sommaire - plobsheim.fr 1_3.cctp.pdf · evalit – c.c.t.p. – marché d’entretien et de travaux...

EVALIT – C.C.T.P. – Marché d’entretien et de travaux - Plobsheim

- /24 11/03/2016

SOMMAIRE 1. Introduction ....................................................................................................................... 3

2. Caractère obligatoire du titulaire : ........................................................................................ 3

3. Documents de référence : ................................................................................................... 4 4. Variantes : ........................................................................................................................ 5 5. Contrôle Qualité : ............................................................................................................... 6 6. Essais : ............................................................................................................................. 6

6.1. Essais des installations : .................................................................................................. 6 6.2. Essais de charge : ........................................................................................................... 6 6.3. Essais de chute de tension : ............................................................................................. 7

6.4. Essais de sélectivité : ...................................................................................................... 7 6.5. Contrôle du niveau sonore : ............................................................................................. 7 6.6. Essais concernant les installations ou appareils installés : .................................................... 7 6.7. Essais généraux de fonctionnement : ................................................................................ 7

7. Réception des travaux : ...................................................................................................... 7 8. Matériaux : ........................................................................................................................ 8

8.1. Généralités : .................................................................................................................. 8

8.2. Prototype – échantillons : ................................................................................................ 8 8.3. Protection des ouvrages : ................................................................................................. 8

9. Descriptif du matériel à installer : ......................................................................................... 8 9.1. Le réseau électrique : ...................................................................................................... 8 9.2. Réseau de protection : ..................................................................................................... 9 9.3. Contacteurs : ................................................................................................................. 9 9.4. Disjoncteurs : ................................................................................................................. 9 9.5. Conduits et conducteurs : ................................................................................................ 9

9.6. Nature des canalisations : ................................................................................................ 9 9.7. Equipement / installation de force et petite force : ............................................................ 10 9.8. Petit appareillage : ........................................................................................................ 10 9.9. Connexions : ................................................................................................................ 10 9.10. Prise et mise à la terre / liaison équipotentielle : ............................................................... 10 9.11. Tableaux électriques (pour tous les bâtiments) : ............................................................... 11 9.12. Chemins de câble : ........................................................................................................ 13 9.13. Appareils d'éclairage : ................................................................................................... 13

9.14. Pose des appareils d'éclairage : ...................................................................................... 13 9.15. Base technique : ........................................................................................................... 14 9.16. Nature des sources : ..................................................................................................... 14

10. Principe de distribution :.................................................................................................... 15 11. L’éclairage de sécurité : .................................................................................................... 15 12. Le réseau informatique et téléphonique : ............................................................................. 16

12.1. Normes et textes réglementaires : .................................................................................. 16 12.2. Principe de distribution : ................................................................................................ 16

12.3. Caractéristiques des équipements : ................................................................................. 17 13. Le système de sécurité incendie : ....................................................................................... 18

13.1. Normes et textes réglementaires : .................................................................................. 19 14. Le réseau de distribution TV : ............................................................................................ 19

14.1. Normes et textes réglementaires : .................................................................................. 19 14.2. Répartiteurs et dériveurs : ............................................................................................. 20 14.3. Les câbles coaxiaux : ..................................................................................................... 20

14.4. La mise à la terre : ........................................................................................................ 20 14.5. Les prises TV + AM/FM : ................................................................................................ 20 14.6. Les essais de fin de chantier: .......................................................................................... 20

15. Le contrôle d’accès : ......................................................................................................... 21 15.1. Généralité : .................................................................................................................. 21

15.2. Description :................................................................................................................. 21 16. Exécution : ...................................................................................................................... 22

16.1. Généralités : ................................................................................................................ 22

16.2. Relations avec les services publics et les distributeurs : ..................................................... 22 16.3. Travaux et fournitures à la charge de l’entrepreneur : ....................................................... 22 16.4. Nettoyage : .................................................................................................................. 23 16.5. Vérification de conformité des installations électriques : ..................................................... 23

17. Documents à fournir par l’entrepreneur : ............................................................................. 23 17.1. Calculs : ...................................................................................................................... 23 17.2. Manuels d’utilisation et de maintenance : ......................................................................... 24


- /24 11/03/2016

1. Introduction

Le présent document a pour objet de définir un bordereau de prix des réfections courantes des

installations électriques et courants faibles des bâtiments gérés par la Ville de Plobsheim.

Ce document est composé d’un bordereau de prix unitaires (BPU) et d’un cahier de clauses

techniques et particulières (CCTP).

Le BPU est articulé sur la base de réfections standards communes à toutes les installations et

sur des réfections spécifiques par bâtiment.

Chaque prix comprend une partie de fourniture et de mise en œuvre du matériel et une partie

démontage, évacuation du matériel ainsi que l’adaptation du nouveau matériel sur

l’installation.

Pour les équipements nécessitant une mise en service et un réglage, le prix en tient compte.

La facturation se fera après exécution totale des travaux concernant le chantier. Il sera émis

une facture par bon de commande.

2. Caractère obligatoire du titulaire :

Outre les installations et les équipements essentiels, l’entrepreneur doit fournir tous les

composants nécessaires pour l’exécution des tâches et des procédures de mises en service, de

tests des performances et de fonctionnement. Aucun coût supplémentaire ne sera accepté

pour des composants non spécifiés mais essentiels au fonctionnement correct des installations,

conformément aux codes de bonnes pratiques.

Le titulaire du marché doit des installations complètement terminées, et ceci dans tous les

détails exécutés selon les Règles de l'Art.

Le présent document a pour objet de renseigner les entrepreneurs sur la nature et

l'importance des travaux à réaliser, mais il est spécifié que les dispositions du présent

document n'ont pas un caractère limitatif.

Avant la remise de son offre, il vérifiera sous sa propre responsabilité, les opérations

mentionnées au devis descriptif et les complétera le cas échéant par tous les moyens en son

pouvoir : examen des lieux, renseignements auprès de la commune de Plobsheim, etc... afin

de prévoir dans ses prix l'ensemble des travaux et installations nécessaires à un complet

achèvement des travaux.

Aucun supplément de prix ne saurait être accordé ultérieurement du fait que les

renseignements pris par l'entrepreneur se seraient avérés inexacts ou incomplets.

Avant le démarrage de travaux un repérage des installations sera à effectuer méthodiquement

par le titulaire du marché de façon à éviter tout risque d'erreurs lors des travaux. Ce repérage

devra permettre la définition exacte de la zone d'influence des différents départs.

De même, avant tout début de travaux, d’installations diverses, de tirage de câbles, de mise

en place d’équipements, de coffrets ou d'armoire électrique, le titulaire du marché se

renseignera obligatoirement auprès des fournisseurs d’équipements pour obtenir les

caractéristiques exactes du matériel à mettre en œuvre (tension, monophasée ou triphasé,

courant de démarrage, ICC chute de tension, etc...). L’entrepreneur dimensionnera les

différents équipements conformément aux normes et sous sa propre responsabilité.


- /24 11/03/2016

3. Documents de référence :

Les travaux, ainsi que les fournitures, devront dans tous les cas être conformes aux

règlements de la construction, aux règlements de sécurité applicables dans les établissement

recevant du public, aux normes, aux D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) et aux règles de

calcul D.T.U. en vigueur à la date de l'établissement du présent cahier.

