travaux de rehabilitation de la bÂche incendie

DEPARTEMENT DE L’EURE ET LOIR

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Pouvoir Adjudicateur

COMMUNE DE PERONVILLE

Objet du marché

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA BÂCHE INCENDIE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Maître d’œuvre BFIE

14, rue du Bois Musquet 28300 Champhol

Tel : 02 37 22 32 27 email : [email protected]

Commune de PERONVILLE Réhabilitation de la bâche incendie

Réhabilitation de la bâche incendie /39 CCTP du 01 septembre 2020

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 - INDICATIONS GENERALES & DESCRIPTION DES OUVRAGES ........................................................... 5 Article 1 Objet des travaux ................................................................................................................................. 5

1.1 Pouvoir adjudicateur ................................................................................................................................. 5 1.2 Objet du marché ....................................................................................................................................... 5 1.3 Pièces générales applicables ................................................................................................................... 5 1.4 Présence d’amiante .................................................................................................................................. 5

Article 2 Descriptif général du projet et des prestations à charge du titulaire ..................................................... 5 2.1 Données sur la bâche ............................................................................................................................... 5 2.2 état actuel ................................................................................................................................................. 7 2.3 Conditions générales d’exécution et de coordination ................................................................................ 8

Article 3 Hypothèses de calcul ........................................................................................................................... 9 Article 4 Résumé synthétique des prestations à réaliser .................................................................................... 9

4.1 Prestations à charge du titulaire ............................................................................................................... 9 4.2 Note complémentaire .............................................................................................................................. 10

Article 5 Terrains mis à disposition de l’entrepreneur ....................................................................................... 10 Article 6 Sujétions particulières ........................................................................................................................ 10

6.1 Phase préparatoire ................................................................................................................................. 10 6.2 Autres sujétions particulières .................................................................................................................. 10 6.3 COVID-19 ............................................................................................................................................... 11

Article 7 Livraison et transport .......................................................................................................................... 11 Article 8 Dépose et enlèvement ........................................................................................................................ 11

CHAPITRE 2 – MATERIAUX ET MATERIELS MIS EN OEUVRE ................................................................................................ 12 Article 9 Spécifications générales ..................................................................................................................... 12 Article 10 Prescriptions communes aux produits utilises................................................................................ 13 Article 11 Eléments de réseaux...................................................................................................................... 13

11.1 Conduites d’alimentation de la bâche ..................................................................................................... 13 Article 12 Bouche d’aspiration ........................................................................................................................ 13

12.1 Modèles pour citerne aérienne ............................................................................................................... 13 Article 13 Piquage sur le réseau .................................................................................................................... 15

13.1 Robinets de prise ou d’arrêt pour branchement ...................................................................................... 15 13.2 Colliers de prise pour les branchements ................................................................................................. 15 13.3 Accessoire de robinetterie ...................................................................................................................... 15 13.4 Accessoire de robinetterie ...................................................................................................................... 15

Article 14 Voirie Réseaux Divers .................................................................................................................... 16 14.1 Note préliminaire ..................................................................................................................................... 16 14.2 Lit de pose et zone d’enrobage pour les canalisations ........................................................................... 16 14.3 Partie Inférieure et supérieur de remblai ................................................................................................. 16

Article 15 Nature et qualité des matériaux de réfection des chaussées et trottoir .......................................... 17 15.1 GNT ........................................................................................................................................................ 17 15.2 Grave bitume .......................................................................................................................................... 17 15.3 Enrobé .................................................................................................................................................... 18 15.4 Emulsion ................................................................................................................................................. 18

Article 16 Divers ............................................................................................................................................. 18 16.1 Signalisation ............................................................................................................................................ 18 16.2 Piges de lecture ...................................................................................................................................... 19

Article 17 Produits utilisés pour la préparation des supports .......................................................................... 19 17.1 Mastic de réparation ............................................................................................................................... 19 17.2 Béton de ragréage .................................................................................................................................. 20 17.3 Passivation des aciers ............................................................................................................................ 20 17.4 Primaires ................................................................................................................................................. 20

Article 18 Complexe d’étanchéité pour la réhabilitation des réservoirs .......................................................... 20 Article 19 Revêtement d’imperméabilisation .................................................................................................. 21

19.1 Note préalable ......................................................................................................................................... 21



19.2 Intérieur des cuves .................................................................................................................................. 21 19.3 Sous face de coupole ............................................................................................................................. 21

Article 20 Conduites et fontainerie ................................................................................................................. 21 20.1 Conduites dans les ouvrages .................................................................................................................. 21 20.2 Pièces de raccord ................................................................................................................................... 22 20.3 Joints....................................................................................................................................................... 22 20.4 Robinets vannes ..................................................................................................................................... 23 20.5 Clapets .................................................................................................................................................... 23

Article 21 Pression de service ........................................................................................................................ 23 Article 22 Equipements de traversée des parois ............................................................................................ 23 Article 23 Serrurerie ....................................................................................................................................... 23

23.1 Echelles .................................................................................................................................................. 23 23.2 Moustiquaires .......................................................................................................................................... 24

Article 24 Matériaux de couverture................................................................................................................. 24 24.1 Etanchéité ............................................................................................................................................... 24

Article 25 Matériaux & fournitures d'un type non courant ou nouveau ........................................................... 25 CHAPITRE 3 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX ..................................................................................................... 26

Article 26 Phase préparatoire ......................................................................................................................... 26 Article 27 Signalisation ................................................................................................................................... 26

27.1 Signalisation routière .............................................................................................................................. 26 27.2 Signalisation des réseaux ....................................................................................................................... 26

Article 28 Protection des réseaux et maintien de la qualité des espaces verts .............................................. 27 Article 29 Points d’arrêt et points de contrôle ................................................................................................. 27

29.1 Points d’arrets ......................................................................................................................................... 27 29.2 Points de contrôle ................................................................................................................................... 27 29.3 Note particulière sur les essais d’arrachement ....................................................................................... 28

Article 30 Echafaudages ................................................................................................................................ 28 30.1 Prestations incluse .................................................................................................................................. 28 30.2 Réception des échafaudages ................................................................................................................. 29

Article 31 Autres dispositifs de levage ............................................................................................................ 29 31.1 Plates formes suspendues motorisees ................................................................................................... 29 31.2 Nacelles automotrices ............................................................................................................................. 29

Article 32 Chauffage et ventilation.................................................................................................................. 29 Article 33 Décapage ....................................................................................................................................... 30

33.1 Méthode de réalisation ............................................................................................................................ 30 33.2 Suivi des déchets .................................................................................................................................... 30 33.3 Protection de la circulation ...................................................................................................................... 30 33.4 Evacuation des gravats ........................................................................................................................... 30

Article 34 Démontage des conduites et équipements hors d’usage ............................................................... 30 34.1 Suivi des déchets .................................................................................................................................... 31 34.2 Protection des cuves ............................................................................................................................... 31 34.3 Démontage ............................................................................................................................................. 31

Article 35 Montage des conduites .................................................................................................................. 31 35.1 Pose classique ........................................................................................................................................ 31 35.2 Conduites dans les cuves ....................................................................................................................... 31

Article 36 Pièces spéciales ............................................................................................................................ 31 36.1 Réalisation des traversées de voile ........................................................................................................ 31 36.2 Crépines.................................................................................................................................................. 32 36.3 Pièces à brides ....................................................................................................................................... 32

Article 37 Récapitulatif des travaux de conduites ........................................................................................... 32 37.1 Rappel des prestations par tranche ........................................................................................................ 32

Article 38 Serrurerie ....................................................................................................................................... 32 38.1 Généralités .............................................................................................................................................. 32 38.2 –Tolérances ............................................................................................................................................ 33 38.3 Vérification des supports avant montage des équipements de sécurité ................................................. 33

Article 39 Réparation des fissures.................................................................................................................. 33



Article 40 Réalisation des revêtements d’étanchéité ...................................................................................... 34 40.1 Résistance à la fissuration ...................................................................................................................... 34 40.2 Tissu de verre ......................................................................................................................................... 34 40.3 Prestations à charge de l’entrepreneur ................................................................................................... 34 40.4 Traitement des points singuliers ............................................................................................................. 35

Article 41 Réalisation des revêtements d’imperméabilisation ........................................................................ 35 Article 42 Dessous de coupole ....................................................................................................................... 36 Article 43 Revêtements de toiture .................................................................................................................. 36 Article 44 Travaux divers ................................................................................................................................ 36

44.1 Renouvellement des moustiquaires ........................................................................................................ 36 44.2 Petits eclats et defauts du beton ............................................................................................................. 37 44.3 Capot d’accès ......................................................................................................................................... 37

Article 45 Canalisation d’arrivée ..................................................................................................................... 37 Article 46 Aménagements extérieurs ............................................................................................................. 37 Article 47 Aire de stationnement .................................................................................................................... 37 Article 48 Gazon ............................................................................................................................................. 38 Article 49 Remise en état ............................................................................................................................... 38 Article 50 Mise en eau – Désinfection ............................................................................................................ 38

50.1 lavage ..................................................................................................................................................... 38 50.2 Montée en charge ................................................................................................................................... 38 50.3 Essai d’étanchéité ................................................................................................................................... 38 50.1 Réception par les pompiers .................................................................................................................... 38

Article 51 Epreuves et essais ......................................................................................................................... 39 51.1 Contrôle en cours de chantier ................................................................................................................. 39 51.2 Points d’arrêts ......................................................................................................................................... 39

Article 52 Documents après exécution ........................................................................................................... 39



CHAPITRE 1 - INDICATIONS GENERALES & DESCRIPTION DES OUVRAGES

Article 1 OBJET DES TRAVAUX

1.1 POUVOIR ADJUDICATEUR Le marché est réalisé pour le compte de la :

Commune de Péronville

Mairie 13, Rue Germinal

28140 PERONVILLE

1.2 OBJET DU MARCHE

L’objet du marché est :

Travaux de réhabilitation de la bâche incendie Aucun essai d’arrachement n’ayant pu être réalisé dans les cuves, aucune donnée n’est disponible. Par conséquent, il pourra être nécessaire de remplacer certaines résines adhérentes par des revêtements semi adhérents cloutés.

