amenagement du local reprographie au 1 … · 2.4. lot 2 – climatisation ... le bilan thermique...

1

BAD – Siège – Aménagement de la salle de reprographie Traitement– Février 2017

MAITRE D’OUVRAGE

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Tél : +225 20 26 3900

AMENAGEMENT DU LOCAL REPROGRAPHIE AU 1er SOUS-SOL DE L’IMMEUBLE SIEGE DE LA BANQUE

Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Tous corps d’état

Date : FEVRIER 2017

Phase DCE

Indice A

CCTP

2


Tableau des évolutions Indice Date Modifications Rédigé par Vérifié par

Indice Date Modifications Rédigé par Vérifié par A

B

C

D

E

F

G

3


Sommaire

1. PREAMBULE................................................................................................................................. 5

1.1. CONTEXTE……………………………………………………………………………………………. 5

1.2. DESCRIPTION DES LOCAUX ………………………………………………………………………5

2. PARTIE A- DESCRIPTION DES OUVRAGES ………………………………………………………..6

2.1. Principes .................................................................................................................................... 6

2.2. Dépose ....................................................................................................................................... 6

2.3. LOT 1 – FAUX PLAFOND ET GENIE CIVIL............................................................................... 6

2.3.1. Faux Plafond ........................................................................................................................ 6

2.3.2. Génie civil……………………………..................................................................................... 6

2.4. LOT 2 – CLIMATISATION - VENTILATION MECANIQUE…..................................................... 7

2.4.1. Climatisation...........................................................................................................................7

2.4.2. Extraction d’air vicié…………..………………………… ........................................................ 7

2.4.3. Centrale de traitement d’air ……………………………… ..................................................... 7

2.4.4. Bouches d’extraction et de soufflage ................................................................................... 8

2.4.5. Prise d’air neuf et rejet du central …………....................................................................... 8

2.4.6. Réseaux de ventilation ......................................................................................................... 8

2.4.7. Electricité ............................................................................................................................. 8

3. PARTIE B – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES D’INSTALLATION ET DE FOURNITURE

DES EQUIPEMENTS .......................................................................................................................... 11

3.1. PRESCRIPTION RELATIVE A LA CLIMATISATION ET LA VENTILATION............................. 12

3.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA VENTILATION ..................................................................12

3.2.1. Bases contractuelles liées à la climatisation............................................................................12

3.2.2. Bases contractuelles liées à la ventilation ...............................................................................12

3.2.3. Nature des réseaux .................................................................................................................12

3.2.4. Dimensionnement .................................................................................................................. 13

3.2.5. Cheminement ..........................................................................................................................13

3.2.6. Qualité acoustique des installations ....................................................................................... 13

3.2.7. Disposition particulières ......................................................................................................... 14

4. PARTIE C - CONDITIONS GENERALES ET REGLEMENTS ...................................................... 16

4.1. OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR ...................................................................................... 16

4.1.1. Relation avec l’organisme de contrôle ...................................................................................16

4.1.2. Relation avec les services publics ..........................................................................................17

4.2. REPONSE A L’APPEL D’OFFRES - VISITE DU SITE .............................................................. 17

4.3. PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS A OBSERVER……………………………........................ 17

4.4. Règles de l'Art ........................................................................................................................... 18

4.5. COORDINATION ET DEROULEMENT DU CHANTIER ........................................................... 18

4


4.6. MISSION DE SYNTHESE .......................................................................................................... 18

4.7. PROTECTION DES OUVRAGES ......................................................................................... 19

4.8. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A FOURNIR .......................................................... 19

4.8.1. Renseignements et Documents à transmettre à la remise de la proposition ....................19

4.8.2. Renseignements et Documents à transmettre avant exécution ....................................... 19

4.8.3. Renseignements et Documents à transmettre pendant l’exécution ................................ 20

4.8.4. Documents à transmettre avant réception - DOE ........................................................... 20

4.8.5. Notice d'entretien………………………… ........................................................................ 21

4.9. OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ET RECEPTION ................................. 21

4.9.1. Essais, contrôles et tolérances ...................................................................................... 21

4.9.2. Examen de conformité et essais de fonctionnement élémentaire .................................. 21

4.9.3. Essais d'ensemble ..........................................................................................................21

4.9.4. Réception finale de l’installation ......................................................................................21

4.10. GARANTIE ........................................................................................................................ 21

4.11. FORMATION DU PERSONNEL A L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE .............. 22

4.12. PROPRETE DU CHANTIER et TRAITEMENT DES DECHETS ...................................... 22

4.13. CALFEUTREMENT ........................................................................................................... 22

4.14. SECURITE – PPSPS - PGC .............................................................................................. 22

4.15. COMPTE PRORATA ......................................................................................................... 23

5


1. PREAMBULE

Le présent CCTP est composé de 3 parties :

Partie A : Description des ouvrages

Partie B : Prescriptions techniques générales d’installation et de fourniture des équipements

Partie C : Conditions générales et Règlements

Le DPGF et les plans font partie intégrante du CCTP.

1.1. CONTEXTE

Le présent document a pour but de définir les solutions envisagées dans le cadre du traitement de la salle de reprographie du siège de la Banque Africaine de Développement (BAD). En effet, La climatisation et l’extraction de l’air vicié ne permettent pas d’avoir des conditions de confort

pour le personnel qui travaillent dans l’enceinte.

La Banque se propose de réaliser des études pour améliorer les conditions de travail du personnel et

de fonctionnement avec les équipements actuels et dans l’optique d’une possible extension des services

de la reprographie.

1.2. DESCRIPTION DES LOCAUX Les services de reprographie sont installés au sous-sol 1 de la tour Nord. Les équipements de reprographie sont composés de quatre unités modulaires, d’une table à tracer et d’un ordinateur de gestion et pilotage de l’ensemble des équipements.

La zone concernée représente une surface d’environ 137 m²

La hauteur sous faux plafond est de 2,2m. Le comble du faux plafond a une hauteur de 0.75m.

