travaux de réhabilitation d'installations … · marche public de travaux maître d’ouvrage...

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Maître d’Ouvrage :

Communauté de Communes du Thymerais 1, rue Maurice Violette BP 60024 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS Tél : 02.37.51.68.27 Email : [email protected] Fax : 02.37.51.63.03

Maître d’Œuvre :

O-DIAG CONSEIL 1, rue Gilles de Roberval ZAC Le Parc d'Archevilliers 28000 CHARTRES Tel : 02 37 90 89 57 - Fax : 02 37 35 53 74 E-mail : [email protected]

Opération :

Travaux de réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif de la

communauté de communes du Thymerais

Lots A, B et C

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Cahier des Clauses Techniques Particulières

CCTP

Pièce 1 : Pièce 2 : Pièce 3 : Pièce 4 : Pièce 5 : Pièce 6 : Pièce 7 :

RC AE CCAP CCTP BPU DQE Pièces

graphiques

Visa du Maître d’Ouvrage Visa du Maître d’Œuvre

Communauté de communes du Thymerais

DCE / Cahier des Clauses Techniques Particulières

Pièce 4/7 : CCTP Communauté de communes de Thymerais -Travaux de réhabilitation ANC

2

Table des matières

Préambule .................................................................................................................................... 4

1 Dispositions générales .................................................................................. 5

1.1 Consistance des travaux ....................................................................................................... 5

1.1.1 Objet des travaux .......................................................................................................... 5

1.1.2 Consistance des travaux ................................................................................................. 5

1.1.3 Liste des documents ...................................................................................................... 6

1.2 Conditions de services .......................................................................................................... 7

1.2.1 Notes particulières ......................................................................................................... 7

1.2.2 Reconnaissance des documents et des lieux ...................................................................... 8

2 Caractéristiques des ouvrages ...................................................................... 9

2.1 Généralités ......................................................................................................................... 9

2.2 Ouvrages de prétraitement ................................................................................................... 9

2.2.1 Dispositions générales .................................................................................................... 9

2.2.2 Dispositions particulières pour la pose des bacs dégraisseurs ............................................. 10

2.2.3 Dispositions particulières concernant la pose des fosses toutes eaux ................................... 10

2.2.4 Ventilation secondaire ................................................................................................... 11

2.2.5 Ventilation primaire ...................................................................................................... 12

2.3 Ouvrages de traitement ....................................................................................................... 12

2.3.1.1 Tranchées d'infiltration ............................................................................................... 13

2.3.1.2 Lit d’infiltration .......................................................................................................... 13

2.3.1.3 Filtre à sable vertical non drainé .................................................................................. 13

2.3.1.4 Tertre d’infiltration ..................................................................................................... 13

2.3.1.5 Filtre à sable vertical drainé ........................................................................................ 13

2.3.1.6 Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolite ........................................................ 13

2.3.1.7 Micro station ............................................................................................................. 14

2.4 Ouvrages de liaison et de transfert ....................................................................................... 15

2.4.1.1 Canalisation gravitaire de liaison entre les ouvrages ...................................................... 15

2.4.1.2 Renforcement de canalisation ..................................................................................... 16

2.5 Regard de raccordement ou de changement de direction ......................................................... 16

2.6 Station de relèvement ou de refoulement .............................................................................. 16

2.7 Canalisations de refoulement ............................................................................................... 17

3 Nature, provenance et qualité des matériaux et fournitures ....................... 18

3.1 Matériaux et produits normalisés .......................................................................................... 18

3.2 Matériaux et produits non normalisés .................................................................................... 19

3.3 Provenance des matériaux ................................................................................................... 19

3.4 Equipements et matériels électriques .................................................................................... 20

3.5 Qualité des matériaux et produits autres que les produits préfabriqués ...................................... 20

3.5.1.1 Granulats ................................................................................................................. 20

3.5.1.2 Ciments ................................................................................................................... 20




3

3.5.1.3 Adjuvants divers ....................................................................................................... 20

3.5.1.4 Aciers ...................................................................................................................... 20

3.5.1.5 Matériaux divers ........................................................................................................ 20

4 Mode d'exécution des travaux .................................................................... 21

4.1 Généralités ........................................................................................................................ 21

4.2 Exécution de fouilles en tranchée .......................................................................................... 21

4.3 Pose de canalisations et ouvrages divers ............................................................................... 22

4.4 Précautions et remarques particulières .................................................................................. 22

5 Obligation de résultats ............................................................................... 23

5.1 Visites de chantier .............................................................................................................. 23

5.2 Réceptions provisoires ......................................................................................................... 23

5.3 Réceptions définitives .......................................................................................................... 23

5.4 Vidange des ouvrages existants ............................................................................................ 23

6 Prescriptions diverses ................................................................................ 24

6.1 Délai d’exécution ................................................................................................................ 24

6.2 Plans d’exécution ................................................................................................................ 24

6.3 Plans de récolement ............................................................................................................ 24

6.4 Piquetage des travaux ......................................................................................................... 24

6.5 Exécution des travaux ......................................................................................................... 25

6.6 Organisation du chantier ...................................................................................................... 25

6.6.1 Généralités .................................................................................................................. 25

6.6.2 Etapes dans l’exécution ................................................................................................. 26

6.6.3 Journal du chantier - Compte-rendu d’activités hebdomadaire ............................................ 26

6.6.4 Signalisation et nettoyage des voies ............................................................................... 26

6.6.5 Dérogation aux documents généraux .............................................................................. 27

6.7 Plan assurance qualité ......................................................................................................... 27

6.8 Gestion des déchets ............................................................................................................ 27

6.9 Encadrement du chantier et discipline ................................................................................... 28

Annexes ........................................................................................................... 29

- Annexe 1 - Fuseau granulométrique ............................................................................................. 30

- Annexe 2 - Schéma de principe d'un branchement électrique d'une station de relevage ...................... 32




4

Préambule

Les terrains sur lesquels seront réalisés l’opération sont situés sur le territoire de la Communauté de Communes du Thymerais dans le département de l'Eure-et-Loir (28).