L'entreprise devra obligatoirement respecter l'ensemble des normes et textes réglementaires

en vigueur au moment de la réalisation des travaux, et plus particulièrement :

l'ensemble des normes françaises de l'AFNOR se rapportant aux installations

électriques,

les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l’UTE (Union

Technique de l’Electricité),

le Code du travail,

les conditions imposées par les Services de Sécurité (Nationaux, Départementaux et

Communaux), l'Inspection du travail et la Sécurité Sociale (Direction des Accidents du

Travail),

le règlement sanitaire départemental,

les règlements particuliers des Services Publics applicables aux installations raccordées

sur leurs réseaux.

Selon la nature de la construction :

les réglementations relatives aux Etablissements classés,

les réglementations relatives aux Etablissements recevant du public,

la réglementation relative aux Immeubles d'Habitation,

le Cahier des Prescriptions de l'assemblée Plénière des Compagnies d'Assurance

Incendie.

Si au cours des travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l’entreprise serait

tenue d’en informer par écrit la commune de Plobsheim.

L'entreprise désignée pour ces travaux devra réaliser une installation conformément aux règles

de l'art, en respectant les normes, les règles, les spécifications techniques établies par l'UTE et

les applications aux installations du marché à considérer.

Les documents, textes et règlements applicables au projet sont ceux à jour et en vigueur à la

date de la soumission et sont énumérés ci-après.

Cette énumération, indicative et non limitative, n’exclut pas les règlements particuliers

applicables à des spécialités ou des cas d’espèces.

Les Normes Françaises classe C, éditées par UTE :

- NF C groupe 1 : Installations électriques

- NF C groupe 2 : Constructions électriques

- NF C groupe 3 : Conducteurs électriques

- NF C groupe 4 : Mesures et commandes électriques

- NF C groupe 5 : Transformation énergie électrique

- NF C groupe 6 : Appareillages électriques

- NF C groupe 7 : Appareils d’éclairage et divers

Notamment :

- NF C 12-100 : concernant la protection des travailleurs

- NF C 12-101 : décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des

travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

- NF C 12-200 : concernant les établissements recevant du public

- NF C 13-102 : postes de livraison – postes simplifies préfabriqués sous enveloppe,

aliments par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie

- NF C 15-100 : installations électriques Basse Tension

- NF C 15-500 : pour la distribution basse tension


- /24 11/03/2016

- Guide UTE C 15-201 : installations électriques des grandes cuisines

- UTE C 15-900 [mars 06] : guide pratique - mise en œuvre et cohabitation des réseaux

de puissance et des réseaux de communication dans les installations des locaux

d'habitation, du tertiaire et analogues

- UTE C 15-103 [mars 04] : guide pratique- choix des matériels électriques (y compris les

canalisations) en fonction des influences externes

- NF C 20-010 : concernant la protection des enveloppes

- NF EN 55-022 et EN 50-082 : CEM

- NF S 61-950, NF S 61-962 et EN 54 : détection incendie

- NF S 61-930 a 61-940 : les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) en vigueur

notamment la norme NF S 61-932 de décembre 2008

Notamment pour le réseau VDI :

- EN 50-167 – câbles capillaires écrantés pour transmission numérique

- EN 50-168 – câbles capillaires écrantés pour raccordement du terminal

- EN 50-173 – 1 et 2 – Partie courants faibles (équivalent ISO/IEC 11801 Edition 2

publiée en 2002)

- EN 187-000 et 188-000 – relatives à la fibre optique

- Les documents techniques unifiés (DTU)

Les recommandations de la commission électrotechnique internationale (CEI) :

- Les normes européennes de la commission de normalisation électrotechnique

(CENELEC)

- Le règlement de sécurité contre l’incendie – Arrêté du 25 juin 1980 – Textes généraux

relatifs aux dispositions concernant les établissements recevant du public – (ERP),

modifie par les arrêtes parus depuis, y compris les instructions techniques et les

commentaires des services départementaux s’y rapportant

- Le règlement de sécurité contre l’incendie – Arrêté du 04 juin 1982. Textes relatifs aux

dispositions concernant les établissements du type «U » Etablissements sanitaires,

modifie par les arrêtés parus depuis

- Le règlement de sécurité contre l’incendie – Arrêté du 21 juin 1982. Textes relatifs aux

dispositions concernant les établissements du type « L, R, N, W et PS », modifie par les

arrêtes parus depuis

- L’arrête du 1er aout 2006 concernant l’accessibilité aux personnes handicapées des

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur

construction ou de leur création

- Le Code du travail

4. Variantes :

L’entrepreneur doit veiller à ce que toutes les variantes qu’il propose soient de qualité et de

conception aussi satisfaisantes que le produit décrit dans les documents contractuels. En outre,

ce produit doit être compatible avec tous les autres systèmes prévus dans les locaux et dans

les bâtiments.

Avant toute variante, l’entreprise devra fournir une fiche technique détaillée et spécifique à la

commune de Plobsheim pour avis et validation.

Dans le cadre des économies d’énergies et des optimisations de maintenance, l’entreprise

devra systématiquement proposer des installations pérennes et de bonnes qualité.


- /24 11/03/2016

5. Contrôle Qualité :

Sauf spécifications contraires, tous les matériaux, les installations et équipements doivent être

conformes aux tests, aux matériels et aux autres exigences de la norme NF et des

réglementations DTU (Documents Techniques Unifiés) applicables, des réglementations

institutionnelles, des exigences prescrites et de la législation locale suivant le cas.

Les mêmes exigences s’appliquent pour les procédures d’utilisation et d’installation.

Les matériaux ou les substances considérés comme toxiques doivent être utilisés

conformément aux normes NF ou aux réglementations en vigueur au moment de leur

utilisation.

Toutes les tâches devront être exécutées par des techniciens qualifiés, ayant acquis une

maîtrise totale dans leur domaine respectif.

Le personnel devra disposer d’une habilitation électrique adaptée aux interventions liées à son

domaine. De plus pour les interventions sur engins de type nacelle, élévateur etc… le

personnel sera formé et disposera des autorisations adéquats.

L’entrepreneur sera chargé du conditionnement et de la livraison de tous les équipements et

matériaux. En outre, il devra renvoyer les conditionnements réutilisables aux fournisseurs, le

cas échéant.

L’entrepreneur devra s’approvisionner auprès d’un fournisseur quelconque de manière à

effectuer les travaux dans la période contractuelle définie. Aucune réclamation ne sera

acceptée en cas de difficulté d’approvisionnement.

Les pièces identiques d’équipements similaires doivent être interchangeables. Les composants,

raccords ou accessoires utilisés seront, dans tous les cas, fournis par un seul fabricant.

Il conviendra également de tester et de mettre en service tous les systèmes conformément

aux exigences contractuelles.

6. Essais :

6.1. Essais des installations :

Il sera procédé, en présence du représentant du responsable des travaux de la commune de

Plobsheim, à des essais de fonctionnement des installations.

Les essais seront réalisés par le titulaire du marché qui fournira le personnel nécessaire ainsi

que les appareils de mesure et de contrôle.

Les objectifs contractuels décrits dans le présent descriptif devront être atteints. Tous les

éléments d'installation présentant une défaillance quelconque devront être remplacés aux frais

de l’entreprise

6.2. Essais de charge :

Ils ont pour but de vérifier :

Si les prestations sont effectuées selon les règles de l’art et selon la demande du Maître

d’ouvrage,

Si le matériel préconisé est installé,

Si le matériel installé est en état de bon fonctionnement,

Le calibrage et le réglage des appareils de protection,

La section et l’échauffement des câbles.


- /24 11/03/2016

Chacun des départs sera mis en charge pendant une heure. Les relevés seront effectués après

stabilisation des températures. La charge correspondra aux conditions d’exploitation normales.

6.3. Essais de chute de tension :

Il pourra être demandé à l’entreprise d’assurer des essais de chute de tension afin de vérifier

le respect des conditions prévues par la norme NF C 15-100.