Il existe des retombées de poutres 0.6m espacées de 1 m.

Deux (2) portes donnant sur la circulation permettent l’accès au local.

La hauteur du plafond de la circulation est plus faible que celle du local reprographie.

2. PARTIE A- DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1. PRINCIPES

Les solutions techniques proposées devront prendre en compte les aspects règlementaires :

Le confort des occupants

Le renouvellement de l’air hygiénique

Les nuisances sonores

Les économies d’énergie

2.2. DEPOSE

Le projet comprendra la dépose partielle du faux plafond le long du passage des réseaux de gaine et des réseaux frigorifiques.

Toutes les déposes seront faites avec le plus grand soin et toutes les précautions seront prises vis-à-vis des ouvrages attenants. Dépose y compris enlèvement aux décharges publiques.

La maîtrise d’ouvrage sera chargée de la consignation des réseaux suivant les besoins de l’entreprise.

6


L’entreprise a la charge de l’évacuation de ses propres déchets, déblais, gravats et emballages. Elle a, également, à sa charge le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations et ouvrages qu’elle a salis ou détériorés.

2.3. LOT 1 – FAUX PLAFOND, GENIE CIVIL ET PEINTURE 2.3.1. Faux plafond Les travaux du présent lot comprendront tous les ouvrages nécessaires à la modification du faux plafond. En effet, pour permettre le passage des réseaux de gaine d’extraction et d’amené d’air neuf dans le local reprographie, le niveau du faux plafond sera abaissé de 20 cm tout le long de la façade extérieure sur 1 m de large. Les travaux se décomposant de la manière générale suivante :

Les travaux préparatoires.

La dépose du faux plafond existant suivant les limites indiquées

La pose du nouveau faux plafond suivant les plans d’appel d’offre

Les travaux complémentaires dits « ouvrages annexes » nécessaires au parfait achèvement notamment : _ Protection des ouvrages en place pendant la durée des travaux. _ Nettoyage et préparation des supports. _ Nettoyage des ouvrages.

2.3.2. Génie Civil Il s’agira d’agrandir au besoin les ouvertures de passage des réseaux de gaine ou des réseaux hydrauliques pour permettre le passage des nouveaux réseaux d’extraction d’air, d’amené d’air et de des réseaux frigorifiques du système VRV.

2.3.3. Peinture

Généralités Les produits sont classés suivant la norme NF T 36-005, et doivent être conformes aux normes énumérées au chapitre 2 « Références normatives » du DTU 59.1. Les produits de marque devront être livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils devront répondre aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont destinés. Dans tous les cas où une peinture est définie ci-après par une marque nommément désignée, l'entrepreneur aura la faculté de proposer au maître d’ouvrage une peinture d'une autre marque en apportant la preuve que cette peinture est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, opacité, possibilité de lessivage. Son utilisation reste soumise à l’approbation du maitre d’ouvrage. Les subjectiles devront satisfaire aux prescriptions de la norme NF P 74-201. Toutes erreurs ou non-concordances sont à signaler avant la signature du marché. Aucune indemnité ne sera due en cas de non-observation de cette clause.

Peinture anti-poussière au sol Travaux préparatoires - Nettoyage et brossages efficaces. Le support doit être propre, sain et avoir subi une préparation adaptée de sa surface permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente. Il doit notamment être exempt de traces d’huile, de graisse, de laitance, de produit de cure et toute substance pouvant nuire à l’adhérence des résines.

- Traitement des supports béton par l’utilisation d’un primaire de type SIKAFLOOR 156 ou équivalent.

Finition Application d’une peinture bi composant (durcisseur + résine) à liant époxydique, de type SIKAFLOOR 2530 W ou équivalent, adaptée au support. Finition couleur au choix du Maitre d’ouvrage Localisation : sol de la salle Reprographie

7


Reprise de peinture sur murs et plafonds Travaux soignés : Travaux préparatoires Finition : 2 couches de peinture aux résines acryliques mate (Famille I – classe 7 b2) – Aspect lisse. Coloris et teintes : dito existants Localisation : tous travaux de reprise et de retouche de peintures

2.4. LOT 2 – CLIMATISATION - VENTILATION MECANIQUE

2.4.1. Climatisation

La climatisation actuelle du local est assurée par 4 cassettes à eau glacée de marque CARRIER de puissance unitaire 2998 W.

La puissance totale actuelle n’est pas suffisante pour assurer le confort des occupants.

Compte tenu des contraintes d’espace, nous proposons d’installer un système VRV avec des unités intérieures de type cassette.

Le bilan thermique calculé par ma méthode CARRIER nous donne une puissance globale de 35 kW.

Déduction faite de la puissance installée, il faut rajouter 4 cassettes de 5.6 kW chacune.

L’unité extérieure sera installée dans le patio au 3ème sous-sol face au local transformateur.

Le réseau frigorifique suivant le passage indiqué sur les plans d’appel d’offre jusqu’au local à traiter.

Une attention particulière sera de mise lors des travaux afin d’éviter des incidences sur les installations existantes. En tout état de cause, la réparation des dégâts est à la charge de l’entreprise.

2.4.2. Extraction d’air vicié

Le système actuel, n’étant pas satisfaisant. Il est prévu la mise en place d’un système de ventilation

complémentaire. Ce système devra répondre à la réglementation.

Un extracteur d’air extra plat situé dans le local CTA au 2ème sous-sol assurera l’extraction d’air de la salle reprographie.

Le réseau d’extraction sera raccordé sur la gaine de rejet existant.

Les caractéristiques de cet extracteur sont : débit 2000 m3/h – pdc 300 Pa.

Marque : Ouest Ventil ou équivalent

Type : BFSA/355

2.4.3. Centrale de traitement d’air neuf

La compensation de l’air extrait se fera à l’aide d’une centrale de traitement d’air posé dans le comble du faux plafond de la circulation.