Le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation d’installations d'assainissement non collectif.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de définir :

� La nature des travaux à réaliser,

� Les caractéristiques techniques des matériaux,

� Les conditions de mise en œuvre des filières d'assainissement non collectif.

Le Maître d'Ouvrage est :

Communauté de Communes du Thymerais

1, rue Maurice Violette BP 60024

CHATEAUNEUF EN THYMERAIS Tél : 02.37.51.68.27

Email : [email protected] Fax : 02.37.51.63.03

Le Maître d'œuvre est : O-DIAG CONSEIL

1, rue Gilles de Roberval ZAC Le Parc d'Archevilliers

28000 CHARTRES Tel : 02 37 90 89 57 - Fax : 02 37 35 53 74

E-mail : [email protected] – [email protected]

A défaut d’indication dans l’acte d’engagement, du domicile élu de l’entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites au siège du Maître d’Ouvrage, jusqu’à ce que l’entrepreneur ait fait connaître à la personne responsable du marché l’adresse du domicile qu’il aura élu à proximité des travaux.




5

1 Dispositions générales

1.1 Consistance des travaux

1.1.1 Objet des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe, dans le cadre du Cahier des Clauses Techniques Générales, fascicules 70, DTU 64.1, les conditions particulières d'exécution de réalisation des travaux de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif de 43 installations réparties sur le territoire de la Communauté de Communes du Thymerais.

Les travaux sont répartis selon les deux lots géographiques suivants :

- Lot A : Filtre à sable vertical drainé, Filtre compact, tranchées filtrantes et filtre à sable vertical (soit 18 installations),

- Lot B : Filtre à sable vertical drainé (soit 17 installations)

- Lot C : Micro-station (6 installations)

1.1.2 Consistance des travaux

Les travaux consistent en la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif en domaine privé pour le compte de la Communauté de communes du Thymerais, Maître d'Ouvrage.

Les travaux à la charge de l'entreprise consistent en la fourniture et la mise en œuvre de l'ensemble des constituants d'une filière d'assainissement autonome à livrer en complet et parfait état de fonctionnement.

Ils comprennent :

� L’établissement des DICT auprès des différents concessionnaires ;

� L’établissement des demandes de permissions de Voirie (Commune) pour travaux sous chaussée et sous accotement si nécessaire ;

� un constat d'huissier sera établie systématiquement pour chaque installation;

� La signalisation du chantier ainsi que la mise en œuvre des règlements et dispositifs de sécurité en vigueur à la date d’ouverture du chantier, y compris la maintenance de la signalisation lors de périodes d’interruption, y compris déviation ;

� L’installation d’un cantonnement mobile de chantier ;

� La reconnaissance du site et la participation de l’entreprise aux opérations de piquetage dont le planning sera imposé par la Maitre d'Œuvre sur la base de 6 piquetages par jour ;

� La préparation de chaque chantier qui comporte une visite préalable de reconnaissance/piquetage de chaque site en présence des représentants du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, du propriétaire ;

� L’installation et le repliement des installations de chantier,

� La recherche des sorties d’eaux usées de la filière existante lorsqu’elles ne sont pas apparentes ;

� La condamnation et l’enlèvement ou l’enfouissement des ouvrages de prétraitement existants et autres ouvrages annexes rendus inutiles (regard, séparateurs à graisses, puisards, etc.) ;

� L'exécution des tranchées et évacuation partielle des déblais non utilisables à la décharge ;

� Le stockage des déblais réutilisables à proximité du chantier ;




6

� Le blindage des fouilles nécessaires à la sécurité du personnel ;

� La stabilité du lit de pose des tuyaux et du remblai ;

� Le remblai partiel des fouilles en sable d'agrégation ;

� La démolition de roches et maçonnerie diverses, y compris leurs évacuation à la décharge ;

� La fourniture et la mise en place de canalisations de liaison en PVC série CR8 de diamètre 100 mm pour les parties de réseau gravitaire d'eaux usées ;

� La fourniture et pose de canalisations de ventilation PVC CR2 pour les parties aériennes ;

� La fourniture et pose de canalisations de refoulement en PEHD ;

� La fourniture et pose de poste de relevage/refoulement ;

� L'exécution des différents regards de visite ;

� Le raccordement au réseau existant Eaux Usées de l’habitation ;

� Le remplacement des ouvrages de prétraitement par des fosses toutes eaux ;

� Le remplacement des ouvrages de traitement existants par des dispositifs aux normes en vigueur à la date des travaux ;

� L'installation du matériel d'épuisement et le pompage nécessaires à la réalisation du chantier ;

� L’évacuation des déblais et le nettoyage des chantiers en fin de travaux ;

� La remise en état de la parcelle à l’état d’origine ;

� La participation aux réunions de chantier organisées par le Maître d’Œuvre ainsi qu’aux opérations de réception.

1.1.3 Liste des documents

Les travaux à exécuter sont décrits dans les pièces écrites techniques suivantes :

� le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières,

� les Détails Quantitatifs Estimatifs,

� les Bordereau des Prix Unitaires.