6.4. Essais de sélectivité :

La sélectivité de déclenchement concernant les circuits ayant plusieurs appareils de protection

en série sera vérifiée. Ces essais seront réalisés dans les conditions d’exploitation normales.

6.5. Contrôle du niveau sonore :

L'ensemble de l'installation ne devra présenter de nuisance d'aucune sorte sur le plan des

niveaux sonores. L'entrepreneur prendra à sa charge toutes les dispositions nécessaires vis à

vis des propagations de bruit résiduel. L'installation ne devra pas engendrer dans les locaux de

bruit supérieur à celui admis réglementairement ou prescrit ci-après.

6.6. Essais concernant les installations ou appareils installés :

Des essais particuliers sur des appareils ou machines électriques productrices ou

consommatrices d'énergie, pourront être prescrits par le service technique de la commune de

Plobsheim. Ces essais seront définis le cas échéant dans le devis descriptif. Les résultats

d'essais seront transcrits dans un rapport que l’entrepreneur fournira à la commune de

Plobsheim.

6.7. Essais généraux de fonctionnement :

Ces essais auront pour but de vérifier le bon fonctionnement des automatismes, verrouillages,

et tous autres dispositifs de commande et de contrôle, selon les conditions stipulées dans ce

document.

7. Réception des travaux :

Les travaux devront obligatoirement être réceptionnés et validés par un représentant de la

commune de Plobsheim.

Un rapport de réception des travaux, sur lequel peuvent figurer les éventuelles réserves, sera

signé par l’entreprise et par le représentant de la commune de Plobsheim.

Le titulaire du marché se doit d'exécuter les travaux très soigneusement. Le maitre d’ouvrage

se réserve le droit de ne pas valider et de ne pas réceptionner les travaux si ces derniers ne

sont pas réalisés conformément à ses recommandations.


- /24 11/03/2016

8. Matériaux :

8.1. Généralités :

Toutes les fournitures seront neuves, de fabrication récente et de première qualité.

Elles devront correspondre, en tous points, aux échantillons approuvés lorsque ceux-ci sont

demandés.

Avant montage, elles devront être entreposées à l’abri de la pluie et de la poussière.

8.2. Prototype – échantillons :

L’entreprise devra soumettre à l'accord de la commune de Plobsheim des échantillons des

matériaux et appareils dont les marques ne sont pas indiquées dans les documents du marché

ainsi que ceux entrant dans le cadre décoratif et dont le maître d'œuvre souhaiterait la

présentation.

Nota :

Les caractéristiques des matériaux (les équipements, les appareils d'éclairage, les prises de

courant, les appareils de commande, de puissance, les boîtes de dérivation, les blocs

autonomes d'éclairage de sécurité, etc...) mises en œuvre dans tous les locaux devront être

définies en fonction de la classification des locaux figurant dans la norme NFC 15-100.

L’entreprise devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les

entrepreneurs des autres corps d'états présents sur le chantier ainsi qu’avec les services du

maitre d’ouvrage. Il fournira, en temps utile, toutes les indications relatives aux incidences sur

les autres corps de métier et en particulier toutes les indications relatives aux percements et

gaines à réserver. Les percements ou gaines non prévus ou indiqués avec retard ainsi que les

rebouchages et calfeutrement y afférents seront exécutés par le du titulaire du marché

concerné à ses frais.

De même il procédera en temps utile à la confection des éléments noyés dans le béton tels que

gaines, fourreaux et exécutera la pose de ces éléments à temps avec toutes les protections et

fixations indispensables. Il vérifiera si les éléments sont correctement en place avant et après

bétonnage.

8.3. Protection des ouvrages :

Chaque entrepreneur devra assurer lui-même la protection des matériaux approvisionnés et

des installations en place de son lot contre toutes dégradations ou vol pendant toute la durée

du chantier, c’est à dire jusqu’à la réception de travaux.

9. Descriptif du matériel à installer :

9.1. Le réseau électrique :

Les appareils de protection d'une installation aux divers stades de leur installation doivent

permettre la continuité de la fourniture de l'énergie électrique, ce qui nécessite :

une sélectivité totale entre tous les appareils de coupure placés en série dans le schéma

général,

un pouvoir de coupure des divers appareillages supérieurs au courant de court-circuit

susceptible de les traverser au droit de leur installation.

Lors du choix de l'appareillage, il devra être tenu compte de ces critères.


- /24 11/03/2016

9.2. Réseau de protection :

La protection contre la mise sous tension accidentelle de masses sera assurée par la liaison à

un réseau général de protection de toutes les masses métalliques de l'appareillage électrique.

Il en est ainsi de même pour les liaisons équipotentielles des structures métalliques du

bâtiment, canalisations et conduits métalliques ainsi que pour les huisseries métalliques et les

éléments métalliques des locaux humides.

Ce réseau de protection sera constitué par des conducteurs supplémentaires incorporés dans

les canalisations d'alimentation terminale des récepteurs et appareillages et par des

conducteurs cheminant parallèlement aux canalisations d'alimentation.

9.3. Contacteurs :

En plus du contact d'auto-alimentation, tous les appareils seront munis de 2 contacts

auxiliaires de signalisation (1 contact normalement ouvert et 1 contact normalement fermé).

9.4. Disjoncteurs :

Tous les disjoncteurs mis en œuvre devront être conformes à la norme NFC 63-120 pour les

disjoncteurs compacts et à la norme CEI 947-2 pour les disjoncteurs modulaires.

Sauf indications contraires figurant au devis quantitatif, les disjoncteurs modulaires sont du

type courbe C et les disjoncteurs compacts sont équipés de déclencheurs standards.

La protection contre les contacts indirects est réalisée à l'aide de dispositifs différentiels

(interrupteur ou disjoncteur selon le cas) d'une sensibilité de 30 mA pour les réseaux de prises

de courant. L'appareillage sera de même marque que celle déjà présente sur site, ou en

présence prédominante sur l’ensemble des sites.

L’entreprise devra uniformiser le matériel afin de faciliter la maintenance des bâtiments.

Toute modification du réseau électrique devra faire l’objet d’un plan de récolement fourni par

le titulaire du marché sous format papier et sous fichier informatique « Autocad »

9.5. Conduits et conducteurs :

L’ensemble de la distribution (pose des conduits, pose des câbles sous goulotte, pose de câbles

sur colliers et chemins de câbles dans faux-plafond, etc..) y compris la nature des matériaux

utilisés, doit être conforme à la norme NF C15-100 (Edition Avril 1991et ses additifs).

9.6. Nature des canalisations :

Conducteurs unifilaires de la série H07 V-U sous goulotte,

Conducteurs unifilaires de la série H07 V-U ou câble multiconducteur de la série U 1000

R2V sous conduit ICTA pour les parcours encastrés dans les cloisons maçonnées ou

légères avec utilisation de boîtes d'encastrement et boîtes de dérivation (descente aux

appareillages)

Câble multiconducteur de la série U1000 R2V pour les parcours horizontaux principaux

posés, soit sous tube, soit sur chemins de câbles, soit sur colliers dans le plénum du

faux plafond (combles).


- /24 11/03/2016

Nota :

Dans le calcul des sections, l'entrepreneur tiendra compte des courants de démarrage des

coefficients résultant du mode de pose des câbles conformément aux tableaux de la norme NF

15-100.

Les sections des câbles et fils seront définies suivant cette norme également.

Les câbles « forces » utilisés sont prévus en cuivre (U1000R2V). A cet effet, l'entrepreneur

joindra au présent marché, un carnet de câbles comprenant toutes les notes de calcul.

