREUX MAXIMAL SOUS CE REGLET) HORS

JOINTS

CARACTERISTIQUES DE L'EPIDERME ET TOLERANCES D'ASPECT

Elémentaire C1 Pas de spécification particulière

Pas de spécification particulière

Pas de spécification particulière

Ordinaire C2

-------------

Courant C3

15 mm

-------------

7 mm

6 mm

-------------

2 mm

- Uniforme et homogène - Nids de cailloux ou zones

sableuses ragréées - Balèvres affleurées par meulage - Surface individuelle des bulles

inférieures à 3 cm², profondeur inférieure à 5 mm

- Etendue maximale des nuages de bulles 25 %

- Arêtes et cueillies rectifiées et dressées

Soigné C4 5 mm 2 mm - Uniforme et homogène - Bullage moyen : surface maximale par bulle :

1,5 cm², profondeur inférieure à 3 mm, surface du bullage : 7 % maxi

- Bullage concentré : concentration de bulles par rapport

au bullage moyen : 10 % Très soigné C5 4 mm 1 mm - Uniforme et homogène

- Bullage moyen : surface maximale par bulle : 0,8

cm², profondeur inférieure à 2 mm, surface du bullage : 8 % maxi

- Bullage concentré : concentration de bulles par rapport au bullage moyen : 10 %

- Quelle que soit la qualité du béton, ragréage proscrit pour C5

Très soigné architectonique C6

3 mm 1 mm - Uniforme et homogène - Bullage moyen : surface maximale par bulle :

0,3 cm², profondeur inférieure à 2 mm, surface du bullage : 2 % maxi

- Bullage concentré : concentration de bulles par rapport au bullage moyen : 5 %

- Quelle que soit la qualité du béton, ragréage proscrit pour C6

Les caractéristiques de C6 correspondent à une texture d'échelle E3 (cliché de l'annexe A NF P 18.503) . L’écart de teinte admis correspond à un critère d’exigence T(4) de l’Annexe B de la norme A NF 18.503 . La couleur de référence est un gris clair qui sera choisi sur élément témoin dans la gamme 1-2 de l’échelle des gris , celui-ci constituant l’écart maximal de teinte admis entre 2 éléments éloignés .

Nota : La planéité de l’ensemble et la planéité locale s’entendent pour des parements plans. Pour des parements à motifs ou reliefs, la planéité est précisée au C.C.T.P.



B. SURFACES DE DALLES ET PLANCHERS.

Surfaces. Planéité d’ensemble

rapportée à la règle de 2m.

Planéité locale rapportée à un réglet

de 0.20m.

Tolérances et autres spécifications.

Béton brut. Pas de spécifications particulières.

Pas de spécifications particulières.

Pas de spécifications particulières.

Béton surfacé : -courant -soigné

10mm. 7mm.

3mm. 2mm.

Aspect régulier. Aspect fin et régulier.

Béton à chape incorporée. 7mm. 2mm. Aspect fin et régulier.

Chape rapportée. 5mm. 2mm. Aspect lisse fin et régulier.

Dalles préfabriquées : -courant -soigné

7mm. 5mm.

2mm. 1mm.

Aspect fin et régulier. Aspect fin et régulier, désaffleurement au droit des joints inférieurs à 3mm.

Elles sont définies dans le Cahier des Charges du D.T.U. par classe d’ouvrage à réaliser. Avant le début des travaux, l’entrepreneur devra pouvoir fournir au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle, le dossier d’étude des bétons qu’il compte utiliser. Il sera établi suivant les spécifications du Cahier des Charges du D.T.U. 21 suivant la classe d’ouvrage à réaliser. Les dosages minimaux en ciment des bétons seront choisis suivant les critères de résistance et de durabilité donnés dans les règles de calculs et de conception des ouvrages. Etant donné leur fonction architecturale, les bétons bruts de décoffrage doivent être particulièrement soignés (parement C5, et C6 pour les préfabriqués de façade ). Des échantillons témoins ou bétons de convenance sont soumis au jugement et au choix de l’architecte avant tout démarrage des travaux . 1.8 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES FORMES CHAPES ET DALLES. 1.8.1 - NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX. Elles sont définies dans le Cahier des Charges du D.T.U. 26.2. Les composants seront conformes aux normes, indications d’avis techniques, indications de cahier des charges de mise en œuvre correspondant. 1.8.2 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES SUPPORTS. Etat de livraison. Les supports seront nettoyés des dépôts, déchets, pellicules de plâtre ou autres matériaux provenant des travaux des différents corps d’état. Joints. Les joints de construction existant dans les supports doivent être prolongés dans les formes, chapes et dalles. Précautions contre la dessiccation. La surface du support frais doit être protégée, suivant les conditions climatiques pour limiter l’évaporation de l’eau. 1.8.3 - EXECUTION DES FORMES – CHAPES ET DALLES. Elles seront exécutées suivant les indications du C.C.D.T.U. 26.2. Pour mémoire, rappel du fractionnement : Chapes et dalles rapportées adhérentes. En complément des joints de construction du support, des joints de fractionnement sont à prévoir : -tous les 25m² et au plus tous les 8m (couloir par exemple) si la surface est destinée à rester nue ou à

recevoir un film de peinture. -tous les 50m² et au plus tous les 10m dans les autres cas. Ils sont exécutés : -à sec (aux reprises de coulage). -par sciage. -par profilés plastiques. Ils intéressent la hauteur de l’ouvrage ou une partie de cette hauteur avec un minimum de 3cm.



Chapes et dalles flottantes. En complément des joints de construction du support des joints de fractionnement sont à prévoir tous les 50m² et au plus tous les 10m (couloir par exemple). Ils sont exécutés : -à sec (aux reprises de coulage). -par sciage. -par profilés plastiques. 1.8.4 - TOLERANCE ET ETATS DE SURFACE. Sauf indications spécifiques dans le C.C.T.P. Dalles et chapes incorporées. Pas de flèche supérieure à 7mm sous la règle de 2m déplacée en tous sens. Pas de flèche supérieure à 2mm sous le réglet de 0.20m déplacé en tous sens. L’état de surface est fin et régulier. Chapes rapportées. Pas de flèche supérieure à 5mm sous la règle de 2m déplacée en tous sens. Pas de flèche supérieure à 2mm sous le réglet de 0.20m déplacé en tous sens. L’état de surface est fin et régulier. 1.8.5 - CONSISTANCE DES TRAVAUX. Suivant le Cahier des Clauses spéciales du D.T.U. 26.2 ils comprennent : -le constat du tracé des traits de niveau. -la réception des supports, ceux-ci étant débarrassés des gravois et déchets provenant des autres corps

d’état. Les fourreaux doivent être placés avant le début de l’exécution des travaux (ravoirage). -la préparation des supports conformément aux prescriptions du Cahier des Charges DTU 26.2. -la fourniture et la mise en place des couches isolantes sur les supports. -la fourniture et l’exécution des chapes ou dalles conformément aux prescriptions du Cahier des

Charges DTU 26.2. -la fourniture et la mise en place des dispositifs d’interdiction d’accès des pièces pendant la durée des

travaux de chapes ou dalles et les délais subséquents de protection de ces travaux. -l’enlèvement hors chantiers de tous déchets et gravois résultant des travaux de chapes ou dalles. -la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de remplissage des joints de fractionnement et

éventuellement périphériques, matériaux dont la nature est définies dans le C.C.T.P. 1.8.6 - MISE A EXECUTION DES TRAVAUX. Suivant calendrier général des travaux et CCS du DTU 26.2.

1.9 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ENDUITS DE FACADES. SANS OBJET 1.10 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES. 1.10.1 - QUALITE DES BETONS. Il sera prévu pour des ouvrages courants :

DESIGNATION Appellation normalisée

Dosage MINI

Classe d’exposition LIANT Ft28 Fc28

BETON N°01 Béton non armé

C20/25 250 KG

XC1 CPJ CEM II /A

32,5 20 MPa

BETON N°02 Béton banché

Dallage

C25/30 300 KG

XF2 CPA CEM I/A 42,5 2,1 MPa 25 MPa

BETON N°03 Béton armé

C30/37 350 KG

XF2 CPA CEM I/A 52,5 2,4 MPa 30 MPa

E/C inférieur à 0.53 pour béton de radier, voiles courants, voiles et éléments fortement sollicités. E/C inférieur à 0.57 pour béton de dalles courants. BCN type B30 pour béton de radier, voiles et éléments fortement sollicités. BCN type B25 pour béton de dalles et voiles courants. Les bétons seront à dosage garanti. Ces dosages minima seront adapter notamment si l’on est en présence d’eau agressive au niveau du radier et des parois extérieures.