Les travaux à exécuter figurent sur les plans définis ci dessous :

� plans des projets,

L'ensemble des plans de projet constitue la pièce 7, "pièces graphiques" du dossier de consultation des entreprises.

A noter que le Maître d’œuvre dispose de toutes les autorisations de rejet, pour chaque projet.




7

1.2 Conditions de services

1.2.1 Notes particulières

Le présent Cahier Technique définit les principes de mise en œuvre des ouvrages.

L'entrepreneur devra :

� exécuter dans les règles de l'art, dont il est le seul responsable du respect, tous les travaux nécessaires à l’achèvement complet et conforme, dans l’ordre décroissant ;

� aux consignes du Maître d’Œuvre,

� à l’arrêté du 6 mai 1996, et ses arrêtés modificatifs, et suivants, fixant les descriptions techniques de réalisation des installations d’assainissement non collectif,

� au DTU 64-1, � au présent CCTP, � aux fiches techniques de piquetage et aux plans de projet, éventuellement modifiés lors des opérations de piquetage ou en cours de travaux ;

� prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations et en particulier alerter systématiquement le Maître d’Œuvre en cas d’aléas ou de problèmes, même mineurs ;

� soumettre les matériaux proposés à l’agrément du Maître d’Œuvre ;

� procéder à l'égard des prestations incluses dans le marché à l'autocontrôle indispensable à la bonne réalisation de ces travaux et à leur parfaite adaptation à la destination des ouvrages réalisés ;

� protéger ces ouvrages. Assurer les finitions nécessaires à la réception (notamment le nettoyage du site et du terrain après son intervention) et la remise en état à l’identique de la parcelle, des abords et des accès ;

� maintenir l’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants en permanence ou suspendu pendant un temps ne dépassant pas quatre heures ;

� assurer les sujétions spéciales à proximité des lieux habités (fréquentés ou protégés) et veiller à assurer la sécurité des personnes ;

� apporter le minimum de gêne, de jour comme de nuit, aussi bien à la circulation sur la voie publique qu'aux propriétés riveraines pour lesquelles des passages seront aménagés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, tant pour les piétons que pour les véhicules légers et lourds. L’accès aux bouches à incendie, et d’une façon générale à tous les dispositifs de sécurité et de service, sera notamment assuré (passage des ambulances, des véhicules de pompiers, des bennes à ordures, ...). La propreté des voies de circulation sera maintenue en permanence. Un balayage des voies sera prévu à chaque fin de journée ;

� s’informer auprès des services publics et auprès des occupants des réseaux existants (en particulier les réseaux d’adduction en eau potable, France Télécom, E.D.F, G.D.F, canalisations des eaux pluviales). Pour les demandes nécessaires (DICT), l’entrepreneur se substituera au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre qu’il s’agisse de réseaux enterrés situés sous domaine public et sous domaine privé.

Ces demandes seront faites au moment de la réunion de piquetage.




8

1.2.2 Reconnaissance des documents et des lieux

Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur est réputé avoir :

� pris pleine connaissance des plans, pièces écrites et tous documents utiles à la réalisation des travaux et s’en être entretenu préalablement avec le Maître d’Œuvre.

� contrôlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par les descriptifs quantitatifs à titre indicatif, les plans et dessins.

� recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprès du Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage.

� apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité (accessibilité, revêtement des surfaces pour réfection, etc.) lors de la visite de reconnaissance.

� procédé à une visite détaillée du terrain en relation avec un représentant du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre et du propriétaire ou tout autre intervenant désigné ou agréé par eux et pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie, à la nature des travaux ainsi qu'à l'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieux d'extraction des matériaux, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, matériel de terrassement et d’approvisionnement, stockage de matériaux). Au cours de cette réunion dite de piquetage, l’entrepreneur sera muni de piquet et d’une bombe de marquage.

� avoir pris connaissance des différents réseaux d'alimentation sur domaine privé ou public (Eau potable et eaux pluviales, E.D.F., G.D.F et France Télécom.). Toute détérioration sera reprise par l'entrepreneur à ses frais et avant repliements de son matériel sur l'installation concernée.

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il devra livrer au Maître d'Ouvrage l'ensemble des installations d'assainissement autonome en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat.




9

2 Caractéristiques des ouvrages

2.1 Généralités

Les conditions techniques particulières d’exécution autres que les indications définies ci-après auront pour cadre le DTU 64.1 de mars 2007 en vigueur et toute version venant s’y substituer, le cas échéant.

Le projet prévoit la réhabilitation de systèmes d’assainissement autonome. Dans leur principe général et conformément à la réglementation en vigueur (Arrêté du 6 mai 1996 et ses arrêtés modificatifs), les prescriptions générales sont de type :

� prétraitement : au sein d’une fosse toutes eaux accueillant toutes les eaux usées ;

� épuration-dispersion : au sein d’un dispositif d’épandage dont la nature, les dimensions et formes varient avec les contraintes naturelles, la capacité d’accueil des logements et l’aménagement des parcelles.

En ce qui concerne les installations existantes (fosses, bacs dégraisseurs, filtres à cheminement lent, puisards, etc.), celles-ci seront vidangées et remplies de sable ou simplement enlevées et remplacées par les futures installations si l’emplacement est identique.

2.2 Ouvrages de prétraitement

2.2.1 Dispositions générales

Les ouvrages de prétraitement des eaux usées sont des :

� bacs dégraisseurs de 200 à 1.000 litres de façon non systématique, sur prescriptions spéciales du Maître d’Œuvre,

� fosses septiques toutes eaux dans tous les cas dont les capacités en litres sont définies par le Maître d’Œuvre pour chaque installation,

La fosse devra être d'un modèle assurant le prétraitement des eaux usées, consistant d'une part en une séparation des matières solides et liquides par décantation, et d'autre part en une liquéfaction des matières solides par digestion anaérobie.