L'attention de l'installateur est attirée sur les chutes de tension importantes au niveau du

câblage Basse Tension du site.

9.7. Equipement / installation de force et petite force :

La distribution relative aux équipements force et petite force sera réalisée par câble

multipolaire de la série U 1000 R2V posé sur chemins de câbles en plénum combles pour les

parcours horizontaux principaux et sous conduit encastré ou apparent pour les descentes aux

terminaux à alimenter.

9.8. Petit appareillage :

L'emplacement des prises de courant en dehors de celles susceptibles d'être incorporées dans

des goulottes est de 35 cm au-dessus du sol fini. Les prises de courant sont du type à fixation

par vis.

Dans tous les autres cas, la hauteur du petit appareillage est de 1,30 m au-dessus du sol fini.

Tous les appareillages installés dans les locaux accessibles aux enfants sont situés à au moins

1.20m au-dessus du sol fini.

Le petit appareillage ayant un IP 20 (AG1) est du type MOSAIC marque LEGRAND ou

équivalent dans l'ensemble des locaux. L'appareillage ayant un IP 23 ou 24 (AG2) est du type

Plexo 55s ou Plexo 10 marque LEGRAND ou équivalent.

Les prises de courant à incorporer dans les goulottes sont du type "MOSAIC" marque LEGRAND

ou équivalent (module 45x45).

Tous les locaux seront équipés de prises de courant 2x16A+T.

9.9. Connexions :

Les connexions se feront dans les boîtes de dérivation par connecteurs. Les épissures même

soudées ne seront pas tolérées. Les connexions à travers les interrupteurs et prises de courant

ne seront pas tolérées à moins que ces appareillages ne soient prévus à cet effet.

Les connecteurs mis en œuvre seront de marque WAGO ou équivalent.

Sur les couvercles ainsi que sur le fond de toutes les boîtes de dérivation devront être portés

les numéros des circuits transitant dans ces derniers. D'autre part, toutes ces boîtes devront

être portées sur les plans de fin de chantier avec leur circuit qui seront remis au maitre

d’ouvrage.

9.10. Prise et mise à la terre / liaison équipotentielle :

Lorsque l’entrepreneur intervient dans un bâtiment, il s’assurera de la valeur de la prise de

terre du bâtiment, celle-ci devant être inférieure à 12 ohms. Si la valeur est supérieure,


- /24 11/03/2016

l’entrepreneur prévoit des piquets complémentaires pour arriver à cette valeur. Cette

prestation fera l’objet d’un devis séparé que l’entrepreneur présentera au maitre d’ouvrage.

A partir de la barrette de terre existante au niveau du tableau principal, on posera un fil H07

V-R 25 mm² sous tube jusqu'à chaque tableau divisionnaire.

Les départs issus des tableaux divisionnaires auront la terre incorporée dans les câbles

d'alimentation de tous les circuits.

Dans le cadre du chantier, il appartient à l’entrepreneur de s’assurer que la liaison

équipotentielle des masses métalliques est réalisée. Si ce n’est le cas, cette prestation fera

l’objet d’un devis séparé que l’entrepreneur présentera au maitre d’ouvrage. La liaison

équipotentielle principale sera réalisée conformément à la norme NFC 15-100.

A cet effet, on veillera particulièrement à la continuité électrique des canalisations d'eau et

d'écoulement.

Chaque fois que deux éléments conducteurs sont séparés par un élément isolant (joint en

caoutchouc), il y a lieu de les relier par une tresse en cuivre fixée de part et d'autre du raccord

par une bride.

D'autre part, les éléments métalliques suivants doivent être reliés à la liaison équipotentielle :

- les éléments métalliques des canalisations de toute nature, y compris celles provenant

de l'extérieur,

- les chemins de câbles,

- les profilés de support chemins de câbles et luminaires en combles.

9.11. Tableaux électriques (pour tous les bâtiments) :

L'alimentation des tableaux divisionnaires se fera depuis le tableau principal. Des dispositifs de

mise hors tension du type coup de poing sous "bris de glace" sont à mettre en œuvre pour

chaque tableau.

Le mécanisme des arrêts d'urgence du tableau devra comporter une clé pour permettre le

déverrouillage du "coup de poing" après action de mise hors tension.

Les arrêts d'urgence seront repérés par une plaque en dilophane gravée de couleur rouge et

vissée sur son support

Dans le même ordre, un arrêt d'urgence de mise hors tension générale des installations ainsi

qu'un arrêt d'urgence spécifique aux installations de ventilation sont à mettre en œuvre dans

le hall d'entrée à proximité de l'accès principal.

Le déverrouillage après action de ces dispositifs ne pourra se faire qu'avec une clé spécifique.

Principe d'exécution :

L'armoire est constituée d'éléments modulaires en tôle assemblés. Elle recevra une couche

d'apprêt glycérophtalique à base de zinc et 2 couches de finition cuites au four de teinte à

définir. Chaque élément recevra un châssis assemblé. La visserie sera zinguée et bichromatée.

L'armoire sera équipée de jeux de barres en cuivre usiné.

Les disjoncteurs modulaires et les disjoncteurs compacts seront montés dans des cellules

différentes.

Les entrées de câbles se feront par le haut où par le bas par l'intermédiaire de presse-étoupe.

Il sera prévu pour un échauffement maximum de 40°. Il devra résister sans dommages aux

courants de court-circuit qui peuvent y régner (efforts électrodynamiques et thermiques). Les

masses métalliques de l'installation seront électriquement reliées entre elles au moyen d'une

barre de terre équipée de visserie avec cavaliers.


- /24 11/03/2016

Le raccordement se fera par cosses à raison d'une cosse par vis ou boulon. Les portes

pourvues de circuits électriques ainsi que tous les supports seront reliés à cette terre par une

tresse de cuivre. Les parties accessibles de l'appareillage se trouvant sur la face avant des

portes devront être isolées électriquement par l'intermédiaire d'un panneau isolant.

Tous les départs devront être ramenés sur borniers qui seront repérés par le numéro des

circuits.

Pour les cellules équipées de disjoncteurs modulaires, on trouvera sur la partie avant du

tableau des panneaux isolants démontables sur lesquels on aura les découpes correspondantes

aux différents appareils de protection. Les différents départs seront repérés par des plaques en

dilophane gravées et vissées. Chaque panneau démontable est à repérer. Ce dernier, figurera

également sur le châssis de l'armoire. A l'avant des panneaux, on trouvera une porte avec

fermeture à clé serrure cylindre Plobsheim.

Le raccordement amont de disjoncteurs modulaires se fera par l'intermédiaire de multi clips.

Sur les portes du tableau, on trouvera la commande des disjoncteurs force.

Chaque cellule sera à repérer. Ces repères seront à reporter sur les schémas de principe.

Le dimensionnement des armoires sera fait en tenant compte d'une réserve de place de 25 %

pour l'adjonction ultérieure d'appareillages.

Tous les appareils de commande et de signalisation devront se trouver à une hauteur comprise

entre 1,50 et 1,80 m.

De plus, les appareils nécessitant des réglages, tels que les horloges, les appareils de

régulation, etc... Devront se trouver sur la face avant de l'armoire (hauteur comprise entre

1,50 et 1,80m).

Sur la face avant de l'armoire, on trouvera :

la commande du disjoncteur ou de l'interrupteur principal,

le voyant de signalisation "présence tension",

les différents commutateurs de commande,

les voyants lumineux de signalisation d'état.

