lot 1- echafaudage - maconnerie traitement des betons

DOMFRONT EGLISE ST JULIEN Lot n° 1

Maître d'OuvrageVILLE DE DOMFRONT

Hôtel de VillePlace Rairie

61700 DOMFRONT

------------------------------------

EGLISE ST JULIEN

RESTAURATION DU CLOCHER

----------------------------

CAHIER des CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 1- ECHAFAUDAGE - MACONNERIETRAITEMENT DES BETONS

ArchitecteChristophe AMIOT

Architecte en Chef des Monuments HistoriquesLa Magnanne

35250 Andouillé-NeuvilleTel : 0299552596 – Fax : 0299554683


SOMMAIRE

INSTALLATION DE CHANTIER 10

ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 13

TRAVAUX PREPARATOIRES 19

ETUDES 20

ARCS PORTEURS DU CLOCHER 20


NIVEAUX 1-2 - RESTAURATION DES ECOINCONS 21

NIVEAUX 3-4 - GALERIE - RESTAURATION DES CLAUSTRAS 23

Niveaux 5-7 - DEMOLITION DES REMPLISSAGES BRIQUES - RESTAURATION DELA CORNICHE 27

NIVEAUX 8 -12 - RESTAURATION DES CLAUSTRAS DES ABAT SON 28

NIVEAUX 8 A 12 - CONSOLIDATION DES ARETIERS 30

NIVEAUX 12-13 - CONSOLIDATION DES COUVERTURES ARDOISE/IBETON 31

NIVEAUX 15 - COUVERTURE DU CLOCHETON 32

TRAITEMENT DES BETONS PAR INHIBITEUR DE CORROSION 34


TRAVAUX DIVERS 36


LOT N° 1 ECHAFAUDAGE - MACONNERIE - TRAITEMENT DES BETON

A. GENERALITES

1 NOTE LIMINAIRE - PRESENTATION DU PROJET

Les travaux portent sur la restauration générale du clocher de l'église Saint Julien àDOMFRONT.Les travaux seront effectués en une tranche uniqueLes travaux comprendront:L'installation de chantierLes échafaudages intérieurs et extérieurs avec les protections nécessaires La réfection deséléments architecturaux en béton mouléLes restaurations et le traitement des bétonsLa dépose des filets en place après les travaux de consolidation et de restaurationLa dépose des étaiements en place

2 REFERENCES AUX NORMES

Les travaux seront exécutés conformément aux Règlements et Prescriptions Techniques envigueur, au R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles à l'Etablissement et à l'Exécution des projetset marchés de bâtiments en France) et notamment:AUX D.T.U. (Documents Techniques Unifiés: règles de calcul et dispositions constructivesminimales - cahier des clauses techniques et annexes), en particulier :-DTU N°20.l PAROIS et MURS en MACONNERIE de PETITS ELEMENTS.-DTU N°2l : EXECUTION des TRAVAUX EN BETON.- NF P 18-303 - Béton mise œuvre-NF P 15-201 et l5-20l/Al. Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et demélange plâtre et chaux aériennes.- DTU - REGLES FB : CALCUL DU COMPORTEMENT AU FEU DES STRUCTURESEN BETON.- Règles de recommandation d'utilisation des bétons fibrés à ultra hautesperformances(BFUP) - SETRA/AFGC Janvier 2002

Lorsque dans le présent CCTP figure la formule « à l'identique», elle implique le respect descontraintes archéologiques et architecturales liées à l'histoire du bâtiment concerné ainsiqu'une identité d'aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d'un usage strictdes matériaux initiaux comme des techniques de mise en œuvre.

Pour un certain nombre d'ouvrages, il est fait mention de «surface de référence» localisée surle bâti existant pour permettre aux entreprises de connaître très précisément «le résultat»souhaité et leur permettre de répondre ainsi à la notion d'identique évoquée ci avant.


4 TOLERANCES

Planéité des planchers règle de 2,00 m de 0,20

- Finition chape surfacée 8mm 3mm- Finition chape rapportée 5mm 2mm

EXECUTION DU GROS OEUVRE

Les ouvrages de gros-œuvre intéressés par le raccordement des ouvrages de menuiseries,devront être réalisés avec les tolérances d'exécution suivantes :

COTES EN CM

Ecart maximum sur axe de baies finies + 1Largeur des baies finies - 1Verticalité des tableauxFaux aplomb ou flèches locales 0,4Horizontalité du tableauFaux niveaux ou flèches locales 0,4Ecart maximal entre face d'appui des feuilluresOu applique et plan théorique 0,3L'état des surfaces des faces d'appui des feuillures, appliques et tables d'appui doit permettrel'application de la garniture du joint et de son étanchéité.

5 BETON ARME.

Béton.Conforme à la nouvelle Norme NF EN 206-1.Surfaces et parement de bétonDéfinis par la nouvelle norme P l8-S03.AciersLes aciers seront conformes au titre l " du fascicule n04 du cahier des prescriptionscommunes. Toutefois, seuls les aciers sortant d'usines agrées seront admis.Les aciers utilisés seront:• Du type haute adhérence HA FeE 500 pour les barres et treillis soudés (conformes auxspécifications de l'A.D.E.T.S.)• Du type doux FeE24Indépendamment des considérations de pression exercées sur le béton, les diamètresminimaux de cintrage seront ceux figurant sur la fiche d'homologation.


Les calculs seront conduits à partir des règles BAEL. 91 révisée 2006L'entrepreneur déterminera les caractéristiques générales de ses bétons en fonction desrésistances minimales.Mise en œuvre :· Les coffrages seront suffisamment rigides et bien maintenus pour résister sans déformationaux poussées exercées par les bétons fraîchement coulés.· Ces coffrages seront arrosés suffisamment avant coulage, mais sans excès de façon à ne pasmodifier localement la structure du béton frais.Tous les bétons armés seront vibrés.Les aciers ne seront jamais à moins de 30mm de la paroi coffrée sauf indications contraires ouparticulières des plans B.A.· L'assemblage des armatures sera conforme aux plans RA. d'exécution. Toute modificationéventuelle, due par exemple à des impératifs de mise en place, sera soumise à l'approbation dubureau d'étude.· Le décoffrage interviendra après complet séchage. L'entrepreneur reste seul juge etresponsable de l'instant choisi.Rappel: les sections sont calculées à partir d'une résistance minimale à 28 jours sous mise encharge totale.· Les fourreaux, trous et autres réservations seront prévus avant coulage. Une liaison étroiteavec les corps d'état secondaires est nécessaire.Les percements après coup seront soumis à l'approbation du Bureau d'étude.

6 PRISE EN POSSESSION DU TERRAIN

Un constat contradictoire portant sur l'ensemble des abords devra être dressé parl'entrepreneur du présent lot; ce document comportant des photos précises. En fin de chantierl'entrepreneur du présent lot devra la remise en état des abords, le nettoyage du chantier et desabords.

7 CONNAISSANCE DU PROJET - RESPONSABILITE DUSOUMISSIONNAIRE

Il est spécifié que par le fait du dépôt de leurs offres, les entrepreneurs reconnaissentimplicitement:- s'être rendus sur place, avoir fait toutes constatations de l 'importance des travaux àeffectuer, de la disposition des lieux, de toutes les sujétions d'exécution que peut comporterl'opération envisagée, avoir demandé tous renseignements complémentaires éventuels,- avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier (pièces écrites et plans), ycompris les pièces concernant les autres corps d'état.