1.11 - RAGREAGES. 1.11.1 - BETONS BRUT. Tous les ragréages sur béton brut et en général toutes les finitions à exécuter sur des ouvrages en béton, seront faits au mortier de ciment avec adjonction d’un produit permettant un bon collage des mortiers rapportés sur les bétons en place et limitant les retraits. Les dosages des produits et leur mise en œuvre devront respecter les indications du fabricant. 1.11.2 - BETONS APPARENTS OU A PEINDRE. Dans le cas où les parements des bétons destinés à rester apparents ou à être peints n’ont pas un aspect suffisamment soigné ou sont incompatibles avec la mise en œuvre des peintures, il sera mis en œuvre à la charge de l’entrepreneur du présent lot un enduit de ragréage. Dans le cas où le résultat obtenu ne serait pas compatible avec l’aspect décoratif recherché (béton brut de décoffrage restant apparent notamment), l’entrepreneur devra à sa charge toutes dispositions techniques en vue d’obtenir le résultat requis. Ces travaux seront exécutés suivant les indications formelles du Maître d’œuvre notamment en ce qui concerne la nature et la qualité des produits utilisés et leur mode de mises en œuvre. 1.12 - ESSAIS L’entrepreneur sera tenu de procéder ou de faire procéder à ses frais, par des spécialistes et en présence du Maître d’œuvre ou de son représentant, aux prélèvements, études de laboratoire, essais sur le chantier ou en usine, tel qu’il résulte : -des textes en vigueur à la date d’exécution des travaux (en particulier Normes Françaises NF. et Documents Techniques Unifiés DTU). -des prescriptions particulières énoncées aux chapitres suivants du présent devis descriptif. Le contrôle des béton fait l’objet de stipulations précisées dans la norme NF-EN 206-1 à laquelle l’entreprise

devra se référer pour son contrôle interne .

L’entrepreneur fournira le personnel, le matériel et les matériaux nécessaires aux essais et épreuves. Les études de laboratoire, essais et épreuves seront renouvelées aux frais de l’entrepreneur tant que leurs résultats ne s’avèreront pas concluants. Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter aux frais de l’entrepreneur tous essais supplémentaires prévus ou non au marché. Au cas où les résultats obtenus se révèleraient inférieurs à ceux des prescriptions du dossier contractuel ou exigés par les règles de l’art ; le Maître de l’ouvrage aura la faculté soit de prescrire la réfection totale ou partielle des travaux aux frais de l’entrepreneur concerné, soit d’appliquer une moins value sur le prix de règlement des ouvrages ou des matériaux intéressés. Des essais d’écrasement d’éprouvettes à la charge de l’entreprise seront demandés durant le chantier pour vérifications des caractéristiques mécaniques des bétons mis en œuvre. Les P.V. correspondants seront transmis au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle. Dans le cas, le résultat du slump test ne devra pas être supérieur à 9. 1.13 - CHARGES ET SURCHARGES. Pour mémoire, les charges et surcharges prises en compte sont celles précisées par les normes NFP 06.001 et 004 et la pré étude structure jointe au dossier de consultation. Les surcharges libres ( charge fixe amovible + charge d’exploitation ) non majorées à appliquer sur les différentes zones de planchers sont spécifiées dans les plans de structure remis au dossier et sont rappelées ci-dessous : - Dallage des ateliers 0 + 500 daN/m² -Dallage zone archives 120 + 600 daN/m² -Dallage zone garage 0 + 500 daN/m² + charge essieu de 12 tonnes -Dallage salle polyvalente 120 + 350 daN/m² - Plancher sur VS 190 + 250 daN/m2 - Plancher Haut du Rez d. Ch. 205 + 250 daN/m2 - Plancher Haut du 1er étage 205 + 250 daN/m2 - terrasses inaccessibles 20 + 100 daN/m2 -terrasse végétalisée 570 + 100 daN/m² - circulations 190 + 250 daN/m2 - Neige Région 4 alt < 200 m 1.14 - EPREUVES DE CHARGE. Des mises en charge des éléments porteurs pourront être demandées par le Maître d’œuvre. Sera considérée comme non satisfaisante toute épreuve qui aura donné lieu à l’une des constatations suivantes : -ouvrages fissurés. -flèche totale sous charges et surcharges dépassant 1/400 de la portée. -flèche permanente subsistant 4 heures après l’enlèvement de la charge supérieure au 1/5 de la flèche

totale définie ci-dessus.



-si l’accroissement de la flèche pendant l’application du dernier quart de la surcharge atteint le double de la flèche observée pendant l’application du premier quart.

1.15 - RESISTANCE AU FEU. Pas de stabilité au feu requise ; bâtiment 5° catégorie, plancher haut à moins de 8m du sol accessible aux engins de sécurité incendie. 1.16 ETUDES – PLANS DE STRUCTURE. Les études complémentaires seront à la charge de l’entreprise et seront réalisées par un bureau d’études dûment qualifié soumis à l’agrément du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage. Les plans d’exécution fournis par la Maîtrise d’œuvre sont limités aux plans BA et aux plans de structure dans le cadre de la mission EXE de la loi MOP Les entreprises prendront à leur charge les plans complémentaires qui incombent à leur procédé de mise en œuvre : calepinages et plans de prédalles ; calepinage et plan d’éléments préfabriqués autres que ceux explicitement choisis par conception (modules en façade) , tous les plans d’exécution autre que les plans BA et de structure (les plans de chantier et d’atelier, ainsi que les plans de synthèse si nécessaire). 1.17 - IMPLANTATION. L’implantation des ouvrages sera réalisée par le titulaire du présent lot. Les frais seront réglés par le titulaire du présent lot 1.18 - TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE. Outre les prescriptions des pièces écrites générales, la proposition de l’entrepreneur s’entend, compris pendant toute la durée du chantier : -la réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution, soit à la réception provisoire. Tous les ouvrages dégradés devront être démolis et repris dans les conditions précisées par ordre de service ou sur le PV de réunion de chantier. -la mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments préfabriqués défectueux ou refusés par le Maître d’œuvre. -les frais d’essais. -les sujétions dues à la présence d’autres corps d’état sur le chantier. -la protection mécanique contre les éboulements. -la protection des arêtes et saillies contre les épaufrures. -la protection contre la dessiccation. -la protection contre le gel. -la protection des divers revêtements avant mise en service et leur enlèvement. -les bétons devront recevoir toutes protections nécessaires pour assurer leur parfaite conservation,

notamment pendant la période de durcissement. -la fourniture d’échantillons et modèles d’appareillages. -L’accessibilité des échafaudages aux autres corps d’état ainsi que la mise à disponibilité des moyens

de levage moyennant un prix de location à convenir avec les entreprises intéressées. -Tous les étaiements éventuels nécessaires à la conservation et à la tenue des bâtiments existants. 1.19 - INSTALLATION ET ENTRETIEN DU CHANTIER. En compléments des prescriptions du Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé et des pièces Générales, l’installation du chantier est incluse dans le forfait et comprend notamment les sujétions et fournitures suivantes : -Fourniture et amenée à pied d’œuvre, installation et évacuation de tout le matériel nécessaire à une bonne exécution des travaux. -Toutes installations électriques à partir d’un branchement de chantier installé à un emplacement agrée par le Maître de l’ouvrage. -Signalisation et clôture du chantier. -Eclairage de chantier, suivant norme NFP 03.001. -Nettoyage quotidien du chantier et gros nettoyage hebdomadaire. -Evacuation des gravois de l’ensemble du chantier aux décharges définies par le Maître de l’ouvrage. -Frais de fermeture provisoire du bâtiment. -Nettoyage en fin de chantier. L’entretien des accès du chantier, des accès et les voiries intérieures provisoires sera également à sa charge. L’entreprise sera tenue de réaliser tous les ouvrages d’implantation, chaises, repères fixes, les implantations intérieures des murs et cloisons. 1.20 - RECONNAISSANCE DES LIEUX. L’entrepreneur est réputé s’être rendu compte sur place et s’être parfaitement renseigné, avant la remise des prix, de la disposition des lieux et de la nature des travaux de terrassements à exécuter. Il prendra donc le terrain dans l’état ou il se trouve au moment de la signature du marché et devra avoir fait toutes prévisions en conséquence. L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particulière imprévue pour tenter de revenir sur le pris global et forfaitaire de son marché.