La fosse sera de type préfabriqué, selon le cas :

� en béton adapté à cet usage ;

� en polyéthylène ;

� en polyester armé de fibres de verre ;

� en béton spécial.

La fosse devra être fermée sur le dessus et comporter un ou deux tampons de visite étanches aux eaux de pluie ou de ruissellement, permettant l'accès au volume complet de la fosse.

Quel que soit le type de fosse, elle devra comporter un étiquetage réglementaire comportant toutes les informations exigées.




10

La résistance de la fosse devra être adaptée à la hauteur du remblai qu'elle aura à supporter et du poids de la ou des rehausses de tampon éventuelles, tout ceci en fonction de la profondeur d'enfouissement.

Ces tampons seront solidaires du corps de la fosse et munis d’un système de verrouillage à vis ou à baïonnette lui conférant une parfaite sécurité. Les tampons devront pouvoir supporter le passage d’un piéton soit une résistance de 15 kN en standard.

Si nécessaire, un second tampon de résistance supérieure à celui de l’appareil sera préconisé par le Maître d’Œuvre en fonction de l’emplacement, du type de sollicitations, mais ce ne sera pas la règle générale. Ce dernier sera implanté au niveau du terrain naturel fini. La maçonnerie nécessaire au scellement et au maintien du second tampon et éventuellement de son rehaussement sera parfaitement propre et lisse.

Les tampons de fermeture des fosses toutes eaux seront strictement étanches à l’eau et à l’air afin d’éviter tous risques d’émanation d’odeurs vers l’extérieur.

Le préfiltre obligatoirement intégré à la fosse devra protéger la fosse contre les risques de colmatage. Le préfiltre comportera une couche filtrante en pouzzolane.

Les différents matériaux, matériels et équipements devront être de 1ère qualité dans l'espèce indiquée.

Dans toute la mesure du possible, les matériels et équipements devront provenir d'un même fabricant.

L'entrepreneur devra toujours proposer les matériels qu'il envisage de mettre en œuvre, au Maître d'Œuvre pour approbation.

Les terres de déblais des fouilles ne seront évacuées hors de la parcelle qu’après accord écrit du propriétaire. L’entreprise proposera à cet effet un modèle-type d’autorisation d’évacuation dans son mémoire justificatif.

La totalité des terres de déblais des fouilles devra être évacuée hors de la parcelle. Un volume de terre végétale sera mis à disposition des particuliers par l’entreprise sur un site à convenir avec le Maître d’Ouvrage. Ce volume réservé de terre végétale pourra servir à combler les éventuels tassements différentiels amenés à apparaître ultérieurement.

2.2.2 Dispositions particulières pour la pose des bacs dégraisseurs

Sauf prescriptions particulières du Maître d’Œuvre, les séparateurs à graisses sont en polyéthylène. Afin de pallier aux mauvaises odeurs, l’introduction des eaux dans le bac se fera par l’intermédiaire de coudes plongeants amovibles et parfaitement hermétiques à l’air en amont et en aval du séparateur à graisses.

2.2.3 Dispositions particulières concernant la pose des fosses toutes eaux

Les cuves et fosses seront enterrées et posées parfaitement horizontalement sur un lit de sable damé, ou en cas de sol très mauvais sur une dalle de béton maigre légèrement ferraillé. Ces cuves, seront remplies d’eau jusqu’au fil d’eau avant d’être raccordées aux canalisations existantes ou autres appareils. La fouille sera comblée avec du sable par couche successive et compactée au fur et à mesure par de l’eau (remblais hydraulique) afin de limiter les phénomènes de tassement ultérieurs.

Ces sujétions de pose sont prévues au prix de base du bordereau de prix unitaires.

En cas de terrain très humide, les fosses seront sanglées ou ancrées dans la fouille. L’entrepreneur devra aviser le Maître d’Œuvre au moment du creusement de la fouille de la fosse. Les fouilles seront épuisées à l’aide d’une pompe avant ces opérations de sanglage et d’ancrage. Une photo sera prise par l’entrepreneur pour justifier du problème d’arrivée d’eau et de la mise en œuvre de l’ancrage et du sanglage.




11

De part la présence de terrains difficiles, la mise en œuvre du lit de pose en fond de fouille sur une épaisseur de 20 cm sera systématiquement réalisé avec du sable stabilisé (sable mélangé avec du ciment dosé à 200 kg pour 1 m3 de sable).

La perte de charge entre l’entrée et la sortie de la fosse sera au maximum de 5 centimètres. L’entrepreneur se conformera strictement aux consignes de pose établies par le fabricant, notamment pour ce qui concerne les charges admissibles et les consignes de protection. Ces consignes seront produites dans le mémoire justificatif établi par l’entreprise.

En cas d’incohérence entre ces consignes et les préconisations du marché, l’entrepreneur devra en avertir le Maître d’Œuvre.

Les tampons de fermeture devront être parfaitement accessibles ; cette accessibilité sera assurée par des rehausses jusqu’au niveau du terrain naturel.

En standard, les fosses seront munies d’un préfiltre intégré, selon les constructeurs ces dispositifs présentent des conceptions différentes. L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que ce dispositif doit impérativement retenir les particules solides pouvant s’échapper de la fosse et éviter le colmatage du dispositif de traitement situé à l’aval.

Dans le cas où le fabricant indique qu’une dalle de protection est nécessaire à partir d’une certaine profondeur, la réalisation de la dalle est subordonnée à l’accord écrit du Maître d’Œuvre et du propriétaire.