- avoir demandé toutes indications complémentaires qu'ils auront jugées nécessaires.Dans la description des ouvrages, le maître d' œuvre s'est efforcé de renseigner lesentrepreneurs sur la nature des travaux à effectuer, mais il convient de signaler que cettedescription n'a pas un caractère limitatif.Les entrepreneurs devront des ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les normesen vigueur et les règles de l'art.Ils ne pourront réclamer notamment aucun supplément consécutif à une omission, erreur ouimprécision éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs ou quantitatifs.Du fait de leur qualification, il appartient aux entreprises de prévoir le détail des sujétions ettoutes fournitures et ouvrages nécessaires à la réalisation complète et parfaite de leurs travaux.A cet effet, il est rappelé que les entrepreneurs sont tenus de prendre connaissance duC.C.T.P. de tous les corps d'état de l'opération.Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour l'exécution desouvrages doivent être examinés avant tout commencement d'exécution, ils devront doncsignaler au maître d' œuvre toutes les dispositions qui ne paraîtraient pas en rapport avec lasolidité, la conservation des ouvrages, l'usage auxquels ils sont destinés et avec l'observationdes règles de l'art, des règlements et normes de toutes natures en vigueur.De toutes manières, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer toutes lesprescriptions des documents techniques remis par le maître d' œuvre ne peut atténuer en quoique ce soit sa pleine et entière responsabilité de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves,justifiées et explicitées, par écrit au moment de la remise de son offre.Les cotes qui sont indiquées devront être vérifiées avant tout commencement d'exécution.

Les entrepreneurs devront fournir au Maître d'Œuvre en vue de leur approbation, en tempsutile et ce avant de commencer la fabrication, tous les détails qui diffèrent des détails fournispar le Maître d'Œuvre.Ces détails seront définis en coupe, plan, élévation sur lesquels figureront les ouvragescontigus.Les entrepreneurs sont formellement tenus d'une part de contrôler sur place les cotes exactesdes ouvrages mis en œuvre et d'autre part, d'adapter en conséquence leurs fabrications auxouvrages en place.Tous les défauts de tolérance seront signalés sans délai au Maître d'Œuvre.


En outre, les entrepreneurs devront donner aux autres corps d'état, avec tous lesrenseignements nécessaires, les plans précis de leurs ouvrages, dès que ceux-ci auront reçul'approbation du Maître d'Œuvre.Ils devront ensuite s'assurer sur le chantier que ces indications ont été correctement suivies envue de la terminaison de l'opération et du bon fonctionnement de l'ensemble des ouvrages.Par ailleurs, il est rappelé que lors de la réception des travaux, les entrepreneurs remettront auMaître de l'Ouvrage les plans et autres documents d'exécution dans les conditions exigées auc.c.A.P.L'entrepreneur devra fournir les attachements graphiques et les photographies nécessaires à lajustification des travaux.

9 DEPENSE D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNNEMENT DUCHANTIER

L'Entreprise du présent lot aura à sa charge:L'ensemble des dépenses d'installation de chantier qui lui sont imputées: voir article du Cahierdes Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) L'ensemble des dépenses décrites dans lePlan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S) qui lui sontimputées.Les différentes zones du chantier afin de permettre l'accès

10 DROIT DE VOIRIE

L'Entreprise du présent lot aura à sa charge les droits de voirie découlant de l'installation dechantier et des échafaudages mis en place


B. TRAVAUX PREPARATOIRES

INSTALLATION DE CHANTIER

La zone de cantonnement du chantier sera établie au droit de la place du Commerce situéeen pied du transept Nord

1. Constat d'huissierAvant démarrage des travaux, un constat d'huissier sera établi par l'entreprise et diffusé aumaître d' œuvre

2. Branchement en électricitéToutes les démarches auprès des services concernés pour la mise en place des branchementsprovisoires, pour la durée du chantier en électricitéLa mise en place d'un compteur individuel dans une armoireConduite d'alimentation à prévoir pour le bureau de chantier et en fonction des besoins duchantierDe l'armoire générale il sera prévu les alimentations des cantonnements et des coffrets dechantier nécessaires à la réalisation des travaux de restauration Une demande écrite del'ensemble des corps d'état sera effectuée afin de fournir la puissance nécessaire au chantierEntretien des installations électriques pendant la durée des travauxLes consommations seront à la charge du présent lot.Dépose de l'ensemble des installations en fin de travaux

3. Branchement eauBranchement sur le réseau existant.Mise en place d'un compteur d'eau comprenant une vanne d'arrêt pour coupure générale et derobinets de puisage au droit de la zone de cantonnement pour branchement des sanitaireset/ou des vestiaires et aux abords du chantier selon les besoins de chaque lots

4. Panneau de chantierFourniture et pose d'un panneau de chantier en contre-plaqué CTB,X sur ossature en sapin duNord, y compris peinture. Les teintes et les graphismes seront choisis par le Maître d'Œuvre.Un modèle sera soumis à l'approbation du maître d'ouvrage et de l'architecte avant fabrication

5. Bureau de chantierAmenée, installation, entretien et dépose en fin d'intervention d'un bureau de chantierBranchement en eau et électricité, entretien, nettoyage journalier pendant la durée des travauxMise en place de baraque provisoire isolée thermiquementPour les baraques superposées l'entreprise devra également tous les équipements extérieurspour permettre leur accès. (Escaliers, emmarchements,


paliers, passerelles, ... )Equipement du bureau de chantier: 1 table avec chaise pour la personnes, 1 armoire derangement, équipement de chauffage, un jeu de plans affiché, CTTP, CCAP, calendrier. Miseà disposition de casques de chantier pour les rendez-vous de chantier

Localisation:Emplacement à déterminer suivant le plan d'installation de chantier et PGC

6. Vestiaire de chantierAmenée, installation, entretien et dépose en fin d'intervention d'un vestiaire de chantierBranchement en eau et électricité, entretien, nettoyage journalier pendant la durée des travauxMise en place de baraque provisoire isolée thermiquementPour les baraques superposées l'entreprise devra également tous les équipements extérieurspour permettre leur accès. (Escaliers, emmarchements, paliers, passerelles, ... )Equipement du vestiaire de chantier: 1 table avec chaise pour la personnes, 1 vestiaire derangement; équipement de chauffageAucun stockage de matériaux et matériels ne devra être effectué dans ces locaux. Chaqueentreprise entreposera son matériel dans un contener prévu à la charge de chaque entreprise àcet effet.


7. Sanitaire de chantierAmenée, installation, entretien et dépose en fin d'intervention d'un sanitaire de chantieréquipé de lavabosBranchement en eau et électricité, entretien, nettoyage journalier pendant la durée des travauxCollecte des eaux usées ou branchement sur le réseau EU existant.


8. Clôture de chantierMontage d'une clôture en grille galvanisée posée sur plot en béton sur une hauteur de 2.00m,compris portillon pour piétons.L'entretien, l'éclairage et le démontage en fin de chantier seront à prévoir.

Localisation:En périphérie de la zone de cantonnement


9. Protection de solProtection de l'ensemble des sols par contreplaqué de 10mm avec interposition d'un feutregéotextile non tissé.Après exécution des travaux, l'entreprise devra la dépose des protections, le nettoyage et lesréparations éventuelles sur le sol.

Localisation:Pour l'ensemble des sols intérieurs du niveau bas.

10. Dépose du mobilier en placeL'entreprise du présent lot devra l'évacuation du mobilier non scellé. Le mobilier sera évacuédans un endroit défini par l'architecte et le maître d'ouvrage. Protection de l'ensemble par filmpolyane.L'ensemble du mobilier sera remis en place après restauration.

Localisation:Tableaux, objets liturgiques, statues, autel démontable

11. Protection des autelsProtection horizontale et verticale par contreplaqué et feutre géotextile non tissé fixé parossature bois. Dépose après travaux et nettoyage

Localisation:Pour les autels en place.