La Centrale de traitement d’air aura les caractéristiques suivantes :

- Débit 1200 m3/h

L’entreprise titulaire du présent lot prévoira la fourniture et pose d’une centrale de traitement d’air neuf de marque CIAT ou équivalent, type AIRTECH 25 ayant les caractéristiques suivantes :

Filtration de l'air insufflé.

Mise en œuvre : Horizontale, en faux-plafonds et en intérieur

Evacuation des condensats : les condensats seront raccordés à l’évacuation du ballon d’eau chaude

8


Sanitaire

Structure en profilé aluminium avec panneau double peau amovible 25 mm, équipé d'une serrure quart de tour.

Echangeur à plaques d'aluminium (efficacité 60%)

Moteur à entraînement direct

Moteur 1 vitesse

Filtres plans F7 à l'air neuf accessibles par le dessous par trappes.

Bac de récolte des condensats.

Accessoires :

- détection d'encrassement de filtre,

- piège à son circulaire à baffles de marque OUEST ISOL ou équivalent

Elle sera installée dans le plénum du faux-plafond.

Un ventilateur installé au 2ème sous-sol dans le local CTA assurera l’amené d’air neuf jusqu’à la centrale.

2.4.4. Bouches d’extraction et de soufflage

Les bouches d’extraction et/ou de soufflage seront carrés ou rectangulaires. Elles seront de marque OUEST ISOL ou équivalent

2.4.5. Prise d’air neuf et rejet

Les prises et rejets d’air extérieurs seront distants de plus de 8 mètres. Elles seront réalisées dans le local CTA.

Elles seront réalisées en façade, par l’intermédiaire de grille de marque OUEST ISOL ou équivalent, type AR 637, ayant les caractéristiques suivantes :

Diamètre de 125 à 315 mm :

Ailettes type pare-pluie, espacées de 20 mm.

Construction en aluminium.

Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.

Fixation non apparente par vis dans la collerette intérieure. Un ventilateur situé dans le local CTA refoulera l’air neuf de l’extérieur jusqu’à l’aspiration du caisson L’ensemble des gaines intérieures de ventilation transiteront en faux-plafond. Les conduits seront en acier galvanisé classé M0 conforme aux normes en vigueur

2.4.6. Réseaux de ventilation

L’ensemble des gaines intérieures de ventilation transiteront en faux-plafond. Les conduits seront en acier galvanisé classé M0 conforme aux normes en vigueur.

Les gaines d’apport d’air neuf ou de rejet seront circulaires ou rectangulaires en fonction des contraintes espace dans le faux plafond.

Une attention sera accordée à la réalisation des jonctions pour éviter les fuites d’air.

Les gaines de soufflage de la centrale de traitement d’air seront calorifugées pour améliorer les performances thermiques. Le calorifuge sera de marque OUEST ISOL ou équivalent type laine de minérale (= 0.041 W/m. K), d’épaisseur minimale 25mm.

2.4.7. Electricité Le présent devis descriptif a pour objet la description des travaux d’électricité à exécuter dans le cadre du réaménagement de la salle de Reproduction située au 1er sous-sol de l’immeuble de la BAD. Les travaux comprennent :

9


- Le remplacement du coffret de protection électrique des prises de courant régulé de la salle, - La création d’un coffret au 2e sous-sol pour le raccordement électrique des nouveaux équipements à installer dans la

salle - La création d’un coffret au 1er sous-sol pour l’alimentation des cassettes de climatisation et de la centrale de traitement

d’air. - La création d’un départ au 3ème sous-sol pour alimenter l’unité extérieur du VRV. - La fourniture et la pose des câbles pour les différents raccordements électriques.

Mise à la terre

- Le circuit de terre de la présente installation sera connecté à la terre existante de la zone concerné. - Toutes les masses métalliques de la nouvelle installation seront reliées à la terre.

ARMOIRES ELECTRIQUES

. Descriptif

Un coffret électrique de protection sera fourni et installé au 2e sous-sol près des nouveaux extracteurs et du nouveau

climatiseur VRV

Le coffret électrique sera de préférence en matière moulée et du type préfabriqué modulaire et métallique. Les serrures

seront du type RONIS, clé 405.

Les contacteurs et relais seront de marque SCHNEIDER ou similaire.

La fixation du matériel modulaire se fera sur rail OMEGA.

Lorsque des commandes des appareils doivent être accessibles en face avant, leur manœuvre doit pouvoir se faire sans

pouvoir avoir accès aux pièces nues sous tension. Dans ce cas, les armoires seront fermées par plastron et portes à

charnière.

Les circuits commande seront réalisés en conducteurs rouges.

Le raccordement des câbles ou conducteurs aboutissant à l’armoire sera assuré à l’aide de borne de jonction

convenablement repéré et de section adaptée.

Il sera fourni par coffret le plan de positionnement de l’appareillage, la nomenclature de l’appareillage, le schéma puissance,

commande et signalisation.

Des pochettes à plans permettront de conserver les schémas sur la face intérieure des portes des armoires.

Dans le coffret à fournir, il sera prévu un minimum de 30 % de place disponible en réserve.

Coffret extracteurs

Création d’un coffret de protection dédié aux 2 extracteurs dans le local CTA au 2e sous-sol.

Coffret extracteurs

Création d’un coffret de protection dédié au CTA Air neuf et aux cassettes de climatisation sera installé dans le

local reprographie. Ce coffret comprendra également le système de commande des extracteurs et sera asservi

à la détection incendie.

10


. Coffret à remplacer

Le coffret actuel de protection des prises régulées de la salle de reprographie n’assure pas le confort d’exploitation. Il doit

être remplacé.

Actuellement, il est équipé d’un seul dispositif de protection contre les contacts indirects placé sur l’interrupteur de tête et

qui a une sensibilité de 300 mA. En cas de défaut d’isolement sur une prise (une machine), cela provoquera une coupure

générale de toutes les prises régulées de la salle et isolera toutes les machines.

Le nouveau coffret à fournir doit associer un dispositif différentiel de 30mA à chaque disjoncteur de protection des circuits

de prises de la salle et supprimer le différentiel de tête.