1.3 PIECES GENERALES APPLICABLES Les travaux sont exécutés conformément au CCTG et plus particulièrement aux documents généraux ci-dessous :

- Au Eurocodes et en particulier : - EN 1990 – Eurocode 0 : Bases de calcul des structures - EN 1991 – Eurocode 1 : Actions sur les structures - EN 1992 – Eurocode 2 : Calcul des structures en béton et plus particulièrement Partie 3 : silos et

réservoirs - EN 1996 – Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie - EN 1998 – Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

- au fascicule n° 71 « Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements », rendu obligatoire par décret n° 98-28 du 8 janvier 1998 modifié par Arrêté du 3 janvier 2003,

- au fascicule n° 73 – « Installations de pompage d’eau potable » - au fascicule n°74 – « construction des ouvrages en béton… » - à toutes les autres pièces citées en référence dans le présent CCTP. - Règlement de Défense Extérieure Contre l’Incendie du département de l’Eure et Loir

1.4 PRESENCE D’AMIANTE Un diagnostic amiante et plomb est en cours d’élaboration, il sera fourni aux candidats avant l’attribution du marché. Eventuellement, ces éléments seront communiqués lors de la phase de négociation.

Article 2 DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET ET DES PRESTATIONS A CHARGE DU TITULAIRE

2.1 DONNEES SUR LA BACHE Le réservoir est alimenté par un piquage sur le réseau d’eau potable. Ce dernier sera à renouveler et un système de comptage à installer. Cet ouvrage, actuellement non utilisé, a pour vocation de servir de réserve incendie pour le village.



Les caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes :

- Hauteur de la cuve : 2,70 m - Largeur : 4,45 m - Longueur : 14,22 m - Volume : 150 m3 environ

Localisation de la bâche dans le village

Emprise de la bâche enterrée



2.2 ETAT ACTUEL



2.3 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION ET DE COORDINATION Le titulaire doit travailler en coordination avec :

- Le maître d’ouvrage, - Le maître d’œuvre, - Le SDIS.

Le schéma suivant fixe le mode de circulation de l’information que le titulaire s’engage à respecter. Les grands principes mis en avant sont les suivants :

- Le maître d’œuvre est l’interlocuteur privilégié du titulaire, - Dans tous ces cas de figure il informe le maître d’œuvre qui est chargé du suivi du planning et qui doit avoir

tous les éléments pour anticiper, - Les relations directes avec le maître d’ouvrage seront réservées aux cas à problème, c’est au maître d’œuvre

de faire remonter les informations, - Conformément à la réglementation le SPS s’adresse directement à l’entreprise et aux autres intervenants

Titulaire

Sous traitant

Points technique et facturation

Maître d’œuvre

SDIS

Clefs – Accès - Arrêt d’eau

Informe

SPS

Informe

Commune de Péronville

Alerte

Informe

Décide



Article 3 HYPOTHESES DE CALCUL

Pour tous les calculs de structure les hypothèses sont soumises à l’agrément du maître d’œuvre sachant que les

hypothèses suivantes constituent un minimum

- Tous les ouvrages devant assurer un rôle d’étanchéité et les coupoles de couvertures sont

dimensionnées en fissuration très préjudiciable.

- Les autres ouvrages et bâtiments pourront être dimensionnés en fissuration préjudiciables.

- Le taux de travail des aciers sera déterminé avec =240 et =30.

- L’enrobage des aciers de béton armé sera conforme aux exigences des Eurocodes.

- Les charges des équipements et matériels seront calculées par le titulaire,

- Les charges permanentes et d’exploitation sont définies dans les prescriptions générales de génie

civil,

- Il est tenu compte des règles sismiques en vigueur pour la localisation des ouvrages,

- L’eau utilisée a une masse volumique de 10,1 kN/m3.

Les ouvrages sont conçus en tenant compte notamment des contraintes de remplissage et de stabilité à vide.

Article 4 RESUME SYNTHETIQUE DES PRESTATIONS A REALISER

4.1 PRESTATIONS A CHARGE DU TITULAIRE

Dans tous les cas de figure, le titulaire du présent marché a à sa charge :

- La préparation du chantier, - L’installation du chantier comprenant notamment la mise à disposition d’une salle de réunion pour la tenue

des réunions de chantier, - Les travaux préparatoires, - La sécurité du chantier, - La réalisation de tous les décapages et préparation de support nécessaires, - La fourniture et la mise en œuvre de tous les revêtements demandés dans le CCTP, - La fourniture et la pose des canalisations et des pièces de fontainerie, - la fourniture et la pose des équipements et appareillages, - L’alimentation en eau, électricité, télécommunication des installations de chantiers, - La remise en état des lieux.

Sommairement, les travaux à réaliser sont les suivants :

- Mise en sécurité de l’accès à la réserve enterrée : (capot verrouillée, échelle d’accès, crinoline) - Reprise des défauts structurels du radier, y compris passivation des aciers et ragréage, - Reprise des défauts structurels des parois, y compris passivation des aciers et ragréage, - Etanchéité du radier et des parois, - Reprise des défauts du plafond, y compris passivation et ragréage des aciers, - Reprise de l’arrivée d’eau, avec mise en place d’un compteur, et col de cygne en inox, - Mise en place d’une prise d’eau conforme au RDDECI28, - Mise en place des aérations, - Mise à nue de la dalle de couverture, avec reprise des défauts structurels possibles, - Etanchéité de la dalle de couverture, puis remise en état de la surface, - Création d’une aire d’aspiration conforme au RDDECI28, y compris signalisation.

Cette liste n’est pas exhaustive mais permet de donner les grandes lignes de l’opération.



4.2 NOTE COMPLEMENTAIRE Les paragraphes précédents ont pour but de cadrer la mission à charge du titulaire du présent marché mais pas de fournir un descriptif précis qui est fourni soit dans la suite du document soit dans les autres pièces du marché. Il va de soit que toute prestation qui relève du respect de la réglementation ou du bon sens et qui ne serait pas décrite dans le présent CCTP est à charge du titulaire et ne peut donner lieu à plus-value. De même, les exigences du coordonnateur SPS, dès lors qu’elles ne sont pas exorbitantes par rapport au droit ne peuvent donner lieu à plus-value. En cas d’évolution réglementaire, il est acté qu’elle ne pourra donner lieu à plus-value que dans la mesure où elle a un impact significatif sur les charges qui pèsent sur l’entreprise.

Article 5 TERRAINS MIS A DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

La commune n’a pas prévu la mise à disposition de terrains pour l’entrepreneur. Ce dernier devra donc prendre contact avec la commune ou des particuliers pour réaliser ses dépôts et ses installations de base vie. Le stockage de produits dans le réservoir devra être en très petite quantité et devra se faire avec des bacs de rétention de manière à ne pas rejeter de polluant dans le captage central même si ce dernier n’est plus exploité. Par ailleurs, il est clairement indiqué que les ouvriers du chantier ne peuvent résider sur les sites des travaux.

Article 6 SUJETIONS PARTICULIERES

6.1 PHASE PREPARATOIRE En phase préparatoire, le titulaire doit :

- Le repérage des ouvrages - L’établissement des plans d’exécution, - L’établissement du planning, - La soumission au VISA du maître d’œuvre des fiches matériaux, - La participation à au moins 2 réunion préparatoire.

En ce qui concerne les éléments structurels, le titulaire doit :

- La réalisation d’un constat sur site des dégâts dans les 15 premiers jours de la phase préparatoire, - La soumission au maître d’œuvre d’un procédé de réparation avec croquis de principe, - La fourniture de la note d’hypothèses sous 1 mois après le début de la période de préparation, - La réalisation des notes de calcul, - La réalisation de tous les plans d’exécution.

6.2 AUTRES SUJETIONS PARTICULIERES

Le prestataire doit en plus :

- Le repérage des canalisations pouvant être gênantes pour la réalisation des travaux et en particulier pour le passage des nacelles. Ce repérage est clairement délégué par le maître d’ouvrage au titulaire qui mêne toutes les démarches pour parvenir à un bon résultat,

- La réalisation du constat contradictoire prévu par la réglementation, - La fourniture et pose sur chantier de manière à ce qu’il soit visible d’un panneau 2 m x 1 m avec :

Le nom et le logo de la Commune, Le nom et le logo des différents intervenants, Le nom et le logo des financeurs.

- L’entretien de ce panneau pendant toute la durée du chantier.



6.3 COVID-19

En raison de la crise actuelle du COVID-19, l’entreprise titulaire devra appliquer les règles préconisées par l’OPPBTP dans ses documents. Ceux concernent (liste non exhaustives) :

Une base vie conforme aux contraintes liées au COVID 19, Toutes les mesures rendues nécessaires par la crise y compris au niveau de la gestion des fournisseurs et sous-

traitants intervenants sur le chantier, Toutes les mesures de protection liées au COVID19 nécessaires pour la protection des tiers du chantier et des

équipes. Les pertes éventuelles de cadences induites par les mesures de protection.

Article 7 LIVRAISON ET TRANSPORT

Le poste fourniture et pose s’entend :

- Achat, - Livraison, - Mise en dépôt sur site, - Gardiennage si nécessaire, - Pose, - Evacuation des emballages et autres éléments n’étant pas utiles à la fin du chantier (les pots de revêtement

sont laissés sur place jusqu’à validation du maître d’œuvre des quantités), - Remise en état des lieux de stockage.