A l'intérieur, on trouvera une pochette contenant le schéma de principe de l'armoire sur lequel

on trouvera les indications suivantes :

le calibre de tous les appareils de commande et de protection,

l’identification de tous les départs avec la puissance et la section de câble,

la puissance totale installée,

la puissance totale simultanée,

la valeur du courant du court-circuit,

le repérage de toutes les bornes d'arrivée et de départ.

Le pouvoir de coupure devra être assuré uniquement à l'aide de disjoncteurs sans

avoir recours à des coupe-circuits.

Toute intervention sur un tableau électrique existant nécessitera une mise à jour des

schémas électriques. Cette mise à jour est à faire au propre sur fichier Autocad ou

logiciel adapté.


- /24 11/03/2016

9.12. Chemins de câble :

Les chemins de câbles seront en acier galvanisé (h = 72 mm pour courants forts et h = 48 mm

pour courants faibles). Dans tous les cas, on utilisera des supports d'usine, soit sous forme de

consoles pour fixer le chemin de câble.

Des profilés spécifiques sont à prévoir au niveau du plénum comble dans le cas d'impossibilité

de fixation des supports standards au niveau des murs.

Ils seront largement dimensionnés de telle sorte qu'on disposera à la fin des travaux d'une

réserve de 25 % au moins. Les câbles devront être posés sur une seule nappe.

L'écartement des consoles tiendra compte de la robustesse de la structure du bâtiment. Ces

dernières devront à pleine charge, présenter un parcours rigoureusement rectiligne. Au droit

des jonctions, ils seront reliés entre eux par une tresse en cuivre et seront par ailleurs reliés

au réseau général de protection en plusieurs endroits. Les changements de direction

horizontaux et verticaux seront réalisés par des pièces d'usine. L'assemblage sera énergique.

L'intérieur des chemins de câbles ne devra présenter aucune aspérité. Le tracé des chemins de

câbles devra tenir compte du tracé des tuyauteries et gaines afin d'éviter toute interférence Le

titulaire du présent lot doit la fourniture et pose de l'ensemble des chemins de câbles, de leurs

accessoires et des dispositifs adéquats pour la fixation aux murs ou dalles.

9.13. Appareils d'éclairage :

L'éclairage des locaux est à réaliser conformément aux prescriptions techniques de l'A.F.E.

(association française de l’éclairage).

Des essais d'éclairement seront réalisés. Pour ces essais, le titulaire du marché fournira d'une

part ses notes de calcul et courbes concernant le luminaire retenu et d'autre part les

renseignements suivants :

- classe de luminaire,

- facteur de dépréciation,

- indice du confort périphérique,

- indice d'éblouissement.

Pour faire ces calculs, l'installateur devra tenir compte des facteurs de réflexion des différents

revêtements retenus, pour le projet de base les facteurs de réflexion retenus sont :

- plafond 7,

- mur 5,

- sol 3.

9.14. Pose des appareils d'éclairage :

En règle générale, les luminaires seront intégrés aux faux plafonds ; les appareils d'éclairage

seront fixés sur des profilés (ossature de supports) indépendamment des dispositifs de

supports des faux plafonds.

Ces profilés, constituant l'ossature principale de maintien des luminaires, sont fournis et posés

par le présent lot. Leurs fixations se font en partie supérieure sur les murs béton et maçonnés

existants ou au niveau de la structure bois.

Les découpes dans les différents faux plafonds pour permettre l'encastrement des appareils

d'éclairage seront à la charge de l’entrepreneur

Dans les locaux ne comportant pas de faux plafonds, les luminaires seront fixés directement au

plafond au moyen de dispositifs adéquats.


- /24 11/03/2016

9.15. Base technique :

L'offre de prix correspondant aux appareils d'éclairage devra comprendre le prix unitaire de la

fourniture de l'appareil d'éclairage, son montage et raccordement avec les prestations

suivantes :

la main d'œuvre à la réception sur le chantier du matériel ;

la vérification de la conformité du matériel et de son bon état de fonctionnement ;

les démarches auprès du fournisseur et du transporteur en cas de constat de vices de

fabrication ou d'avaries en vue de son remplacement ;

la production au maître d’ouvrage d'un rapport de réception dans un délai de trois

jours ;

le stockage et le gardiennage ;

La fourniture des moyens de levage (nacelles, échafaudage, échelles, etc.) ;

le déballage des appareils, leur assemblage éventuel, leur montage et le

raccordement ;

l'évacuation des matériaux d'emballage ;

le montage des lampes et ampoules ;

les essais et remplacement éventuels des appareils défectueux ;

le remplacement intégral des appareils, lampes ou ampoules détériorées pendant le

gardiennage et le montage.

Pour les appareils non référencés au devis estimatif ou les "équivalences", l'installateur devra

impérativement joindre un document avec indication des marques et des références retenues

lors de la remise de son offre.

Des appareils d'éclairage d'un modèle ou type différents de ceux précisés dans le devis

estimatif pourront être proposés par le soumissionnaire à condition que les obligations ci-après

soient simultanément remplies :

équivalence de rendement lumineux,

équivalence de classe photométrique,

équivalence de résistance mécanique (degré IP),

équivalence de caractéristiques des grilles de défilement.

Dans le cas où l'une quelconque de ces conditions ne serait pas remplie, l'appareil proposé

sera refusé. Dans tous les cas, tous les appareils proposés devront faire l'objet d'une

présentation pour accord.

Pour les appareils d'éclairage, les quantités apparaissant dans le devis ont été déterminées en

fonction des caractéristiques techniques photométriques indiquées par le constructeur de ces

appareils.

En tout état de cause, l'installateur devra vérifier ces quantités en fonction des caractéristiques

des appareils du type qu'il se propose d'installer et tenir compte dans la soumission de toutes

les incidences (en plus ou en moins) résultant de son choix.

9.16. Nature des sources :

Les appareils seront systématiquement équipés de lampes fluorescentes diamètre 26 à longue

durée d'utilisation (8 000 à 10 000 heures), munie de douilles normalisées et à appareillage

électronique (ballast).

Les reflets et les effets stroboscopiques seront à éviter.

Les appareils étanches à la poussière et à l'humidité auront des entrées de câbles par presse-

étoupe.

En règle générale, l'appareillage sera compensé afin de présenter un très bon facteur de

puissance d'ensemble (coef. > 0,85).


- /24 11/03/2016

Dans tous les locaux, on utilisera des sources ayant une température de couleur de 3000°K ou

4000°K.

Toutefois, des échantillons de différentes teintes existantes pourront être demandés et devront

être présentés au Maître d’ouvrage pour choix. Quelle que soit la teinte retenue, aucune plus-

value ne sera acceptée.

L'indice de rendu des couleurs (IRC) sera de 95 minimum.

Pour le plafonnier ou « DOWNLIGHT » utilisant des lampes compactes à starter intégré, les

ballasts externes seront également du type électronique. L’indice de rendu des couleurs (IRC)

pour les sources fluo-compactes sera de 85 minimum.

10. Principe de distribution :

La distribution se fait par câble de la série U 1000R2V posé sur chemin de câbles pour les

parcours horizontaux principaux et dans le plénum en combles.

Les descentes vers les appareillages se font en encastré sous conduit ICTA dans les cloisons

légères ou murs existants. L'installateur tient compte dans son chiffrage de la confection de

saignée y compris le rebouchage avec finitions.

Les commandes d'éclairage sont du type localisé et placées en règle générale aux différents

accès pour l'ensemble des locaux.

Les goulottes utilisées devront être équipées d'un couvercle démontable uniquement à l'aide

d'outils. Les changements de direction seront réalisés par des pièces venant d'usine, à l'aide

d'éléments préfabriqués, elles ne devront avoir aucune découpe.

Les goulottes seront de couleur blanche et fixées par vissage.

