Le mot du Maire

«Au regard de l’avancée de la mise aux normes dusystème d’assainissement collectif de la commune deLevet, je vous annonce la levée des restrictions en matièred’urbanisme…». Courrier du 12 août 2014 de la préfecture.

Enfin, on peut reconstruire sur Levet.

La levée de l’arrêté préfectoral pourra être envisagée à la réception des travaux. L’été fut studieux puisqu’enseptembre, c’était la rentrée des classes pour quelques 180 élèves avec les nouveaux rythmes scolaires,retour au mercredi matin travaillé et aux doubles services de cantine pour les enfants de l’école élémentaire.

Et là, je dois dire BRAVO et un grand merci aux enseignants, parents d’élèves, secrétariat de mairie et employésmunicipaux où le travail a été unitaire, efficace et toujours orienté vers l’intérêt de l’enfant dans la margede manœuvre qui était la nôtre. Ce n’était pas évident, malgré tout la rentrée s’est très bien déroulée.

Comme on le pensait, la communauté de commune de l’ABC a refusé notre départ pour Bourges plus, nousavons donc saisi Mme La Préfète d’accepter notre départ pour Bourges Plus sans avoir besoin de l’aval dela communauté de communes ABC.

La communication, c’est être proche des gens. Nous y sommes. Et nous y serons, puisqu’un accueil des nouveauxLevétois (nouveau-nés et habitants) est prévu pour le vendredi 28 novembre et que nous rencontreronscomme promis, l’ensemble des Levétoises et Levétois, par quartier au cours du premier semestre 2015.

Enfin un mot sur la salle polyvalente. À l’heure où j’écris ces lignes, les travaux se terminent. Une fin dechantier a d’ailleurs déjà été réalisée pour une partie des entreprises et nous avons l’aval de la commissionpour l’accessibilité. Reste la commission de Sécurité. Je vous annonce donc que l’inauguration de la sallepolyvalente aura lieu le jour des vœux de la municipalité, à savoir : le samedi 17 janvier 2015.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Bruno Maréchal

PERMANENCES

CONSEILLER GÉNÉRAL : M. Pascal GOUDYSur rendez-vous - Secrétariat : Tél. 02 48 27 80 44

Vendredi : 9 h 00 – 12 h 00 à la mairie - Tél. 02 48 25 35 02 – 06 08 37 14 96

CONCILIATEUR : Me CHAMOREAUSur rendez-vous - Tél. 06 85 73 07 97

Conciliateur du canton de Bourges

ASSISTANTE SOCIALE : Mlle Maryline AMIZETSur rendez-vous pris au Centre Médico-Social de Saint-Florent-sur-Cher : Tél. 02 48 25 26 30

Salle du 1er étage de la mairieUn jeudi matin sur deux

MISSION LOCALE : Mme Geneviève DUPUYMercredis de 9 h 00 à 12 h 00 – 13 h 30 à 17 h 00 - Tél. 02 48 82 10 35 – 06 01 29 49 56

Salle du 1er étage de la mairie

Directeur de la publication : Bruno Maréchal • Rédaction : Commission Communication, D. Duteil.Maquette et impression : Imprimerie Notre-Dame - 18000 BOURGES • Dépot légal : novembre 2014

Édit

o

2

Tout Levetsur votre mobile.Flashez-moi

Exonérationde taxe foncière

Exonération de taxe foncière pour les travaux d’économie d’énergieLa mairie de Levet propose aux particuliers de baisser leurs impôts locaux s'ils font des travaux

chez eux.En effet, lors du conseil municipal du 4 septembre dernier, les élus de Levet ont décidé d’exonérer de taxe

foncière, sur la part perçue par la commune, et pour 5 ans les propriétaires qui procèdent à des travaux dansleur logement pour réaliser des économies d'énergie. Pour cela, la législation fiscale prévoit que les travaux doivent

concerner les bâtiments antérieurs au 1er janvier 1989. Les travaux doivent s’élever à un minimum de 10 000 € sur l’annéeprécédant l’exonération, ou 15 000 € sur les trois années précédentes.

Pour se faire, un particulier qui souhaite bénéficier de cette mesure doit présenter à l’administration fiscale, avant le 1er janvierde l’année où il souhaite bénéficier de l’exonération, les factures acquittées au service des impôts en demandant le bénéficede cette exonération de taxe foncière sur la propriété bâtie sur la part communale. Il faut donc une démarche volontaireque les particuliers devront faire auprès du service des impôts en remplissant un formulaire spécifique à cet effet.Mais, attention, les travaux devront avoir été effectués avant le 31 décembre 2020. Les élus affichent leurs objectifs : «noussouhaitons redynamiser à la fois l’économie locale en incitant à la réalisation de travaux et engager un véritable démarchede développement durable. C’est également une mesure en faveur du pouvoir d’achat des ménages, puisqu’il s’agit d’uneexonération fiscale», explique l’équipe municipale.Une équipe qui a également voté une exonération de taxe foncière pour les constructions neuves. Une mesure qui feral’objet d’un article dans le prochain numéro du bulletin municipal.

Exemples :Logements achevés avant le 1er janvier 1989M. X fait réaliser dans un logement dont il est propriétaire les travaux suivants :Installation d’une chaudière destinée à économiser l’énergie et dont le montant est fixé à 8 000 € payés en septembre 2014 ;Installation de panneaux photovoltaïques en décembre 2013 d’un montant de 3 000€Le montant total des travaux s’établissant à 11 000 €, le seuil de 10 000 € de dépenses payées pour une année (2014) étantdépassé, M. X pourra bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à compter des impositions établiesau titre de 2015. L’exonération s’appliquera jusqu’en 2019.M. Y a effectué dans un logement dont il est propriétaire les travaux suivants :Isolation d’une pièce en laine de roche (ou laine de verre…) en 2012 et pour un montant de 9 000 €Installation d’un poêle à granulés en 2013 d’un montant de 5 000 €Installation de fenêtres à triple vitrage en 2014 d’un montant de 2 000 €Le montant total des travaux s’élève à 16 000 €, le seuil de 15 000 € sur les trois années précédentes a bien été atteint,M. Y pourra bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à compter des impositions établies au titrede 2015.