12. Dépose des filets de protection pare gravoisDépose en démolition par tous moyens des filets pare-gravois après mise en place deséchafaudages intérieurs et extérieurs

Localisation:Pour les filets situés au pourtour de la flèche sur le parement intérieur et extérieurNota: les filets horizontaux situés dans la croisée seront conservées en place

13. Dépose des protections provisoiresDépose en démolition des protections provisoires en contreplaqué comprenant toutes lessujétions de découpe, dépose. Descente des gravois à pied d'œuvre en attente d'enlèvement

Localisation:Niveau 5 : au pourtour de la galerie sur claustras sur deux faces


ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

GENERALITES

CONCEPTIONLes échafaudages sont conçus en collaboration avec les autres lots, notamment pour ce qui estdes planchers de travail (hauteur, emplacement) et des longueurs de trame afin d'éviter toutedisposition gênante au bon déroulement des travaux. De ce fait, le titulaire du présent lotprésentera un plan d'échafaudage à l'Architecte et aux entrepreneurs avant tout montage.Le plan des échafaudages et sapines devra être approuvés par l'Architecte avant lecommencement des travaux.Ces échafaudages resteront à la disposition de tous les lots pendant la durée des travaux. Ilsdevront permettre l'accès à toutes les parties intéressées par les travaux.Une mise à la terre devra être installée, pour l'ensemble des échafaudages et sapines, par uneentreprise compétente, à la charge du présent lot.

SECURITELes personnes intervenant sur les échafaudages seront munies de ceintures et de harnais desécurité pour la pose, la dépose et les modifications en cours de travaux sur les échafaudages.L'entreprise veillera à ce que les échafaudages et les agrès ne facilitent pas l'accès de l'édificeaux personnes étrangères aux entreprises et particulièrement en dehors des heures de travail.

ENTRETIENL'entrepreneur devra l'entretien des échafaudages pendant toute la durée des travaux.L'entretien comprendra- Toutes les visites de sécurité, vérification des assemblages, resserrage des écrous,changement éventuel des pièces défectueuses.- Toutes les modifications éventuelles de conception des échafaudages (planchers, etc.) à lademande et en collaboration des autres lots.

14. Echafaudages verticauxLe matériel d'échafaudage sera en tubes métalliques assemblés par colliers ou clavettes deserrage ou autres moyens sécurisants

Les échafaudages seront de fabrication prévue pour les travaux de maçonnerie lourde et pourles gros stockages de matériaux selon la classe 6 de la norme AFNOR H.D. 1000. Leséchafaudages doivent être montés selon les prescriptions du décret du 8 janvier 1965complétées par les arrêtés des 5 février 1970, 5 décembre 1974 et autres textesréglementaires.Tous les éléments seront en acier galvanisé, propres et en bon état (plateaux, tubes demontants, moises, garde-corps, contreventements, consoles, cadres, colliers, pare gravois,amarrage, platines, vérins, potences).La trame sera de 2.00 ml (hauteur entre 2 planchers).Un plan de l'échafaudage sera établi par l'entreprise responsable du présent lot et comprendra:l'élévation de l'ossature, des coupes, l'implantation des points d'appui au sol et sur lesouvrages, la cotation des niveaux.


Les échafaudages ne peuvent être construits, démontés ou sensiblement modifiés que sous laresponsabilité d'une personne compétente et par du personnel compétent habitué au travaildans les monuments historiques et anciens: ceux-ci seront munis de ceintures et de harnais desécurité.L'installation comprendra l'immobilisation pendant la durée contractuelle des travaux et libredisposition à toutes les entreprises.

LIAISON AUX MURSEn cas de nécessité d'ancrage dans les maçonneries, les points d'ancrage serontobligatoirement dans les joints sans percement des pierres et en aucun cas sur des élémentsfragiles. Les ancrages devront être soumis à l'Architecte pour approbation.En cas d'ancrage par étrésillons, les vérins ne devront en aucun cas risquer de détériorer lesparements; ces vérins seront posés sur cales en contreplaqué CTBX.Dans le cas où des éléments d'échafaudages seraient en saillies, ils seraient protégés par despièces en bois et du polystyrène, pour éviter d'endommager les parements. L'entrepreneur duprésent lot devra la reprise des parements dégradés par son échafaudage.

PLANCHERSLes planchers seront horizontaux et composés d'éléments préfabriqués en métal galvaniséantidérapants. Ils seront conçus pour résister au bardage des pierres et autres éléments lourds,soit 500 kg/m2. La largeur libre de circulation sera d'au mois 1,00 m.

GARDE-CORPSLes garde-corps seront constitués de deux lisses ou mains-courantes placées, l'une à 1,00 m.et l'autre à 0,45 m. au dessus du plancher, d'une plinthe de 0,15 m.Les garde-corps et plinthes seront posés à tous les niveaux de plancher, face avant et retours,sans mention publicitaireLe bord du plancher sera à 20 cm de la construction. Dans le cas où, en accord avecl'Architecte et les autres corps d'état, cette distance de 20 cm devra être augmentée, les garde-corps et plinthes seront prévus en face arrière.

ECHELLESLes échelles ou escaliers seront tous du même aspect et de même dimension, en aluminiumou en bois peint en bon état ; il sera placé une échelle entre chaque plancher. Elles serontdisposées dans un alignement vertical parfait, amarrées en tête et munies d'un dispositifantidérapant au pied. Les trémies dans les planchers d'échafaudage seront protégées par destrappes de fermeture.

MOYENS DE LEVAGELes treuils de levage conformes à la réglementation seront mis en œuvre selon les nécessitésde l'entreprise.L'appareillage de levage sera établi sur une surface d'appui présentant des résistancessuffisantes. La stabilité sera constamment assurée même en dehors des heures de services pardes lests, haubans, vérins, scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou moyenappropriésL'organe de commande de treuil ou palans mus mécaniquement doit être muni d'un dispositifde verrouillage appropriéUne zone de sécurité sera aménagée à cet effet afin d'assurer une protection optimale enversles travailleursUn contrôle périodiques des treuils sera assuré par un organisme agrée.


COORDINATIONL'entreprise devra tenir compte des indications des autres entreprises en ce qui concerne lesdistances par rapport aux ouvrages existants (murs, saillies, charpente, couverture, pointsd'appuis, etc.).Les indications devront être fournies par les dites entreprises au plus tard 8 jours avant lapose de l'échafaudage. En cas de désaccord entre les entreprises, l'Architecte tranchera.A la fin de la pose de l'échafaudage par l'entreprise responsable, les autres entreprises devrontfaire leurs observations éventuelles par écrit à l'Architecte.A défaut de quoi, l'installation de l'échafaudage sera réputée conforme à l'organisation destravaux et acceptée par toutes les entreprises.

LIAISONS AU SOLLes échafaudages reposeront sur un platelage en chêne posé lui-même sur les protections dusol.L'entreprise prévoira tous les calages nécessaires dus à l'irrégularité du sol.