L’entrepreneur propose au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage des lieux de stockage. Lorsqu’ils sont validés, l’entrepreneur peut alors établir les conventions avec les propriétaires des terrains. Il prend à sa charge tous les frais liés à la mise à disposition des lieux de stockage et à leur remise en état.

Article 8 DEPOSE ET ENLEVEMENT

En cas de dépose d’équipement, la prestation comprend :

- La dépose propre y compris des organes de fixation devenus inutiles, - L’évacuation en décharge, - La fourniture des bordereaux de suivi des déchets, - Le nettoyage complet après travaux.



CHAPITRE 2 – MATERIAUX ET MATERIELS MIS EN OEUVRE

Article 9 SPECIFICATIONS GENERALES

Conformément à la réglementation tous les équipements en contact avec l’eau devront respecter les textes suivants :

Groupe de matériaux et objets

Dispositions

spécifiques

applicables

Nature de la preuve de

conformité sanitaire

Matériaux et objets constitués de matière métallique

Annexe 1 de l’arrêté du

29 mai 1997 modifié

Déclaration sur l’honneur de conformité délivrée par le

responsable de la mise sur le marché

Matériaux et objets constitués de matière minérale

Annexe 2.2 de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié



Matériaux et objets constitués

de ciment

a) Adjuvants ou ajouts organiques pour produits à base de ciment

Annexe 2.1 de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié

Avis du 24 février 2012

CLP

b) Revêtements à base de ciment adjuvanté

CLP

c) Autres matériaux et objets à base de ciment



Matériaux et objets constitués

de matière organique

a) Matériau ou objet monomatière,

multicouches et composites

Annexe 3 de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié

Circulaires ministérielles du 12

avril 1999 et du 27 avril 2000

ACS

b) Adhésifs (colles), lubrifiants (graisses et

huiles), joints de diamètre inférieur à 63mm

Annexe 3 de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié

Circulaires ministérielles du 12

avril 1999 et du 27 avril 2000

CLP

c) Fibres de renfort Circulaire ministérielle

du 21 août 2006 CAS

« Produits assemblés » ou

« Accessoires »

- objets constitués de plusieurs composants - applicable uniquement pour les accessoires

constitués d’au moins un composant organique entrant au contact avec l’eau

Annexes 1, 2 et 3 de l’arrêté du 29 mai 1997

modifié

Circulaire ministérielle du 25 novembre 2002

ACS

Par conséquent, tout équipement mis en contact avec l’eau potable doit respecter les contraintes réglementaires ci-dessus sans qu’il soit nécessaire de le spécifier à nouveau.



Article 10 PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX PRODUITS UTILISES

Les produits utilisés devront être livrés en pots non ouverts sauf accord express du maître d’œuvre, ils comporteront les informations suivantes :

date de fabrication

délai de péremption

conditions de stockage

proportions de mélange

durée pratique d’utilisation Si un produit n’est pas conforme à l’exigence ci-dessus, il pourra être refusé. De même tout produit périmé, mélangé selon un mauvais dosage ou stocké dans des conditions différentes de celles préconisées, sera rejeté sans que le titulaire ne puisse prétendre à indemnité.

Article 11 ELEMENTS DE RESEAUX

11.1 CONDUITES D’ALIMENTATION DE LA BACHE

Les canalisations auront les caractéristiques suivantes :

- Conduites en PEHD bande bleue en diamètre 40 mm. - Assemblage par électrosoudure - Pression de fonctionnement souhaitée : 16 bars pour les canalisations sous pression - Revêtement extérieur à proposer, - Conformité au Fascicule 71,

Article 12 BOUCHE D’ASPIRATION

La bouche d’aspiration respectera sera équipé d’un raccord DN 100 type Kaiser à la place de la prise symétrique DN 100 mm.

12.1 MODELES POUR CITERNE AERIENNE

Les prises d’aspiration seront constituées :

- D’une conduite DN 100 mm intérieur en acier ou en PEHD, - D’un raccord pompier DN 100 mm avec obturateur, - D’une crépine qui sera installée 20 cm au-dessus du fond de la citerne, - D’un socle en béton correctement dimensionné permettant de la maintenir en place et qui permettra de

positionner le raccord pompier à environ 50 cm du sol en limite de propriété. Contrairement au schéma ci-dessous, il ne sera pas mis en place de canalisation PVC.



Article 13 PIQUAGE SUR LE RESEAU

13.1 ROBINETS DE PRISE OU D’ARRET POUR BRANCHEMENT

Les robinets de prise en charge auront les caractéristiques suivantes :

Elément Caractéristique et normalisation

Corps Laiton (non dézincifiable) selon NF EN 12164 2 Boisseau sphérique Laiton chromé

Carré de manœuvre Fonte GS selon NF EN 1563 Goupille sur carré de manœuvre Inox Type ¼ de tour à prise latérale ou exceptionnellement par le

dessus

Montage sur collier Avis favorable du constructeur

13.2 COLLIERS DE PRISE POUR LES BRANCHEMENTS

Les colliers de prise en charge auront les caractéristiques suivantes :


Demi-bride à bossage Fonte GS conforme à la norme NF EN 1563

Demi-bride inférieure Fonte GS conforme à la norme NF EN 1563 Joint collier EPDM Bague de montage canalisation Inox Pression de service 12,5 bars minimum

Montage Garantie constructeur sur la possibilité d’être mis en œuvre sur le type de tube posé Présence d’un système de taquet pour limiter le serrage

13.3 ACCESSOIRE DE ROBINETTERIE

Les accès aux vannes et robinets enterrés se feront avec les éléments suivants : - tube allonge en PVC, à collerette de hauteur variable avec la profondeur de la tranchée, - boulonnerie en inox 316 L, - Bouche à clef :

Ronde pour les vannes, Carré pour les branchements, Hexagonales pour les vannes incendie

13.4 ACCESSOIRE DE ROBINETTERIE

Sur chaque citerne nouvelle, il sera mis en place un comptage qui aura les caractéristiques suivantes :


Réglages Hauteur et inclinaison à minima pour le couronnement dimensions Minimum 25 x 25 pour la trappe d’accès Robinetterie Embase et corps en laiton et bronze Possibilité de mettre un plombage Oui

Résistance aux charges roulantes 250 KN mini Matériau de la trappe Fonte

Protection hors gel Dimension à définir en fonction de la région (hauteur normale 80 à 95 cm)

Autres caractéristiques Possibilité d’accéder et de lire le compteur sans effort Possibilité de plomber le compteur



Remplacement du compteur aisé Il sera positionné dans le regard un robinet qui permettra de remplir ou pas la citerne.

Article 14 VOIRIE RESEAUX DIVERS

14.1 NOTE PRELIMINAIRE

L’entreprise est tenue de proposer des matériaux qui permettront de répondre aux objectifs de densification demandés tout en respectant les exigences minimales demandées plus bas. Les matériaux seront conformes au Guide Technique « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées » de mai 1994 réalisé par le SETRA et le LCPC. Ils seront désignés conformément à l’appellation de la classification (norme NF P 11.300) et du GTR. Les matériaux de remblaiement visés avec un avis favorable ne seront acceptés définitivement que sous réserve de validation par le Maître d’Œuvre de la note de calcul de justification de la tenue mécanique, présentée à l’issue de la planche d’essais lors de la phase de préparation.

14.2 LIT DE POSE ET ZONE D’ENROBAGE POUR LES CANALISATIONS

Le matériau aura les caractéristiques suivantes :


Classification GTR D2 ou assimilé

Classe granulaire 0/4 mm – gravette admise pour des conduites en PEHD ayant un revêtement de protection ou une surépaisseur

jugée suffisante

Coefficient d’uniformité Il n’est pas imposé de valeur mais au moins 50 % des

grains devront avoir une taille supérieure à 0,1 mm Etat hydrique des matériaux au sens de la NF P 11-

300 Sec ou moyen

Dans la zone à forte présence d’eau, le lit de pose sera le suivant


Classification GTR D2 ou assimilé Classe granulaire 6/10 mm – gravette admise pour des conduites en PEHD

ayant un revêtement de protection ou une surépaisseur jugée suffisante

Coefficient d’uniformité Il n’est pas imposé de valeur mais au moins 50 % des grains devront avoir une taille supérieure à 0,1 mm

Etat hydrique des matériaux au sens de la NF P 11- 300

Sec ou moyen

14.3 PARTIE INFERIEURE ET SUPERIEUR DE REMBLAI

14.3.1 Béton Auto-compactant

Le béton auto-compactant utilisé devra avoir au moins les caractéristiques suivantes :


Fluidité Excellente (soumise à l’appréciation du maître d’œuvre)



Sols supportés Le béton devra être compatible avec un sol argileux si celui-ci est mis en évidence

Diamètre des constituants granulaires D max < 31,5 mm Perméabilité à l’eau 10-6 m/s maximum

Portance Equivalente à celle d’un sol compacté correctement et circulable au bout de 24 heures

Terrassement ultérieur Pelle mécanique classique Constituant autres que le ciment Aucun résidu (fonderie, machefer…) et aucun adjuvant pouvant

être nocif pour l’environnement et la santé des riverains

14.3.2 Grave Non Traitée

Conformément à la norme NF EN 13285 la GNT aura les caractéristiques suivantes :


Pétrographie A proposer par l’entreprise et restant soumise à validation du maître d’oeuvre

Type au sens de la norme NF P 98-129 supprimée Naturelle ou secondaire Diamètre des constituants granulaires GNT 2 Sensibilité à l’eau Sensible autorisée Gélivité SGn ou SGp

Définition du fuseau granulométrique de la GNT

Article 15 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX DE REFECTION DES CHAUSSEES ET TROTTOIR

15.1 GNT

Voir Article précédent

15.2 GRAVE BITUME

Les spécifications applicables à la grave bitume sont les suivantes :


Conformité normative EN 13043 et EN 13108-8 Type de GB GB14 de classe 3 ou 4 Dureté du bitume 35/50

Sauf cas particulier lié à une découverte en cours de chantier, il n’est pas prévu de grave bitume sur le projet.