CANALISATIONS ELECTRIQUES

Les chutes de tension totales maximales pour les réseaux gérés par la NFC15-100 seront de:

6% pour l'éclairage, prises de courant et petits équipements,

5% pour la force motrice en régime «normal» avec un maximum de 8% lors des courants de démarrage.

. Câble B.T. d’alimentations

Ils seront de la série R02V cuivre pour les câbles posés sous fourreaux, sur chemins de câbles ou dans le vide du faux-

plafond.

Le câble d’alimentation du nouveau coffret d’extraction prendra son départ dans le tableau normal ou la colonne la plus

proche.

. Chemin de câble B.T.

Utilisation des chemins de câbles existants.

DISPOSITIFS DE COMMANDE

Il sera installé un tableau comportant des dispositifs de commande de chaque extracteur sur le coffret CTA Air

neuf dans la salle de reprographie. Un câble multiconducteur de type R02V va relier ce tableau de commande au

tableau de protection des extracteurs situé dans le local CTA au 2e sous-sol.

3. PARTIE B – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES D’INSTALLATION ET DE

FOURNITURE DES EQUIPEMENTS

3.1. PRESCRIPTION RELATIVE AUX TRAVAUX GENIE CIVIL, PEINTURE ET FAUX PLAFOND

3.1.1. Normes

Les travaux d’étanchement devront respecter :

Les cahiers des charges, les prescriptions, normes et règlements en vigueur à la date de remise des offres, notamment :

- Code de la construction et de l'habitation.

- Article GN (dispositions applicables aux établissements recevant du public.)

- Dispositions particulières aux ERP

- Code du travail.

11


- Décret n° 95.260 du 8 mars 1995 relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité.

- Arrêté du 25 juin 1980 modifié - Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. - DTU n° 20 – Parois et murs en maçonnerie – plâtrerie. - DTU n° 20-1 – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs. - DTU n° 20.11 – Parois et murs en maçonnerie - DTU n° 26.1 – Enduits aux mortiers de liants hydrauliques. - DTU n° 26.2 – Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. - DTU n° 81.1 – Ravalement – Maçonneries. - DTU n° 23.1 (P. 18.210) – Murs en béton banché. - DTU n° 25.41 (NF.P72.203 – mai 1993 et février 2003) – Pour mise en œuvre des plaques de plâtre (plaques à faces cartonnées). - DTU n° 25.42 (NF. P72.204 – mai 1993 et février 2003) – Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement en plâtre isolant. - NFP 72.302 (octobre 1981) – Plaques de parement en plâtre – Définition – spécifications et essais. - NFP 72.322 (août 1993) – Mortiers adhésifs à base de plâtre pour complexe d’isolation thermique, plaque de parement en plâtre / isolant. - Mise en œuvre des doublages conforme au cahier CSTB. - NFP 75.101 (octobre 1983) – isolants thermiques destinés au bâtiment. Les normes françaises homologuées ou enregistrées, publiées par l'Association Française de Normalisation (AFNOR):

C03: Schémas et symboles,

C04-200: Repérage des conducteurs,

C15-100: Installations électriques à basse tension. Règles,

C20-010: Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes,

Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.),

Cette liste n’est pas limitative.

3.1.2. HYPOTHESES DE CALCULS – CHARGES ET SURCHARGES

Généralités Les calculs sont basés notamment sur les normes NF P 06.001 (juin 1986) "Charges d'exploitation des bâtiments", NF P 06.004 (mai 1977) " Charges permanentes et charges d'exploitation dues aux forces de pesanteur". Les précisions fournies ci-après sont données à titre indicatif que les entrepreneurs devront vérifier avant toutes études et exécution. Toutes erreurs ou non-concordances sont à signaler avant la signature du marché. Aucune indemnité ne sera due en cas de non-observation de cette clause.

Charges permanentes Les charges permanentes sont calculées par référence à la norme NFP 06.004. Il est prévu notamment : - Structure béton armé 25 KN/m 3 - Cloisonnement 0,7 KN/m²

- Gaines et divers 0,5 KN/m²

- Chapes 1,8 KN/m²

- Faux plafonds 0,5 KN/m²

3.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CLIMATISATION ET LA VENTILATION

3.2.1. Bases contractuelles liées à la climatisation

12


La climatisation sera assurée par un système VRV composé de :

une unité extérieure au 3èmme sous-sol

4 unités intérieures type cassette.

3.2.2. Bases contractuelles liées à la ventilation

Le renouvellement règlementaire de l'air sera assuré par un dispositif mécanique comprenant :

Ventilation simple flux

Des entrées d'air sont implantées dans le local à l’aide de grille

L’extraction se fait à partir des faux plafonds

Tout règlement particulier en matière de santé, salubrité, hygiène ou sécurité, sera pris en compte.

3.2.3. Nature des réseaux

Les conduits seront en tôle d'acier galvanisé M0 (électrozingué laminé à froid). Les parois internes seront lisses sauf aux endroits où il sera installé des dispositifs particuliers (contre le bruit ou le feu).

Les conduits seront en général circulaires sauf en cas de contrainte liée au passage dans le faux plafond et auront les caractéristiques suivantes :

L'épaisseur des tôles sera au moins de :

_ 5/10 mm si le diamètre est inférieur ou égal à 160 mm

_ 6/10 mm si le diamètre est compris entre 160 et 400 mm

_ 8/10 mm si le diamètre est supérieur à 400 mm

Le rayon intérieur des coudes sera au moins égal au diamètre du conduit

Tous les matériaux devront être incombustibles (classement M0).

Les conduits flexibles pourront être utilisés sous les conditions suivantes :

Ils ne seront utilisés que pour le raccordement des bouches aux conduits collecteurs et dans la limite d’une bouche par conduit flexible

Ils devront être pourvus aux deux extrémités d'un embout lisse de 7 cm au moins permettant leur serrage par un collier approprié

Ils ne seront jamais raccordés entre eux

Leur forme circulaire devra être maintenue en tous points

Tout conduit fissuré ou abîmé, même après la pose, sera remplacé

3.2.4. Dimensionnement

Le débit pris en compte pour le calcul des sections des conduits et des pertes de charge sera la somme des débits fixes et des débits des bouches réglables à pleine ouverture.