CONTROLEAvant démarrage des travaux l'entrepreneur du présent lot devra effectuer à sa charge lesnotes de calculs établi par BET spécialiséLe BET justifiera si nécessaire les éléments de structure existants (pannes, poutres BA) quiseront amenés à reprendre les appuis de l'échafaudage

TRA VAUX EXTERIEURS

15. Ascenseur de chantier monte chargeInstallation d'un ascenseur de chantier monte charge de capacité adaptée pour permettre unmontage des matériauxMise en place de porte palière à tous les niveaux d'échafaudageLa pose comprendra tous les échafaudages nécessaires pour permettre l'utilisation du montechargeMise en place de renforts, ancrages nécessairesLe monte charge comportera tous les éléments de sécurité d'usage (frein, parachute)Le sol supportant le monte charge devra avoir une résistance suffisante et être stableUne visite de réception sera effectuée par un organisme de sécurité indépendant avant toutfonctionnement. Une visite annuelle sera obligatoire Le monte charge sera mis hors tensiontous les soirs et en période d'inactivité du chantier.Un périmètre de sécurité sera installé au pourtour de l'appareil L' appareil respectera lesprescriptions du POCA la remise d'offre l'entreprise fournira les fiches techniques de l'appareil qu'elle souhaitemettre en place

Localisation:Pour accès aux échafaudages de la flècheDepuis la place du commerce


16. Sapine d'accès et d'approvisionnementInstallation de sapines avec tous ces équipements (treuils électriques ou autres, poulies, cordages, ..... )pour permettre le montage et la descente des matériaux et matériels nécessaires à l'exécution destravaux de restauration.Dans tous les cas, ces sapines seront réalisées suivant les règles de sécurité en vigueur.Cette sapine sera réalisée au minimum en matériel 40 x 49.Cette sapine sera mise en œuvre pour l'ensemble des entreprises travaillant sur le chantier.

Depuis la place du commerce pour montage des matériaux

17. Passerelle de liaisonPasserelle de liaison en éléments d'échafaudage 40/49 assemblés par colliers Comprenant tous lesrenforts nécessaires. Planchers composés d'éléments préfabriqués en métal galvanisé antidérapants. Lalargeur libre de circulation sera d'au moin 1,00 mMise en place des contreventements nécessaires à la bonne stabilité

Depuis la sapine d'accès jusqu'à l'échafaudage de la flèche

18. Echafaudage de la flècheEchafaudage vertical de type lourd en matériel à emboitement pour travaux tous corps d'état au dessusdes toitures compris toutes sujétions de montages et de mise en œuvreMise en place des bascules d'approches nécessaires

Au pourtour du clocher de la base de l'octogone, compris accès pour intervention aux 4écoinçons jusqu'à la croix sommitale de la flèche

19. Protection des couverturesProtection de couverture par panneaux de contreplaqué de 10mm éps doublé d'un polystyrène de40mm éps, entretien de l'ensemble pendant la durée des travaux

Protection des couvertures situées au pourtour de la flèche: Transepts Nord et Sud, Nef etChœur


20. Filets de protectionsL'entreprise du présent lot devra la pose d'un filet de protection de l'enveloppe extérieure deséchafaudages ainsi que l'ensemble des travaux annexes nécessaires tels que la fixation ...Ce filet devra assurer la protection les chutes de gravois.Les mailles devront êtres suffisamment larges pour ne pas provoquer de pression sur l'ouvragepar vent fort

Localisation:Pour l'ensemble des échafaudages décrit ci-avant

TRA VAUX INTERIEURS

21. Echafaudage intérieur vertical de piedMise en place d'échafaudage tubulaire 40/49 à emboitement comprenant la pose, la dépose etles locations pour la durée des travauxLes échafaudages seront conformes aux généralités décrites ci-avant

Localisation:En pied des 4 arcs de la croisée des transepts.Echafaudage de la coupole.

22. Echafaudage intérieur du clocherMise en place d'échafaudage tubulaire 40/49 à emboitement comprenant la pose, la dépose etles locations pour la durée des travauxLes échafaudages seront conformes aux généralités décrites ci-avantRenforcement préalable des planchers existants

Localisation:A l'intérieur du clocher dans l'embarras des bois d'étaiement jusque dans le clocheton -Depuis le niveau 5 jusqu'au niveau 15Au droit de la galerie extérieure située entre les niveaux 3 et 5

23. Plancher de travailPlancher de travail constitué d'une ossature tubulaire prenant appuis sur les échafaudagesverticaux.Réalisation d'un platelage en bois de 0.08m d'épaisseur reposant sur l'ossature tubulaire.Mise à disposition d'un échafaudage roulant permettant la restauration éventuelle de lacoupoleProtection de la sous face par une nappe de polyane.

Localisation:A l'intérieur du clocher pour création d'un plancher de travail aux niveaux 1-2 et 6.


24. Protection de l'extérieur de la coupoleProtection de l'extrados de la coupole par panneaux de contreplaqué de 10 mm éps doubléd'un polystyrène de 40mm éps, entretien de l'ensemble pendant la durée des travaux.

Localisation:Niveau 5 : extrados de la coupole sur 3.0 m hauteur développée.

25. Protections diversesProtection des vitraux par panneaux en contreplaqué marine de lOmm compris découpesoignée assemblage. Interposition d'un polystyrène et fixation par tous moyens.Entretien pendant la durée des travaux

Localisation:Protection intérieure/extérieure des vitraux situés dans les écoinçons

25. Contrôle des échafaudagesLe titulaire du présent lot devra fournir à l'architecte avant le commencement des travauxtoutes les notes de calculs concernant les échafaudages et les sapines de montagesLes frais engendrés par ces contrôles seront à inclure dans les prix unitaires


C. TRAVAUX DE MACONNERIE- TRAITEMENT DESBETONS

TRAVAUX PREPARATOIRES

27. Etaiements intérieursRévision et renforcement des étaiements en placeComplément d'étaiement en sapin du nord traité composé de madrier 8x23 assemblé parboulons comprenant, semelle, chevalement, contreventements et tous sens, vaux, couchisEtablissement d'une note de calculs et de plan d'exécution à soumettre à l'avis de l'architecteavant tout travaux

Localisation:Etaiements intérieurs du clocher

28. Dépose des étaiements existantsAprès réalisation des travaux de consolidations, dépose et évacuation de l'ensemble des boisdes étaiements compris coltinage à l'intérieur de l'édifice

Localisation:Etaiements intérieurs du clocher

29. Dépose des frettages des panneaux briquesAfin de permettre la remplacement de l'ensemble des panneaux brique, dépose des frettagesbois existant compris découpe des fixations, coltinage, descente à pied d' œuvre et évacuation

Localisation:Pour les frettages situés entre les niveaux 6 -7 et les niveaux 12-13

30. Dépose des panneaux des frettages et des protections intérieures des claustrasAfin de permettre la restauration et la consolidation des claustras.Dépose des frettages bois et des panneaux contreplaqués existant compris découpent desfixations, coltinage, descente à pied d' œuvre et évacuation

Localisation:Niveau 4 : claustra de la galerie


ETUDES

31. Analyse de compositionPrélèvements des différents matériaux par écaillage, carottage et clivage pour analyse enlaboratoire.Les investigations réalisées en laboratoire sont effectuées sur prélèvements in-situ etconsistent à définir la composition des différents matériaux entrant dans la composition desmortiers.Identification chimique, caractéristiques physiques, détermination de la porosité et de lamasse volumiqueCaractérisation des surfaces bétons avec préconisation pour l'accroche des nouveaux enduits

Localisation:Composition des enduits extérieurs de la flècheComposant des teintes de l'enduit de finition de la flècheComposant et teinte des enduits de finition des colonnes de la galerie du niveau 4

32. Etude béton de structureUne étude spécifique complémentaire de dimensionnement avec plans de détail d'exécutionsera réalisée par un ingénieur structure pour les travaux de consolidation des arcs,renforcement des arêtiers et de restitution des éléments BA très altérés.Détermination des sections d'armatures minimales à restituer

ARCS PORTEURS DU CLOCHER

33. Dépose ponctuelle en conservation de mosaïquesSelon protocole de restauration demandé à l'art. 81Etablissement d'un relevé photo et de calepinage de l'ensemble des décors existanteAu droit de la consolidation des arcs de la croiséeDépose ponctuelle en conservation avec soin des mosaïques existantes, découpe soignée descontours, dépose avec soin par tous moyens appropriésPiochement soigné de l'enduit de scellementNettoyage complet et stockage en atelier