De plus, il devra avoir procédé ou fait procéder à ses frais à tous les sondages complémentaires et ne pourra se prévaloir de manquer d’éléments de travail, tant pour l’étude de son prix que pour l’étude de stabilité. 1.21 - VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES. L’entrepreneur sera responsable des dommages causés par ses engins et camions sur la voirie publique ou privée. Il prendra toutes précautions pour éviter dans les limite du possible, les chutes de terre ou de matériaux sur les voies publiques ou privées empruntées par son matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages et ébouages nécessaires ; la sortie du chantier sera matérialisée par des panneaux réglementaires conformes aux exigences des services municipaux et il aura à sa charge toutes redevances concernant l’occupation du domaine public, ainsi que toutes taxes de voirie, éclairage, signalisation, etc… . Après exécution des travaux de Gros Œuvre, l’entrepreneur du présent lot devra la remise en état de la voirie qu’il aura pu détériorer du fais de ses travaux et du passage de ses camions et engins. 1.22 - RIVERAINS. L’entreprise adjudicataire est tenue de prendre à sa charge tous les désordres pouvant être subis par les riverains du fait de ses travaux : -Occupations temporaire. -Remise en état des clôtures. -Privation de jouissance. -Désordres causés aux constructions voisines. -Etc… . Il devra faire établir à ses frais, chaque fois que cela sera nécessaire, tout constat d’huissier avant et pendant la durée de l’exécution de ses travaux. Un soin particulier sera apporté, pour ne pas causer de nuisances aux occupants des bâtiments déjà réalisés. 1.23 - EMPLOI D’EXPLOSIFS. Sans objet. 1.24 - PARTICULARITES RENCONTREES DANS LES FOUILLES. Quelles que soient la nature du sol, la dureté des terres ou de la roche, et les difficultés autres que celles supposées d’après les renseignements que l’entrepreneur est tenu de recueillir, il ne pourra réclamer aucune augmentation sur les prix du bordereau qui sera considéré comme un prix moyen applicable à toutes nature de déblais. Aucune exception ne sera faite pour les anciennes maçonneries non spécifiées dans le devis descriptif et rencontrées dans les fouilles. Dans ce cas, les travaux afférents à la démolition de ces ouvrages devront être prévus par l’entrepreneur et inclus dans ses prix. Aucune maçonnerie, canalisation, etc. … rencontrée dans les fouilles ne devra être démolie sans q’une enquête n’ait donné la certitude qu’elle ne fait pas partie d’installation organisée présentant un caractère de propriété et d’utilité publique ou privée. 1.25 - EAUX DANS LES FOUILLES. L’entrepreneur du présent lot devra la mise en place des pompes et tuyauteries nécessaires au rabattement éventuel de nappe, et ce, entièrement à ses frais, y compris frais de consommation d’énergie, location de pompes, création de puits filtrants, etc … Ces installations d’épuisements devront être mise en place au fur et à mesure de l’avancement des travaux de terrassements et de Gros Œuvre et maintenues en ordre de marche par le présent lot jusqu’à la fin des travaux. L’ensemble des terres et débris de toutes sortes sera évacué à la décharge publique, y compris transport, taxes de décharge et taxes diverses. Les terres nécessaires aux remblais pourront être conservées sur place si l’organisation du chantier le permet et après accord de l’Architecte. 1.26 - ETAIEMENT ET BLINDAGE. Il ne sera pas accord, de plus value de blindage ni d’étaiement, l’entreprise ayant du les prévoir dans ses prix et avoir le calcul, des talus suffisants pour maintenir les terres dans les limites des plans. Tous les éléments nécessaires à la sauvegarde des constructions mitoyennes et des voies bordant le chantier doivent être prévus dans l’offre de l’entreprise qui ne pourra prétendre à aucune majoration de prix à ce titre. 1.27 - TRAIT DE NIVEAU. Le trait de niveau doit être tracé et entretenu pendant la durée des travaux par l’entreprise du lot Gros Œuvre. Ce trait devra être tapé sur toutes les faces de l’ossature au fur et à mesure de la réalisation et matérialisé une nouvelle fois dans tous les locaux, sans exception, avant l’exécution des revêtements de sol. 1.28 - ISOLATION PHONIQUE. Toutes les gaines et canalisations passant à travers l’ossature seront désolidarisées de cette dernière à l’aide



d’un matelas de laine de verre formant une isolation phonique conforme à la réglementation (isolation phonique non prévue au présent lot). 1.29 - REGLES PARASISMIQUES. Les bâtiments à construire ne se trouvent pas en zone sismique. 1.30 - CARACTERE FORFAITAIRE DES FONDATIONS. L’entrepreneur devra prendre connaissance de l’étude géotechnique. Ce document est contractuel. L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le caractère de forfait absolu des fondations. Sont également à la charge de l’entrepreneur du présent lot tous les ouvrages et prestations nécessaires à la consolidation du terrain. 1.31 - RESERVATIONS ET TREMIES. Pour toutes les installations de Plomberie, chauffage, V.M.C., électricité, courants faibles etc…, l’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prévoir les réservations des trous de passage dans les planchers et dans les ouvrages en béton. L’entrepreneur du présent lot devra donc prendre connaissance de l’étendue des travaux des corps d’état secondaires, afin de connaître la limite des prestations. De plus il devra toutes les fermetures de trémies après le passage des corps d’état secondaires. Ces trémies seront rebouchées en plein au béton, sur toute l’épaisseur des planchers et parois après que les canalisations, les gaines et conduits divers aient été enrobés d’une couche de feutre de laine de verre assurant la désolidarisation. Le présent lot doit également toutes les sujétions dues à la présence de fourreaux et canalisations noyées dans les dalles, voiles et tous ouvrages en béton. Tous les ouvrages en BA comprennent toutes les feuillures, réservations, trous et passages nécessaires aux autres corps d’état. Les réservations pour scellements se feront avec du polystyrène expansé. Ils comprennent éventuellement les lamiers en plastique. A cet effet les entreprises de second œuvre remettront, dans le mois qui suit l’adjudication, tous les plans, coupes, tracés nécessaires à leurs réservations. 1.32 - FACADES. Les murs de façades devront toujours être conformes aux prescriptions de l’Annexe au D.T.U. 20.1 « Guide pour le choix des types de murs de façade en fonction du site ». La conception et la réalisation des murs de façades permettront d’assurer la parfaite étanchéité de ces ouvrages. 1.33 - ARMATURES. Les armatures seront en acier à haute adhérence et treillis soudé pour les poutres, les dalles, les ouvrages divers et d’une façon générale tous les éléments fléchissant. Les aciers à haute adhérence devront faire l’objet d’une fiche d’homologation du Ministère de l’Equipement. 1.34 - ELEMENTS PREFABRIQUES. Si l’entrepreneur envisage de préfabriquer certains éléments en béton armé qui ne sont pas prévus préfabriqués dans le devis descriptif, il devra, au préalable obtenir l’accord de l’Ingénieur BA du bureau de contrôle et de l’architecte. Caractéristiques géométriques de la cage d'escalier Dimensionnement mécanique Pour les escaliers monoblocs, la charge d'exploitation à prendre en compte pour effectuer le dimensionnement mécanique est précisée dans la norme NF P 06-001. La vérification de la stabilité peut être effectuée à l'aide des règles BAEL (DTU P 18-702). Dans le cas de marches indépendantes, l'additif n° 1 du DTU 21 précise la charge statique d'exploitation qui est fonction de la longueur de la marche et de son emploi. Les armatures disposées dans les différentes parties constitutives (limon, marches, fût) doivent obéir aux règles s'appliquant au béton armé (BAEL) ainsi qu'aux règles particulières définies dans la norme NF P 87-301 (ancrages des armatures longitudinales ) et dans le DTU 21-3 (armature des becquets). La norme NF P 87-301 précise par ailleurs les valeurs des charges minimales de rupture que doivent présenter les marches indépendantes pour volées droites. Pour les constructions en zone sismique, il y a lieu de faire une étude particulière. On se référera dans ce cas aux Règles PS 92 et PS MI. Sécurité contre l'incendie et les risques de panique La réglementation à appliquer est fonction de la destination du bâtiment. Elle vise surtout le comportement au feu de la cage d'escalier (voir tableau 5). Normalisation française Les normes et DTU suivants fixent les règles de l'art et de mise en œuvre des escaliers : - DTU 21-3 : Escaliers préfabriqués - Dispositions constructives ; - NF S 31-057 : Vérification de la qualité acoustique des bâtiments ; - DTU 21 additif 1 : Marches préfabriquées - Prescriptions particulières ;