Les diamètres seront calculés dans la série AFNOR P 50-401 avec les contraintes suivantes :

Vitesses d’écoulement maximales :

o 8 m/s en sortie de centrale

o 5 m/s dans les réseaux principaux dès la sortie des locaux techniques

13


o 3 à 4 m/s en distribution terminale

Pertes de charge maximale de 0.7 Pa/ml de réseau

Des trappes de visite seront prévues au moins tous les 7 mètres pour faciliter l’entretien et le nettoyage

Les conduits verticaux garderont une section constante sur toute la hauteur, dimensionnée en fonction du plus grand débit.

3.2.5. Cheminement

3.2.4.1 Fixation des conduits horizontaux

Ils seront fixés par des colliers désolidarisés du conduit par un joint élastique pour éviter les contacts métalliques.

L'assemblage sera réalisé par emboîtement avec interposition d'un joint ou pose d'un mastic d'étanchéité et serrage par vis métal ou rivet.

3.2.4.2 Fixation des conduits verticaux

Ils seront fixés de façon solidaire au gros œuvre. Les dispositifs de fixation devront permettre le réglage de la position du conduit dans deux directions. Des joints élastiques seront interposés entre les fixations et les conduits ou entre maçonnerie et conduits. Les vibrations résiduelles en provenance du groupe de ventilation ne devront pas pouvoir être transmises aux structures du bâtiment par les conduits.

3.2.4.3 Traversées de dalle et murs

Conformément à l’arrêté du 25 juin 1980, article CH 32 paragraphe 2, l’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge le calfeutrement coupe-feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance au feu initial.

Les produits mis en œuvre devront être testés selon l’arrêté du 3 août 1999, abrogé par l’arrêté du 22 mars 2004.

3.2.4.4 Parcours

Le parcours des conduits sera aussi simple que possible afin de limiter au maximum les pertes de charge du réseau.

Ils seront posés avec une légère pente ascendante en direction des ventilateurs. 3.2.4.5 Eléments ponctuels

Il sera prévu un tampon de nettoyage en partie basse de chaque conduit vertical ou partie de conduit vertical ; celui-ci sera accessible depuis la trappe correspondante de la gaine technique.

A l’extrémité de chaque conduit vertical, un té souche sera prévu pour relier celui-ci au conduit horizontal.

Il sera en tôle d'acier galvanisé, de diamètre approprié pour recevoir ses divers raccordements, et sera muni d'un couvercle amovible à fermeture mécanique ou par emboîtement à force. Il sera muni de joints pour assurer une bonne étanchéité à l'air ainsi que d'un revêtement intérieur antibruit. 3.2.6. Qualité acoustique des installations L'installation devra être conçue de manière à éviter toute gêne due au bruit, que ce bruit soit engendré par l'installation elle-même, ou qu'il provienne de l'extérieur du bâtiment ou de la transmission entre locaux du fait de l'installation.

Toutes les précautions devront être prises pour que le niveau acoustique dans les locaux reste dans les limites prévues (bruit d'air, bruit en provenance du ventilateur, ou bruit en provenance de locaux voisins par création de ponts phoniques).

En sortie de centrale et/ou extracteur des pièges à son, de caractéristiques acoustiques mesurées et garanties par les fabricants, seront interposés sur le soufflage et/ou l’extraction.

Les niveaux sonores seront conformes aux exigences de la NRA.

14


3.2.7. Disposition particulières

3.2.7.1 Locaux à risques

Les conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens, accessible ou non au public, doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu des parois franchies :

Soit par le conduit lui-même (s’il possède une résistance suffisante),

Soit par une gaine,

Soit par un dispositif d’obturation automatique.

Pour mémoire :

Aucune exigence de résistance au feu pour les conduits de < 75 mm,

Les conduits suivants sont PF 0,5 H (et CF 0,5 en position horizontale),

Les conduits métalliques à point de fusion > 850°C pour 75 < < 315,

Les autres conduits doivent être gainés ou équipés d’un dispositif d’obturation.

Les conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants doivent être gainés ou à obturation s’ils traversent le local pour tout diamètre supérieur ou égal à 125mm.

Interdiction de desservir des locaux à risques importants,

Stabilité au feu équivalente à celle de la structure du bâtiment 0,5 H (ou 1 H en traversée de locaux à risques) y compris dans la hauteur des combles

Calfeutrement entre conduit et gaine à tous les niveaux,

3.2.7.2 Fonctionnement

Soit en permanence (groupe 400° C/1 H) et bouches PF 0,5 H sur les locaux à risques moyens,

Soit avec des bouches PF 0,5 H sur toutes les extrémités

3.2.7.3 Etiquetage

L'ensemble des installations sera correctement étiqueté afin de pouvoir rechercher rapidement les causes d'une panne (armoires où sont groupés les organes de protection et de commande, le cheminement des liaisons, la signification des voyants lumineux, l'usage des commandes...).

Chaque caisson sera muni d'une étiquette gravée et rivetée indiquant les locaux concernés.

L'étiquetage par ruban adhésif sera interdit.

3.2.7.4 Liaisons équipotentielles spécifiques au lot Climatisation - Ventilation

Les liaisons équipotentielles des ouvrages du présent lot seront à la charge de l'électricien ; cependant l'entrepreneur du présent lot est tenu de vérifier la bonne exécution de ces liaisons équipotentielles. Il y aura lieu de relier à la liaison équipotentielle les bouches de ventilation mécanique lorsque ces bouches et les conduits de ventilation sont métalliques.

Cette liaison pourra être effectuée sur le conduit principal de ventilation, même si le point de connexion est inaccessible ; la continuité de l’équipotentialité pouvant être vérifiée par une mesure entre la liaison proprement dite et la partie accessible du conduit de ventilation.