Localisation:Sur les frises des grands arcs porteurs au droit des forages permettant la consolidationdes arcs du clocher


34. Repose des mosaïquesRepose des mosaïques selon protocole prévu à l'art. 81 et plan de calepinage établi avant ladépose. La pose s'effectuera à bain soufflant avec un mortier identique à l'existant conservé.Reprise de l'enduit ciment en raccord avec recherche de tonalitéPatine de l'ensemble

Localisation:Sur les frises des grands arcs porteurs au droit des forages permettant la consolidationdes arcs du clocher

35. Consolidation des arcs par remaillageLa pré-étude jointe au dossier de consultation, établie par le BET UBC ingénierie,préconise :

1/ Une consolidation des appuis de poteaux par tige filetés M30 Percement traversant desbétonsFourniture et mise en œuvre de tiges filetés M30 classe 8.8 de part et d'autre des poteauxScellement à la résine époxy

2/ Une reprise du tranchant par joncs de carbone diamètre 20mm en post contrainte.Réalisation préalable de forages de diamètre 32 mmFourniture et mise en œuvre de barres en fibre de carbone diamètre 20 mm Scellement à larésine époxy de l'extrémité de la barre, mise en tension et injection de résine sur l'ensemble.Un justificatif sera produit afin de justifier les reprises des efforts par note de calculs.

Localisation:Pour les 4 arcs du clocher

36. Traitement des bétons des arcsLes analyses effectuées sur les bétons ont permis de retenir une solution par inhibiteur decorrosion de type MFP.L'entreprise devra joindre à l'appui de son offre une notice méthodologique prenant encompte les points suivants:

1/ La préservation des mosaïques existantes : un protocole de mise en œuvre devra expliquerla manière de garantir la bonne conservation des mosaïques existantes et éviter au maximumleurs déposesAucune altération des mosaïques due à l'application d'inhibiteur n'étant envisageable.

2/ Les méthodes de mise en œuvre des inhibiteurs devra proposer la garantie de pénétrationde ces inhibiteurs au droit des armatures à traiter.

Localisation:Pour les 4 arcs du clocher


NIVEAUX 1-2 - RESTAURATION DES ECOINCONS

37. Restauration des écoinçons

Travaux préparatoiresAprès dépose avec soin des éléments en verres par le lot vitraux Relevé et établissement ducalepin des claustras pour approbation de l'architecteDépose en démolition des éléments compris le coltinage et manutentions

Mise en place d'une protection provisoire étanche de type lourde afin de protéger l'intérieur del'édifice des intempéries

CoffrageRéalisation d'un coffrage, reprenant exactement le calepinage des claustras des écoinçonsexistants compris réservation de feuillure pour repose des vitraux

Mise en œuvreFourniture et mise en œuvre de béton de type Composite Ciment Verre (CCV) teinté dans lamasse.Caractéristique du béton. Le CCV est un micro-béton riche en ciment dans lequel sontincorporées des fibres de verre (3% à 6% en poids total du mélange humide). Le micro-bétonapporte ses qualités intrinsèques: moulabilité, diversité des parements.La fibre de verre confère un comportement mécanique pseudo-ductile qui autorise la création deproduits minces donc légers

Pose - Après séchage pose des écoinçons, sujétions de levage et de coltinage comprises.Fourniture et pose de pattes de scellement en inox pour fixation à la structure du clocher

Divers - Un échantillon du béton sous forme de prototype sera préalablement soumis àl'approbation de l'architecte afin de déterminer la finition et l'aspect

Joindre à l'offre la fiche technique du béton que l'entreprise souhaite mettre en œuvre

Purge d'enduits décoratifs sous les écoinçonsPurge des enduits décoratifs altérés, susceptibles de se détacher après séchage, placés sous lesécoinçons

Localisation:Niveaux 1-2 pour les 4 écoinçons


VARIANTE - Restauration des écoinçons en béton fibré haute performance (BFUP) en lieuet place du béton CCVFourniture et mise en œuvre de béton fibré haute performance (BFUP) teinté dans la masse.Caractéristique du béton. Le BFUP est un béton composé de ciment, poudres minérales ultrafines ou granulats très fin, d'eau, d'adjuvants et de fibres synthétiques ou métalliques. Lesfibres ainsi ajouté au béton augmentent leur résistance à la traction et leur ductilité. Ellespermettent le développement maximal de la résistance à la compression et retardent laformation et la propagation des fissures qui mènent à la rupture.Un échantillon du béton sous forme de prototype sera préalablement soumis à l'approbationde l'architecte afin de déterminer la finition et l'aspect


Localisation:Niveaux 1-2 au droit des écoinçons

39. Badigeon au lait de chauxBadigeon au lait de chaux fixé pour harmonisation, employé dans la proportion de 1 volumede chaux pour 1 à 2 volumes d'eau comprenant:La protection des parties adjacentes,L'application du nombre de couches nécessaires (à définir d'après les échantillons)La fixation du badigeonTous les essais de convenance demandés par l'architecte pour obtenir le résultat souhaité.Des échantillons devront êtres présentés à l'architecte pour approbation.

Localisation:Niveaux 1-2 au droit des écoinçons sur les faces intérieures et extérieures

NIVEAUX 3-4 - GALERIE - RESTAURATION DES CLAUSTRAS

40. Démolition des allèges support de claustrasDémolition des allèges brique existantes, descente et coltinage des gravois à pied d'œuvre

Localisation:Allèges brique creuses des claustras

41. Chaînage bétonCoffrages soignés de toutes les faces, exempts de traces d'huile, de laitance etc. Fourniture etmise en œuvre de béton armé B25 compris fourniture et façonnage des aciers

Localisation:Chaînages inférieur et supérieur des claustras selon plan BET


42. Poteaux bétonCoffrages soignés de toutes les faces, exempts de traces d'huile, de laitance etc. Fourniture etmise en œuvre de béton armé B25 compris fourniture et façonnage des aciers

Localisation:Poteaux béton des allèges pour liaisonnement vertical des chainages

43. Armature de liaisonFourniture et pose d'armature de liaisonnement du chaînage inférieur sur l' enrayure B.Percement du béton, fourniture d'armature en acier Tor de diamètre approprié selon étudebéton, scellement chimique de l'ensemble

Localisation:Pour liaison du chainage inférieur à l'enrayure B

44. Allège en briqueFourniture et pose de briques identiques à l'existant, de type éco bric ou similaire de l50mméps assemblés par clavetage et montés au liant colle adapté suivant les prescriptions dufabricant. Liant colle en pied de cloisons.Liaison de jonction, tous les deux rangs par entaille dans les carreaux.Hourdage au mortier de chaux hydraulique

Localisation:Allège des claustras

45. Restauration des claustrasTravaux préparatoiresAprès dépose avec soin des éléments en verres par le lot vitraux Relevé et établissement ducalepin des claustras pour approbation à l'architecteDépose en démolition des éléments compris le coltinage et manutentionsCoffrageRéalisation d'un coffrage, reprenant exactement le calepinage des claustras des écoinçonsexistants compris réservation de feuillure pour repose des vitrauxMise en œuvreFourniture et mise en œuvre de béton de type Composite Ciment Verre (CCV) teinté dans lamasse.Caractéristique du béton. Le CCV est un micro-béton riche en ciment dans lequel sontincorporées des fibres de verre (3% à 6% en poids total du mélange humide). Le micro-bétonapporte ses qualités intrinsèques: moulabilité, diversité des parements.La fibre de verre confère un comportement mécanique pseudo-ductile qui autorise la créationde produits minces donc légers.PoseAprès séchage pose des écoinçons, sujétions de levage et de coltinage comprises.