15.3 ENROBE

Les enrobés auront les caractéristiques suivantes :


Conformité normative EN 13108-1 Type BBSG 0 :6 ou 6/10 suivant les lieux /Classe 2

Dureté du bitume 35/50 TM0/10 >5,2 Orniérage <7,5%

E > 7000 Mpa

15.4 EMULSION

L’émulsion pour bicouche ou monocouche sera présentée à l’agrément du maître d’œuvre.

Article 16 DIVERS

16.1 SIGNALISATION

La signalisation sera conforme au règlement départemental, elle comprendra :

- 1 panneau indiquant le volume utile de la citerne, - 1 panneau interdit de stationner sauf pompier qui sera de préférence peint au sol ainsi que l’inscription

« réservé aux pompiers ». Le panneau d’information sur la citerne sera en matière plastique sérigraphié et aura les caractéristiques suivantes :



16.2 PIGES DE LECTURE

La pige de lecture sera composée d’une règle en plastique de section minimale 2cm x 5 cm. Elle sera peinte en blanc et rouge et donnera le volume utile de la citerne. A cet effet, il est rappelé que les pompiers ayant besoin d’un volume mort en fond d’ouvrage les 50 derniers centimètres en partie basse ne peuvent être comptabilisés dans le volume de l’ouvrage.

Article 17 PRODUITS UTILISES POUR LA PREPARATION DES SUPPORTS

17.1 MASTIC DE REPARATION Les mastics de réparation auront les caractéristiques suivantes :


ACS Non obligatoire

Type De préférence résine epoxy

Aptitude à la mise en place sur surfaces verticales selon la norme EN 1799

Aucun écoulement jusqu’à 10 mm d’épaisseur

Résistance en compression >70 Mpa à 14 jours selon la norme ISO 527

Adhérence selon les normes EN ISO 4624, EN 1542 et EN 12188

3Mpa minimum à 7 jours sur béton sec 2Mpa minimum à 7 jours sur béton humide

Conformément aux préconisations des DTU, il sera mis en œuvre des bandes Ipalon en plus du mastic pour les fissures de taille importante. Ces bandes seront revêtues d’une résine compatible avec le support et l’enduit qui sera posé dessus.



17.2 BETON DE RAGREAGE Les produits de ragréage auront les caractéristiques suivantes


Résistance à la compression >25 Mpa à 28 jours

Résistance à la traction >6 Mpa à 28 jours

17.3 PASSIVATION DES ACIERS Les produits de passivation auront les caractéristiques suivantes


Conformité normative EN 1504 -7

Type Complexe à base de résine époxy sans solvant et d’une toile armé fibre de verre bi ou multiaxiale

Resistance à la diffusion de vapeur d’eau

>60

Résistance à la diffusion de CO2 (µCO2)

>150

17.4 PRIMAIRES Les primaires utilisés seront compatibles avec les exigences des fabricants des résines.

Article 18 COMPLEXE D’ETANCHEITE POUR LA REHABILITATION DES RESERVOIRS

Les complexes utilisés auront les caractéristiques suivantes.


ACS Non obligatoire

Type Complexe à base de résine epoxy sans solvant et d’une toile armé fibre de verre bi ou multiaxiale

Grammage minimum imposé pour la toile 450 g/m²

Reprise de fissures à venir 5/10 mm

Dureté Shore D selon NF EN ISO 868 >70

Compatibilité désinfectant Tout désinfectant admis en eau potable par les autorités sanitaires et tout produit utilisé couramment pour le lavage des réservoirs

Le complexe d’étanchéité est un élément essentiel de l’offre. Aussi, ce dernier est défini dès le stade de la remise de l’offre et est décrit dans le mémoire technique du candidat. Les informations qui devront obligatoirement figurer dans l’offre sont les suivants :

Liste des produits entrant dans la composition du complexe,

Epaisseurs requises pour chaque couche et délai de séchage,

Nature des résines,

Procédés d’application,

Conditions de mise en œuvre (température, humidité…),

Recommandations du fabriquant,

Mode de contrôle demandé par le fournisseur.



Les entreprises qui ne seraient pas applicateurs agréés de leur fournisseur devront fournir un protocole précis permettant de s’assurer que toutes les recommandations de ce dernier sont bien mises en œuvre et prennent en charge les éventuels déplacements sur site du fournisseur pour vérifier que les conditions de mise en œuvre sont bien respectées.

Article 19 REVETEMENT D’IMPERMEABILISATION

19.1 NOTE PREALABLE Le revêtement d’imperméabilisation sera composé d’un système comprenant une couche d’impression et 1 ou plusieurs couches de finition. La qualité du revêtement sera définie par rapport à la norme NF EN 1062-1

19.2 INTERIEUR DES CUVES Sans objet

19.3 SOUS FACE DE COUPOLE


ACS Non obligatoire

Type Résine Epoxy Sans Solvant

Reprise de fissures 1 mm (2 mm en cas de prescription spécifique d’un revêtement I4)

RAL A convenance de l’entreprise sauf si risque en terme de sécurité

Dureté Shore D selon NF EN ISO 868 >70

Type de revêtement

I3 E5V2W2A4 mais après décapage, le maître d’œuvre se réserve le droit de demander l’application d’un revêtement I4 E5V2W2A5 – l’entrepreneur sera rémunéré pour cette prestation supplémentaire selon des modalités qui seront calées par avenant

Epaisseur minimale 0,4 mm en I3 E5V2W2A4 0,6 mm en I4 E5V2W2A5

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’il pourra leur être demandé de réaliser des peintures bicolores. Les candidats acceptent cette contrainte sans plus-value à leur offre. En plus de ce revêtement bicolore, il pourra être demandé la réalisation d’inscriptions dans une troisième couleur.

Article 20 CONDUITES ET FONTAINERIE

20.1 CONDUITES DANS LES OUVRAGES Les canalisations internes aux cuves et dans les ouvrages auront les caractéristiques suivantes :

- Matériau : Inox 316 l - Conforme à la norme NF EN 10217 - Epaisseur minimale 3 mm - Diamètre 50 mm, - Assemblage par soudure - Pression de fonctionnement souhaitée : 16 bars - Conformité au Fascicule 71 et 73, - Tous les éléments entrant dans la composition de la canalisation et joints doivent être de qualité alimentaire

(attestation à fournir au stade de l’offre).



20.2 PIECES DE RACCORD

Type de pièce admis Caractéristiques techniques souhaitées Caractéristiques techniques admises

coudes - Inox 316 L, - ACS obligatoire pour les pièces et

joints (attestation à fournir), - Assemblage par soudure - Epaisseur minimale 3 mm - Conformité des pièces et raccords

au fascicule 71 (attestations à fournir).

- fonte ductile, - ACS obligatoire pour les

pièces et joints (attestation à fournir),

- Revêtement intérieur extérieur en résine époxy (épaisseur minimale 60 microns)

- Conformité à la norme EN 14525

cônes

Tés

Adaptateur de brides classique et grande tolérance

- Bride folle en inox 316 L ou autre à faire valider par le maître d’œuvre

- fonte ductile, - ACS obligatoire pour les

pièces et joints (attestation à fournir),

- Revêtement intérieur extérieur en résine époxy (épaisseur minimale 60 microns)

- Conformité à la norme EN 14525

Raccords bride uni ou bride emboîtement

fonte ductile, Revêtement intérieur extérieur en résine époxy (épaisseur minimale 60 microns) Assemblage à emboîtement ou à bride verrouillable ou non verrouillable, Conformité des pièces et raccords au fascicule 71 (attestations à fournir).

Polyéthylène électrosoudable Conformité à la norme NF EN 12201-3 +A1 du 5 janvier 2013 Tubulure adaptée à un raccordement fonte à bride

Plaques pleines

- fonte ductile, - ACS obligatoire pour les pièces et

joints (attestation à fournir), - Revêtement intérieur extérieur en

résine époxy (épaisseur minimale 60 microns)

- Assemblage à emboîtement ou à bride verrouillable ou non verrouillable,

- Conformité des pièces et raccords au fascicule 71 (attestations à fournir).

20.3 JOINTS

Les joints sont conformes aux exigences énoncées plus haut ainsi que celles des constructeurs.



20.4 ROBINETS VANNES Les robinets-vannes ont les caractéristiques ci-après :

- vanne à opercule en élastomère, - Passage direct, - Corps fonte revêtu intérieur extérieur époxy, - Extrémités à brides, - Pression de service : 16 bars - Sens de fermeture : sens inverse des aiguilles d'une montre (FSIH) pour les vannes enterrées et FSH pour

les vannes en ouvrages, Elles sont équipées de bouches à clefs pour les vannes enterrées et d’un volant de manœuvre pour les vannes en ouvrage. Toutefois tous les regards seront équipés de bouches à clef dans la dalle de manière à permettre les manœuvres sans ouvrir le tampon.

20.5 CLAPETS Les clapets auront les caractéristiques ci-après :

- Corps fonte revêtu intérieur extérieur époxy, - Extrémités à brides, - Pression de service : 16 bars - Type simple battant ou autre à valider par le maître d’œuvre

Article 21 PRESSION DE SERVICE

La pression de service est PN16. Toutes les pièces seront donc prévues en conséquence.