Il appartient à l'entrepreneur, qui en tout état de cause reste responsable auprès du Maître d'Ouvrage, de rechercher les fabricants et de s'assurer auprès de ceux-ci que leurs produits présentent toutes les garanties de qualité, de solidité, de bon fonctionnement et de longévité requises.

2.2.4 Ventilation secondaire

Le système de prétraitement génère des gaz de fermentation qui doivent être évacués au dessus du toit par un système de ventilation muni d’un extracteur statique ou éolien.

La ventilation des fosses toutes eaux sera réalisée conformément aux prescriptions du DTU 64.1 définies dans l’article 7.3 conception de la ventilation de la fosse toutes eaux.

Les tuyaux de ventilation ont un diamètre identique à ceux des canalisations de branchement avec un diamètre minimal de 100 mm.

La canalisation d’extraction est prolongée au-dessus de la toiture des locaux habités ou non, les coudes à 90° seront réalisés au moyen de 2 coudes successifs à 45°.

Le tube aérien élevé à la hauteur suffisante au dessus de la toiture est équipé d’un extracteur statique ou éolien.

La couleur des canalisations et de l’extracteur sera adaptée aux teintes des matériaux supports ou de toiture.




12

2.2.5 Ventilation primaire

Les installations sanitaires de plomberie des logements anciens sont rarement équipées de ventilation primaire permettant l’écoulement des eaux sans désiphonage.

Sur prescriptions particulières du Maître d’Œuvre, une ventilation primaire pourra être disposée, à l’extérieur de l’habitation, raccordée sur l’ensemble des canalisations des eaux brutes, en pied de mur du logement.

D’un diamètre de 100 mm, les conditions de pose sont les mêmes que celle de la ventilation de la fosse et l’exécution sera payée en référence au même prix unitaire.

2.3 Ouvrages de traitement

Les ouvrages devront être réalisés conformément au DTU 64.1 sur les principes généraux et aux spécifications apportées par le Maître d’Œuvre lors de la réunion de piquetage.

A l’exception de la fosse toutes eaux, située en amont du traitement, le prix unitaire englobe l’ensemble des pièces principales et annexes nécessaires au fonctionnement du dispositif.

Le sable utilisé comme matériaux filtrant pour les ouvrages de traitement devra être lavé, stable à l’eau, et de granulométrie homogène. L’ensemble des fines sera éliminé.

Le sable roulé et siliceux dont la courbe granulométrique s’inscrira dans le fuseau situé annexe 1, tirée du DTU 64.1.

Le sable concassé issu de carrières est interdit.

La présence d’élément calcaire est inférieure à 2 %.

Dans sa proposition, l’entrepreneur fournira une analyse granulométrique du sable envisagé et précisera sa provenance.

Avant le début du chantier, le sable utilisé fera l’objet de la procédure d’agrément suivante par le Maître d’Œuvre :

� l’entreprise fourni au Maître d’Œuvre un échantillon de sable qu’il se propose d’utiliser ;

� le Maître d’Œuvre envoi cet échantillon à un laboratoire agréé pour vérification de la conformité ;

� le Maître d’Œuvre envoi une fiche d’agrément du matériau si le contrôle est conforme.

Pendant la durée du chantier, le bon de livraison sera rattaché à chaque chantier réalisé à partir de ce stock et intégré dans les fiches de suivi de travaux par le maître d’œuvre.

Trois échantillons par tranche de 20 installations utilisant du sable pourront être prélevés par le Maître d’œuvre directement sur le chantier et envoyés au laboratoire pour contrôle, à la charge de l’entreprise.

S’il s’avère que les matériaux ne sont pas conformes, l’entreprise devra reprendre à sa charge la totalité des installations réalisées avec la même fourniture, remplacer le matériau non conforme avec l’ensemble des sujétions que cela comporte.

Le gravier utilisé dans la dispersion n’a pas de rôle épurateur, il sera lavé et stable à l’eau sa granulométrie sera comprise entre 10 et 40 mm. Il fera également l’objet d’une simple demande d’agrément auprès du Maître d’Œuvre.




13

2.3.1.1 Tranchées d'infiltration

Les spécifications du DTU 64.1 Mars 2007 article 8.2.1.1 seront appliquées.

Remarques : les tuyaux d’épandage seront de résistance CR4

2.3.1.2 Lit d’infiltration

Les spécifications du DTU 64.1 Mars 2007 article 8.2.1.2 seront appliquées.


2.3.1.3 Filtre à sable vertical non drainé

Les spécifications du DTU 64.1 Mars 2007 article 8.2.2 seront appliquées.


2.3.1.4 Tertre d’infiltration

Les spécifications du DTU 64.1 Mars 2007 article 8.2.3 seront appliquées.


2.3.1.5 Filtre à sable vertical drainé

Les spécifications du DTU 64.1 Mars 2007 article 8.3 seront appliquées.

Remarques : les tuyaux de répartition et de collecte seront de résistance CR4.

Cette filière pourra dans certains cas être semi-enterrée.

2.3.1.6 Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolite

Les spécifications de l’arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 6 mai 1996 seront appliquées :

"Ce dispositif peut être utilisé pour les habitations de 5 pièces principales au plus. Il doit être placé à l’aval d’un prétraitement constitué d’une fosse toutes eaux de 5 m3 au moins.

La surface minimale du filtre doit être de 5 m². Il comporte un matériau filtrant à base de zéolite naturelle de type chabasite, placé dans une coque étanche.