Fourniture et pose de pattes de scellement en inox pour fixation à la structure du clocher

DiversUn échantillon du béton sous forme de prototype sera préalablement soumis à l'approbation del'architecte afin de déterminer la finition et l'aspect qui devra être identique à l'aspect del'ouvrage initial

Joindre à l'offre la fiche technique du béton que l'entreprise souhaite mettre en oeuvre

LocalisationClaustras du niveau 4 (galerie)8 claustras identiques formant éléments répétitifs

46. VARIANTERestauration des écoinçons en béton fibré haute performance (BFUP) en lieu et place du bétonCCVFourniture et mise en œuvre de béton fibré haute performance (BFUP) teinté dans la masse.Caractéristique du béton. Le BFUP est un béton composé de ciment, poudres minérales ultrafines ou granulats très fin, d'eau, d'adjuvants et de fibres synthétiques ou métalliques. Les fibresainsi ajouté au béton augmentent leur résistance à la traction et leur ductilité. Elles permettent ledéveloppement maximal de la résistance à la compression et retardent la formation et lapropagation des fissures qui mènent à la rupture.Un échantillon du béton sous forme de prototype sera préalablement soumis à l'approbation del'architecte afin de déterminer la finition et l'aspectJoindre à l'offre la fiche technique du béton que l'entreprise souhaite mettre en œuvre

Localisation:Claustras du niveau 4 (galerie)8 claustras identiques formant éléments répétitifs

47. Badigeon au lait de chaux sur enduitBadigeon au lait de chaux fixé pour harmonisation, employé dans la proportion de 1 volume dechaux pour 1 à 2 volumes d'eau comprenant:La protection des parties adjacentes,L'application du nombre de couches nécessaires (à définir d'après les échantillons)La fixation du badigeonTous les essais de convenance demandés par l'architecte pour obtenir le résultat souhaité.Des échantillons devront être présentés à l'architecte pour approbation.

Localisation:Sur les faces extérieure et intérieure des claustras


48. Enduit extérieur des allègesHumidification des parementsExécution, des différentes couches constitutives des enduits, y compris sujétionsde cueillies, d'angles d'arrêt et de garnissage des jointsRenformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la planimétrie exigée del'enduit finiTeinte et granulométrie au choix de l'architecteLa finition sera lissée, brossée ou lavée au choix de l'architecte Présentation d'échantillons de1.00M2 minimumLa coloration par sable naturel.La protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions.

Localisation:Allège des claustras sur la face extérieure

49. Enduit intérieur des allèges avec motifs décoratifs incisésHumidification des parementsExécution, des différentes couches constitutives des enduits, y compris sujétionsde cueillies, d'angles d'arrêt et de garnissage des jointsRenformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la planimétrie exigée del'enduit finiTeinte et granulométrie selon existant conservéLa finition sera traitée à l'identique de l'existant conservé. Présentation d'échantillons de 1.00M2minimumLa coloration par sable naturel.La protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions.

Motif inciséApplication d'un badigeon teinté à base de chaux identique à l'existant avec recherche de teintepuis incision à l'outil selon existantRelevé et prise d'empreintes des motifs décoratifs existant avant démolition Découpe incisée del'enduit de finition afin de réaliser le décor. Ce travail devra être réalisé pendant la prise del'enduitPrésentation d'un échantillon pour approbation de l'architecte

Localisation:Allège des claustras sur la face intérieure

50. Travaux diversDépose en démolition de l'allège en maçonnerie de briques de l'encloisonnement de l'escalierFourniture et pose de briques de type éco bric ou similaire de 150mm éps assemblés parclavetage et montés au liant colle adapté suivant les prescriptions du fabricant. Liant colle enpied de cloisons.Liaison de jonction tous les deux rangs par entaille dans les carreaux. Hourdage au mortier dechaux hydrauliqueRéalisation de chainages BA sur les mêmes principes que les allèges des claustrasFinition par enduit ciment aux 2 faces

Localisation:Niveau 4 de la galerie: pour reprise du mur d'allège de l'escalier


Niveaux 5-7 - DEMOLITION DES REMPLISSAGES BRIQUES -RESTAURATION DE LA CORNICHE

51. Démolition des remplissages briquesDépose en démolition de la couverture ardoise existante à la charge du lot couvertureDémolition des remplissages en briquesDécoupe soignée des empochements existants permettant le liaisonnement des panneauxbrique aux arêtiers du clocherDémolition du remplissage brique situé en arrière de la corniche béton (dans le comble)Descente et coltinage des gravois à pied d' œuvre

Localisation:Niveaux 6-7 du clocher.

52. Démolition de la corniche bétonPrise de l'empreinte de la corniche afin de reprendre le profil de moulure existantDémolition de la corniche Démolition du chéneau existantDescente et coltinage des gravois à pied d' œuvre

Localisation:Niveaux 6-7 du clocher

53. Ceinture bétonCoffrages soignés de toutes les faces, exempts de traces d'huile, de laitance etc. Fourniture etmise en œuvre de béton armé B25 compris fourniture et façonnage des aciersRagréage éventuel des bétons

Localisation:Niveau 6 : création d'une ceinture entre les arêtiers

54. Armature de liaisonFourniture et pose d'armature de liaison pour liaison du chaînage inférieur sur les arêtiersPercement du béton, fourniture d'armature en acier Tor de diamètre approprié selon étudebéton, scellement chimique de l'ensembleLocalisation:Pour liaison de la ceinture béton aux arêtiers


55. Corniche bétonRestitution de la corniche à l'identique de l'existantFourniture et pose de maçonnerie de briques hourdées au mortier pour réalisation du support.Les briques seront maçonnées afin de restituer les saillies de la corniche selon les profilsrelevésRestitution des enduits et des moulures au mortier de ciment.Tirage des moulures au calibre, finition à l'enduit ciment selon existant

Localisation:Niveaux-5-6 : corniche du clocher

NIVEAUX 8 -12 - RESTAURATION DES CLAUSTRAS DES ABAT SON

56. Démolition des claustrasDépose en démolition des claustras existants compris toutes sujétions de soinsDécoupe soignée au pourtour des abat son restaurés

Localisation :Niveaux 8-12 : Restauration des claustras des abat son

57. Restauration des claustras

Travaux préparatoiresRelevé et établissement du calepin des claustras pour approbation à l'architecteDépose en démolition des éléments compris le coltinage et manutentions

CoffrageRéalisation d'un coffrage reprenant le calepinage exact des claustras existants

Mise en œuvreFourniture et mise en œuvre de béton de type Composite Ciment Verre (CCV) ou similaireteinté dans la masse.Caractéristique du béton: le CCV est un micro-béton riche en ciment dans lequel sontincorporées des fibres de verre (3% à 6% en poids total du mélange humide). Le micro-bétonapporte ses qualités intrinsèques: moulabilité, diversité des parements.La fibre de verre confère un comportement mécanique pseudo-ductile qui autorise la créationde produits minces donc légersPose

Après séchage pose des claustras, sujétions de levage et de coltinage comprises.Fourniture et pose de pattes à scellement en inox pour fixation à la structure du clocherCalfeutrement périmétrique au mortier de ciment


DiversUn échantillon du béton sous forme de prototype sera soumis à l'approbation de l'architecteafin de déterminer la finition et l'aspect.Un écoulement des eaux de pluie sera à prévoir à l'axe de chaque panneau conformément àl'existantJoindre à l'offre la fiche technique du béton que l'entreprise souhaitemettre en œuvre

Localisation:Niveaux 8-12 : Restauration des claustras des abats sons8 éléments répétitifs sur chacun des niveaux