- NF P 87-301 : Marches et contremarches en béton pour volées droites ; - NF P 91-201 : Accessibilité des logements aux handicapés ; - NF S 90-311 : Dimensions d'encombrement d'un brancard. Certification de produits Les caractéristiques techniques garanties à la livraison sont précisées dans le cahier des charges FIB "escaliers en béton fabriqué en usine" paru en octobre 1999. Ce document constitue le référentiel technique pour l’attribution de la certification QUALIF -IB propriété de la FIB et gérée par le CERIB http://www.cerib.fr/certif/certif.html (organisme mandaté). Normalisation européenne Le TC 229/WG1/TG16 élabore actuellement un texte normatif applicable aux escaliers en béton. 1.35 - LIMITES DE PRESTATIONS. 1.35.1 - CHARPENTE METALLIQUES – COUVERTURE. L’entrepreneur du lot Gros Œuvre doit : -les réservations et les scellements des ouvrages de charpente dans ses ouvrages. -les calfeutrements des têtes de voiles et murs par rapport aux ouvrages du lot Charpente -réception contradictoire des supports avec le lot Charpente métallique – Couverture tuiles. 1.35.2 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM. L’entrepreneur du lot Gros Œuvre doit : -les réservations pour la pose des ouvrages de menuiseries extérieures et des ouvrages de métallerie suivant les indications du lot Menuiseries extérieures Aluminium. -Réception contradictoire des supports avec le lot Menuiseries extérieures Aluminium 1.35.3 - MENUISERIES BOIS. L’entrepreneur du lot Gros Œuvre doit : -les réservations dans les ouvrages béton maçonnés suivant les indications du lot Menuiseries bois. -l’implantation et le traçage de tous les ouvrages en béton (armé ou non) et toutes les cloisons maçonnées exécutés par le lot Gros Œuvre. -la mise en place, réglage et calage des huisseries et bâtis dans les ouvrages béton et ouvrages de maçonneries. Les huisseries et bâtis seront approvisionnés et distribués par le Menuisier bois. -Réception contradictoire des supports avec le lot Menuiserie bois. 1.35.4 - REVETEMENTS DE SOLS – FAIENCES. L’entrepreneur du lot Gros Œuvre doit : -la réalisation des supports béton surfacés suivant les différents locaux concernés -la réalisation des décaissés et des différentes réserves d’épaisseur au niveau des planchers et dalles pour la mise à la côte des niveaux finis entre les différents locaux, les terrasses, etc…, suivant les indications du lot Revêtements de sols – Faïences. -les formes de pentes. -les rebouchages des réservations et trémies en sols et murs. -la livraison des supports suivant indications et tolérances des prescriptions techniques. -réception contradictoire des supports avec le lot Revêtements de sols – Faïences. 1.35.5 - CLOISONS. L’entrepreneur du lot Gros Œuvre doit : -la réalisation des ouvrages béton maçonnés. -réception contradictoire des supports avec le lot Cloisons . L’entrepreneur du lot Cloisons doit : -la réception des supports façades voiles 1.35.6 - PEINTURE. L’entrepreneur du lot Gros Œuvre doit : -le ragréage de ses ouvrages béton suivant tolérance du D.T.U. -les bétons bruts de décoffrage ragréés. -réception contradictoire des supports avec le lot Peinture. 1.35.7 - ELECTRICITE. L’entrepreneur du lot Gros Œuvre doit : -les réservations, les rebouchages, les plots, les dés et les socles béton, conduits, souches maçonnées, nécessaires pour la pose des équipements techniques suivant les indications du lot Electricité. -la réalisation des tranchées, des remblais des tranchées et évacuation des gravois à la décharge, sous les bâtiments et jusqu’en limite de prestation DCE, pour la mise en place des réseaux d’électricité et de téléphonie par le lot Electricité.



-la réception contradictoire des supports avec le lot Electricité. 1.35.8 - GENIE CLIMATIQUE – VMC. L’entrepreneur du lot Gros Œuvre doit :

-les réservations, les rebouchages, les plots, les dés et les socles béton, conduits, souches maçonnées, nécessaires pour la pose des équipements techniques suivant les indications du lot Génie climatique – VMC. -la réalisation des tranchées, des remblais des tranchées et évacuation des gravois à la décharge, sous les bâtiments.

-la réception contradictoire des supports avec le lot Génie climatique – VMC. 1.35.9 - PLOMBERIE – SANITAIRE. L’entrepreneur du lot Gros Œuvre doit : -les réservations, les rebouchages, les plots, les dés et les socles béton, conduits, souches maçonnées, nécessaires pour la pose des équipements techniques suivant les indications du lot Plomberie – Sanitaire. -la réalisation des tranchées, des remblais des tranchées et évacuation des gravois à la décharge, sous les bâtiments et jusqu’en limite de prestation DCE, pour les réseaux AEP et EU/EV, la mise en place du réseau EU/EV est à la charge du lot Gros Œuvre et la mise en place du réseau AEP est du par le lot Plomberie – Sanitaire. -la réception contradictoire des supports avec le lot Plomberie – Sanitaire. 1.35.10 - VOIRIES – RESEAUX DIVERS. L’entrepreneur du lot Gros Œuvre doit : -les terrassements en tranchées sous bâtiment l’évacuation des déblais excédentaires au droit du bâtiment et des dallages qui sont à la charge du Gros Œuvre ainsi qu’au droit des ouvrages extérieurs réalisés par le Gros Œuvre. Le lot VRD doit -les terrassements en masse, en tranchées, les remblais, l’évacuation des déblais excédentaires pour les ouvrages de Voiries – Réseaux divers et d’espaces verts sont à la charge du lot Voiries – Réseaux divers, les plateformes des bâtiments 1.35.11 - DIVERS. Le présent lot devra toutes les installations nécessaires à l’exécution de ses travaux. Il devra également tous les travaux nécessaires à la parfaite finition de ses ouvrages et à leur mise en conformité avec la réglementation en vigueur, ainsi que la fourniture et la mise en place des fourreaux nécessaires aux traversées de murs, dallages, planchers pour passages des différents réseaux (eau, électricité, courants forts et faibles, chauffage, ventilation, EU/EV., EP, et autres, etc…). 1.36 - ETUDES D’EXECUTION – PLANS DE STRUCTURE. Les études d’exécution et les plans de structure seront réalisés par le bureau d’études de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 1.37 - TRAVAUX PREPARATOIRES – PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN – PROTECTIONS. 1.37.1 - CONSTATS D’HUISSIERS. L’entreprise aura à sa charge les constats d’huissiers avant et après travaux, ces constats porteront sur les constructions mitoyennes, abords et voiries, espaces boisés, arbres et végétaux, réseaux et tous ouvrages à conserver. Une copie des constats sera remise à l’architecte et au maître de l’ouvrage. 1.37.2 - PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN. L’entrepreneur devra prendre possession à partir des plateformes L’entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de causer un préjudice à un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc…). Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage. 1.37.3 - PROTECTIONS DES RESEAUX EXISTANTS. Les réseaux existants à démolir seront neutralisés par les entreprises concernées (corps d’état techniques) avant travaux. Les réseaux restant en service seront repérés, maintenus et protégés par l’entreprise durant les travaux. Tous réseaux à conserver endommagés par l’entreprise seront réparés aux frais de l’entreprise sans aucun supplément de prix. L’entreprise devra réaliser toutes démarches administratives et obtenir les autorisations nécessaires pour l’exécution des travaux. 1.37.4 - PROTECTIONS DES OUVRAGES ET ARBRES EXISTANTS. L’entreprise devra prendre toues les précautions qui s’imposent durant les travaux afin de maintenir en état tous