Article 22 EQUIPEMENTS DE TRAVERSEE DES PAROIS

Les équipements de traversée des parois seront équipés d’un dispositif d’ancrage qui permettra de faciliter leur scellement. Ils seront d’un matériau homogène avec la conduite. Si des aciers sont soudés sur le dispositif, l’entrepreneur s’assure qu’il n’y a pas de risque de création d’un phénomène d’électrolyse. Dans tous les cas, il prend toutes les précautions pour éviter une détérioration des aciers.

Le titulaire est tenu de proposer un système étanche qui respectera en plus les dispositions suivantes :

- Compatibilité avec le scellement dans un ouvrage en béton armé,

Article 23 SERRURERIE

23.1 ECHELLES Les échelles de descente dans les cuves aux exigences suivantes :


ACS Non Obligatoire

Matériau Matériaux Composite de préférence avec raidisseurs pour les volées supérieures à 5 m ou inox 316 L

Espacement entre les échelons Constant et compris entre 225 mm et 300 mm (NF E 85 016 article 4.4.1)

Espaces entre les échelons et l’aire de départ et d'arrivé

La distance verticale entre la plate-forme de départ et le premier échelon ne doit pas dépasser l'espacement entre



deux échelons successifs. L'échelon supérieur doit être une marche palière et doit être positionné au même niveau que celui de la plate-forme d'arrivée (NF E 85 016 article 4.4.4.2)

Crinoline Obligatoire dés 3 m de hauteur

La largeur de l'échelle Entre deux montants doit être comprise entre 400 mm et 600 mm (NF E 85 016 article 4.5.1)

Portillon de sortie

Obligatoire et doit respecter les obligations de la norme NF E 85 06 article 4.6.3.1.1), il doit :

- Etre conçu pour une ouverture facile, - Se ferme automatiquement - Avoir une main courante, une lisse

intermédiaire et une plinthe

Diamètre de la crinoline Compris entre 650 mm et 800 mm

Distance entre chaque filants de crinoline < 300 mm

Distance entre deux arceaux < 1500 mm

La synthèse des échelles à fournir est la suivante :

Ouvrage Nombre Hauteur (environ

en longueur droite)

Accès à la cuve 1 4,60 m

Les longueurs d’échelle sont données à titre indicatif et la longueur verticale sans tenir compte de l’inclinaison, les ouvrages n’ayant pu être vidés, il appartiendra au titulaire de vérifier les côtes avant de faire ses commandes. De même, au stade de l’offre, si le titulaire n’a pas émis de réserve explicite, il assume des éventuelles différences avec les côtes réelles éventuellement nécessaires.

23.2 MOUSTIQUAIRES Les moustiquaires seront en inox ou aluminium avec une grille avec maillage fin 1 mm x 1 mm. Elles ont des dimensions qui s’adapteront aux ouvertures. Le nombre de moustiquaires à remplacer est de 2, elles ont une taille de 30 cm x 10 cm environ. Elles sont situées sur l’édicule d’accès à la toiture. Les aérations de portes sont incluses dans le prix des portes et ne donnent pas lieu à l’application du prix unitaires de moustiquaires même si de tels équipements sont à poser sur certaines portes.

Article 24 MATERIAUX DE COUVERTURE

24.1 ETANCHEITE L’étanchéité de toiture sera composée d’un complexe d’étanchéité prévu pour une circulation piétonne fréquente. Il sera composé :

- Une couche d’impression qui sera répandue sur la dalle et les acrotères, - Un pare vapeur rigide en bitume polymère ou autre proposé par l’entreprise et validé par le maître d’œuvre, - Des équerres de renfort du pare vapeur, - Etanchéité mono ou muticouche avec protection pour un passage occasionnel - L’ensemble sera conforme au DTU 43.1 et DTU 43.5, - L’ensemble sera prévu pour une hygrométrie très forte,

Certaines couches pourront avoir plusieurs fonctions. Il est interdit de panacher les produits de plusieurs fournisseurs sur une même toiture.



L’entreprise prévoira pour le traitement des relevés :

- Des équerres, - Des systèmes proposés par le fournisseur et compatibles avec l’étanchéité mise en en place. Quoi qu’il en

soit, il est bien prévu un traitement des relevés (acrotère et tout élément présent sur le béton). -

Article 25 MATERIAUX & FOURNITURES D'UN TYPE NON COURANT OU NOUVEAU

Toute utilisation de matériaux et fournitures d’un type nouveau fera l’objet d’un agrément du maître d’œuvre. En cas de défaillance, ils seront remplacés au titre de la garantie de parfait achèvement par des matériaux et fournitures demandés dans le présent CCTP ou dans le cadre des garanties complémentaires demandées par le CCAP.



CHAPITRE 3 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 26 PHASE PREPARATOIRE

Il est défini une phase préparatoire, le contenu de cette dernière a été décrit au chapitre 1 du présent CCTP et n’est pas repris ici.

Article 27 SIGNALISATION

27.1 SIGNALISATION ROUTIERE Le titulaire a à sa charge la fourniture et la pose de tous les panneaux nécessaires au maintien de conditions de sécurités pour les personnes riveraines et automobilistes. Toutefois, il peut trouver un arrangement avec les entreprises intervenant simultanément pour la prise en charge financière des déviations mais ne peut en aucun cas demander au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre d’arbitrer un éventuel litige. Tous les panneaux indicateurs inutiles pendant les travaux sont occultés pendant les travaux par le titulaire et remis en service ensuite

27.2 SIGNALISATION DES RESEAUX

27.2.1 Utilité de la signalisation des réseaux

Il est indispensable de réaliser un marquage piquetage dès qu’il y a la nécessité de faire un piquage sur une conduite enterrée. Le marquage reste nécessaire pour mettre en place une protection des conduites lors du passage des nacelles automotrices.

27.2.2 Délégation de piquetage spécial

Le titulaire tracera la position des réseaux concessionnaires sur le terrain avant tout commencement d’exécution. En cas de doute, d’incohérence ou d’absence d’information, il prendra contact avec les concessionnaires concernés pour un positionnement le plus précis possible. Le maître d’ouvrage délègue explicitement cette mission de repérage au titulaire. En cas d’impossibilité technique, il devra tout mettre en œuvre pour localiser les réseaux et faire si nécessaires des sondages. Au vu des découvertes, il ajustera les plans d’exécution sans rémunération complémentaire.

27.2.3 Cas de découverte de réseaux

En cas de découverte de réseaux non connus qui pourraient rendre impossible l’exécution des travaux sans des déplacements de ces réseaux, et conformément à la réglementation, le titulaire arrête le chantier, avertit le maître d’ouvrage et peut avoir droit à une indemnité d’arrêt qui sera contractualisée par voie d’avenant. Vu la nature des ouvrages, cette clause ne s’applique pas pour :

- Les canalisations d’eau qui sont forcément présentes sur le site, - Les amenées de fluides nécessaires au fonctionnement de l’ouvrage, - Tous les réseaux aériens.

27.2.4 Traçage

Un traçage des réseaux sera réalisé avec les codes de couleur prévus par la réglementation. Le titulaire fera procéder à ses frais aux comptes rendus de marquage piquetage.



Article 28 PROTECTION DES RESEAUX ET MAINTIEN DE LA QUALITE DES ESPACES VERTS

Les candidats ayant eu la faculté de visiter les lieux avant remise de leur offre, ils ne pourront se prévaloir des espaces verts pour justifier des demandes de plus-values. Si ces derniers estiment que des pistes sont nécessaires, elles sont incluses dans le prix des ouvrages et ne peuvent donner lieu à plus-value.

Article 29 POINTS D’ARRET ET POINTS DE CONTROLE

29.1 POINTS D’ARRETS Il est défini plusieurs points d’arrêt pour chaque ouvrage. Chaque point d’arrêt nécessite sa levée par le maître d’œuvre. Cette levée du point d’arrêt par le maître d’œuvre ne signifie pas pour autant que le dégagement de la responsabilité du titulaire vis-à-vis du maître d’ouvrage et de ses fournisseurs. En tant qu’homme de l’art, il lui appartient de prendre toutes les précautions nécessaires à la réalisation d’une prestation de qualité. Les points d’arrêt sont listés ci-dessous :

Point d’arrêt Type de contrôle à faire

Support (cuves) Essai d’arrachement à faire en 5 points après décapage en présence du maître

d’œuvre

Support avant mise en place du primaire

Vérification visuelle par le maître d’œuvre de la qualité des réparations et

des ragréages

Après mise en place de la résine (ou avant couche de finition suivant fournisseur)

Contrôle au balai diélectrique

Evaluation de la polymérisation

Dans les 24 heures qui suivent la mise en œuvre de la finition (test à l’acétone

ou autre en fonction du cahier des charges fournisseurs)

Pour chaque point d’arrêt, le maître d’œuvre est averti au moins 3 jours à l’avance. Le titulaire ne peut continuer sa prestation tant que le point d’arrêt n’est pas levé.

29.2 POINTS DE CONTROLE Pendant toutes les phases d’application des résines, le titulaire est tenu de réaliser 2 fois par jour et en cas de changement brutal de conditions météorologiques :

- Une mesure de l’hygrométrie, - Une mesure de la température.

Les mesures seront faites sur l’air ambiant dans la cuve et au niveau du support sur les faces qui vont être traitées dans la demi-journée qui suit. Le titulaire doit être en mesure de justifier que son matériel est correctement étalonné. Dans les 15 minutes qui précèdent la mesure, la sonde de l’appareil ne doit pas avoir été mise dans poches des vêtements des agents de manière à ne pas fausser les mesures. Les résultats sont consignés dans un tableau qui est tenu à disposition du maître d’œuvre. Ce tableau indique également la température du point de rosée et le titulaire doit signer qu’il a bien contrôler que les consignes du fournisseur ont bien été respectées.