SMIRTOMAu 1er janvier 2015 la procédure du ramassage des ordures ménagères change.Il a été adressé à l’ensemble des Levétois un courrier du SMIRTOM annonçant la venue d’un enquêteur qui passera danschaque foyer (à compter du 3 novembre jusqu’au 21 novembre) afin de déterminer leurs besoins.

Les points essentiels à retenir :• Les bacs sont distribués en fonction des besoins et non du nombre de personnes qui composent le foyer.

• Vous pouvez demander à changer de contenant gratuitement la 1re fois ou en cas de modification de la compositiondu foyer. Il en coûtera 100 € à chaque autre changement pour convenance personnelle.

• Un système de sacs prépayés (rouleau de 25 sacs de 50 litres) est proposé pour les résidences secondaires et lesimmeubles collectifs qui n’auraient pas la place d’entreposer les bacs.

• Un calendrier de collectes ainsi que des guides vous seront remis le jour de la distribution des bacs.• Les points d’apports seront enlevés dès la 1re semaine de janvier, toutefois des bacs seront installés dans la déchetterie.• Un badge vous sera remis pour accéder à la déchetterie.• Les personnes qui refuseront d’adhérer au système de ramassage devront s’acquitter de la somme de 400 € par an.• La facturation sera établie au mois de juin de chaque année. Elle sera basée en fonction de la consommation de l’année

précédente. La facturation de juin 2015 sera pour tous les levétois basée sur 12 levées. Les foyers qui auront dépasséce quota, auront une régularisation tarifaire l’année suivante.

• Un composteur est proposé au tarif de 10 euros avec possibilité de se le faire livrer et installer.

Info

rma

tion

s mu

nicipa

les

3

Repas des aînésde LevetComme chaque année, le CCAS organise son traditionnel repas réunissant les Levétoisâgés de 65 ans et plus autour d’une bonne table. Les personnes concernées peuvent déjà retenirleur dimanche 22 mars 2015.

Le Centre Communal d’Action SocialeLe CCAS est géré par un Conseil d’Administration constitué d’élus désignés par le conseil municipal et de représentantsd’associations nommés par le maire. Bruno Maréchal en est le Président, Agnès Szwiec la Vice-Présidente, Vivette Flirden, Nathalie Lafond, Bernadette Pigetet Nadine Sengel sont les conseillers élus, Michèle Chertier, Marie-Hélène Colson, Jeanine Filaire, Marc Mabire et ChantalReichert sont les représentants d’associations.Le CCAS chargé des affaires sociales travaille en étroite collaboration avec l’assistante sociale de secteur (Maryline Amizet)et les organismes sociaux.Les interventions du CCAS concernent l’ensemble des personnes qui peuvent se retrouver en situation de fragilité, voire deprécarité.A Levet, le CCAS prend en charge la distribution de la Banque Alimentaire pour le canton. Cette distribution ne peut se faireque grâce à l’investissement et à la bonne volonté des bénévoles, membres du conseil d’administration du CCAS. Il fautremercier les municipalités environnantes qui mettent à disposition les bénévoles de leurs CCAS respectifs pour cesdistributions. Le CCAS qui organise le portage de repas à domicile prend en charge une partie du prix du repas.

Projet de mutuelle communaleLe CCAS a lancé une réflexion sur le projet de «mutuelle communale» à l’instar de ce qui a été mis en place l’an dernierdans une commune provençale. L’idée est de rechercher, par le lancement d’un appel d’offres, une mutuelle proposant unbon niveau de remboursement à des tarifs de cotisations attractifs, pour les levétois qui n’ont pas de complémentaire santéou qui ne seraient pas satisfaits de celle qu’ils ont actuellement. Cette démarche a déjà été lancée en adressant à chaque levétois un questionnaire afin d’évaluer l’intérêt pour cette proposition.Une trentaine de foyers l’ont retourné et nous les en remercions.L’appel d’offre ne pourra être lancé que si un nombre important d’habitants est intéressé.Aussi, nous repoussons l’enquête jusqu’au 31 décembre 2014. Merci de bien vouloir rapporter en mairie, dans l’urne dédiéeà ce sondage ou par mail mairie.levet@wanadoo.fr, le questionnaire ci-joint.

BibliothèqueLe bibliobus livre régulièrement des livres qui sont mis à la disposition des lecteurs. Tout le monde peut venir en mairie auxheures d’ouverture de la mairie y chercher de quoi passer un agréable moment. Les enfants y trouveront aussi leur bonheur.Ce service est entièrement gratuit.

Diffusion alerteAfin d’assurer une meilleure diffusion des alertes de la préfecture (météo, sanitaire…), du conseil général (bus scolaires…),de la gendarmerie, voire de la mairie (vigilance, tentatives d’escroquerie…) la mairie propose aux personnes qui le souhaitent,de les informer directement sur leur messagerie électronique.Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître en nous adressant directement leur réponse sur l’adresse mailde la mairie : mairie.levet@wanadoo.frIn

form

ati

on

s m

un

icip

ale

s

Etat civilDécès 2014GUERIN Epouse MARTIN Martine le 06/06/14 55 ansRIOS Cédric le 11/06/14 31 ansHAMARD Epouse MOREAU Marthe le 02/07/14 86 ansCHIRON Pierre le 19/07/14 77 ans

Naissances 2014 et 2013KOVACHICHE Mathis le 16/08/14 à Saint-AmandMOLEANA Aloïsio le 19/08/14 à Bourges

Mariages 2014LAURENT Manon le 19/07/14BOISFARD Marc

DUPRÉ Florence le 13/09/14MOREAU Jacky

4

Conseilmunicipal

du 5 juin 2014

Lors de la séance du 5 juin 2014, le conseil municipal a prisles décisions suivantes :