les ouvrages existants conservés. Toutes les précautions seront prises également pour ne causer aucun dommage et dégât aux arbres et espaces verts conservés y compris leurs racines. Tous ouvrages, arbres, végétaux et zones traitées en espaces verts à conserver qui seraient endommagés par l’entreprise, seraient réparés ou remplacés aux frais de l’entreprise sans aucun supplément de prix. 1.37.5 - PROTECTIONS – SIGNALISATIONS. L’entreprise devra prendre en compte toutes les dispositions nécessaires et réglementaires de protections et de signalisations durant les travaux. Ces protections seront maintenues pendant toute la durée des travaux. De plus, il est de la responsabilité de l’entrepreneur de prévoir l’ensemble des dispositions nécessaires pour que la sécurité des travailleurs et des occupants, et qu’elle soit assurée conformément au code du travail. 1.38 - CLOTURES – BRANCHEMENTS ET INSTALLATIONS DIVERSES – IMPLANTATION. 1.38.1 - CLOTURES. Elles seront implantées suivant les limites d’emprises de chantier et selon les indications du Coordonnateur SPS. Elles seront grillagées de 2.00m de hauteur environ. Elles comporteront un portail au droit de l’accès principal. La clôture devra clore le chantier dans son intégralité, y compris toutes sujétions de déplacement des clôtures de chantier suivant les différentes phases de travaux et de repliement en fin de travaux. Protection des ouvrages, végétaux et arbres existants à conserver durant la durée des travaux. 1.38.2 - BRANCHEMENTS ET INSTALLATIONS DIVERSES. L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge les travaux relatifs aux locaux de chantier, les installations de chantier, les démarches et frais afférents à la mise en place des branchements pour les réseaux : -Adduction d’eau potable. -Eaux usées et eaux vannes. Le présent lot devra également :

-la fourniture de l’armoire générale de chantier (mise en œuvre en coordination avec le lot électricité). -Alimentation électrique de la grue. L’alimentation de l’armoire générale de chantier, l’alimentation du téléphone de chantier, etc…, sont à la charge du lot Gros Œuvre. Pour la basse tension et le téléphone, les démarches administratives, les dépenses d’entretien et de consommation seront prises en charge par le compte prorata. 1.38.3 - IMPLANTATION. L’implantation des ouvrages sera réalisée par le titulaire du présent lot. Les frais afférents seront réglés par le titulaire du présent lot. L’approbation de l’implantation par le Maître d’œuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci ni celle du Maître d’ouvrage. L’entrepreneur est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres repères fixes existant à l’ouverture du chantier. L’implantation et le nivellement théorique seront, si nécessaire, modifiés sur place pour obtenir un bon raccordement avec les ouvrages voisins (routes et autres, etc…). L’entrepreneur ne pourra modifier lui-même quoi que ce soit aux plans qui lui auront été remis. Par contre, il devra signaler au Maître d’œuvre toutes les erreurs, omissions, imprécisions afin qu’il y soit porté remède dans les plus brefs délais. 1.39 - PLAN GENERAL DE COORDINATION – VOIR GENERALITES T.C.E 1.40 - LES PROTECTIONS COLLECTIVES SONT A LA CHARGE DE CHAQUE CORPS D’ETATS. VOIR GENERALITES T.C.E 1.41 - ACCES PROVISOIRES CHANTIER La couche de fondations des voiries pourra être utilisée pour la circulation provisoire du chantier La livraison de ces voiries fera l’objet d’une réception entre le lot VRD ET LE GESTIONNAIRE DU COMPTE PRORATA L’entretien des ces voiries provisoires est à la charge du compte prorata Elles devront être profilées et remises en état avant relivraison au LOT VRD Cette livraison fera l’objet d’une réception entre le gestionnaire du compte prorata et le lot VRD La délimitation des zones de circulation ou de parking chantier la mise en place des clôtures Et la responsabilité du respect de ces zones est à la charge du compte prorata et effectué par le lot GROS ŒUVRE



LOT n°02 – GROS ŒUVRE CHAPITRE II - DESCRIPTION DES OUVRAGES 2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES 2.1.1 - installation de chantier: caractéristiques: le titulaire du présent lot doit l’installation complète de chantier ; celle-ci sera établie en conformité avec le plan général de coordination joint au présent dossier et en accord avec le coordonnateur SPS. Nota : le CCTP COMMUN TCE fait état page 4) art. 2 »Plan Général de Coordination », des installations de chantier nécessaires au bon déroulement de celui-ci, qui sont dans leur totalité gérées au titre du compte prorata. La part d’installation de chantier retenue par l’entreprise du présent lot, ne doit tenir compte que de cette répartition des frais. 2.1.2 - implantation: caractéristiques: La recherche des côtes d'implantation et de niveaux est à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot. Le prix en est implicitement compris dans l'offre de l'entreprise. Elle sera exécutée par un géomètre qualifié faisant partie de son personnel ou à défaut par un géomètre expert. Les côtes de situation du projet seront rigoureusement respectées et établies avant les travaux de terrassement pour l'exécution des plates-formes en coordination avec le lot VRD. Les cotes de niveaux seront vérifiées sur le chantier par l'entrepreneur en fonction des niveaux de référence mis en place en début de travaux et qui servira de référence tout le long des travaux. Avant exécution de ses ouvrages, l’entreprise devra réceptionner les travaux de nivellement de plate-forme réalisés par le lot VRD. 2.2 - FONDATIONS 2.2.1 - fondations spéciales :

localisation: niveau 0 (NGF 171.00) - voir plans BET – pieux Ø 400 et 500. Dans son offre l’entreprise doit intégrer : - l’amenée et le repliement des installations de forage - l’implantation des pieux, elle sera exécutée par un géomètre qualifié faisant partie de son personnel ou à défaut par un géomètre expert. - la réalisation des dès en béton armé.le forage, l’évacuation des déblais et le coulage des pieux. - le recépage des têtes de pieux - la réalisation de dés béton 60/60/60 en tête de pieux - la fourniture des plans de recollement avant réalisation des dés tête de pieu. caractéristiques: Les pieux seront réalisés à la tarière creuse équipée d’un enregistrement des paramètres (vitesse d’avancement du forage et pression d’alimentation du béton asservie à l’extraction de la vis ). Le diamètre de forage sera déterminé en fonction des charges à reprendre et de la nature du terrain rencontré. Ils seront conformes au DTU 13.2 chapitre 4-2 (pieux sollicités à la compression simple). La tolérance d’implantation des pieux à ne pas dépasser est de 1/8 du diamètre avec un maximum de 6 cm ; l’excentrement sera mesuré après recépage; le dépassement de cette valeur fixée par le DTU, engage l’entreprise à prendre à sa charge l’incidence financière des études et travaux complémentaires qui en découleront et ceux pour l’ensemble des corps d’état. Le recépage sera exécuté par le titulaire du présent lot aux côtes d’arase fournies par la maîtrise d’oeuvre. L’étude de sol réalisée par le CEBTP dossier n° C322.3.205 du 21/02/2003 complétée par le dossier n° C322.4.355 du 20/07/2004 ; ces deux dossiers sont contractuels et joints en annexe au présent dossier d’appel d’offre. pieux: - béton coulé en pleine fouille – voir ratios d’aciers sur tableau joint en annexe par le BET structure Dés en tête de pieux: - réalisation de dés béton armé en tête de pieux, y compris toutes sujétions de terrassaement, évacuation des déblais et de coffrage – voir ratios d’aciers sur tableau joint en annexe par le BET structure .

Les travaux comprennent, sauf spécifications contraires dans les documents particuliers du marché : - la fourniture d'une note descriptive des ateliers d'exécution avec leurs numéros d'identification. - la fourniture du plan de pilotage indiquant l'ordre d'exécution et pour chaque pieu : - le numéro d'identification ; - la cote de nivellement géographique de la plate-forme de travail ; - la cote de nivellement géographique de recépage ; - le diamètre, l'inclinaison et l'orientation du pieu ; - le numéro d'identification du type d'armature ; - la réalisation des pieux, y compris une sur longueur destinée au recépage le cas échéant .