Par ailleurs, le titulaire indique sur le tableau par jour, les quantités de produit utilisées par référence.

29.3 NOTE PARTICULIERE SUR LES ESSAIS D’ARRACHEMENT Il n’a pas été possible de réaliser en phase étude des essais d’arrachement, par conséquent, une fois, le décapage réalisé, il sera procédé dans chaque réservoir en présence du maître d’œuvre à des essais d’arrachement sur le support. Ces derniers permettront de s’assurer qu’un revêtement adhérent peut être mis en place. Les valeurs d’adhérence sont les suivantes :

- < 1,5 Mpa – revêtement cloûté obligatoire, - > 1,5 Mpa mais < 2 Mpa – le maître d’œuvre pourra ordonner un revêtement adhérent ou des travaux de

réparation du support plus importants, - > 2 Mpa : revêtement adhérent

Toutefois, si le maître d’œuvre a des doutes, il pourra demander d’autres essais et le cas échéant, au vu des constats visuels qui seront réalisés sur place, il pourra choisir un revêtement qui n’obéit pas à la règle ci-dessus. Le marché permet de rémunérer l’entreprise en fonction du revêtement réellement mis en place. Ces essais seront du type SATEC et seront réalisés avec un dynamomètre et conformes à la norme NF EN 1542.

Article 30 ECHAFAUDAGES

30.1 PRESTATIONS INCLUSE Même si certains ouvrages sont difficilement accessibles pour une visite en phase de consultation, les entreprises disposent d’éléments leur permettant d’apprécier les difficultés pour la mise en place d’échafaudages. Passé le stade de l’offre, le titulaire ne peut plus se prévaloir d’une méconnaissance pour justifier des demandes de plus-value. La prestation de l’entrepreneur comprend :

- La fourniture sur site pendant toute la durée nécessaire des échafaudages, - Les vérifications de stabilité des sols et la réalisation de tous les dispositifs nécessaires à la stabilisation des

sols et d’une manière générale de l’échafaudage, - Les frais de location ou d’immobilisation, il appartient à l’entrepreneur de prendre toutes les dispositions pour

éviter une immobilisation excessive, - Pour les échafaudages de hauteur inférieure à 24 mètres, plan et justification de toutes les dispositions prise

quand elles ne sont pas fixées par le constructeur, - Pour les échafaudages de hauteur supérieure à 24 mètres, plan et justification de toutes les dispositions de

stabilité et de résistance par une note de calculs. - La fourniture et la pose de tout équipement rendu nécessaire par la réglementation et en particulier celles

prévues par l’Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d'agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail.

- Le démontage, l’évacuation et la remise en état du site en fin de chantier. Conformément à la Recommandation 408 de la CNAMTS adoptée par le Comité Technique National des Industries du Bâtiment et des Travaux Publics, le 10 juin 2004, les ancrages seront de préférence réalisés par chevillage. Les personnels utilisateurs et les personnels intervenant au niveau de la conception des ouvrages ou leur réception doivent obligatoirement disposer des compétences définies aux annexes 2 à 5 de la R408 susvisée.



30.2 RECEPTION DES ECHAFAUDAGES Si le monteur n’appartient pas à l'entreprise utilisatrice de l'échafaudage, il y a lieu d'établir un procès-verbal de réception écrit et contradictoire. Ce procès-verbal est établi lors d'une visite commune durant laquelle il est vérifié que l'échafaudage est conforme au cahier des charges et adapté aux besoins de l'entreprise utilisatrice. Le cas échéant, il indique les modifications que l’entreprise utilisatrice est amenée à faire en cours d'utilisation. Ce procès-verbal est établi indifféremment par le monteur ou l'utilisateur, mais signé par les 2 parties. Si le monteur appartient à l’entreprise utilisatrice de l’échafaudage, la procédure décrite ci-dessus pourra être allégée, mais il faut impérativement qu'une personne compétente de l'entreprise vérifie et réceptionne l'échafaudage une fois monté et donne l'autorisation de l'exploiter. Une fois l'ouvrage réceptionné, il y a lieu d'afficher un panneau fixé à l'échafaudage, mentionnant les conditions d'utilisation et interdisant l'accès aux entreprises et personnes non autorisées. L'entreprise utilisatrice conservera l'échafaudage utilisé dans le même état de conformité et sans modification depuis la réception. Elle est responsable de l'échafaudage et des dommages que le matériel peut causer.

Article 31 AUTRES DISPOSITIFS DE LEVAGE

31.1 PLATES FORMES SUSPENDUES MOTORISEES La prestation à charge du titulaire comprend :

- La fourniture et la mise en œuvre pour la durée du chantier d’un équipement conforme à la norme NF EN 1808, par dérogation il pourra être admis sous responsabilité du chef de l’entreprise des dispositifs répondant uniquement aux exigences des articles R. 233-15 à R. 233-41 du code du travail,

- La réalisation de toutes les vérifications prévues par la R433 du CTNBTP (aucune vérification préalable n’est réalisée par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre),

- La réalisation du montage de la plateforme suspendue motorisée, - La vérification de cette dernière par du personnel qualifié aux fréquences définies dans l’arrêté du premier

mars 2004, - La réalisation de tous les essais et prestations d’entretien rendus nécessaires par la réglementation ou

demandées par le coordonateur SPS, - L’utilisation par du personnel habilité, - Le démontage et repli en fin de chantier, - La remise en état du site.

Le titulaire s’assure que toutes les personnes extérieures à l’entreprise devant utiliser la nacelle ont bien les compétences requises, en aucun cas, elles ne sont admis à monter sans qu’il y ait un agent de l’entreprise titulaire pour exécuter les manœuvres. Pendant la période d’utilisation,

31.2 NACELLES AUTOMOTRICES En ce qui concerne les nacelles automotrices, la prestation du titulaire comprend :

- La fourniture et la mise à disposition de la nacelle, - L’utilisation par du personnel habilité, - La vérification des conditions d’utilisation, - La réalisation de tous les soutènements de sol nécessaires pour éviter la détérioration des conduites, - La remise en état du site après travaux.

Article 32 CHAUFFAGE ET VENTILATION

Pendant tous les travaux, le titulaire est tenu de mettre en place les dispositifs de chauffage et de ventilation nécessaires au maintien des conditions de température et d’humidité nécessaires à la mise en œuvre et au séchage des résines. En cas de panne, l’entreprise en informera automatiquement le maître d’œuvre qui décidera au vu du cahier des charges du fournisseur s’il faut refaire tout ou partie du revêtement. Dans ce cas, la reprise est aux frais du titulaire.



Article 33 DECAPAGE

33.1 METHODE DE REALISATION

L’entreprise utilise la méthode qui lui semble la plus appropriée pour le décapage. Toutefois le titulaire assume les dégâts occasionnés au support par sa méthode. Pour les décapages UHP, on privilégiera toutefois les têtes rotatives.

33.2 SUIVI DES DECHETS

Le titulaire exécutera la mission dans le respect de la réglementation existante en matière de déchets. A ce titre, il doit :

- Le transport avec des moyens appropriés jusqu’au site d’évacuation, - La mise en site de stockage de classe approprié, - L’établissement pour le compte du maître d’ouvrage du bordereau de suivi des déchets et sa

transmission. Tous les frais liés à l’évacuation, l’élimination ou le stockage des déchets sont à charge du titulaire et inclus dans son offre de prix.

33.3 PROTECTION DE LA CIRCULATION Pour les décapages extérieurs, le titulaire est tenu de mettre en place des protections sur sa nacelle pour éviter les projections sur la route et les véhicules de passage. Le titulaire assume toutes les conséquences liées à des projections sur des véhicules et sur la voirie. Il devra en plus, la réalisation de toute la signalisation nécessaire pour s’assurer que les véhicules ne roulent pas à une vitesse excessive aux abords du chantier.

33.4 EVACUATION DES GRAVATS L’évacuation des gravats par les conduites de vidange est interdite dans tous les cas. Il peut exceptionnellement être autorisé pour les petites quantités en fin d’opération mais en aucun cas, les gravats ne peuvent aller dans un ouvrage de captage. En cas d’utilisation d’une vidange pour une évacuation partielle, le titulaire doit dés la fin de son intervention assurer un décapage de la canalisation à l’UHP ou un autre mode compatible avec la canalisation. En fin de chantier, après la mise en eau, il doit réaliser une chasse importante de plusieurs minutes pour être certain qu’il n’y a pas de problème. Le titulaire doit en plus du décapage les prestations suivantes :

- Mise en place d’un filtre en amont de la vidange, - La mise en place d’une bâche en sortie de vidange avec aménagement d’une zone de décantation des eaux, - Le nettoyage complet après chantier.

Tout déversement dans les canalisations de distribution est absolument interdit. Le titulaire doit la protection complète de la conduite de distribution pour éviter toute intrusion d’eau salie dans le réseau. Si par accident, des gravats arrivaient quand même dans le réseau de distribution, le titulaire doit, même si la conduite est isolée pendant les travaux avertir immédiatement l’exploitant et prendra à sa charge les frais de nettoyage qui comprendront obligatoirement un démontage des appareils de fontainerie.

Article 34 DEMONTAGE DES CONDUITES ET EQUIPEMENTS HORS D’USAGE Les sites concernés par le démontage des conduites sont :

- La conduite d’alimentation, - Le tampon d’accès



34.1 SUIVI DES DECHETS

Le titulaire exécutera la mission dans le respect de la réglementation existante en matière de déchets. A ce titre, il doit :

- Le transport avec des moyens appropriés jusqu’au site d’évacuation, - La mise en site de stockage de classe approprié, - L’établissement pour le compte du maître d’ouvrage du bordereau de suivi des déchets et sa

transmission. Tous les frais liés à l’évacuation, l’élimination ou le stockage des déchets sont à charge du titulaire et inclus dans son offre de prix.