Fermeture d’un poste d’adjoint administratif de 1re classe : dans lecadre du recrutement d’un adjoint administratif de deuxième classeà temps non complet pour le secrétariat de la commune, le posted’adjoint administratif 1ère classe à temps non complet devientsans objet. Le conseil municipal a donc décidé la fermeture de ceposte.Protocole des trente-cinq heures : le conseil municipal avait décidéd’engager la réforme du protocole des trente-cinq heures. Cettedélibération n’a jamais fait l’objet d’une mise en œuvre. Aprèsconcertation avec l’ensemble du personnel communal, il s’avère quele protocole actuel convient aux agents municipaux. Afin de ne pasengager plus loin le processus de révision du protocole des trente-cinqheures, le conseil municipal a procédé à l’abrogation de la délibérationdu 28 janvier 2011.Indemnité d’administration et de technicité : le conseil municipalayant ouvert un poste de Rédacteur territorial, un régime indemnitairea été fixé pour ce grade. Définition de la mise à disposition de la modification du PLU : bienque la loi s’appliquant d’office et s’agissant d’un engagement de ladernière campagne électorale, les modalités de la consultation dupublic sur cette modification ont été approuvées.Règlement de la cantine scolaire : afin d’assouplir les règles actuellesdu règlement de la cantine, le conseil municipal a souhaité supprimertoute demande de paiement d’un mois entier de cantine scolairepour les enfants qui sont désinscrits en cours de mois. De même,l’inscription est désormais possible pour l’ensemble des enfants,quels qu’ils soient, en cours d’année.Subvention à la coopérative de l’école élémentaire : l’écoleélémentaire de Levet, par l’intermédiaire de sa coopérative scolaire,a souhaité s’inscrire dans le projet Apiscope. Il s’agit d’un projet quipermet l’installation dans une école d’une ruche plate avec un accèsextérieur pour les abeilles avec des conditions de sécurité optimaleset selon un cahier des charges rigoureux. Le conseil a donc octroyéune subvention de 350 € à la coopérative scolaire. Décision modificative n°1 : en vue de permettre le remboursementdu capital restant dû sur l’emprunt de l’étang, le conseil a adoptéune décision modificative.Le coût de l’emprunt est estimé à 108 029,97 € de remboursementdu capital restant dû, 2 573,48 € d’intérêts dus au titre des six premiersmois de 2014, 12 397 € d’indemnité financière et 846,23 € d’indemnitéde gestion.INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSESFinancesPatrick MONDON informe qu’après vérification des écritures de reprised’exercice antérieur par le comptable public, le compte administratifvoté par l’ancienne municipalité est erronée. Il conviendra donc devoter un nouveau compte administratif, une nouvelle affectation desrésultats et passer une nouvelle décision modificative pour intégrerles résultats. La différence s’avère être positive pour la commune deplus de 60 000 €. Personnel communalPatrick MONDON indique que les recrutements pour le personneltechnique et le rédacteur auront lieu les 11 et 18 juin 2014.

Syndicat Mixte Eau et Assainissement de LapanBaptiste TALLAN informe que, suite à la dernièreréunion du SMEAL, il sera demandé une participationexceptionnelle aux communes afin de combler ledéficit antérieur de l’assainissement. En effet, le budgetde l’eau ne pouvant plus combler les déficits del’assainissement non collectif, il est nécessaire derésorber les déficits antérieurs par une participationdes communes et de financer les budgets à venir parune hausse de la redevance d’assainissement noncollectif. Le coût de cette participation a été arrêté à4,21 € par installation, soit, pour Levet qui compte123 installations, 517,83 €. Il indique également que,pour 2014, les prestations concernant les assainisse-ments non collectifs (ANC) seront revues à la hausseafin d'éviter (à nouveau) un budget ANC déficitaire, àsavoir : -Diagnostic de l'existant : 40€ (pas d'augmentation /2013) Contrôle de conception : 250€ (+25%d'augmentation / 2013) Contre visite : 70€ (+36%d'augmentation / 2013) Diagnostic vente : 240€(+100% d'augmentation / 2013) Vidange : 220€(+10% d'augmentation / 2013) Ces tarifs seront applicables au 15 juin 2014.AssainissementConcernant le réseau d’assainissement, Baptiste TALLANindique que les travaux vont pouvoir être réalisésprochainement permettant ainsi de lever à termel’arrêté préfectoral. Centre Communal d’Action SocialeAgnès SZWIEC fait un point d’étape de la banquealimentaire. Affaires scolairesDéçue par la réaction de l'ensemble du conseilconcernant le règlement de la cantine scolaire,Nadine SENGEL indique qu’elle attendait un peu plusde soutien lors la présentation du règlement intérieur,se sentant un moment faire partie de l'opposition.Nadine SENGEL indique que le jury des écoles fleuriesest passé le mardi 3 juin 2014. Elle rappelle que lesinscriptions à la maternelle se terminent le vendredi6 juin 2014. Concernant le renouvellement du marchéde restauration scolaire, elle indique qu’un dossier àété déposé à ce jour. Fête nationale : Bernadette PIGET indique que lesfestivités du 13 juillet sont en cours de préparation. Le Maire informe de l’idée de retransmettre en pleinair le match de la finale de la coupe du monde defootball sur grand écran. CommunicationClaire FOURCADE indique que le bulletin municipalest en cours de finalisation et qu’il est prévu del’avoir en mairie le 11 juillet 2014. Elle indique qu’une rencontre avec la gendarmerie aeu lieu en vue d’une opération tranquillité vacances.Il s’agit d’un relais d’information envers les habitants.Les formulaires sont à retirer en gendarmerie ou enmairie. Un document sur la prévention des cambriolagesest également disponible. La gendarmerie souhaitela mise en place d’une réunion destinées aux habitantsde lotissement afin de les informer sur la participationcitoyenne. La gendarmerie a également évoqué lesavantages d’un dispositif de vidéo-protection sur lacommune. JeunesseClément SICAULT indique qu’une enquête a été lancéeauprès des jeunes.

Décisio

ns m

un

icipales

5

Le premier chantier de jeunes vise à rénover lemini-golf de la commune. Jérôme SOIDET indique que le projet de piste BMXest en cours et des renseignements ont été prisauprès des communes de Corquoy et Issoudun. VoirieConcernant les travaux de la RD2144, le Maireindique que l’objectif est de rassembler tous lesacteurs (conseil général, SMEAL, commerçants, ...)car certains ont été oubliés dans le projet. BâtimentsConcernant le chantier de la salle des fêtes, XavierMORAND indique qu’il y a des problèmes au niveaudu carreleur qui met en retard les autres entrepreneurs.

Véronique RICHARD demande à ce que des serruressur les placards des produits dangereux soient mis.Elle propose un réaménagement des placards du pé-riscolaire et de revoir l’accueil du périscolaire pourle ranger.