Il se compose de deux couches : une de granulométrie fine (0,5-2 mm) en profondeur et une de granulométrie plus grossière (2 - 5mm) en surface. Le filtre a une épaisseur minimale de 50 cm après tassement.

Le système d’épandage et de répartition de l’effluent est bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé. Il est posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de l’effluent.

Le réseau de drainage est noyé dans une couche de gravier roulé, protégé de la migration de zéolite par une géogrille. L’épaisseur de cette couche est de 15 cm au moins.

L’aération du filtre est réalisée par des chemises d’aération.

Ce dispositif ne peut être utilisé lorsque des usages sensibles telles la conchyliculture ou la baignade existent à proximité du rejet."

Les filtres à zéolithe peuvent être entièrement enterrés ou installés partiellement ou totalement hors sol en cas de remontées de nappe (Cf. § 4.4).




14

L’entreprise candidate devra soumettre dans son mémoire justificatif le ou, les procédés en mentionnant :

� les avantages,

� la compacité,

� les performances épuratoires,

� les consignes d’entretien et les fréquences de changement des matériaux filtrants devant être au minimum de 8 ans,

� les cotes (ou profondeur) d'entrée et de sortie des eaux épurées,

� les ouvrages annexes nécessaires pour assurer son bon fonctionnement (aération, regard de contrôle, etc.),

� les garanties du constructeur.

A l’exception de la fosse toutes eaux, située en amont du filtre compact, le prix unitaire englobe l’ensemble des pièces principales et annexes nécessaires au fonctionnement du dispositif.

2.3.1.7 Micro station

Les spécifications de la norme expérimentale XP DTU 64.1 Mars 2007 seront appliquées. Ce dispositif dérogatoire par rapport à l’arrêté du 6 mai 1996 pourra être mis en place, si la perméabilité est insuffisante pour infiltrer les eaux traitées, si la superficie disponible pour implanter un dispositif découlant des arrêtés du 6 mai 1996 et 24 décembre 2003 est insuffisante et si un rejet est possible vers le milieu superficiel.

Cette filière regroupe dans la même enceinte les fonctionnalités suivantes :

• un prétraitement des effluents bruts. • un dispositif d’épuration à cultures fixées immergée et aérée.

L’entreprise candidate devra soumettre dans son mémoire justificatif le ou, les procédés en mentionnant :

� les avantages,

� la compacité,

� les performances épuratoires,

� La capacité de la filière à supporter l’intermittence (minimum 3 semaines),

� Fréquence de vidanges,

� les consignes d’entretien, les fréquences et tarif de changement des matériaux,

� les cotes (ou profondeur) d'entrée et de sortie des eaux épurées,

� les ouvrages annexes nécessaires pour assurer son bon fonctionnement (aération, regard de contrôle, etc.),

� les garanties du constructeur.

L’entreprise devra proposer une micro station de type « culture fixée immergée et aérée » en béton préfabriqué.

L’entreprise notera que l’alimentation électrique du suppresseur est prévue au marché.

L’armoire technique propre, sec, tempéré et correctement ventilé ou sera positionné le suppresseur sera placé à l’intérieur du bâtiment dans la mesure du possible. Son implantation sera convenue avec le propriétaire lors de la réunion de piquetage.

L’armoire technique devra contenir une prise électrique raccordée au réseau qui devra respecter la Norme C15-100.




15

2.4 Ouvrages de liaison et de transfert

2.4.1.1 Canalisation gravitaire de liaison entre les ouvrages

Les canalisations de liaisons gravitaires entre les ouvrages sont principalement de diamètre 100 mm. Les coudes à angle droit seront interdits en leur substituant deux angles successifs à 45° et un dispositif permettant le curage (bouchons à vis ou regard sur prescription du Maître d’Œuvre).

Chaque sortie d’eaux brutes prise individuellement sera équipée d’un bouchon à vis mis à la côte du terrain naturel.

La pente des canalisations entre les eaux brutes et les dispositifs de prétraitement est de 2 % au minimum sur les eaux vannes et 2 % au minimum sur les eaux de cuisine et de salle de bains.

La pente entre les eaux prétraitées (sortie de la fosse) et le regard de répartition est au minimum de 1 %.

Ces ratios de pente pourront faire l’objet de modifications spécifiques par le Maître d’Œuvre et seront alors consignés par écrit.

Toutefois, il appartient à l’entreprise d’avertir le Maître d’Œuvre, dans le cas où, après avoir dégagé les sorties d’eaux brutes et mesuré leur profondeur, il s’avère que l’application de ces ratios de pente minimum et la reconstitution du profil hydraulique de la filière ne permettent pas de respecter la profondeur des fonds de fouille des tranchées.

Le Maître d’Œuvre sera seul habilité à réduire les pentes des canalisations de liaison ou bien d’approfondir les fonds de fouille des tranchées. Sa décision sera consignée par écrit.

Les tuyaux sont réglés sur un lit de sable d’une épaisseur de 0,10 m et enrobés avec du sable, le remblai au dessus de l’enrobage sera réalisé avec les matériaux du site sauf contraintes spécifiques (allées, terrasses, passages véhicules) qui nécessiteront un remblai d’apport ou un enrobage spécifique de la canalisation.

Les pièces spéciales et raccords sont de même qualité que les tuyaux principaux, elles sont inclues dans le prix de la canalisation.

La pose des canalisations de liaison comporte le régalage de la terre végétale au dessus de la nouvelle tranchée, la reconstitution de massif paysager comportant des végétaux de taille inférieure à 1,5 met d’une façon générale la remise en état d’origine sur l’ensemble des surfaces engazonnées ou en massifs ainsi que les abords et accès dégradés par l’accès des engins de chantier.