Même lorsque les bouches de ventilation sont en matière isolante, le conduit de ventilation devra être relié à la liaison équipotentielle.

Par contre, il n'y aura pas lieu de relier à la liaison équipotentielle les bouches de ventilation, ni les conduits de ventilation dans les cas suivants :

La bouche de ventilation se trouve en tout point en dehors du volume de protection et à une hauteur au moins égale à 2 mètres au-dessus du sol fini.

15


La bouche de ventilation est séparée du conduit de ventilation par un élément isolant fixe ayant une longueur d'au moins 3 cm ; les caractéristiques d'isolation de cet élément pourront être vérifiées par un essai diélectrique effectué sur échantillon, sous une tension de 1500 V, pendant une minute.

3.2.6.5 Prescriptions diverses

L'entreprise prendra tous contacts avec les autres corps d'état pour l’encloisonnement des conduits et les réservations nécessaires.

Trappes de visite : les gaines seront pourvues de portillons ou de trappes permettant l'accès au tampon de nettoyage des conduits.

A tous les endroits où de petits animaux pourraient s'introduire dans les gaines de ventilation, un grillage métallique en aluminium ou en acier galvanisé à mailles de 10 mm sera installé par le présent lot.

Silencieux pour respecter les niveaux sonores, le présent lot prévoira les dispositifs nécessaires.

Disposition contre l’incendie : le présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement des clapets coupe-feu. Le degré coupe-feu devra être le même que celui de la paroi traversée. Ces dispositifs comporteront un fusible thermique 70°C + déclenchement électromagnétique, un dispositif de réarmement, un indicateur de position, une trappe de visite (tous ces éléments étant facilement accessibles).

Le présent lot devra la fourniture et la mise en place de clapets pare-flamme 1 h derrière chaque bouche.

Sont interdits :

Le percement de tout conduit pour sa fixation.

Les anneaux dits acoustiques.

4. PARTIE C - CONDITIONS GENERALES ET REGLEMENTS

4.1. OBLIGATION DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur s’engage à :

o Fournir une installation conforme aux spécifications du présent document et en parfait état de

fonctionnement.

o Effectuer à ses frais tous les réglages, mises au point et essais de réception.

L'entrepreneur doit disposer sur le chantier des moyens en personnels et en matériels adaptés à l'exécution des travaux à réaliser. Il supporte les conséquences provenant de moyens insuffisants ou inutilisables ou surabondants.

Le prestataire se chargera des études relevant de sa compétence, sans pouvoir réclamer une plus-value quelconque sur les bordereaux de prix.

Il désignera un responsable chargé d’assurer l’encadrement des équipes, la coordination, le suivi et la réception des ouvrages. Celui-ci sera l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage. Il devra veiller à entretenir une bonne et étroite collaboration avec les responsables de travaux.

Il devra apporter son concours, sans restriction, chaque fois que le maître d’ouvrage lui en fera la demande, sur l’ensemble des installations relevant du maitre d’ouvrage.

Il devra en outre être joignable à tout moment et posséder un moyen de communication mobile et portable.

La remise en état de propreté des ouvrages après l’achèvement des travaux incombera à l’entrepreneur et sera comprise dans ces prestations.

Le maître d’œuvre ne fournira ni l’outillage, ni les appareils de mesures nécessaires à la réalisation des travaux

16


QUALIFICATION DES PERSONNELS

Le prestataire devra acquérir et entretenir, parmi son personnel d’exécution, la compétence suffisante pour la réalisation des travaux objet du présent projet.

Il devra également employer du personnel compétent pour créer les plans ou les mettre à jour par des moyens classiques ou informatiques.

Le plan qualité fera apparaître la qualification des personnels par employé (tableau des compétences).

L’emploi, sur les chantiers commandés par le maître d’ouvrage, de personnel non mentionné sur ce tableau devra être signalé au maître d’ouvrage en indiquant par écrit les compétences de ce personnel.

MOYENS MATERIELS DU PRESTATAIRE

Le plan qualité du prestataire doit mentionner la liste de l'outillage et des véhicules affectés aux travaux commandés au titre de la présente opération.

En particulier, devront apparaître les matériels de mesure et de contrôle des câblages.

4.1.1. Relation avec l’organisme de contrôle

L’entrepreneur devra soumettre au contrôleur technique les schémas et plans d’exécution des installations.

4.1.2. Relation avec les services publics

L’entrepreneur se mettra en rapport avec les services publics (électricité, communication) intéressés afin d’obtenir les renseignements utiles à l’exécution des travaux. Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des ingénieurs, des inspecteurs et des agents de services compétents.

Il fournira tous les documents et pièces justificatives demandés. Il accomplira les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et les autorisations indispensables à l’exécution des travaux et éventuellement à la fourniture de l’énergie électrique.

4.2. REPONSE A L’APPEL D’OFFRES - VISITE DU SITE

Avant d’établir sa proposition forfaitaire, l’entrepreneur soumissionnaire se rendra sur place, pour visiter le bâtiment, installations et équipements, afin qu’il puisse évaluer en toute connaissance l’ampleur et la difficulté de l’ensemble des prestations qui sont à la charge du présent lot.

En conséquence, l’entrepreneur attributaire ne pourra jamais arguer de sa méconnaissance des lieux et des installations pour pouvoir se dispenser de réaliser tous les travaux ou demander un supplément de prix.

4.3. PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS A OBSERVER

L’installation dans son ensemble sera réalisée suivant les règles de l’art et selon les normes en vigueur dans les diverses techniques ou les différents corps d’état concourant à la réalisation de la présente installation.

Les règlements généraux définis dans les documents cités ci-après et mis à jour à la date de l’exécution définissent les règles de l’art qui doivent être suivies ; ils constitueront les éléments de base en cas de contestation.

L’entrepreneur prendra en compte et à ses frais toutes les observations et directives émises par le contrôleur technique et différents opérateurs missionnés par le Maître d’Ouvrage.