La section des goulottes est définie en fonction du nombre de fils et câbles mis en place en

tenant compte d'une réserve de place 25 % au moins. La section totale d'encombrement des

conducteurs, isolant et réserve comprise, doit être au plus égale au tiers de la section

intérieure de la goulotte.

Des agrafes de retenue de câbles devront être mises en place tous les 30cm. La fixation se

fera suivant les supports et conformément au paragraphe 529.2 et 529.3. de la norme NFC

15.100 par vissage en règle générale, clouage ou collage si nécessaire.

11. L’éclairage de sécurité :

L’entreprise devra adapter l’éclairage de sécurité au site. Toute intervention sur un bâtiment

existant entrainera un essai global de l’installation.

L'ensemble du bâtiment sera équipé d'un éclairage de sécurité de type C non permanent. Il

sera réalisé par l'intermédiaire de blocs autonomes 60 lumens.

Un éclairage de balisage sera réalisé et implanté à toutes les issues du bâtiment, ainsi que

dans les couloirs lors de changement de direction et tel que la distance entre 2 blocs soit

inférieure à 15 m. Les blocs autonomes seront fixés en saillie et du type fluorescent

débrochable 60 lumens minimum, d'autonomie supérieure à 1 heure, de tension d'alimentation

230 V.


- /24 11/03/2016

Dans les locaux techniques, il sera installé un bloc autonome portatif.

Les blocs autonomes suivant leur emplacement seront pourvus :

- soit d'une flèche

- soit d'une inscription "sortie"

- soit d'une inscription "sortie de secours"

- soit d'une inscription ci-dessus avec flèche

Dans tous les cas, l'inscription ou le fléchage sera d'écriture blanche sur fond vert

(pictogramme international).

12. Le réseau informatique et téléphonique :

Pour les nouveaux terminaux après reconfiguration, le pré câblage est à refaire en intégralité,

suivant les mêmes dispositions. Les matériels et équipements à mettre en œuvre seront de

marque et type identiques à l'existant à savoir INFRA + ou équivalent.

12.1. Normes et textes réglementaires :

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux réglementations et normes en vigueur,

à savoir en particulier :

les normes NFC 15-190 et ses additifs,

les installations électriques à basse tension,

les documents et règles de calculs D.T.U.,

les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'UTE,

les publications C12-201 : textes relatifs au règlement de sécurité contre l'incendie et

les risques de panique dans les établissements recevant du public,

les normes ISO concernant le pré câblage informatique (ISO/IEC/JCT/SC25),

la spécification ISO concernant la connectique terminale (ISO 88-77),

les recommandations du SNIT concernant le pré câblage des immeubles,

les normes (NFC 93530 et 93531 livres 6 et 7 et européenne EN 50173),

les normes européennes EN 50167 - EN 50168 - EN 50169,

les normes européennes CEN-NF EN61000.

12.2. Principe de distribution :

Les prises sont reliées par câbles 2 x 4 paires écrantés à la baie de distribution située dans le

local technique.

La distribution terminale est réalisée suivant le cas par câbles posés :

- sur colliers dans le plénum des faux-plafonds,

- sur chemins de câbles pour les parcours horizontaux principaux,

- sous tube ICTA en encastré dans les cloisons pour les descentes aux appareillages ou

en apparent sous goulotte dans le cas d'impossibilité d'encastrement.

Nota :

Les chemins de câbles devront être reliés à la terre en un seul point.

La longueur des cheminements entre le dernier point de coupure vers les prises RJ 45

des postes de travail ne doit pas dépasser 80 m.

La distance avec les courants forts ou les lampes à décharge (tube fluorescent, lampe

iodures...) sera de 30 cm au minimum avec des croisements à angle droit.

Au niveau des répartiteurs, l'installateur doit l'adjonction des modules CAD 8 paires

nécessaires au raccordement des nouveaux points d'accès.

Le brassage est à effectuer par cordons de brassage aux caractéristiques de transmissions

identiques (catégorie 5).


- /24 11/03/2016

12.3. Caractéristiques des équipements :

Câbles :

Câble à gaine zéro halogène

Organisation des conducteurs :

- Paire ou quarte torsadée

Structure du câble unitaire :

- Câble 4 paires jauge 22/24 AWG écranté

Caractéristiques techniques (câble catégorie 6) :

- Impédance caractéristique : 100 de 1 à 100 MHz

Les câbles seront identifiés en plusieurs points :

- aux deux extrémités à l'aide de bagues gravées ou de systèmes d'étiquettes

imprimées, indélébiles, indéformables et inoxydables (par exemple : de type

Pliograph), de façon à ce que l'inscription ne puisse disparaître ;

- en différents points sur le parcours des câbles, simplement par des marquages

indélébiles sur rubans adhésifs ou étiquettes Rilsan de couleur claire, contrastant

avec la couleur des câbles.

Les indications portées sur les étiquettes des câbles seront toujours identiques aux

deux extrémités.

Pour la distribution terminale horizontale, ce sera le numéro du point de distribution.

Connecteurs RJ 45 :

Les points d'accès seront constitués de 2 connecteurs RJ 45 dont les caractéristiques sont les

suivantes :

Connecteur 9 points blindé (enveloppe métallisée)

Conforme à l'ISO 8877

Compatible Numéris

Catégorie 6 (100 MHz)

Porte-étiquettes avec emplacement pour logotype amovible :

- Logotype Téléphone

- Logotype Informatique

Volet de protection automatique

Type INF 7700 GE

Panneaux de prises RJ 45 (baie informatique) :

Bandeaux RJ 45 porte connecteur :

- Platine format 19 pouces 1U ou 2U

- Capacité unitaire 24 connecteurs RJ 45 9 fils normalisés

- Point de connexion des masses sur platines

- Connecteur RJ 45 9 points ISO 8877

- Catégorie 6

- Connexion de drains d'écran

- Type INF 6694 F / INF 9910 F

Bandeaux lyre:

- Bandeaux 1U équipés de lyres, supports de cordons de brassage type INF 6629.

Cache :

- Panneaux pleins 19 pouces 1U ou 2U aménageant les espaces disponibles pour

intégration future de composants actifs rackables (Hub, multiplexeurs, etc…) type

INF 6617 ou INF 6618.

Modules CAD (baie téléphone) :

Caractéristiques des modules :

- Type RCP marque INFRA + type INF 3101

- Modules à contact auto-dénudant 8 paires à coupure

- Equipés de porte-étiquettes rotatifs

- Encliquetage sur profilé standard

- Caractéristiques de transmission adaptées pour réseau Numéris

- Ressort de mise à la terre.


- /24 11/03/2016

Test :

Pour chaque paire, les tests suivants seront effectués :

- Continuité, c'est-à-dire que chaque conducteur est sans coupure

- Isolation, ce qui signifie que deux conducteurs ne sont pas accidentellement en

contact entre eux ou avec le système de mise à la terre

- Polarité, c'est-à-dire que l'ordre de raccordement des fils sur les connecteurs prise /

brassage est bien respecté

- Dépairage, c'est-à-dire que deux fils font bien partie de la même paire (contrôle des

couleurs)

- Diaphonie à 2, 10, 20 et 100 MHz

- Longueur effective par réflectométrie

- Numérotation du câble

- Atténuation à 2, 10,20 et 100 MHz

- Bruit - résistance.

Procédure de recette :

Responsabilité de l'entreprise :

L'entreprise sera responsable de la fourniture des équipements de tests, (WRESCOPE, ou

équivalent) ainsi que des notices d'utilisation de ces matériels.