58. VARIANTE - Restauration des claustras en béton fibré haute performance (BFUP) enlieu et place du béton CCVFourniture et mise en œuvre de béton fibré haute performance (BFUP) teinté dans la masse.Caractéristique du béton. Le BFUP est un béton composé de ciment, poudres minérales ultrafines ou granulats très fin, d'eau, d'adjuvants et de fibres synthétiques ou métalliques. Lesfibres ainsi ajouté au béton augmentent leur résistance à la traction et leur ductilité. Ellespermettent le développement maximal de la résistance à la compression et retardent laformation et la propagation des fissures qui mènent à la rupture.Un échantillon du béton sous forme de prototype sera préalablement soumis à l'approbationde l'architecte afin de déterminer la finition et l'aspect


Localisation:Niveaux 8-12 : Restauration des claustras des abat son8 éléments répétitifs sur chacun des niveaux


NIVEAUX 8 A 12 - CONSOLIDATION DES ARETIERS

59.Démolition des remplissagesDémolition des remplissages en maçonnerie situés sur la face intérieure des arêtiers. Découpesoignée préalable, manutention et descente des gravois

Localisation:Niveaux 8 à 12 : pour les 8 arêtiers existants

60. Poteaux bétonConsolidation des ancrages des abat son sur les arêtiers par renforcement bétonCoffrages soignés de toutes les faces, exempts de traces d'huile, de laitance etc.Fourniture et mise en œuvre de béton armée B25


61.Armature de liaisonFourniture et pose d'armature de liaisonnement du renforcement béton aux arêtiersPercement du béton, fourniture d'armature en acier Tor de diamètre approprié selon étudebéton, scellement chimique de l'ensemble


62. Habillage des renforcements bétonFourniture de briques creuses de module identique à l'existantPose de briques hourdées au ciment compris coupes par clavetage et monté au liant adaptésuivant les prescriptions du fabricantFourniture et pose d'agrafes inox permettant la liaison avec les arêtiers et des renforcementsen béton comprenant le percement et le scellement chimique sur les supports existantsL'habillage suivra l'inclinaison des arêtiers existantFinition de l'habillage par un enduit ciment exécuté par passes successivesNote particulières: l'habillage sera exécuté sur 2 faces (la face arrière restera brute)



NIVEAUX 12-13 - CONSOLIDATION DES COUVERTURESARDOISE/BETON

63. Démolition des remplissages briquesDépose en démolition la couverture ardoises existante à la charge du lot couvertureDépose en démolition de la couverture en écailles béton: relevé préalable des motifs existant,établissement d'un attachement photographique et d'un calepin à soumettre à l'architecte.Démolition des remplissages en briquesDécoupe soignée des empochements existants permettant la liaison des panneaux brique auxarêtiers du clocher.Descente et coltinage des gravois à pied d' œuvre

Localisation:Niveaux 12-13

64.Voile bétonRéalisation de voiles en béton fibré ultra haute performance (BFUP) de type ductal FOLafarge renforcé de fibre organiques ou similaire teinté dans la masse.Epaisseur selon plan béton Coffrage soigné aux 2 facesLe coffrage de la face intérieure sera soigné, exempt de traces d'huile, graisse, laitance etc ... ,le béton restant apparent.Incorporation dans le béton d'un adjuvant, hydrofuge type SIKA LIQUIDE à prise normalepour béton, conforme à la norme NF P 18.334. La mise en œuvre sera réalisée selon lesprescriptions du fabricant.Les parements intérieurs seront de finition soignée pour rester apparents. Désignation d'unparement FIN du fascicule 65.Parement P(3), E(3-3-2), T(3).

Ce qui signifie :Planéité: tolérance de 5 mm à la règle de 2 m et de 2 mm au réglet de 0,2 m. Texture:le bull age homogène maximum correspond à l'échelle 3, la surface maximale par bulle est de0,3 cm2 pour une profondeur inférieure à 2 mm, la surface du bullage représente 2 % de lasurface totale,Les zones dont les caractéristiques individuelles des bulles sont identiques à celles définiesci-dessus mais dont la concentration est supérieure à 2 %, ne doivent pas représenter plus de 5% de la surface du panneau élémentaire considéré,Tout défaut localisé (admissible) est limité à une surface qui résulte d'un coefficient 4appliqué à une distance d'observation de 2 m, soit 8 cm2. Teinte:L'écart mesuré sur l'échelle de gris entre deux zones adjacentes de teintes différentes estlimité à un point; entre les teintes extrêmes du même parement, cet écart est limité à deuxpoints. Le cas échéant, la teinte de base est définie par le marché.

Localisation:Pour restitution des voiles béton pour support d'enduits


65. Armature de liaisonFourniture et pose d'armature de liaison pour liaison du chaînage inférieur sur les arêtiersPercement du béton, fourniture d'armature en acier Tor de diamètre approprié selon étude béton,scellement chimique de l'ensemble

Localisation:Pour liaison des voiles aux arêtiers

66. Enduit ciment avec motifs décoratifsHumidification des parementsExécution, des différentes couches constitutives des enduits, y compris sujétionsde cueillies, d'angles d'arrêt et de garnissage des jointsRenformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la planimétrie exigée del'enduit finiTeinte et granulométrie au choix de l'architecteLa finition sera lissée, brossée ou lavée au choix de l'architecte Façon de décor selon existantPrésentation d'échantillons de 1.OOM2 minimumLa coloration par sable naturel.La protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions.

Localisation:Niveaux 12-13 Partie haute pour restitution de l'enduit orné en losange

NIVEAUX 15 - COUVERTURE DU CLOCHETON

67. Démolition des remplissages briquesDépose en démolition la couverture ardoises existantes à la charge du lot couvertureDémolition des remplissages en briquesDécoupe soignée des empochements existants permettant le liaisonnement des panneaux briqueaux arêtiers du clocherDescente et coltinage des gravois à pied d' œuvre

Localisation:Couverture du clocheton

68. Démolition de la corniche bétonPrise de l'empreinte de la corniche afin de reprendre le profil de moulure existantDémolition de la cornicheDescente et coltinage des gravois à pied d' œuvre

Localisation:Corniche située à la base du clocheton


69. Armature de liaisonFourniture et pose d'armature de liaison pour liaison du chaînage inférieur sur les arêtiersPercement du béton, fourniture d'armature en acier Tor de diamètre approprié selon étude béton,scellement chimique de l'ensemble

Localisation:Pour liaison de la corniche béton aux arêtiers

70. Corniche bétonRestitution de la corniche à l'identique de l'existantFourniture et pose de maçonnerie de briques hourdées au mortier pour réalisation du support.Les briques seront maçonnées afin de restituer les saillies de la corniche selon les profils relevésRestitution des moulures au mortier de ciment.Tirage des moulures au calibre, finition à l'enduit au ciment selon existant

Localisation:Corniche située à la base du clocheton

71. Embase de la croixTravaux préparatoiresDémolition des remplissages briques compris découpe soignée au pourtour de la croix.Relevé préalable des motifs existant, établissement d'un attachement photographique et d'uncalepin à soumettre à l'architecteDémolition des remplissages en briquesDescente et coltinage des gravois à pied d' œuvreTravaux de consolidationRestitution de l'embase en béton armé B25Fourniture et façonnage des armaturesCompris coffrage soignée de l'ensembleFourniture et pose d'armature de liaison aux arêtiersPercement du béton, fourniture d'armature en acier Tor de diamètre approprié selon étude béton,scellement chimique de l'ensembleEnduit décoratifEnduit ciment avec motifs décoratifs Humidification des parementsExécution, des différentes couches constitutives des enduits, y compris sujétionsde cueillies, d'angles d'arrêt et de garnissage des jointsRenformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la planimétrie exigée del'enduit finiTeinte et granulométrie au choix de l'architecteLa finition sera lissée, brossée ou lavée au choix de l'architecteFaçon de décor en écailles selon existantPrésentation d'échantillons de 1.00M2 minimumLa coloration par sable naturel.La protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions.