L’engazonnement pourra être à la charge du propriétaire. Dans ce cas l’entreprise devra remettre un terrain prêt à être engazonné, la terre végétale sera épierrée et régalée uniformément en faisant apparaître un léger bourrelet sur la tranchée, ceci afin de compenser un tassement ultérieur.

Les parties initialement revêtues telles que les allées, chemins, passages, terrasses seront remises en leur état d’origine. Le bordereau des prix comprend aux articles 2.9 et 2.10 les travaux spécifiques liés à ces prestations.

Les terres de déblais en excès ne seront évacuées de la parcelle qu’après accord visé par le propriétaire.




16

2.4.1.2 Renforcement de canalisation

Sous les accès et voiries soumis au passage, à la circulation et au stationnement de véhicules lourds, les canalisations de liaison seront renforcées de la manière suivante :

Si la profondeur de la génératrice supérieure de la canalisation est inférieure à 15 centimètres : par un fourreau acier d’un diamètre de 150 mm d’une longueur supérieure de 0,50 m de part et d’autre de la distance à protéger.

La tranchée sera comblée avec un matériau identique à l’existant.

2.5 Regard de raccordement ou de changement de direction

L’ouvrage et sa rehausse seront en béton.

Un regard de branchement sera réalisé pour regrouper plusieurs arrivées d’eaux usées avant l’entrée dans la fosse toutes eaux.

Ce type de regard sera de section Ø 315 mm. Il sera mis à niveau et fermé par un tampon hydraulique en béton ou fonte C 125 étanche (sauf indication du Maitre d'Œuvre). Il sera installé sur un lit de pose de sable d’une épaisseur de 0,1 m. Une cunette lissée sera formée en usine au fond du regard afin d’éviter tous risques de dépôts et de bouchage ; le fil d’eau sera ainsi assuré (passage direct).

2.6 Station de relèvement ou de refoulement

Les stations de refoulement sont constituées :

� Pour la cuverie

D’une bâche en polyester de 150 litres au minimum. Celle ci sera posée parfaitement horizontalement et stabilisée selon les prescriptions du constructeur.

La cuve sera fermée par un dispositif de fermeture verrouillable étanche à l’air et à l’eau afin d’éviter tous risques d’odeurs vers l’extérieur.

� Pour la métallerie et la pompe

La pompe, ainsi que les pièces métalliques telles que les barres de guidages, les pattes de fixation, socle et visserie seront en inox. L’ensemble des pièces de métallerie et de la pompe devront être au minimum garantie 2ans.

Le clapet anti-retour sera en PVC ainsi que le tube de refoulement fixé à l’intérieur de la paroi de la cuve.

La puissance de la pompe sera calculée en fonction de la distance de refoulement et de la hauteur manométrique totale se déduisant des points de niveaux figurant sur les plans.

Le diamètre intérieur de passage de la pompe pour eaux chargées ainsi que pour la canalisation de refoulement sera au minimum de 50 mm intérieur.

La chaine pour relevage de la pompe sera fournie, ainsi qu’un livret d’utilisation et d’entretien pour le propriétaire.

L’entreprise fournira une présentation du matériel dans son mémoire justificatif.

En cas de surprofondeur, les barres du guidage, chaîne sont de dimensions nécessaires pour une manipulation aisée de la pompe depuis l’extérieur.




17

� Pour l’alimentation électrique

L’alimentation électrique fournit la pompe (voir schéma annexe 2)

L’intervention à l’intérieur des logements n’est pas prévue au marché. Il appartient au propriétaire de raccorder le secteur au boîtier mis à sa disposition, y compris la gaine sur mur jusqu’au fourreau enterré.

Le boîtier étanche sera fixé sur un mur à l’extérieur du bâtiment. Son implantation sera convenue avec le propriétaire lors de la réunion de piquetage.

Le boîtier étanche devra contenir :

� deux disjoncteurs permettant de protéger les circuits électriques de l’habitation en cas de cours-circuits de l’installation d’assainissement (l’un associé au circuit de la pompe, l’autre à celui de l’alarme),

� un système d’alarme sonore et visuel alimenté par le secteur.

Le câble d’alimentation de la pompe sera disposé dans un fourreau enterré dans une tranchée jusqu’au poste de refoulement et protégé par un grillage avertisseur. Le câble ne sera pas interrompu.

Le poste sera équipé d’un système de poire contacteur raccordé au système électrique d’alarme.

L’entreprise veillera à régler le niveau du contacteur d’alarme de façon que le déclenchement de l’alarme intervienne aussitôt après celui de la pompe en cas de défaillance de cette dernière.

2.7 Canalisations de refoulement

Les fouilles des tranchées seront exécutées selon les mêmes prescriptions que les canalisations gravitaires.

La qualité des canalisations et les raccords devront résister à une pression nominale de 10 bars.

Les normes s’appliquant aux caractéristiques de ces matériaux seront adaptées à cette spécification.

Las canalisation souples et sans raccords en polyéthylène de type eau potable de section 53/60 peuvent parfaitement convenir à cet usage.

Les canalisations de refoulement seront disposées dans des tranchées spécifiques creusées à cet effet ou bien utiliseront les fouilles pour canalisations de liaison.

A l’entrée du regard de répartition, la canalisation de refoulement sera raccordée à un coude de même section orienté vers le bas afin de briser le flux.




18

3 Nature, provenance et qualité des matériaux et fournitures

3.1 Matériaux et produits normalisés

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention "ou équivalent", ne sont donc donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif.