Conseil municipaldu 20 juin 2014Lors de la séance du 20 juin 2014, le conseil municipala pris les décisions suivantes :

Élections sénatoriales du 28 septembre 2014 : autitre des élections des délégués du conseil municipal,ont été élus délégués du conseil municipal : BrunoMARÉCHAL, Claire FOURCADE et Patrick MONDON enqualité de titulaires, et Agnès SZWIEC, FrédéricALEXANDRE et Véronique RICHARD en qualité desuppléants.Enquête publique du SIAB3A : la commune a donnéun avis réservé sur la demande présentée par leSIAB3A concernant la déclaration d’intérêt généralet d’autorisation des travaux d’entretien et derestauration de cours d’eau sur les bassins del’Auron, de l’Airain et leurs affluents, dans le cadrede l’enquête publique.

Conseil municipaldu 3 juillet 2014Lors de la séance du 3 juillet 2014, le conseil municipala pris les décisions suivantes :

Délégation de pouvoirs municipale au Maire : suiteà certaines remarques de la Préfecture sur les délé-gations attribuées au Maire par le conseil municipalet en particulier sur l’inexistence au sein de la communed’un droit de préemption urbain sur les fonds artisanauxet commerciaux, le conseil est contraint de retirer ladélégation de pouvoirs relative à l’exercice, au nomde la commune, du droit de préemption.Indemnité d’administration et de technicité pourle personnel de catégorie C : suite au recrutementde deux agents contractuels, le conseil a étenducette indemnité aux agents contractuels et a fixé uni-formément à l’ensemble du personnel administratif,technique, d’animation et social de catégorie C, sesrègles d’attribution.

Indemnitéd’exercice demission pour le personnelde catégorie C : cette indemnitén’étant appliquée qu’aux seuls agentstitulaires et stagiaires, le conseil l’a égalementétendu aux agents contractuels et a fixé uniformé-ment à l’ensemble du personnel administratif,technique, d’animation et social de catégorie C, ses règlesd’attribution.Choix du prestataire cantine : le conseil municipal a attribué pourune durée de deux années maximum le marché de fourniture de repasde restauration scolaire et centre de loisirs en liaison froide à lasociété SOGIREST à compter de la rentrée scolaire.Compte administratif 2013 : suite à la reprise dans les comptes dela commune, de l'actif et du passif de la dissolution de la communautéde communes des Rampennes, une différence positive de 85 654,32€ est à constater en fonctionnement et une différence négative de22 997,84 € est à constater en investissement. Le conseil municipala par conséquent abrogé la délibération du 4 avril 2014 approuvantle compte administratif 2013 et adopté les résultats du compteadministratif 2013 tels qu'ils viennent d'être présentés.Affectation des résultats 2013 : L’affectation des résultats 2013adoptée par la délibération du 4 avril 2014 étant erronée, le conseila procédé à une nouvelle affectation des résultats au vu des résultatsdéfinitifs corrigés de l’exercice 2013.Décision modificative n°2 du budget : Compte tenu de la modificationdu compte administratif 2013, le budget 2014 a fait l'objet d'un reportexcédentaire complémentaire en fonctionnement de 65 657,36 €.La section d'investissement fait l'objet, quant à elle, d'un reportcomplémentaire déficitaire de 22997,75 €.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSESLe maire informe sur :- la réflexion pour l’accueil du mercredi après-midi dès midi. - la notification des jugements du tribunal administratif d’Orléansconcernant la désignation des représentants des syndicats parle conseil municipal et le conseil communautaire donne acte desdésistements déférés de madame la Préfète. - le recrutement d’agent technique dont la date d’arrivée reste à fixer. - l’acte civique de deux jeunes levétois qui a permis d’éviter le pirelors d’un début d’incendie au club house du tennis. Monsieur lemaire les a félicités et remerciés personnellement. - la participation au RASED de Plaimpied en 2014 pour un montantde 265,50 € soir 1,50€ par 177 enfants.- la modification du PLU est actuellement mise à la disposition dupublic.Baptiste Tallan précise que les travaux de plomberie ont été fait austade et la communauté de communes a mis en place des demandesd’interventions avec suivi sur la commune et que s’agissantdu réaménagement de la RD2144, il y aura une rencontre descommerçants très prochainement avec l’ensemble des acteurs enseptembre.Agnès Szwiec informe que lors de la distribution de la banque ali-mentaire de ce jour beaucoup de marchandises ont été distribuéeset qu’un questionnaire relatif à la mutuelle municipale est en coursd’élaboration.Nadine Sengel précise que le deuxième contrat emploi avenir sur lacommune passe à temps complet sur le poste d’ATSEM, à ce jourpour la cantine 119 dossiers reçus dont 104 en régulier et 15 enoccasionnel et que l’organisation du deuxième service est en cours.Bernadette Piget confirme la retransmission de la coupe du mondede football qui aura lieu au stade à 19 heures le 13 juillet.Claire Fourcade informe du passage du jury au concoursdépartemental qui aura lieu le 15 juillet, quant au concours

Déc

isio

ns

mu

nic

ipa

les

6

communal lepremier passage aura

lieu le 18 juillet et ledeuxième passage le 8 ou 11 août.

La livraison du bulletin municipal estconfirmée pour le mardi 8 juillet au matin et le

catalogue Solen est disponible pour les élus quisouhaitent faire des formations.

Véronique Richard précise que deux actions sont prévuespour cet été, une organisée par Nature 18 pour les chantiers des

jeunes bénévoles et une autre organisée par Troc Plantes pour unstage pour les 6-12ans avec des ateliers et un intervenant extérieur.Elle fait également une remarque sur la signalétique pour revalori-ser les sites.Xavier Morand précise, concernant le chantier de la salle des fêtes,que le carreleur a repris le travail mais le retard ne pourra pas êtrerattrapé et la coupure ERDF pour l’enfouissement des réseaux aégalement ralenti les activités des artisans sur le chantier. L’églisea fait l’objet d’une rénovation concernant sa façade.Clément Sicault précise qu’un questionnaire a été distribué auprèsdes jeunes et que le mini-golf est pratiquement achevé.Nathalie Lafond évoque l’échange avec la gendarmerie pour unepose de caméras au sein de la commune et qu’une réunion de laparticipation citoyenne a eu lieu pour le quartier des cassons encollaboration avec la gendarmerie qui souhaite des référents pourchaque quartier.