2.2.2 - semelle filante:

localisation: niveau 0 (NGF 171.00) et niveau 1 (NGF : 174.70) - voir plans BET. L’entreprise doit la réalisation des fondations, l’évacuation des déblais et le coulage des bétons de fondations. caractéristiques: réalisation mécanique de fouilles pour semelles filantes sections 40/100 et 50/100 voir localisation sur plans BET, y compris toutes sujétions de dressage et de nettoyage manuel de fonds de fouille avant coulage. - coulage de béton de type C20/25 coulé en pleine fouille – voir ratios d’aciers sur tableau joint en annexe par le BET structure . Lors de l’exécution des fouilles, ’entreprise veillera à ne pas détériorer la plate-forme. Les fonds de fouilles seront soumis à l’approbation du BET ou du Bureau de contrôle avant coulage. 2.3 - INFRASTRUCTURE 2.3.1 - longrines béton armé:

localisation: voir repérage sur plans BET. Dans son offre l’entreprise doit intégrer : - les travaux de terrassement pour mettre en place les longrines - la réalisation des longrines - la remise en état de la plate-forme après exécution caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation de longrines en béton armé type C30/37 (ou C35/45 pour les ouvrages préfabriqués), compris toutes sujétions de coffrage, réservations, armatures, clavetage. Tolérances arase supérieure (+ ou - 0,5 cm). Dimensions conformes aux plans de structure. L'entrepreneur pourra préfabriquer les longrines en atelier. Pour les longrines préfabriquées, l'entrepreneur devra fournir à la maîtrise d'oeuvre les plans du fabricant et les notes de calcul avant exécution. Cette option devra être définie en tout début de chantier et devra également inclure toutes les sujétions de clavetage et de réservations. 2.3.2 - soubassement BA:

localisation: voir repérage sur plans BET. caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation sur semelle filante d’un soubassement en béton armé de type C30/37 – voir section sur plans. Y compris toutes sujétions de réservations pour passage de réseaux demandés par les corps d’état secondaire. 2.3.3 - chaînages filants:

localisation: voir repérage sur plans BET. L’entreprise doit : caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation sur semelle filante de chaînage en béton armé de type C30/37 Y compris toutes sujétions de coffrage et d’armatures Voir section sur plans, et ratio d’acier dans tableau joint au présent CCTP. 2.3.4 - cuvette d’ascenseur:

localisation: voir repérage sur plans BET. L’entreprise doit :

- les terrassements en déblais et leur évacuation - la réalisation d’un radier BA - la réalisation de parois en voile BA - la réalisation d’un cuvelage étanche.

caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation d’un radier béton armé de type C30/37 de 0,30m d’épaisseur sur béton de propreté de 0,05m. - réalisation de voile béton armé de 0,20m d’épaisseur caractéristiques identiques à celles du § 2.4.1. - réalisation d’un cuvelage intérieur, par application d’un enduit additionné d’adjuvant d’étanchéité en deux couches suivant prescription du fabricant ; avant exécution l’entreprise doit indiquer le type d’enduit utilisé, et fournir les prescriptions techniques ainsi que l’avis technique. - réalisation d’un contre-radier en fond de fosse d’ascenseur en béton armé de 0.15m d’épaisseur pour le scellement des éléments de l’ossature de l’ascenseur ; le dallage sera désolidarisé du radier par interposition d’un matériau isolant. 2.3.5 - arase étanche: localisation: arases supérieures des longrines, chaînages filants et soubassements BA. caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation d’une arase sanitaire au mortier additionné d’un hydrofuge de type Sikalit ou similaire, épaisseur 3 à 4 cm. 2.3.6 - étanchéité :



localisation: sur toutes les parties enterrées. caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation d’une étanchéité sur les ouvrages enterrés. Il comprend à partir du support : - enduit d’imprégnation à froid. - une chape élastomère avec armature polyester 250 g/m2 soudée en plein. - une chape élastomère avec armature polyester 250 g/m2 avec adjuvant antiracines, soudée en plein. - d’une feuille extrudée à structure alvéolée en polyéthylène haute densité. Ils doivent être réalisés conformément au Cahier de Prescriptions de Pose du fabricant. Les produits d’étanchéité (membranes bitumineuses, enduits ...) doivent être fabriqués dans des unités dont le système Qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou 9002 par L’AFAQ. La surface doit être d’aspect “finement taloché” pour permettre la soudure du revêtement, y compris si nécessaire reprise des supports existants. 2.3.7 - drain:

localisation: voir localisation sur plan BET - files 14, 15 et 20. caractéristiques: L’entreprise doit la fourniture et mise en oeuvre d’un drain en tuyau PVC Ø 125 perforé spécial drainage, posé sur cunette en béton (pente minimale 1%), y compris: - remblaiement avec des graves 0/40 dans chaussette de géotextile; tout remplissage avec des déchets de chantier est formellement interdit. La partie d'écoulement du drain devra être visible de part et d’autre du bâtiment de manière à en vérifier le fonctionnement; la sortie sera protégée pour éviter les pénétrations de rongeurs. 2. 4 - ELEVATIONS 2.4.1 - voiles béton armé : localisation: niveau 0 (NGF 171.00) niveau 1 (NGF 174.70) niveau 2 (NGF 177.70) cage d’ascenseur caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation de parois verticales en béton banché légèrement armé de type C25/30 de 0.20m d’épaisseur - C.E.M.I. 42,5 ou 42,5 R, armatures suivant plans techniques d’exécution. Y compris toutes sujétions :

- de coffrage lisse, - réservations demandées en temps utiles par les corps d’état secondaires - intégration de pièces de préscellement fournies par les corps d’état secondaires - façon de feuillure pour les portes dont le scellement et le calfeutrement est à la charge du présent lot.

Voile sur parties enterrées Voir ratio d’acier dans tableau joint au présent CCTP. La finition de la face intérieur vue identique à celle des banchés décrits ci-dessous. La finition de la face extérieure sera conforme aux prescriptions du cahier des charges de l’enduit d’étanchéité dont il sera revêtu.

Voile sur parties en élévation Voir ratio d’acier dans tableau joint au présent CCTP. La finition des bétons devra être particulièrement soignée car ils sont destinés à rester bruts de décoffrage et livrés à l’entreprise titulaire du lot Peinture pour y recevoir un revêtement de peinture sur un simple débullage. Si les supports présentaient des irrégularités diverses les frais de ragréage seraient à la charge du présent lot. La réception des supports sera effectuée contradictoirement entre le titulaire du présent lot et le peintre.

Voile sur cage d’ascenseur Voir ratio d’acier dans tableau joint au présent CCTP. La face intérieure de la cage d’ascenseur bien que non revêtue sera lisse d’aspect.

L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucune plus-value si les études d’exécution faisaient apparaître de légères différences de section ou de hauteur par rapport aux indications du présent C.C.T.P. et des plans de coffrage du bureau de structure. 2.5 - OSSATURE 2.5.1 - poteaux, linteaux et poutres intégrés aux voiles BA:

localisation: voir repérage sur plans. caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation de poteaux, linteaux, poutres, relevés….. incorporés dans les ouvrages en béton banché. Voir ratio d’acier dans tableau joint au présent CCTP. 2.5.2 – poutres, consoles et relevés en béton armé:

localisation: voir repérage sur plans BET.



caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation de poutres et consoles en béton de type C30/37 y compris toutes sujétions de coffrages, d’étaiement, d’armatures et de mise en œuvre. - section suivant suivant plans BET et voir ratio d’acier dans tableau joint au présent CCTP. Dans le cas d’ouvrages coffrés, les balèvres seront soigneusement éliminées au décoffrage. Les coffrages des poutres devant recevoir une peinture seront parfaitement lisses; si nécessaire des travaux de ragréage seront effectués avant réception par le peintre.

2.5.3 - poutre en béton précontraint:

localisation: voir repérage sur plans BET. caractéristiques: L’entreprise doit la fourniture et mise en œuvre de poutre en béton précontraint y compris toutes sujétions de transport, d’étaiement et de mise en œuvre. La finition de surface devra être parfaitement lisse prête à recevoir une peinture.

2.5.4 – bandes noyées:

localisation: voir repérage sur plans BET.