17


Décrets et arrêtés

L’installateur se référera, entre autres, aux décrets et arrêtés suivants :

Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973 (J.O. du 21 novembre 1973) fixant la partie réglementaire du Code de Travail.

Circulaire du 9 août 1978 (J.O. N.C. du 13 septembre 1978), modifiée par les circulaires du 26 avril

1982 (J.O. du 13 juin 1982), du 20 janvier 1983 (J.O. du 25 février 1983). Révision du règlement sanitaire départemental type.

Arrêté du 25 juin 1980. Risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 (J.O. du 24 novembre 1988). Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Arrêté du 22 juin 1980. Approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Décret n° 92-332 du 31 mars 1992 (J.O. du 1er avril 1992). Dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maîtres d’ouvrages lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations.

Décret du 14 décembre 1992. Décret soumettant toute installation électrique neuve à la conformité de l’attestation de conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur.

Etablissements assujettis à la législation du travail.

Tous décrets et arrêtés applicables au présent marché.

Liste des décrets et arrêtés applicables au présent marché non limitative.

Normes et règlements

L’installateur se référera, entre autres, aux normes et règlements en vigueur pour son lot et en relation avec les autres lots BAD – Siège – Aménagement de la salle de reprographie Traitement– 2017 sur 23

4.4. REGLES DE L'ART

Seront considérés comme Règles de l'Art et de ce fait applicables contractuellement au Marché d'entreprise, les

Documents Techniques Unifiés, Cahiers des Charges et Règles de Calcul D.T.U., les exemples de solutions pour satisfaire au Règlement de Construction, figurant dans le R.E.E.F. et les prescriptions techniques générales, publiés par le C.S.T.B. ainsi que les règles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Bâtiment, parus à la date du C.C.T.P.

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en œuvre, devront faire l'objet d'un avis technique ou d'une enquête spécialisée et bénéficier d'un classement en risque normal de l'A.F.A.C.

4.5. COORDINATION ET DEROULEMENT DU CHANTIER

L’entrepreneur participera à l’élaboration du planning, il fournira un planning exact des besoins à l'égard des autres corps d'état, de manière à ne pas retarder le planning d'ensemble. Il s’engage à respecter les dates prévues pour ses interventions.

Il assistera aux rendez-vous de chantier.

L'installateur du présent lot sera tenu de fournir à la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

18


En cas d’erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, l'installateur du présent lot aura à supporter toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.

Il sera demandé à l'installateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou installations des autres corps d'état au fur et à mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres installations, de façon à permettre, dans le cadre du planning, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires.

4.6. MISSION DE SYNTHESE

L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation des études de synthèse. Celles-ci ont pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet. Elles se traduisent par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et installation.

Les plans de synthèse comprendront des coupes et détails suivant la complexité des ouvrages. Les plans de synthèse seront réalisés à partir de « la superposition » des plans d’exécution des différents corps d’état.

L’Entreprise organisera et animera des réunions de synthèse afin de coordonner l’ensemble des lots concernés.

Ces réunions devront commencer au plus tard dès la 3ème semaine de la période de préparation et ceci afin de définir les objectifs et l’organisation de la cellule de synthèse. Un planning sera alors défini et présenté à la Maîtrise d’œuvre pour validation. Planning dans lequel seront déterminés les jalons.

Les plans de synthèse seront transmis au bureau d’études technique pour visa.

4.7. PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur sera responsable jusqu'à la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il en serait constaté, il devra remettre en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une indemnité, les ouvrages détériorés. BAD – Siège – Aménagement de la salle de reprographie Traitement– 2017 sur 23

4.8. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A FOURNIR

Les plans seront transmis sous forme papier et informatique au format Autocad.

4.8.1. Renseignements et Documents à transmettre à la remise de la proposition

L'entrepreneur devra fournir tous les documents permettant de juger son offre et en particulier :

La marque des appareils, le type, les caractéristiques techniques, les avis techniques.

Le bordereau cadre à présenter conformément aux stipulations contenues dans le cadre de ce document.

Un devis détaillé indiquent les quantitatif et les métrés des équipements et matériels proposés.

Les offres qui ne seront pas présentées suivant le bordereau cadre ne seront pas prises en compte.

4.8.2. Renseignements et Documents à transmettre avant exécution

L'Entrepreneur devra se conformer strictement au planning d'exécution qui lui sera fourni et indiquer toutes les contraintes imposées aux différents corps d’état pour le bon fonctionnement des installations du présent lot, dès l'ouverture du chantier.

19


Visas

A la fin de la période de préparation, au plus tard, il transmettra, pour accord en 4 exemplaires papier et 1 CD tous les plans et documents :

. Au Maître d’œuvre : Consultant qui émettra un visa « Bon pour exécution »

. Au Bureau de Contrôle Technique qui émettra un avis

. Au Maître d’ouvrage qui pourra émettre des remarques

Les documents à transmettre sont les suivants :

Le Carnet de matériel

Le Descriptif fonctionnel de l’installation

Les notes de calculs définitives (dimensionnement, pertes de charges, déperditions thermiques, …)

Les schémas unifilaires

o Plan de principe

o Plan de distribution

o Des tableaux électriques

Les plans

o De réservation

o D’implantation des matériels

o D’exécution

o De synthèse (cellule synthèse) Plans d’encombrement,…

o Schémas détaillés des tableaux électriques avec nomenclature

Tous ces plans seront établis par l'entreprise sur la base des plans mis à jour par l'architecte lors de la signature des marchés.

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans à l'approbation du Maître d’œuvre, s'effectuerait sous la seule responsabilité de l'entrepreneur et les modifications qui pourraient lui être demandées, seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

4.8.3. Renseignements et Documents à transmettre pendant l’exécution

Le titulaire du présent lot effectuera toutes les démarches nécessaires concernant ses installations auprès des différentes administrations pour que l’installation puisse être en fonctionnement à l'ouverture des locaux.

L’entrepreneur est entièrement responsable des plans et côtes qu'il doit vérifier ou fournir lui-même.