Réception des installations :

Après installation des différents équipements, la pose des câbles, les raccordements, le

titulaire du présent lot procédera à des essais exhaustifs de contrôle de conformité de

l'installation.

En vue de la réception des travaux, le Maître d’œuvre et de l'ouvrage effectueront une pré-

réception des ouvrages réalisés ; tous les essais étant effectués avec le matériel de test de

l'entreprise.

Les vérifications et essais suivants auront été au préalable réalisés par l'entreprise :

- récolements,

- contrôle des liaisons selon les procédures de tests définies plus haut,

- contrôle des mises à la terre réglementaires,

- vérification des repérages,

- vérification de la conformité des installations.

Le titulaire du marché soumettra à l'approbation du Maître d’œuvre le Cahier des Procédures

d'Essais contenant de façon détaillée les résultats de tous les tests effectués.

A la réception des installations, il remettra au Maître d’ouvrage :

- le projet définitif tel que construit,

- les procès-verbaux des essais sur le site,

- les cahiers de tests (concernant les tests physiques unitaires et fonctionnels),

- les notices d'exploitation.

La non remise de l'un ou de l'ensemble de ces documents entraînera automatiquement le refus

de réception.

13. Le système de sécurité incendie : En cas d’intervention sur site existant l’entreprise devra produire les autocontrôles et test

permettant de valider le bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation.

Toutes les installations doivent rester conforment aux normes APSAD et MS du règlement de

sécurité contre l’incendie.

Le titulaire devra suivre les spécificités techniques et les recommandations du constructeur du

système de sécurité incendie, celles-ci seront aux frais du titulaire.

L’installateur fournira un procès-verbal précisant que les travaux ont été validés par le

constructeur du système de sécurité incendie et que les tests sont concluants.


- /24 11/03/2016

Par ailleurs, les prestations feront l’objet d’un contrôle technique agréé. Toutes les

observations émises par le contrôleur technique devront être suivies.


L'entreprise devra obligatoirement respecter l'ensemble des normes et textes réglementaires

en vigueur au moment de la réalisation des travaux, et plus particulièrement :

L’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la réglementation incendie dans les

Etablissements Recevant du Public,

La norme NFC 15-100 relative aux installations électriques,

Les normes NFS 61-930 à 61-970 relatives aux matériels utilisés pour la réalisation d’un

système de sécurité incendie.

Rappel : le système de sécurité incendie des bâtiments est de type 4

- les Publications C12.201 : textes relatifs aux règlements de sécurité contre l'incendie et

les risques de panique dans les établissements recevant du public.

- les Règles APSAD,

- NFS 61-930 Système concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de

panique,

- NFS 61-931 Système de Sécurité Incendie (SSI) - Dispositions générales,

- NFS 61-932 Système de Sécurité Incendie (SSI) - Règles d'installation,

- NFS 61-933 Système de Sécurité Incendie (SSI) - Règles d'exploitation et de

maintenance,

- NFS 61-934 Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI),

- NFS 61-935 Système de Sécurité Incendie (SSI) - Unités de Signalisation (US),

- NFS 61-936 Système de Sécurité Incendie (SSI) - Equipements d'Alarmes (EA),

- NFS 61-937 Système de Sécurité Incendie (SSI) - Dispositifs Actionnés de Sécurité

(DAS),

- NFS 61-938 Système de Sécurité Incendie (SSI) :

- Dispositifs de Commande Manuelle (DCM)

- Dispositifs de Commande Manuelle Regroupées (DCMR)

- Dispositifs de Commande avec Signalisation (DCS)

- Dispositifs Adaptateurs de Commande (DAC)

- NFS 61-940 Système de Sécurité Incendie (SSI) - Alimentations Electriques de Sécurité

(AES),

- NFS 61-949 Système de Sécurité Incendie. Commentaires et interprétations des

normes NFS 61-931 à NFS 61-939,

- NFS 61-950 Matériel de Détection d'Incendie Incendie - Détecteurs, tableaux de

signalisation et organes intermédiaires,

- NFS 61-961 Matériel de Détection d'Incendie - Détecteurs Autonomes Déclencheurs

(DAD),

- NFS 61-962 Matériel de Détection d'Incendie - Tableau de signalisation à localisation

d'adresse de zone,

- NFC 48-150 Blocs autonomes d'Alarme Sonore d'Evacuation d'Urgence (BAAS) aux

spécifications des instructions techniques n° 247 et 248 et aux articles U26 - 36 - 44 –

45 du règlement de sécurité incendie applicable dans les établissements recevant du

public.

14. Le réseau de distribution TV :


L’entreprise du présent lot devra obligatoirement respecter l’ensemble des textes

réglementaires en vigueur au moment de la réalisation de l’installation, à savoir

principalement :


- /24 11/03/2016

- Normes NF C 15 - 100 d’Avril 1991, avec spécifications, règles de normalisation et

recommandations publiées par l’UTE,

- Normes UTE C 90 - 120 à C 90 – 125,

- Normes UTE C 90 - 131 et UTE C 90 - 132.

14.2. Répartiteurs et dériveurs :

Les répartiteurs et dérivateurs doivent être d’un modèle permettant le plombage de sécurité

de leur capot de fermeture.

Les connecteurs de raccordement seront du type F. Les sorties non utilisées doivent être

bouclées par une résistance d’adaptation (charge) de 75 ohms.

14.3. Les câbles coaxiaux :

Les caractéristiques des câbles installés doivent leur permettre de conserver leurs qualités,

notamment dans l’atmosphère particulièrement sèche qui règne dans certaines gaines ou

locaux. Dans ce cas, quelles que soient les variations d’impédance, l’installateur restera seul

responsable du rendement de l’installation.

Les câbles posés éventuellement à l’air libre seront isolés par un diélectrique plein et

comporteront une gaine extérieure en PE cellulaire physique.

La qualité minimale des câbles est fixée suivant les spécifications TDF (Ils seront du type à

recouvrement total).

14.4. La mise à la terre :

Conformément à la norme C 90-120, les conducteurs extérieurs des câbles coaxiaux seront

mis à la terre. Le réseau de la mise à la terre des câbles coaxiaux sera entièrement distinct du

réseau à la terre de l’installation électrique.

Toutefois, la prise de terre sera commune, le raccordement s’effectuant sur les barrettes de

terre.

14.5. Les prises TV + AM/FM :

Elles seront du type MOSAIC marque LEGRAND ou équivalent, encastrées à fixation par vis.

Elles seront implantées à une hauteur de 0,30 m ou 2,20 m du sol fini, suivant l’affectation,

ceci à proximité d’une prise de courant.

Les cotes d’implantation devront être définies et confirmées par le Maître de l’Ouvrage ou le

BET avant début des travaux.

Le séparateur TV - Radio devra être incorporé dans chaque prise. Le niveau de programmes TV

en sortie d’usages TV/FM devra être compris entre 60 et 74 dBμV.

14.6. Les essais de fin de chantier:

Pour les essais de fin de chantier en présence du Maître de l’Ouvrage, l’installateur du présent

lot devra disposer d’un téléviseur et de tous les appareils de mesure nécessaires pour contrôler

le niveau de signaux sur toutes les prises de l’installation.


- /24 11/03/2016

15. Le contrôle d’accès :

15.1. Généralité :

Les sites seront munis d’un système de contrôle d’accès permettant de sécuriser l’accès aux

différents établissements.

Un poste vidéophone extérieur à 2 boutons sera disposé au droit des accès, les appels

pourront se faire par entités, services ou autres

15.2. Description :

L’installation de la vidéophonie devra respecter les exigences de l’arrêté du 1er août 2006

relatif à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Les portiers vidéophone intérieurs seront installés à une hauteur comprise entre 0.90m et

1.30m et à 0.40m de tout retour de paroi conformément aux textes règlementaires en

vigueur.