2.5.5 - chaînage:

localisation: voir repérage sur plans BET. caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation de chaînage en béton de type B30 y compris toutes sujétions de coffrages, d’étaiement, d’armatures et de mise en œuvre. - section suivant plans BET et voir ratio d’acier dans tableau joint au présent CCTP 2.5.6 – Poteaux en métal galvanisé

2.5.6.1 - Poteaux en métal galvanisé remplis de béton :

localisation: tous les poteaux de façade supports du niveau 177.7 ( voir plan BET N° 03-04) caractéristiques: L’entreprise doit la fourniture et pose de poteaux de section 200x100x8 en acier galvanisé à chaud , y compris platines de pose , pattes à scellement , organes de fixation en tête et en pied ; remplissage en béton armé de type C30/37 , ainsi que le clavetage de ces poteaux sur les éléments de façades préfabriqués , y compris toutes sujétions de coffrage. Voir ratio d’acier dans tableau joint au présent CCTP. 2.5.6.2 – Clavetage des poteaux en métal galvanisé fournis et posés par le charpentier (LOT 3) : localisation: tous les poteaux de façade supports des couvertures ( voir plan BET N° 03-05) caractéristiques: L’entreprise doit le clavetage sur les allèges et le scellement en pied des poteaux de section 200x100x8 en acier galvanisé à chaud fournis et posés par le lot 3 . 2.5.7 – Profilés métalliques pour ossature primaire : localisation: ossature primaire supports du bac ( voir plan BET N° 03-04 entre files 1 et 4) caractéristiques: L’entreprise doit la fourniture et pose de profilés IPE 240 , IPE 270 et IPE 220 conformément au plan de structure y compris toute sujétion de fixation par inserts ou réservations dans les bétons , platines d’abouts sur profilés et boulons ordinaires de nuance minimale 6.8 galvanisés , clavetages et scellements dans le gros-œuvre . Ces profilés seront fournis imprimés d’une couche de peinture antirouille . Ces structures sont prévues au présent lot et non au lot 3 car elles font partie intégrante de la stabilité générale des façades comprenant les poteaux métalliques et les acrotères préfabriquées béton , l’ensemble de cette structure étant prévue au présent lot . 2.6 – DALLAGES ET CHAPES 2.6.1 - remise en état de la plate-forme :

localisation: Tout le niveau 0 – voir repérage sur plans BET. caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation après mise en œuvre des longrines et des réseaux EU, EV, une remise en état de la plate-forme, cette remise en forme comprend le compactage du support. Nota important : l’entreprise de gros-œuvre réceptionne les supports de terrassement remis par le lot VRD et les lots suivants réceptionnent la plateforme remise en état par le présent lot avant leurs interventions . Une fois la réception de la plateforme VRD prononcée , l’ entreprise du présent lot ne pourra faire aucune réclamation auprès du maître d’œuvre si lui-même , ou le coordonnateur SPS, jugent la plateforme non circulable aux engins de chantier pour raison d’intempérie . La remise en état , avec apport de grave si nécessaire , restera donc à la charge de l’entreprise du présent lot dans le cadre de son installation de chantier . 2.6.2 - hérisson:



localisation: toute la surface des dallage béton et dallages portés caractéristiques: l’entreprise devra la purge des remblais souillés et l’apport d’un hérisson complémentaire en grave 0-31.5 ou 0-40 compactée soigneusement . Réception indispensable par essais de plaque avec les caractéristiques suivantes selon les prescriptions des recommandations LCPC pour les caractéristiques des matériaux de remblai : EV2>50 Mpa pour un 0-31.5 en catégorie B ( 100 Mpa s’il est fait usage de sables et graviers de catégorie D ) Ev2/Ev1 <2 pour un 0-31.5 ( 2,5 pour un sol de catégorie D) Coefficient de Westergaard : Kw>70Mpa/m Nombre d’essais : 12 unités réparties sur les zones de dallage . 2.6.3 - isolant périphérique :

localisation: toute la périphérie des dallages intérieurs caractéristiques: L’entreprise doit la fourniture et la mise en œuvre de panneau rigide en polystyrène expansé - épaisseur 50 mm - compressibilité selon DTU 52.1 - pour isolation continue des sols; Le coefficient d’isolation demandé pour le plancher est: Uw: 1,70K.m2/W - positionnement le long des murs extérieurs sur une profondeur de 1,50 m et en remonté sur l’épaisseur du dallage. 2.6.4 - film polyéthylène:

localisation: toute la surface des dallage béton et dallages portés caractéristiques: L’entreprise doit la fourniture et mise en oeuvre d’un film polyéthylène 200 microns à la résistance mécanique élevée, imputrescible, étanche à l'eau, stable aux UV et agréé pour un usage en fondations, y compris recouvrement des lés supérieurs au moins égale à 30 cm et remontées périphériques. 2.6.5 - dallage en béton armé :

localisation: selon plan BET caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation d’un dallage en béton de gravillons dosé à 300 kg de CPA de 0.15 m d'épaisseur armé d'un treillis soudé - le béton sera fortement damé, et soigneusement surfacé et lissé;

Y compris suivant les locaux : - finition brute pour les locaux recevant un revêtement de sol dur scellé. - talochage mécanique et incorporation de durcisseur de surface et d’anti-poussière : TGBT, stockage, entretien, garage, magasin à livres, stockage. - réalisation de forme de pente : passage sous bâtiment. Voir tolérance de planimétrie au § 1.4.2 du présent lot, et ratio d’acier dans tableau joint au présent CCTP. 2.6.6 - dallage porté: localisation : niveau 0.00 - quai de déchargement seulement caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation d’un dallage porté en béton de type C30/37 de 0,15m d’épaisseur . Finition surfaçé talochée mécaniquement y compris incorporation de durcisseur de surface. Voir ratio d’acier dans tableau joint au présent CCTP. 2.6.7 - chape armée: localisation : au-dessus de la partie garage jusqu’au joint de dilatation caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation chape armée de 0,07m d’épaisseur, sur isolant polyuréthane de 60mm d’épaisseur ; le coefficient d’isolation demandé pour le plancher est: Uw: 2,85K.m2/W. 2.7 – PLANCHER BETON 2.7.1 - plancher sur vide sanitaire :

localisation: plancher haut niveau 00 – partie du hall d’accueil. plancher haut niveau 01 – extrémité Est du bâtiment caractéristiques: fourniture et mise en œuvre d’un plancher préfabriqué type suivant plans BET (15+5 ou 20+5) composé: - de poutrelles précontraintes - d’entrevous polystyrène à languette - d'une dalle de compression en béton de granulats lourds, dosée à 350 kg/m3 de CPA; la dalle sera armée d'un treillis métallique de peau - surfaçage taloché mécaniquement prêt à recevoir un revêtement dur sur chape. Le coefficient d’isolation demandé pour le plancher est: Uw: 3K.m2/W Y compris: - façon de chaînages



- réservation pour passages réseaux EU et EU mis en œuvre par le plombier - chevêtre pour les gaines de ventilation, gaines techniques et toutes réservations demandées par les titulaires des lots GO durant la période de préparation. Sur les parties où le carrelage est posé sur chape le niveau du plancher se situera à - 0,06 m. 2.7.2 - plancher béton:

localisation: voir localisation sur plans BET. caractéristiques: Planchers en béton armé C30/37 dosé à 350 kg de C.P.A. - C.E.M.I. 42,5 ou 42,5 R coulé sur une pré dalle préfabriquée en béton armé (ratio d’acier : voir tableau joint en annexe). Chaînages périphériques et centraux avec les poutres en béton armé et les maçonneries. Etaiement à prévoir suivant normes du fabricant. Réservations à prévoir pour passage des gaines techniques et réseaux à la demande des corps d’état. Les dalles de compression des planchers devront être surfacées à la règle ou à l’hélicoptère, car elles sont destinées destinée à recevoir un revêtement de sol carrelages sur chape avec isolant phonique au lot Revêtements de sols. Les caractéristiques de surfaçage sont précisées aux généralités du présent document. Les dalles de compression seront de hauteurs variables en fonction des zones concernées (épaisseur variable suivant localisation : 18, 20, 22 ou de 32cm) – voir repérage sur plans BET. Y compris toutes sujétions de forme de pente Y compris toutes sujétions de chevêtres pour trémies (châssis de désenfumage, châssis pour éclairage zénithal,…) suivant plans BET. 2.8 – ESCALIER 2.8.1 - escalier intérieurs :

localisation: escalier de secours escaliers principaux desservant tous les niveaux caractéristiques: L’entreprise doit la réalisation d’escalier en béton armé comprenant coffrage, armature (voir ratios d’acier sur tableau joint en annexe au présent CCTP). Pour des raisons phoniques les volées d’escalier seront désolidarisées des parois latérales Finition des marches pour recevoir revêtement dur posé à la colle 2.8.2 escalier extérieurs :

localisation: niveau 00 : escalier extérieur accès manutention et sortie de secours caractéristiques: fourniture et mise en place de marches en béton désactivé. 2.9 – ELEMENTS PREFABRIQUES 2.9.1 - éléments de façade:

localisation: voir plans et détail BET. parement: Type C6 très soigné architectonique C6 (voir article 1.7.5) caractéristiques: Fourniture, pose et mise en place d’éléments de façade préfabriqués en béton ton gris clair de classe de résistance C30/37 au minimum , formant allège et débord de plancher en béton brut de décoffrage finition très soignée , conforme au détail du BET structure (n° 03-09). Coulage dans un moule approprié de manière à présenter des faces vues lisses, exemptes de granulats et sans nuances, y compris : - feuillures diverses pour canalisation des eaux de condensation - rejingot pour appuis des baies positionnées au nu extérieur de la façade - aciers en attente pour clavetage vertical et horizontal - incorporation de rails « Alphen » pour fixation en sous-face des supports des brises soleil - crochets de levage Protection pour le transport et le stockage sur le site – aucun ragréage ne sera accepté sur chantier. Avant exécution, l’entreprise fournira plusieurs échantillons de couleur d’un 1.00 x 1.00m afin de déterminer les choix définitifs des ouvrages; les nuances maximales et minimales acceptables seront définies, tous éléments ne correspondant pas à ces nuances seront systématiquement refusés.