4.8.4. Documents à transmettre avant réception - DOE

Avant la réception des ouvrages, l'entrepreneur devra remettre au Maître d’œuvre le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) en 4 exemplaires papiers et 1 exemplaire CD (Plans sous Autocad), Acrobat, et suite office

(.dwg, .pdf, .xls, .doc) comprenant notamment :

Le catalogue et la liste des matériels, matériaux, références et adresses des fournisseurs.

Documents COPREC n°1 et n°2 dûment complétés et signés.

Attestation de mise en service et de bon fonctionnement.

Les plans d’implantations.

20


Une synthèse des différents repérages.

Les plans de distributions et de répartition.

Les plans des tableaux à jour.

Descriptifs fonctionnels des installations avec schéma unifilaire.

Un mémento d’assistance à la maintenance.

Les fiches d’entretien des équipements posés.

4.8.5. Notice d'entretien

Chaque matériel figurant dans l'installation et nécessitant un entretien ou une révision périodique, fera l'objet d'une notice technique détaillée établie par le constructeur portant sur sa description, ses caractéristiques et le repérage de ses bornes éventuelles, conformément au plan général d'installation.

4.9. OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ET RECEPTION PROVISOIRE

Les moyens et les appareils nécessaires aux essais de réception ainsi que la main d'œuvre sont à la charge du titulaire du présent lot.

L'installation étant réputée terminée, au point et en ordre de marche, on procédera aux essais définis ci-après.

4.9.1. Essais, contrôles et tolérances

En fin de travaux, il sera procédé aux essais de conformité et de fonctionnement permettant de vérifier les caractéristiques définies au devis descriptif, y compris les essais destinés à vérifier le fonctionnement convenable des protections, verrouillages et sécurités.

Les essais seront effectués selon les normes UTE et les prescriptions ci-après.

4.9.2. Examen de conformité et essais de fonctionnement élémentaire

Toutes les caractéristiques de l'appareillage et des canalisations installées seront relevées et leur conformité avec le projet et les normes et règlements sera vérifiée.

L'entrepreneur fera fonctionner chaque élément de l'installation et il s'assurera de sa bonne marche.

Toutes les valeurs des caractéristiques définies au marché seront relevées : tensions, intensités, puissances, isolements, résistances de terre, éventuellement températures, etc...

Ces valeurs devront être telles qu'elles permettent une qualité de fonctionnement au moins égale à celle prévue au marché.

4.9.3. Essais d'ensemble

On mettra en service, un nombre suffisant d'installations élémentaires afin de pouvoir vérifier le fonctionnement de l'ensemble des installations.

On relèvera toutes les valeurs des caractéristiques d'ensemble définies au contrat de tension, intensités avec équilibrage des phases, chutes de tension, puissances, cos phi, isolements, résistance de terres etc... Ces valeurs devront être telles qu'elles permettent une qualité de fonctionnement au moins égale à celle prévue au marché.

4.9.4. Réception finale de l’installation

La réception des travaux sera prononcée :

Si les essais réalisés par l’installateur ont été satisfaisants.

Si les réserves émises par le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et le contrôleur technique ont été levés.

Si l’ensemble des prestations décrites dans le CCTP ont été réalisées.

21


Si le Maître d’Ouvrage a en sa possession le Dossier d’Ouvrages Exécutés établi par le titulaire.

4.10. GARANTIE

L'entrepreneur garantit l'installation qu'il a réalisée :

En qualité.

En bon fonctionnement.

En durée.

Il garantit, en outre, le Maître d'Ouvrage contre toutes les actions et poursuites qui pourraient lui être intentées au sujet du matériel ou des procédés utilisés dans l'installation.

4.11. FORMATION DU PERSONNEL A L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE

L'entrepreneur déléguera un représentant qualifié capable de mettre le personnel désigné par le Maître d'Ouvrage au courant de toute l'installation en ce qui concerne la constitution de tous les appareils, les organes de commande, de sécurité et de contrôle, l'explication de façon détaillée du fonctionnement et des opérations d'entretien courant.

Cette prestation sera effectuée à une date fixée en accord avec le Maître d'ouvrage - la durée minimale sera de deux demi-journées.

L'entrepreneur devra prendre en compte ce service dans son offre de prix.

4.12. PROPRETE DU CHANTIER ET TRAITEMENT DES DECHETS

L’entrepreneur devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux dont il est chargé conformément à la loi en vigueur relative à l’élimination des déchets et des installations classées pour la protection de l’environnement.

Il aura à sa charge l'évacuation de ses propres déchets, déblais, gravois et emballages, de leur tri dans les différentes bennes mises à disposition sur le chantier par le lot Gros œuvre. Et ce, de façon journalière.

L'entreprise assure le stockage temporaire à l'aide de différentes bennes dans le cadre du tri sélectif des déchets, l'évacuation et l'élimination des déchets de chantier de l'ensemble des lots, conformément à la législation en vigueur.

Après exécution de ses travaux, l’entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages ainsi que l'enlèvement de toutes les projections provenant de ceux-ci.

Chaque entreprise aura également à sa charge le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations et ouvrages qu'il aura salis ou détériorés.

En cas de non-respect de ces exigences, le Maître d'œuvre se réserve la possibilité de faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

4.13. CALFEUTREMENT

L’entreprise aura à sa charge le calfeutrement coupe-feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance au feu initial.

4.14. SECURITE

L’Entrepreneur devra répondre à l’appel d’offres en prenant en compte les éléments d’information relative à la sécurité au travail sur le site de la banque

Chaque entreprise réalisant des travaux (entreprise titulaire des lots et sous-traitants) devra réaliser un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) avant de démarrer toute intervention sur le chantier.

22


Préalablement à toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire du lot ou sous-traitant) procédera à une inspection commune de chantier avec le coordonnateur de sécurité.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires à la sécurité des occupants du site. En aucun cas, les travaux engagés ne devront mettre en danger les résidents.

4.15. COMPTE PRORATA SANS OBJET