Conseil municipaldu 4 septembre 2014Lors de la séance du 4 septembre 2014, le conseil municipal a prisles décisions suivantes :

Adhésion à l’association ASER : afin que le poste d’adjoint administratif2e classe du secrétariat de la Mairie fasse l’objet d’un remplacement,la commune a adhéré à l’association ASER qui met à disposition dupersonnel pour les collectivités territoriales. Avancement de grade d’un agent municipal : un agent ayant obtenul’examen d’adjoint administratif de 1re classe, le conseil a créé unposte à cet effet afin que l’agent concerné puisse être nommé à sesnouvelles fonctions.Augmentation du temps de travail d’agents municipaux : la réformedes rythmes scolaires a nécessité la réorganisation du temps detravail ; corrélativement, le conseil a autorisé l’augmentation dutemps de travail d’un certain nombre d’agents ainsi que le recrutementd’un nouvel agent.Convention entre les communes de Levet et Lissay-Lochy :la convention initiale conclue avec Lissay-Lochy dans le cadre del’organisation de la restauration scolaire date de 2008. Celle-ciarrivant à terme, le conseil a décidé de la renouveler.Avenant relatifs à l’agrandissement et à la rénovation de la sallepolyvalente : l’évolution des travaux de la salle municipale a nécessitédes ajustements à la hausse et à la baisse. Le conseil a approuvé les avenants aux marchés de travaux relatifsà la rénovation de la salle des fêtes d’un montant total de 58 463,50 €.Exonération de la taxe foncière sur les dépenses d’équipementsdestinés à économiser l’énergie : le conseil a décidé d’exonérer dela taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinqannées, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont faitl’objet de dépenses d’équipements destinés à économiser l’énergie,sous réserve que ces dépenses aient été acquittées avant le31 décembre 2020.

Exonération de la taxe foncière en faveur deslogements neufs : le conseil a décidé d’exonérer dela taxe foncière sur les propriétés bâties, pour unedurée de cinq années, les logements dont le niveauélevé de performance énergétique globale est supé-rieur à celui qu’impose la législation en vigueur, sousréserve que ces constructions aient été achevéesavant le 31 décembre 2020.Durée d’amortissement des subventions d’équipe-ments : la règlementation en la matière a étémodifiée au 1er janvier 2012, le conseil a voté lesnouvelles durées d’amortissement des subventionsd’équipement.Motion de soutien à l’AMF : le conseil a approuvé lamotion de soutien à l’action de l’AMF pour alertersolennellement les pouvoirs publics sur les consé-quences de la baisse massive des dotations de l’Etat.Acquisition d’une parcelle de terrain nu : le conseila décidé d’acquérir une portion de la parcelle cadas-trée AV0144, située Rue du Crôt à Thibault, au prixde 140 000 €.Vente d’une parcelle de terrain nu : le conseil a au-torisé la vente d’une partie des propriétés cadastréesAO0081 et AO0096 pour une superficie d’environ 2000 m² aux Pompes Funèbres Ducreux-Knecht auprix de 17 000 €.Bilan de la mise à disposition de la modification n°1du PLU : la mise à disposition au public du projetde modification simplifiée n° 1 du plan local d’urba-nisme de Levet s’est déroulée selon les modalitésinitialement prévues et a été approuvée par leconseil.Approbation de la modification n°1 du PLU : leconseil a approuvé le projet de modification simplifiéen° 1 du plan local d’urbanisme de la commune deLevetRapport annuel sur le prix et la qualité du servicepublic d’assainissement : le conseil a pris acte et aapprouvé le rapport annuel sur le prix et la qualitéde service public de l’assainissement collectif 2013.Demande d’indemnisation de préjudice : la com-mune de Levet a émis à tort à l’encontre de MmeStéphanie POIX-WARCONSIN deux titres de recettesrelatifs aux ordures ménagères. Afin de fixer les mo-dalités de remboursement, le conseil a approuvé leprotocole transactionnel entre la commune de Levetet Mme Stéphanie POIX-WARCONSIN.Avenant de transfert au marché de maîtrise d’œuvrepour la RD2144 : Monsieur Boursier partant en re-traite et ayant cédé son activité de maîtrise d’œuvreà la société ICA, le conseil a approuvé l’avenant detransfert du marché de maîtrise d’œuvre pour l’amé-nagement à la société ICA.Plan de financement prévisionnel pour l’extensionde l’éclairage public : compte tenu des travauxd’éclairage public proposés par le SyndicatDépartemental d’Energie du Cher (SDE18), le conseila accepté le plan de financement pour un montant de83 579,51 € avec une participation de la commune àhauteur de 40 191.35 €Plan de financement prévisionnel pour l’extensionde l’éclairage public au Centre Guyot : le conseilapprouve le plan de financement proposé par laSDE18 pour un montant de 20 268,88 € avec une par-ticipation de la collectivité à hauteur de 10 134,44 €.Décision modificative du budget n°3 : en raison d’uncertain nombre d’ajustements notamment en ce qui