Localisation:Embase de la croix


72. Réfection de la croixDépose soignée de la croix existante Relevé et établissement des plansRéalisation d'un coffrage bois selon l'existant Restitution de l'embase en béton armé B25Fourniture et façonnage des armaturesRagréage éventuel des bétonsRéalisation d'enduits de finition à l'identique de l'ouvrage d'origineFixation de la croix avec l'embase par scellement chimique d'un goujon inox de longueur etdiamètre approprié

Localisation:Croix sommitale du clocher

TRAITEMENT DES BETONS PAR INHIBITEUR DE CORROSION

Un protocole d'intervention précis devra être présentée à l'appui de l'offre.

73. Nettoyage et brossage des parements béton conservésBrossage et lavage à l'eau à la brosse dont la dureté sera adaptée à la nature du supportNettoyage et enlèvement aux décharges des résidus provenant de cette opération,Localisation:Pour l'ensemble des structures béton armé et des parements intérieurs et extérieurs duclocher

74. Purge des bétons et des enduits altérésPurges des bétons altérés et des armatures corrodées.Purge des éléments de béton instables et désolidarisés et des enduits de finitions extérieurs.Préparation des aciers: ils seront dérouillés par sablage et brosse métallique

Localisation:Pour l'ensemble des structures béton armé et des parements intérieurs extérieurs duclocher

75. Restitution des ferraillagesDes armatures complémentaires seront à prévoir sur tous les ouvrages dégradés dont lessections d'acier seraient très réduites.Un BET spécialisé vérifiera les sections d'armatures résiduelles minimales. Les continuitésdes armatures complémentaires seront assurées par soudures compris recouvrement etscellements chimiquesLes aciers utilisés pour les réparations auront des limites élastiques au moins équivalentes auxaciers existants soit 285 Mpa

Localisation:Pour l'ensemble des structures béton armé et des parements intérieurs extérieurs duclocher


76. Traitement des bétons par inhibiteur de corrosionApplication d'un inhibiteur de type MFP (monofluorosphate de sodium) avec pré mouillagede la surface par une solution d'inhibiteur diluée à 10% puis mise en place du traitement parapplication par gel sur la surface des bétons (le gel ayant une teneur de 20% d'inhibiteur)Maintien du traitement pendant une période de l'ordre de 8 jours et maintien de l'humidité dugelUn test de vérification de la pénétration du gel sera à prévoir (méthode LPC n060)Enlèvement du gel par lavage des surfaces de béton

Localisation:Pour l'ensemble des parements intérieurs et extérieurs du clocher

77. Ragréage des bétonsPréparation des surfaces de bétons par lavage et mouillage avant mise en place d'une résined'accrochageRéparation des éléments de béton manquant en mortier de réparationReprise à l'identique des enduits de finition extérieurs, compris moulures, prise de gabarit etmoules pour éléments répétitifsL'ensemble des produits feront l'objet de cahiers des charges de mise en œuvre agrées par lebureau de contrôle

Localisation:Pour l'ensemble des parements intérieurs et extérieurs du clocher

78. Restauration ponctuelle des mosaïquesSelon protocole de restauration prévu à l'art. 81Nettoyage complet des mosaïques, remplacement etc ....Etablissement d'un relevé photo et de calepinage de l'ensemble des décors existantsAu droit de la consolidation des arcs de la croiséeDépose ponctuelle en conservation avec soin des mosaïques existantes, découpe soignée descontours, dépose avec soin par tous moyens appropriésPiochement soigné de l'enduit de scellementNettoyage complet et stockage en atelierRepose des mosaïques selon protocole et plan de calepinage établi avant la dépose. La poses'effectuera à bain soufflant avec un mortier identique à l'existant conservé.Reprise de l'enduit ciment en raccord avec recherche de tonalitéPatine de l'ensemble

Localisation:En frise niveau de l'enrayure B au droit des forages permettant la consolidation del'enrayureLa consolidation des mosaïques des grands arcs est prévu à l'art. 33 et 34 selon lesmêmes dispositions


79. Enduit intérieur au sommet de la coupole avec motifs décoratifs incisésPiochement des enduits pulvérulents ou en mauvais étatHumidification des parementsExécution, des différentes couches constitutives des enduits, y compris sujétionsde cueillies, d'angles d'arrêt et de garnissage des jointsRenformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de la planimétrie exigée del'enduit finiTeinte et granulométrie selon existant conservéLa finition sera traitée à l'identique de l'existant conservé.Présentation d'échantillons de 1.00M2 minimumLa coloration par sable naturel.La protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions.

Motif inciséApplication d'un badigeon teinté à base de chaux identique à l'existant avec recherche de teintepuis incision à l'outil selon existantRelevé et prise d'empreintes des motifs décoratifs existant avant démolition Découpe incisée del'enduit de finition afin de réaliser le décor. Ce travail devra être réalisé pendant la prise del'enduitPrésentation d'un échantillon pour approbation de l'architecte

Localisation:Oculus haut de la couple près enrayure D

TRAVAUX DIVERS

80 Relevé des décors peints en sous face de l'enrayure BEtablissement d'un relevé photo de l'existantCalpinage de l'ensemble des décors peint existants en vue d'une restauration ultérieure

Localisation:En sous face de l'enrayure B

81. Protocole de restauration des mosaïquesPour l'ensemble des restaurations, établissement d'un état sanitaire des mosaïques à restaurer.Etablissement d'un attachement photos de l'ensemble des pièces à restaurer avec repérage.Réalisation d'un protocole de restauration à soumettre à l'ArchitecteA la remise de l'offre: une note méthodologique sera établie. Elle comportera notamment lemode de dépose des mosaïques, le nettoyage des émaux, la repose et la nature du mortier depose

Localisation:Pour les mosaïques des arcs porteurs du clocher et au niveau de l'enrayure B


82. Evacuation des gravoisEvacuation des gravois jusqu'aux décharges comprenant:Les manutentions, chargement et transports en camions, bennes, conteneurs.Les droits de décharge éventuels.Les nettoyages de voiries réglementaires.

Localisation:Pour l'ensemble des gravois découlant de la restauration du clocher

83. Nettoyage générale de l'intérieur de l'édificeEn fin de travaux l'entreprise effectuera un nettoyage complet de l'intérieur de l'édifice

Localisation:Pour l'intérieur du clocher au niveau Rez-de-chaussée

84. Dossier documentaireAttachement:A chaque décompte financier, L'entreprise doit joindre un attachement écrit figuré et photonécessaire à la justification des prestations réellement exécutée en vue de la constitution duDDOE. Ce document est nécessaire à la justification des prestations et à leur localisationLes attachements seront côté et soumis au visa du maître d' œuvre.A chaque décompte il devra être joint l'attachement figuré correspondant aux interventionsdécrites dans le dit décompte5 exemplaires originaux seront envoyés au VérificateurLes coûts des attachements sont inclus dans les prix lorsque qu'ils ne font pas partie d'unarticle du BPU

DOE:L'entreprise devra prévoir l'établissement d'un dossier documentaire pour l'ensemble desouvrages réalisésLe document comprendra:Un volet technique avec une description technique des travaux réalisés, la liste des matériauxutilisés.Un attachement photographique comprenant des vue avant et après travaux Les DOE serontfourni en 5 exemplaires originaux dont un support CD Rom

Localisation:Pour l'ensemble du chantier


NOTA: Tout ce qui n'est pas explicitement décrit dans le présent CCTP et qui s'avèrenécessaire pour une bonne fin des travaux est à la charge du présent lot.

A.....................................le........................2009

Cachet et signature de l'entreprise