Les prestations dues par l’entreprise comprennent également : - toutes sujétions d’étaiements - la fourniture et la mise en œuvre de coffrages pour clavetage entre panneaux et avec les poteaux métalliques ; respect d’un vide de décompression - la fourniture et la mise en œuvre de coffrages pour clavetage horizontal pour liaison avec le plancher - la mise en oeuvre d’un joint d’étanchéité en PVC de type COUVRANEUF ou similaire ; avec complément d’étanchéité par fond de joint et joint de façade polyuréthane ou silicone agréé par le SNJF. - le nettoyage de finition.



Teinte: Les caractéristiques de C6 correspondent à une texture d'échelle E3 (cliché de l'annexe A NF P 18.503) . L’écart de teinte admis correspond à un critère d’exigence T(4) de l’Annexe B de la norme A NF 18.503 . La couleur de référence est un gris clair qui sera choisi sur élément témoin dans la gamme 1-2 de l’échelle des gris , celui-ci constituant l’écart maximal de teinte admis entre 2 éléments éloignés . Type d’élément et localisation :

- Elément formant allège et débord de plancher, avec rails de fixation des Brises Soleil : o Haut du Niveau 0 : Façades Sud (File 1 à 13) ; Façade Ouest (File A à E) ; o Haut du Niveau 1 : Façades Sud (File 1 à 20) ; Façade Ouest (File A à E) ; ces éléments

comprennent les éléments d’acrotère (file 1 à 4)

- Elément formant allège et débord de plancher, sans rail de fixation brise-soleil : o Haut du Niveau 0 : façade Nord (File 1 à 13) ; o Haut du Niveau 1 : façade Nord (File 1 à 20) ;

- Elément formant acrotère et débord de plancher avec rail de fixation de brise-soleil :

o Haut du Niveau 2 : façade Sud (file 20 à 21) et façade Est en totalité

- Elément formant acrotère et débord de plancher sans rail de fixation de brise-soleil : o Haut du Niveau 2 : Façade Nord (File 20 à 21)

2.10 - OUVRAGES DIVERS 2.10.1 - seuils , appuis et dressage tableaux:

localisation: toutes les ouvertures. caractéristiques: l’entreprise devra avant la pose des châssis : - la réalisation d’un appui sur toutes les fenêtres avec relevé périphérique (y compris retour sur les tableaux) pour assurer une parfaite étanchéité lors de la pose des menuiseries; l’appui sera lissé, y compris coupe en sifflet pour raccordement sur l’enduit de façade pour les ouvertures avec allège maçonnée. - la réalisation de seuil en béton finition lissée pour toutes les portes-fenêtres et portes Si le faux-aplomb est trop important, ou si la finition des tableaux est incorrecte, l’entreprise devra le dressage des tableaux intérieurs pour permettre une pose des menuiseries conforme au DTU. 2.10.2 - réseaux EU, EV et EP:

localisation: Suivant plan BET caractéristiques: Fouilles en tranchées et canalisations seront en PVC catégorie sanitaire. Elles passeront sous les dallages intérieurs en tranchées, enrobées de sable et soigneusement calées avant mise en place du blocage tout-venant. Les compléments de remblais éventuels devront être réalisées en tout-venant soigneusement compacté. Ces canalisations seront parfaitement raccordées au collecteur général. Les remontées en attente seront soigneusement protégées pour éviter toutes pénétration de mortier, gravats ou autres déchets ; les essais COPREC devront être réalisés avant raccordement des lots techniques. Limite de prestation 1,00m en sortie de bâtiment Réseaux EU et EV: Diamètre 100 et 160 Réseaux EP: Diamètre 200 et 125 2.10.3 – Socle antivibratile:

Dallettes en béton armé à poser sur la toiture plate centrale pour support d’appareillage Pose sur matériau résilient 2.10.4 – Scellements:

Scellement dans les ouvrages maçonnés : • ossature de charpente • cadres de portes (y compris pose) • divers,… 2.10.5 - parement briques:

localisation: les façades principales niveau 0.00 le pignon TGBT stockage et entretien L’entreprise doit la mise en œuvre d’un parement de briques caractéristiques: Fourniture et pose de briques de parements type façades collées de chez Terréal ou



similaire. Plaquettes 22 x 1.5 x 5 conformes à la norme NFP 13.307. Teintes aux choix de l’Architecte. Pose au mortier colle suivant avis technique du fabricant Classe du mortier colle classe C2. Joints de fractionnement (tous les 50m2ou tous les 10ml horizontal). Joints de dilatation doivent êtres respectés avec mastic élastomère 1 catégorie. 2.11 - OUVRAGES HORS BATIMENT 2.11.1 - mur de soutènement: localisation: Entrée personnel, entrée public et accès DT - voir plans BET. caractéristiques : L’entreprise du lot Gros œuvre devra la réalisation de deux murs de soutènement en béton armé. Les travaux comprennent : - la réalisation des fouilles et le coulage des semelles BA prescriptions identiques à celles énoncées au § 2.2.2. - les murs de soutènement en béton banché de 0,20m et de classe de résistance C25/30 , prescriptions identiques à celles énoncées au § 2.4.1 - voir ratio d’acier dans tableau joint au présent CCTP. - la réalisation de drain - prescriptions identiques à celles énoncées au § 2.3.7. - la réalisation de remblais - prescriptions identiques à celles énoncées au § 2.3.7. - la mise en œuvre d’une étanchéité par produit bitumineux - prescriptions identiques à celles énoncées au § 2.3.6. - la fourniture et la mise en oeuvre de barbacanes en tube céramique Ø 40. 2.11.2 - Clôture: localisation: En limite de parcelle Ouest. caractéristiques : L’entreprise du lot Gros œuvre devra la réalisation d’un mur de clôture à parement extérieur de briques. Les travaux comprennent : - la réalisation des fouilles et le coulage des semelles BA prescriptions identiques à celles énoncées au § 2.2.2. - les murs en béton banché de 0,20m prescriptions identiques à celles énoncées au § 2.4.1 - voir ratio d’acier dans tableau joint au présent CCTP. - Les attentes pour scellement de la grille supérieure (fourniture et pose dûe au lot serrurerie) - parement de brique (idem 2.10.5 ci-avant). 2.11.3 – Portail extérieur: localisation: Entrées. caractéristiques : Longueur des portails : 6,00 ml

- longrines BA en sol y compris rail encastré - plots BA avec coffrage soigné

2.11.4 – Joint de dilatation: localisation: Voir plan BET.

- Traitement des JD coupe-feu en plancher haut du niveau 0,00 et plancher haut des niveaux 1 et 2 par goujons et appuis.

2.11.5 – Echafaudages: cf Plan Général de Coordination. Les protections collectives sont à la charge de chaque corps d’état. 2.11.6 – Ventilation des combles: Fourniture et pose de grilles de ventilation pare-pluie sur cadre. Section 40*20 incorporées au mur béton des acrotères de terrasse. Localisation : -ventilation des combles de charpente. 2.11.7 – Dispositifs d’intervention ultérieure: Fourniture et pose de dispositifs fixes d’intervention ultérieure sur l’ouvrage pour les toitures tuiles sur les acrotères en béton intérieurs des terrasses techniques par anneau conforme à la norme des ancrages fixes de toiture. Localisation :Sur acrotères intérieurs au niveau 3.00



2.12 – RATIOS D’ARMATURES

Lu et accepté , L’Entrepreneur (signature et tampon) :