Décisio

ns m

un

icipales

7

concerne la salle des fêtes qui a fait l’objet decharges exceptionnelles, le conseil a approuvé unetroisième modification du budget 2014.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSESBaptiste Tallan précise que concernant la salle desfêtes, la réception du chantier aura lieu le jeudi 25septembre 2014. La commune a reçu le 14 août2014 la levée de l’arrêté préfectoral interdisant toutraccordement sur le réseau d’assainissement.Toutefois la Préfecture peut remettre en place cettesuspension si les travaux sont interrompus. En outre,la réunion sur la RD2144 aura lieu le 10 septembreavec tous les acteurs pour remettre le projet à l’ordredu jour. Certains sujets seront abordés commel’accessibilité et le réseau d’eau. Le contrôle desbornes incendies aura lieu en juin 2015. MadameMartineau a été reçue le 30 août dernier par rapportà des problèmes d’inondation à savoir les eauxpluviales qui stagnent chez elle. A cet effet, la com-mune est actuellement en négociation avec la com-munauté de communes pour faire valoir ces travauxcar la commune ne dispose pas de cette compé-tence. Nadine Sengel précise que la première rentrée s’estrelativement bien déroulée même si certains détailsrestent encore à étudier. Pour l’école maternelle lesATSEM s’en sont très bien sortis. En ce qui concerneles chiffres de l’école maternelle il y a au total 69 enfants,soit 22 en petite section, 21 en moyenne section et26 en grande section. Pour l’école élémentaire il y a111 élèves en tout avec 28 en CP, 21 en CE1, 23 enCE2 19 en CM1 et 20 en CM2). L’aide au devoir estsuspendue pour le moment mais continue d’êtreétudiée par la communauté de communes. Depuiscette année il y a les mercredis à gérer et ledeuxième service qui a été mis en place au sein dela cantine. Globalement, le personnel a bien suivimême si d’importants changements ont eu lieu. Pourles inscriptions à la cantine il y a 130 inscrits au totaldont 58 élémentaires et 12 occasionnels. BrunoMaréchal rajoute que l’aide aux devoirs a été suspen-due par la commune dans la mesure où c’était lesATSEM qui en avaient la charge. De ce fait, ce sys-tème était illégal sachant que l’aide aux devoirs nerentre pas dans les attributions d’une ATSEM.Xavier Morand demande si les NAP (nouvellesactivités périscolaires) ont été mises en place au seinde la commune. Nadine Sengel répond par la négativeen expliquant que les horaires du bus imposés par leConseil Général présentent trop de contraintes.Suite à la venue d’un parent à la mairie signalantque le Syndicat de Transports des Aix d’Angillon nedélivrera pas de titre de transport àson fils car le carscolaire était complet (capacité de 36 places et 46lycéens inscrits). Claire Fourcade n’accepte pas le faitque le Conseil Général n’ait pas prévu un bus avecune capacité en rapport au nombre d’élèves inscrits.Elle a donc aussitôt contacté Monsieur Vallez,responsable des transports scolaires au ConseilGénéral qui a accepté de mettre à la dispositionde la commune un car de 52 places sur la ligneconcernée. Elle rappelle que la date butoir deréception des articles et photos pour figurer dans leprochain bulletin d’information municipal, est fixéede préférence au 15 septembre, maximum 20 septembre.Pour les élus qui souhaitent faire une formation, il y

a toujours la brochure Solen et ilserait bien de prévoir dessessions de formation.Leurs réponses doivent lui parvenir avantla fin du mois. L’association Troc de Plantes Troca prévu sa manifestation le 14 septembre, ainsi laquestion se pose de savoir quel élu remettra la récom-pense du concours photo. Véronique Richard se propose d’yaller. Claire Fourcade explique qu’elle va prendre contact avecle SMIRTOM pour savoir comment sera expliqué aux habitants lenouveau système de ramassage des ordures ménagères.Véronique Richard rappelle qu’actuellement la commune travaillesur l’aménagement de la trouée verte. Toutefois, il convient devérifier les crédits disponibles pour envisager un projet sur 5 ans.Clément Sicault précise que concernant le chantier jeune bénévolesur le mini-golf, il y a actuellement une réflexion sur la récompensequi sera décernée et qu’il fera passer un article sur le bulletinmunicipal. Patrick Mondon précise qu’au niveau des finances, la communea reçu de la Trésorerie Municipale de Bourges un état annuel desfinances communales pour 2013: il s’agit d’une analyse globale desfinances de la commune. Concrètement il s’agit de comparer lesfinances de Levet par rapport aux autres communes des mêmesstrates. Globalement la commune a des dotations relativementélevées et un niveau d’endettement important. La capacitéd’auto-financement est bonne. Les dépenses d’équipement sontinférieures à la moyenne. Le résultat reste bon mais est inférieur àla moyenne nationale et le tissu économique demeure relativementdynamique.Une analyse des propriétés communales qui sonttaxables au titre de la taxe foncière a eu lieu. A cet égard, uneexonération d’un certain nombre de propriétés va être demandée.Patrick Mondon indique que la commission des finances a proposéque le budget primitif soit en décembre. Les responsables des commissionsdevront établir leur budget avant le 15 octobre, l’objectif étant defaire travailler toutes les commissions sur le budget de la commune.

Conseil municipaldu 17 septembre 2014

Lors de la séance du 17 septembre 2014, le conseil municipal a prisles décisions suivantes :Création d’un service public de distribution de pain et journaux :confrontés à la fermeture de l’épicerie, les habitants de la communese trouvent dans l’impossibilité de s’approvisionner localement enpain et journaux certains jours de la semaine, le conseil a décidé decréer un service public de distribution de pain et journaux.

Déc

isio

ns

mu

nic

ipa

les

8

La Salle polyvalente

La réhabilitation de cette salle prend fin ! Ce projet de près de 1 000 000 €, à l'initiative de l'ancienne municipalité, devaitse conclure au mieux et c'est chose faite!Après une année pleine de travaux, ayant connu parfois quelques retards, cette rénovation est passée par des étapesd’agrandissement, de renouvellement, d’amélioration énergétique et d’accessibilité et a donné le jour à une nouvelle sallepolyvalente qui pourra vous accueillir à partir de novembre 2014.L'agrandissement incluant une salle de rangement, des sanitaires hommes / femmes et un hall d'entrée permettra d'optimiserl'utilisation de la salle principale et de la cafétéria. Un gain au sol d'environ 125 m².Le renouvellement de la toiture, des isolants, des menuiseries intérieures et du système de chauffage permettrontl'amélioration énergétique des lieux. La cuisine a été complètement réaménagée. Ces locaux accessibles à toute personne(scène comprise) seront proposés à la location sous forme de deux prestations (tarif préférentiel pour les Levétois etles associations) :

1. l'ensemble des salles (610 m² environ)2. la cafétéria avec salle attenante (235 m² environ)

La municipalité vous proposera l'inauguration animée de ses locaux le samedi 17 janvier 2015.

Maintenant

Actu

alités

9

Avant

Écoles fleuries

L’école élémentaire a été priméeau concours des écoles fleuries

Ainsi que l’école maternelle

Mini-golfEntre juin et septembre 6 jeunes de Levet ont participé à la réhabilitation d'un parcours de minigolf 6 trous situé à côté duparking derrière la poste.La municipalité en partenariat avec Proxi market mettent à disposition gratuitement des clubs et balles pour la pratique duminigolf aux heures d'ouverture du magasin.Le prochain chantier de jeunes bénévoles concernera la réhabilitation de l'espace arrêt camping-car avec la réalisation d'ungraf suite à une initiation tag. Pour plus d'informations, contacter Clément Sicault à la mairie.