34.2 PROTECTION DES CUVES

Tous les démontages doivent se faire en évitant la projection de poussières et autres polluants potentiels

34.3 DEMONTAGE Les éléments seront démontés en dégradant le moins possible le génie civil du réservoir. Les organes de fixation pourront être récupérés s’ils sont en bon état. Cette disposition ne s’applique pas pour les organes de sécurité qui devront disposer d’ancrages neufs. Dans tous les cas de figure, il est ajouté de nouveaux supports sur tous les équipements de sécurité.

Article 35 MONTAGE DES CONDUITES

35.1 POSE CLASSIQUE

La prestation du titulaire comprend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la tenue dans le temps des canalisations et des ouvrages. En particulier, le titulaire doit :

- Passiver toutes les soudures, - Mettre en œuvre des joints diélectriques pour éviter la création de couples galvaniques,

Les conduites en inox seront soudées entre elles et travaillées dans des ateliers « inox ». Toute pollution des inox par de l’acier devra être immédiatement traitée par une passivation complémentaire.

35.2 CONDUITES DANS LES CUVES

Dans les cuves, toutes les dispositions relatives à l’alimentarité à l’intérieur des conduites s’appliquent également à l’extérieur des conduites. L’entrepreneur est tenu de prendre de très grandes précautions pour l’utilisation de produits de passivation en extérieur des conduites. Il est par ailleurs rappelé que les conduites seront posées dans une ambiance chlorée, ce qui impose un respect strict des règles de pose de l’inox et l’interdiction absolue de descendre en dessous de la qualité de la nuance 316 L pour n’importe quelle pièce.

Article 36 PIECES SPECIALES

36.1 REALISATION DES TRAVERSEES DE VOILE

Les traversées de voile se feront de préférence par réutilisation des percements existants avec démontage de l’ancienne conduite. Quand ce n’est pas possible, les traversées existantes sont condamnées avec du béton et sauf impossibilité majeure, les pièces métalliques sont démontées avec condamnation.



Toute traversée doit respecter les consignes suivantes :

- Elle ne doit pas générer de dommage structurel (toutes les notes de calcul éventuellement nécessaires sont à charge du titulaire),

- Elle doit être parfaitement étanche, - Tous les ferraillages doivent être rétablis, - Le béton mis en place doit assurer une solidarisation avec la structure, - Tous les équipements sont ACS et ont des diamètres classiques pour l’eau potable, - Ne pas générer de perte de charge de plus de 0,5 m au débit de pointe du réservoir

36.2 CREPINES

Les crépines seront posées de manière à :

- Eviter la création de tout couple galvanique, - Etre démontable, - Ne pas capter le fond de cuve sauf pour la conduite de vidange.

36.3 PIECES A BRIDES Les raccords brides utilisés pour le montage des pièces respecteront le fascicule 71. Les liaisons autorisées sont :

- Raccords brides fonte avec revêtement EPOXY du commerce du type Grande Tolérance, - Bride folle en aluminium ou inox, - Bride fixe en inox.

En cas d’utilisation de brides ne permettant pas la création de jeux pour le démontage des pièces, il sera mis en place des joints de démontage. Ces derniers seront en nombre suffisants pour éviter tout problème sur l’utilisation des ouvrages et éviter de bloquer tout l’ouvrage lorsqu’une seule vanne est à changer.

Article 37 RECAPITULATIF DES TRAVAUX DE CONDUITES

37.1 RAPPEL DES PRESTATIONS PAR TRANCHE

Elément Prestation à exécuter

Conduite d’aspiration Création complète y compris traversée de voile

et crépine

Conduite d’alimentation Remplacement complet y compris traversée de

voile

Aménagement d’un col de cygne sur le refoulement

Montage ou soudage d’un col de cygne sur le refoulement pour éviter les projections d’eau vers

la toiture

Article 38 SERRURERIE

38.1 GENERALITES

Les travaux comprennent notamment :

- Toutes les études d’exécution nécessaires à l’émission du VISA du maître d’œuvre et nécessaires

pour éviter des problèmes,

- La mise à disposition pendant la durée des travaux de systèmes permettant d’éviter des intrusions

dans le locaux pendant les absences des équipes,

- Le démontage des anciens équipements,



- La vérification de la qualité du béton et la reprise de tous les défauts constatés,

- La réalisation si nécessaire d’une réhausse en béton pour éviter les entrées d’eau de pluie dans

l’ouvrage,

- Le démontage, le remontage et le réglage des alarmes anti intrusion quand elles existent,

- la fourniture et la pose des quincailleries, pattes de scellement, des systèmes de manœuvre,

d’équilibrage, de suspension, de guidage, de fermeture et de verrouillage,

- la fourniture et la pose de tous les dispositifs d’ancrage et de scellement nécessaires ainsi que de

toutes les fixations

- L’étanchéification et le calfeutrement pour atteindre les niveaux EAV requis par la présent CCTP

(quel que soit le niveau EAV requis, il ne peut être toléré d’entrée d’eau même par forte averse),

- Les finitions y compris les reprises de peinture jusqu’à obtention d’un aspect visuel satisfaisant pour

le maître d’ouvrage,

- Le calage des ouvrants,

- Les essais de traction par un organisme indépendant lorsque la réglementation le prévoit,

- Les réglages et essais nécessaires,

- La remise en peinture des huisseries de manière à avoir une teinte homogène (2 couches minimum

de la peinture adaptée),

- Le nettoyage en fin de chantier y compris des vitres,

- Tout élément non décrit ci-dessus mais qui est nécessaire au parfait achèvement étant entendu que

toutes les contraintes de livraison, stockage, protection et de mise en œuvre sont à charge du

titulaire.

38.2 –TOLERANCES Les tolérances sur les menuiseries sont les suivantes :

- Trappes et autres éléments en porte à faux : 1/300eme de la portée,

- Défaut d’aplomb : +/-2mm pour 3 m de hauteur,

- Manœuvrabilité : complète sans effort

Pour les fenêtres placées en hauteur, les tolérances sont doublées mais quand on a à faire à des modèles ouvrants, il ne peut y avoir de gêne pour l’ouverture ou la fermeture.

38.3 VERIFICATION DES SUPPORTS AVANT MONTAGE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE Le titulaire doit en plus de la fourniture et la pose des équipements de sécurité, la réalisation de tous les tests, essais et justifications par le calcul de la résistance des supports et des ancrages qui seront choisis.

Article 39 REPARATION DES FISSURES

Le traitement des fissures devra être fait avec attention. Pour toutes les fissures visibles, il sera réalisé les prestations suivantes :

- Ouverture de la fissure avec un moyen approprié et le nettoyage soigné avant traitement,

- Brossage des armatures métalliques mises à nu,

- Application d’un enduit dérouillant phosphatant liquide et passivation des aciers,

- Renforcement des aciers si nécessaire en veillant à bien respecter les recouvrements prévus par la

réglementation et les règles de l’art,

- Application d’une résine souple en une ou plusieurs couches en fonction de la profondeur,



- Fourniture et pose d’une toile armée pour toutes les fissures aux endroits où il y a aura simplement

un revêtement d’imperméabilisation,

- Fourniture et pose d’une bande Ipalon sur toutes les fissures de plus de 1mm d’ouverture,

- Réalisation d’une couche de finition.

Les schémas ci-dessous illustrent le mode de réparation (Si les fournisseurs ont des exigences plus strictes sur leurs produits, le titulaire est tenu de les mettre en œuvre sans plus value).

Réparation de fissure avec imperméabilisation

Réparation de fissure avec complexe d’étanchéité

Une attention particulière est demandée sur les fissures verticales que l’on a sur chacun des deux réservoirs. Après ouverture de la fissure, le titulaire fera constater au maître d’œuvre l’état des aciers et procédera à tous les renforcements nécessaires. Après colmatage de la fissure, il sera réalisé un pontage avec une toile armée.

Article 40 REALISATION DES REVETEMENTS D’ETANCHEITE

40.1 RESISTANCE A LA FISSURATION

Le revêtement mis en place devra être garanti 10 ans contre toutes les fissures existantes ou futures d’une largeur de plus de 0,5 mm. Si l’entrepreneur n’est pas en mesure de respecter cette garantie, il peut proposer un revêtement plus résistant que celui donné dans le CCTP. Il devra, du moins pour la solution de base être constitué d’un complexe stratifié en résine.

40.2 TISSU DE VERRE

La fourniture et la pose du tissu de verre s’entend :

- Fourniture

- Pose,

- Marouflage et débullage,

- Saturation.

40.3 PRESTATIONS A CHARGE DE L’ENTREPRENEUR

Les prestations à charge de l’entrepreneur sont :

- La fourniture le montage et le démontage en fin de chantier d’un échafaudage roulant avec des paliers tous les 2 m (toutes les prestations d’amenée, de location, de montage, de démontage et d’évacuation en fin de chantier étant à charge de l’entrepreneur),

- décapage des surfaces et évacuation des gravats à la décharge,



- Traitement et pontage des fissures et ragréage pour rendre le support compatible avec les préconisations du fabriquant de résine,

- La fourniture et la mise en œuvre d’une couche d’imprégnation du béton avec un primaire (250g/m² ou plus suivant prescription fournisseur)

- La fourniture et la mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité stratifié comprenant : Une couche d’imprégantion, une couche de liant (0,8 kg/m2 ou plus suivant prescription fournisseur), un tissu de verre d’une densité de 450 g/m² minimum, une couche de saturation (0,6 kg/m2 ou plus suivant prescription fournisseur), un saupoudrage de silice avant prise du revêtement sauf si dispense par le

fournisseur une couche de finition (0,9 kg/m² ou plus suivant prescription fournisseur).