Le présent lot devra :

- le câblage, le raccordement, les alimentations électriques (platine de rue, ampli,

etc…),

- la fourniture et la pose des équipements (platine de rue, portier, sonnettes, etc…),

- la coordination avec les autres lots (serrurerie, gros œuvres, etc…),

- les essais, la mise en service, la formation, les DOE, etc…).

Le câblage sera réalisé par câble téléphonique SYT 1.

Il sera pris toutes les précautions pour éviter les ponts sonores entre les appartements par le

tubage ; à cet effet, les tubes seront bouchés à l’entrée des boîtes de dérivation.

La distribution sera réalisée par une goulotte prévue à cet effet, ou en encastré dans le béton.

L’installation sera alimentée par un transformateur 220/12/24 volt, situé dans le tableau des

communs.

Le support métallique est à la charge du présent lot.

Combiné intérieur conforme à la norme handicapé


- /24 11/03/2016

16. Exécution :

16.1. Généralités :

Tous les travaux seront exécutés proprement et suivant les Règles de l’Art, par des ouvriers

qualifiés et expérimentés.

Les installations devront être entièrement achevées, mises en route et testées avant remise au

Maître de l’Ouvrage.

16.2. Relations avec les services publics et les distributeurs :

L’entrepreneur assurera auprès des services concessionnés, les démarches nécessaires en vue

de l’approbation et la réception de ses travaux.

Il constituera en particulier le dossier de demande de raccordement qu’il soumettra en temps

utile. Il adressera copie de toute correspondance aux Maîtres d’oeuvre.

16.3. Travaux et fournitures à la charge de l’entrepreneur :

En plus des travaux décrits dans le devis descriptif, l’entrepreneur prend à sa charge :

- L’amenée, l’établissement et l’enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages

nécessaires à la réalisation et aux essais des installations,

- L’enlèvement des gravois et déchets provenant de l’installation et leur transport à la

décharge publique,

- Le nettoyage de toutes les parties de l’installation,

- Le nettoyage des locaux salis durant les travaux par les ouvriers de l’entrepreneur du

présent lot, l’évacuation des gravois à la décharge publique,

- L’exécution des trous de scellement et les scellements des supports, colliers, guides,

points fixes, consoles et toutes autres fixations d’appareils,

- La main d’œuvre et le matériel nécessaires aux essais et réglages,

- Le maintien en bon état de l’ensemble des fournitures ainsi que le réglage des

installations, la réfection et le remplacement de toutes les pièces qui se seraient

révélées défectueuses pendant le délai de garantie,

- L’instruction du personnel d’exploitation et d’entretien pendant une période minimale

de un jour,

- Les servitudes dues à l’intervention dans les locaux existants et exploités telles que

coupure de courant, vidange des réseaux, etc…

- La remise en quatre exemplaires de plans révisés en conformité avec l’exécution en

vue de l’entretien et des réparations avec mentions des tracés définitifs et

implantation des organes de sectionnement et de réglages ainsi que le repérage des

schémas des tableaux électriques,


- /24 11/03/2016

- La fourniture de l’eau, du courant, du téléphone et de toutes les matières

consommables nécessaires à l’installation et aux essais de fonctionnement,

- Le rebouchage sans finitions de tous les percements dans les dalles, murs, cloisons,

nécessaires aux passages des éléments d’installation du présent lot,

- Le rebouchage sans finitions de tous les percements exécutés par le présent lot dans

les éléments de cloisons et maçonneries,

- La coordination avec les entrepreneurs des autres lots pour la mise au point des

problèmes communs, à savoir : emplacement de sondes ou percements, raccords

d’enduits dans le plâtre et carrelage, etc…

- Fourniture en trois exemplaires sur papier rigide des instructions claires et précises

avec schéma pour la conduite et l’entretien des installations dont un exemplaire sera

affiché sous verre dans le local technique intéressé.

16.4. Nettoyage :

L’entreprise assurera le nettoyage de son chantier et l’évacuation des gravois, emballages et

autres, vers le point de décharge prévu pour le Maître d’œuvre, pendant les travaux.

Si durant cette période, il s’avérerait une mésentente entre les différents intervenants, le

Maître d’œuvre procédera par une entreprise spécialisée au nettoyage du chantier et les frais

afférents seront supportés par l’ensemble des entreprises.

Lors de la réception des travaux, l’entreprise procédera au nettoyage complet de ses locaux

techniques, de ses installations et au dépoussiérage à l’intérieur des centrales, gaines,

ventilateurs et accessoires électriques.

Etant donné la destination des installations de climatisation, le non-respect de cette clause

impliquerait le refus de la réception par le Maître d’œuvre.

16.5. Vérification de conformité des installations électriques :

La vérification de conformité des installations électriques sera réalisée conformément au décret

du 14 décembre 1972, arrêté du 17 octobre 1973 et circulaire du 30 octobre 1973.

La vérification sera assurée par un vérificateur agréé unique pour l’ensemble des entreprises

concernées.

Le vérificateur sera proposé par l’entreprise d’électricité à l’approbation du Maître de l’Ouvrage

et du Maître d’œuvre, préalablement à toute intervention.

L’intervention du vérificateur commencera dès passation des marchés d’approbation de tous

les plans et schémas. Le rapport de contrôle commun sera soumis à CONSUEL par l’entreprise

du lot « ELECTRCITE » pour établissement du certificat de conformité.

17. Documents à fournir par l’entrepreneur :

17.1. Calculs :

Il incombe à l’entrepreneur d’effectuer et de soumettre tous les calculs de conception détaillés

et de participer à la sélection finale des équipements.

Avant de passer les commandes finales, il conviendra de discuter avec le Maître d’œuvre de

tout décalage éventuel constaté entre les équipements de l’entrepreneur et les performances

prescrites dans les documents contractuels.


- /24 11/03/2016

Liste des calculs à effectuer :

- Evaluation des besoins en puissance dans chaque partie et de tous les composants de

l’installation permettant d’obtenir la puissance nécessaire à l’installation électrique.

- Note de calcul d’éclairement avec fourniture d’un dossier.

- Note de calcul de câble par un logiciel agrée de type Caneco, BBS LISE, etc.

- Schémas à jour sur Autocad à fournir en format DWG et PDF.

17.2. Manuels d’utilisation et de maintenance :

L’entrepreneur devra fournir les manuels d’utilisation et de maintenance. Ces manuels

comprendront les manuels d’instructions sur les exigences détaillées concernant les

informations ci-dessous :

- Domaine d’application des systèmes :

o Description technique complète de chaque système installé, destinée au

personnel.

o Description technique du mode d’utilisation de tous les systèmes.

- Fonctionnement du système :

o Instructions de démarrage, fonctionnement et arrêt des équipements et

systèmes installés.

o Séquences de contrôle de tous les systèmes installés.

o Détails de tous les réglages d’équipements et valeurs réelles maintenues

pendant la mise en service.

o Procédures de permutations saisonnières.

- Maintenance :

o Recommandations détaillées sur les fréquences et les procédures de

maintenance préventive, y compris procédures d’hygiène et de sécurité

associées, nécessaires pour assurer le fonctionnement satisfaisant des systèmes.

Détails spécifiques à la procédure de maintenance pour supprimer tout risque.

o Liste des produits consommables.

o Liste des pièces de rechange recommandées car soumises à une usure ou une

détérioration spécifique et susceptible d’occasionner des retards de livraison en

cas de remplacement à une date ultérieure.

o Procédures de diagnostic des pannes.

o Procédures d’urgence.