Ruche pédagogiqueLors de l’inauguration de la ruche pédagogique installée à l’école élémentaire, les enfants étaient très attentifs aux explicationsconcernant la fabrication du miel et ont eu droit à une dégustation sur des tartines.

La ruche vitrée pédagogique reliéegrâce à un tube à l’extérieur,permet d’observer un essaimd’abeilles en toutes saisons.

Jeu

nes

se e

t C

ult

ure

10

Concert orchestre symphoniqueRégion Centre Tours

La Communauté de communes organise un concert dans la salle polyvalent de Levetle vendredi 21 novembre 2014 à 20 h 30.La mairie de Levet a récupéré 70 places adultes et 20 places enfants destinées auxhabitants de Levet.

Magnifique cheminDépart de Levet le 7 juillet pour Saint-Jean-Pied-de-Port ; au pied des Pyrénéesdès le 8 juillet pour 30 jours de marche à pied; arrivée à Saint-Jacques-deCompostelle le 6 aout et retour en France le 8 aout 2014. C’est environ 800 kmde marche à pied avec le sac à dos de 7–8 kg.Le chemin me fait dire qu’il est une formidable aventure, pas une randonnée,une expédition. Un immense bonheur, des instants de joie.Tout revêt une autre dimension, l’écoute de soi, de son corps, des autres,la communication, l’entraide, la confiance reçue…Tout ce qui se développe en nous est un bien être et permet de comprendre queseul le présent compte.La réussite n’est pas pour soi-même, c’est l’équilibre entre le cœur et l’âme,l’esprit et le corps.Le chemin m’a tant offert qu’il m’incite à repartir…

Rendez-vous pour une présentation et le partage du chemin à Levet.Lorsque la salle des fêtes sera ouverte, par l’intermédiaire de la presse la date sera communiquée, donc à bientôt pour unesoirée riche en émotions.

Chantal Gaume

Les LapinosLes Lapinos ont fait leur rentrée pour la 6ème année.Avec un effectif constant, environ 15 enfants avec 6 assistantes maternellesainsi qu’une ancienne assistante maternelle retraitée qui garde le contact.Tout au long de l’année, entre les activités, nous préparons la semaine dugoût, le spectacle de Noël, le carnaval, la fête des parents, sans oublier lesanniversaires et des visites régulées de l’école maternelle de Levet.

Jeun

esse et Cu

lture

11

La Gym Volontaire

La Gym Volontaire deLevet, présente depuis plusde 20 ans, participe à l’entretien denotre capital santé par une activité phy-sique régulière de tout notre corps.

Chaque séance comporte(avec accompagnement musical) :- entraînement progressif de la fonction cardiaque,- échauffement puis travail musculaire,- travail plus précis sur les abdominaux, les fessiers, la tenue ducorps, les bras...- stimulation de la mémoire par des exercices d'enchaînementsrythmiques.Tous ces exercices sont suivis d'étirements, d'assouplissements

puis de quelques minutes de détente tout cela dans une bonne ambiance.

Deux animatrices Nicole et Nathalie, diplômées par le CODEP, dirigent ces séances.

Se faire du bien : respirer, bouger, s'étirer, se relaxer, rire, donner, inutile de placer la barre trop hautepour retrouver la pêche, le tonus, c'est tout simple !

Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions et en retirer de vrais bénéfices pour la santé,la silhouette et le moral !

N’hésiter pas à essayer et à bien vous renseignergrâce aux 2 séances gratuites.

Les cours ont lieu au Centre Guyot :- Le lundi de 19 h à 20 h : gym tonique- Le jeudi de 17h 45 à 18h 45 : gym posturale

Pour tous renseignements :- Mme Pierrette Genier au 02 48 25 38 17, Présidente- Mme Marie-France Cochet au 02 48 25 10 03, Trésorière- Mme Marie-Noëlle Klockowski au 02 48 25 36 15, Secrétaire

L’Atelier Créa DécoLes adhérentes de L’Atelier Créa Déco sont des artistesqui se diversifient et se complètent dans des connaissanceset techniques différentes ce qui fait que dans ce panelles échanges sont riches et variés. Elles se sont distinguées par des remises de prix lorsd’expo, pour des travaux d’illustration et d’écriture ainsique la création d’un album de récits et photos sur le chemin de Saint-Jacques.

Cette année encore il sera proposé une soirée, des sortiesculturelles et visites de salons pour lesquelles nousinvitons les personnes qui le souhaitent à participer.

L’Atelier est ouvert le mercredi de 16 h à 20 h.

Vie

Ass

oci

ati

ve

12

Jardin,nature, biodiversité, culture

Les thèmes que nous développons etdéfendons pour tous.

L’association EPTCL (échange plantes troc etculture à Levet) compte 68 membres de tout le

département du Cher.Ses actions sont menées pour ses adhérents, les habitants de

notre commune et plus largement, le département. Elles ont étéreconnues par le ministère de l’écologie en 2014.

Depuis quelques temps une gazette trimestrielle «Graines d’infos»est distribuée dans les boîtes aux lettres des Levétois, ses articlesdispensent des conseils en jardinage, informent de l’utilité méconnuedes plantes…

L’association propose des sorties «Nature», des ateliers, des conférences, des concours – photos, épouvantails, vélos fleuris,et des manifestations avec de nombreux invités - acteurs de la biodiversité- à l'occasion de ses trocs de plantes.

Un massif en culture hors sol à proximité de la salle des fêtes est en cours de réalisation par l’association. Ce massif bénéficied'une technique d'amendement particulier à base de plantes fertilisantes telles que l'ortie, puis insectifuges et insecticides.Par la suite des végétaux vivaces, fleuris, avec des propriétés médicinales et comestibles seront plantés, le tout agrémentéde panneaux explicatifs.

Plus d'infos : E-mail: trocplanteslevet@live.fr

Site : http://echangesdeplantestrocetculturealevet.blogspot.fr/

Comité de Jumelage

Le Comité de Jumelage de Levet a organisé son petit voyage fin avril début mai 2014 (le précédent voyage à Porto date de2012, le prochain voyage éventuel est prévu pour 2016).

Un groupe de 22 personnes (le bureau, des adhérents ou non ainsi que 2 couples deChâteauneuf) ont participé à ce voyage au Portugal pour 5 jours.