Cette prestation concerne :

- tous les voiles extérieurs de cuves, - tous les radiers, - tous les trous d’homme

Elle ne concerne pas les voiles séparant deux cuves. Par contre, quand on a un voile de ce type, le revêtement du radier sera remonté de 50 cm minimum de part et d’autre du mur.

40.4 TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS Un soin particulier sera apporté à la gestion des points singuliers et en particulier aux pénétrations de canalisations dans la cuve. Les pénétrations de canalisations seront traitées comme dans les exemples suivants (adaptation possible suivant préconisations du fournisseur de résine) :

Article 41 REALISATION DES REVETEMENTS D’IMPERMEABILISATION

Les prestations à charge de l’entrepreneur sont :

- La fourniture le montage et le démontage en fin de chantier d’un échafaudage roulant avec des paliers tous les 2 m (toutes les prestations d’amenée, de location, de montage, de démontage et d’évacuation en fin de chantier étant à charge de l’entrepreneur),

- décapage des surfaces et évacuation des gravats à la décharge, - Traitement et pontage des fissures et ragréage pour rendre le support compatible avec les

préconisations du fabriquant de résine,



- La fourniture et la mise en œuvre d’une couche d’imprégnation du béton avec un primaire (250g/m² ou plus suivant prescription fournisseur)

- La fourniture et la mise en œuvre d’un revêtement d’imperméabilisation en deux couches minimum suivant épaisseurs recommandées par le fournisseur (800 g/m² minimum).

Article 42 DESSOUS DE COUPOLE

L’entrepreneur effectuera les opérations suivantes :

- Décapage avant réalisation de toute opération d’étanchéité dans la cuve, - Evacuation des gravats - le piquetage et la recherche de tous les points où le béton est dégradé, - Traitement et pontage des fissures et réparations ponctuelles, - Passivation des aciers apparents, - Ragréage du béton si nécessaire

- La fourniture et la mise en œuvre d’un revêtement d’imperméabilisation en deux couches minimum suivant épaisseurs recommandées par le fournisseur (800 g/m² minimum).

Le titulaire met en œuvre tous les dispositifs d’accès nécessaires.

Article 43 REVETEMENTS DE TOITURE

En dessus de coupole de couverture, le titulaire doit :

- Le décapage et l’évacuation des terres, - L’arrachage du revêtement existant et son évacuation en décharge, - Le décapage des surfaces avec élimination des gravats en décharge, - le piquetage et la recherche de tous les points où le béton est dégradé, - Traitement et pontage des fissures et réparations ponctuelles selon les méthodes explicitées plus

haut, - Les 4 pénétrations pour les aérations - La pénétration pour l’aspiration - La réalisation du revêtement d’étanchéité comme défini plus haut en respectant les méthodologies

de pose demandées par les constructeurs, - Le traitement de tous les relevés. - La remise en place d’une couche de GNT 0/31,5 sur 20cm.

En ce qui concerne les câbles d’antennes, le titulaire se concertera avec les concessionnaires et définira avec eux les travaux préparatoires nécessaires. Ces derniers seront ensuite réalisés sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs. En ce qui concerne les câbles liés à l’exploitation du réservoir, le titulaire propose dès le stade de son offre une technique pour qu’ils restent stables tout en étant accessibles (fourreau soudé…).

Article 44 TRAVAUX DIVERS

44.1 RENOUVELLEMENT DES MOUSTIQUAIRES Pour chaque moustiquaire à remplacer, le titulaire doit :

- la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs d’accès par l’extérieur, - le décapage des surfaces, - le piquetage des bétons, - la passivation des aciers et la réparation de toutes les fissures - le ragréage des bétons et le cas échéant les opérations plus complexes, - la fourniture et la pose des moustiquaires.



44.2 PETITS ECLATS ET DEFAUTS DU BETON La prestation comprend de fait, la réparation de tout défaut du béton visible au moment de la remise d’offre ainsi que le rescellement de tout équipement qui semble présenter des défauts.

44.3 CAPOT D’ACCES Le capot d’accès à la toiture sera remplacé. Le nouveau modèle mis en place devra être facile à ouvrir et sera doté d’un système de ventilation muni de moustiquaires.

Article 45 CANALISATION D’ARRIVEE

Le titulaire doit aménager l’alimentation en eau de la citerne qui comprend :

- La fourniture et la pose d’une conduite en PEHD DN 40 mm, - Son raccordement sur un citerneau à poser - La fourniture d’un compteur,

La conduite sera en PEHD ou en acier, elle sera mise à une profondeur minimale de 0,80 cm de couverture. La prestation de l’entreprise comprend :

- La réalisation des tranchées, - La fourniture et la mise en place du lit de pose en sable 0/4 mm, - La fourniture et la pose de la canalisation, - La fourniture et la mise en œuvre de l’enrobage en sable, - Le remblaiement par couche, - Le compactage, - La remise en place de terre végétale sur les 10 derniers centimètres de la tranchée (ou du béton

autocompactant sur les traversées de routes),

Article 46 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

La prestation comprend :

- La mise en place de potelet bois afin de délimiter la bâche enterrée où la circulation est interdite. - L’ensemencement de la zone remblayée - L’aménagement de la place de stationnement située en face de la colonne d’aspiration - La mise en place des panneaux d’indications et de signalisation

Article 47 AIRE DE STATIONNEMENT

La voirie comprendra :

- La réalisation du fond de forme avec apport de matériaux si nécessaire pour avoir une portance de 50 MPa,

- La réalisation de la couche de forme en GNT 0/31,5 compactée avec un objectif de densification q2, - La réalisation d’un enrobé en 0/10 Porphyre sur 5 cm minimum.

La prestation comprend également :

- la réalisation du marquage avec un panneau interdit de stationner, - la reprise de la liaison avec la voirie existante et si besoin le busage du fossé.



Article 48 GAZON

La prestation à charge du titulaire comprend :

- la mise en place si nécessaire de terre végétale, - le dressement, le semis mécanique ou manuel (dosage 35 g/m²), - l'exécution des filets, - le roulage, - les arrosages aussi fréquents que nécessaire, - la première coupe et le roulage, - la reprise du semis et des opérations aux frais du titulaire si le gazon ne prend pas correctement.

En complément de l'article 1.2.6 du fascicule 35 du C.C.T.G., il est précisé que le titulaire tiendra compte de prévisions météorologiques pour effectuer les engazonnements et veillera à respecter les règles de l’art en matière de respect des conditions météorologiques. L’attention des candidats est attirée sur le fait que l’objectif n’est pas de disposer d’un gazon de très grande qualité mais d’un espace facile à entretenir tout en étant robuste. C’est donc la qualité de la finition qui sera privilégiée à la qualité des graines.

Article 49 REMISE EN ETAT

A l’issue des opérations de réhabilitation, le titulaire doit :

- Le nettoyage complet du site, - Le comblement de toutes les ornières - La réparation des clôtures démontées pour le passage des nacelles, - Toutes les opérations de remise en état nécessaires.

Article 50 MISE EN EAU – DESINFECTION

50.1 LAVAGE Une fois les travaux de canalisations et dans les cuves terminés, le titulaire procédera au nettoyage des cuves et au rinçage des conduites. Il pourra réaliser une première désinfection mais elle ne sera pas suffisante car elle se déroulera avant les tests de mise en eau.

50.2 MONTEE EN CHARGE Une fois le premier lavage réalisé, le titulaire, en concertation avec l’exploitant mettra en eau les ouvrages. Il sera procédé sous la responsabilité du titulaire à une montée en charge à concurrence de 1m/jour.

50.3 ESSAI D’ETANCHEITE Le titulaire mettra en place dans le réservoir un enregistreur de niveau qui sera laissé en place pendant 10 jours. Si le niveau reste dans les tolérances définies dans le fascicule 74, l’ouvrage sera considéré comme étanche. Sinon le titulaire recherchera l’origine du problème et la procédure sera recommencée.

50.1 RECEPTION PAR LES POMPIERS

La réception des ouvrages ne sera prononcée qu’après validation des ouvrages par le SDIS de l’Eure et Loir. Il est rappelé que le règlement départemental est une pièce générale applicable au marché et que par conséquent, le titulaire ne peut se réfugier derrière la méconnaissance de ce document pour justifier d’une non-conformité relevée par les pompiers et bloquant l’obtention par la commune des subventions qu’elle compte toucher au titre de la DETR.



Article 51 EPREUVES ET ESSAIS

51.1 CONTROLE EN COURS DE CHANTIER

Le maître d’œuvre pourra réaliser tous les contrôles qu’il juge nécessaires pour l’obtention d’un chantier de qualité.

51.2 POINTS D’ARRETS Tous les tests prévus au niveau des points d’arrêt se font en présence du maître d’œuvre et du titulaire qui met à disposition tout le matériel requis. Il sera en outre chargé de passer le balai diélectrique et de fournir les notes de calcul de la tension à appliquer.

Article 52 DOCUMENTS APRES EXECUTION

Le Dossier des Ouvrages exécutés comprendra :

- Les fiches matériaux, - Les relevés de température et d’humidité, - Les fiches d’autocontrôle, - Les procès verbaux des essais de pression, - La triangulation de chaque vanne extérieure posée dans le chantier:

Positionnement en XYZ, Mesure par rapport à 3 points fixes avec photographie.

Vu et accepté Vu et Accepté L’entreprise Le représentant du pouvoir adjudicateur A le A PERONVILLE, le