Nous avons eu un temps ensoleillé cette semaine là. Tout d'abord arrivée à l'aéroport de Portooù nous avons été accueillis par un représentant de la ville de Fornos de Algodres. Celui-cinous a emmené en car pour une journée dans notre ville jumelée où nous avons été bienaccueillis par un verre de l'amitié par les pompiers au sein de leur caserne puis par la nouvellemunicipalité à la mairie. Nous avons ensuite déjeuné dans un restaurant typique. L'après midifut agrémenté par la visite d'une usine de porcelaine assez typique. Nous avons dîné aunouvel hôtel de Fornos et à la fin du repas nous avons eu la surprise d'écouter des chansonsdu groupe musical de la municipalité.

Le lendemain une journéed'excursion en direction de Lisbonne, visite de Coimbra,Batalha, Nazaré et Obidos. Nous avons eu deux jours àLisbonne avec une guide qui nous a bien fait marcher. Visitesd'églises, de monastère, de différents quartiers, le tramway,dégustation de natas (dessert portugais), la Tour de Belémentre-autres. Deux jours de curiosités et de découvertesde Lisbonne et bien sûr déjeuner et dîner dans différentsrestaurants typiquement locaux, dont bien sûr de la fameusemorue.Lisbonne à y retourner pour découvrir toutes ses autresrichesses.

Vie A

ssocia

tive

13

AP2L

L’Association AP2L a bien mal commencé l’Année 2014 puisque le Président :Monsieur Jean-Yves CATOIRE est décédé peu de temps après l’Assemblée Générale du30 Janvier 2014 et avant même l’ouverture de la saison.Pour lui rendre hommage et le remercier de son engagement envers l’Association, un challengea été créé à son nom. Celui-ci sera remis chaque année au vainqueur du concours de pêche.

L’Année 2014 a bénéficié largement de pluies abondantes, ce quia permis la régularité du niveau de l’eau pour le plaisir de nom-breux pêcheurs (102 cartes annuelles vendues – un record !!)L’ouverture de la pêche aux carnassiers, une nouveauté en 2014, a sans doute aussi, contribuéà l’augmentation des ventes de cartes. La plus belle prise d’un jeune pêcheur (87 cm – 4,7 kg).Comme chaque année, l’Association AP2L a participé à la fête au village en présentant un aquariumet un stand de pêche à la truite. Elle a également permis aux enfants du Centre Aéré de LEVETde participer à deux matinées de pêche.Un nouvel empoissonnement aura lieu en fin d’année afin de satisfaire les pêcheurs, qui nousl’espérons, seront encore nombreux la saison prochaine. C’est ce que vous souhaite l’équipede l’AP2L.

Alain COCHET, Vice Président.

Générations MouvementClub de l’amitié des aînés rurauxde Levet

Les membres du Club de l’Amitié des Aînés Ruraux de Levetont toujours à cœur d’être présents dans les différentes com-pétitions organisées par leur fédération.En 2014, les résultats ont été particulièrement probants dans les épreuves départementales.A Avord, l’équipe de scrabble a obtenu un beau résultat d’ensemble grâce à GenvièveMagot 2e, Monique Merlier 3e, Suzanne Degay 5e. A Baugy, l'équipe de Levet, animée tout au long de l'année par Christiane Simon etGeneviève Magot et comprenant 12 compétiteurs, est déclarée gagnante du challengedépartemental Supercracks 2014. Cette compétition se déroule sur plusieurs mois avecla participation de nombreux clubs du Cher et 5 questionnaires de sujets culturels maiségalement de connaissance de l'actualité mondiale des derniers mois, politique,événements naturels, compétitions sportives avec à chaque fois un sujet sur un monumentdu patrimoine berrichon à reconnaître mais également du calcul, de la grammaire del'histoire et de la géographie etc.Levet l'avait déjà emporté il y a 5 ou 6 ans mais avait depuis terminé aux placesd'honneur, devancé de justesse par les gagnants. Cette année nous gagnons nettementet la conséquence sera en 2015 l'organisation de la finale par notre Club de l'Amitié àla salle des fêtes de Levet où nous accueillerons les autres clubs participants.L’équipe composée de Joëlle Demet et Martine Ripamonti s’est illustrée à Torteronen s’imposant malgré des conditions atmosphériques défavorables au championnatdépartemental de pétanque féminine.Le voyage surprise a permis de découvrir le site renommé du château de Guédelon.Le Club de l’Amitié, dans son local au Centre Guyot a poursuivi ses habituelles activités,atelier informatique et après-midis «Club» les premiers et troisièmes mercredisde chaque mois ainsi qu’une animation sécurité routière. Des concours de belote,mini-lotos, matinée dansante, célébration des anniversaires et repas conviviaux ont étéorganisés à Saint-Germain-des-Bois en attendant l’utilisation de la salle des fêtes deLevet, rénovée, pour son traditionnel réveillon de fin d’année.

Pour tous renseignements : Daniel Duteil 02 48 25 30 72

Vie

Ass

oci

ati

ve

14

L’AtelierL'Atelier (association de loisirs créatifs de Levet) propose

aux débutantes ou expérimentées des activités d'aiguilles commele point compté, les appliqués, la broderie traditionnelle, aux rubans,

l'hardenger, le tricot, le crochet… Mais également des travaux de loisirs créatifs.Les rencontres ont lieu chaque jeudi de 14 h à 18 h 30 et de 20 h à 23 h 30 et le

samedi après-midi (selon calendrier) pour des ateliers découvertes et techniques.Vous pouvez contacter la secrétaire, Marie Anne LEFEVRE au 06 83 14 03 47

ou la présidente, Viviane PATRIARCA au 06 80 28 52 04

Judo Club LevétoisLe gala de fin d'année du Judo Club Levetois s'est déroulé le 17 mai dernier.C'est une occasion de rassembler les judokas autour de l'éducatrice sportiveLaëtitia Bollery dans une ambiance conviviale.Au programme de cette soirée, démonstrations de judo par tous les groupesd'âges de judokas (de 4 ans à 65 ans), remise de récompenses à tous, restaurationet jeux d'extérieur en famille ou entre amis.Un moment de partage autour du judo : une valeur fondamentale de ce sport.

Kick BoxingVincent Debosschere double champions de France, Cécile Massereau triple Championne de France et la Photo deschampions inter région 2014.

Vie A

ssocia

tive

15