L'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspect, esthétique, etc…

Les provenances, qualités, caractéristiques, types, dimensions, poids, modalités d’essais, de contrôle, de réception et de marquage des matériaux et produits utilisés doivent être conformes aux normes françaises (AFNOR) homologuées et réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché et plus particulièrement aux normes établies par les services concessionnaires.

Sauf dispositions contraires, l’entrepreneur est réputé connaître ces normes et connaître parfaitement toutes les ressources des lieux d’extraction ou de production ainsi que les conditions d’exploitation et d’accès en toutes saisons.

Les lieux de provenance des divers matériaux et fournitures nécessaires à l’exécution des travaux seront choisis par l’entrepreneur et soumis à l’agrément du maître d’œuvre. L’agrément n’engage en rien le Maître d’Œuvre quant à la qualité des fournitures, l’entreprise restant seule responsable.

Tous les documents remis par les fournisseurs et entrepreneurs devront être rédigés en français. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité d’un produit à une norme ou d’une marque de qualité non française dont l’équivalence est soumise à l’appréciation du Maître d’Ouvrage.

Les matériaux et produits employés devront être conformes au DTU 64.1 P1-2 Mars 2007 ainsi qu’aux normes en vigueur le jour du chantier, en particulier :

Désignation Nature Norme

Canalisation EU gravitaire P.V.C CR2, CR4 et CR8 type

SOTRA ou équivalent NF U 51-101

Canalisation AEP P.V.C non plastifié 16 bars NF T 54-086

Regard de branchement Ø 315 Béton type Blard ou équivalent

titulaire de la marque NF NF XPT 54.950

Regard de visite et accessoires pour canalisation en béton ou PVC

Béton type Blard ou équivalent titulaire de la marque NF

NF EN 1917 et NF P 16-346-2

Couronnement et tampon hydraulique B125, C250, D400

Fonte ou béton EN 124

Regard pour rehausse de fosse ou autres éléments A 15

Acier galvanisé, aluminium Agrément du Maître d’Œuvre

Station de pompage Pompes

Relevage eaux brutes et/ou avant et après prétraitement (type Grundfos, Lowara,Flygt

ou équivalent)

NF EN 12050-1 NF EN 12050-2

Fosse toutes eaux avec préfiltre intégré Type SIMOP ou équivalent NF EN 12566-1




19

Les matériaux employés seront conformes aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicable aux marchés de travaux publics et notamment aux prescriptions des fascicules et D.T.U suivants :

� Fascicule n° 70, canalisations d’assainissement et ouvrages annexes ;

� Fascicule n° 71, Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau ;

� D.T.U n° 12, terrassements ;

� D.T.U 64.1.

3.2 Matériaux et produits non normalisés

Dans le cas où l’entrepreneur proposerait un produit ou matériau ne faisant l’objet d’aucune norme ni avis technique, il produit à l’appui de son offre :

� une fiche technique du matériau ou produit (caractéristiques dimensionnelles, physiques et mécaniques et fiches FDES de type III)

� un document émanant d’un organisme agréé par le Ministère de l’Industrie certifiant l’aptitude dudit matériau ou produit à l’emploi pour les réseaux d’assainissement ou les réseaux d’eau potable, conformément aux spécifications de la norme NF P16-100.

3.3 Provenance des matériaux

Tous les matériaux à employer dans l’exécution des travaux et ceux fournis par l’entrepreneur seront vérifiés par le Maître d’Œuvre.

Aucun d’eux ne pourra être mis en œuvre sans que le Maître d’Œuvre en ait auparavant vérifié un échantillon. Il s’assurera en particulier que les matériaux approvisionnés sur le chantier remplissent les conditions exigées.

Toute réception pourra faire l’objet d’un procès verbal indiquant les retenues ou les charges imposées à l’entrepreneur.

Une expédition en sera remise ou notifiée à l’entrepreneur qui perdra tout droit de réclamation s’il n’a pas présenté ses observations dans les 3 jours qui suivront la notification du procès-verbal.

L’entrepreneur pourra être tenu de démolir à ses frais tous les ouvrages qui auraient été construits à l’aide de matériaux non vérifiés préalablement à leur mise en œuvre ou dont la qualité, dimensions ou quantité ne pourrait être constatée après emploi. Les matériaux réceptionnés mais non employés seront rangés sur place aux frais de l’entrepreneur.

Les réceptions auront lieu sur le chantier ou chez les fournisseurs agréés.

Il appartiendra à l’entrepreneur d’apporter la preuve que les matériaux sujets à essais ont bien été soumis à ces essais.

Les frais de main d’œuvre, fourniture et outillage nécessaires aux vérifications et aux épreuves sont à la charge des entreprises.

Il ne sera pas tenu compte, dans le règlement des travaux, de qualité supérieure ou de fabrication spéciale qui auraient été fournis sans ordre de service.

De plus, l’entrepreneur prendra toute disposition de remplacement des matériaux dans le cas où ceux-ci ne rempliraient pas les critères de mise en œuvre rendue difficile par les conditions climatiques.

Au démarrage des travaux et ceci avant toute commande, l’entrepreneur devra faire valider l’ensemble de ses matériaux à travers une fiche d’agrément.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour l’approvisionnement régulier du chantier. En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra justifier un retard de travaux par manque de ces matériaux.




20

3.4 Equipements et matériels électriques

Les matériels et équipements devront répondre aux normes qui les concernent, et l'installation devra être conforme aux prescriptions de la norme C 15-100.

Les matériels et produits devront être adaptés aux milieux dans lesquels ils devront fonctionner.

Cette adaptation est définie par les indices de protection sous forme de codes "P" et "IK".

3.5 Qualité des matériaux et produits autres que les produits préfabriqués

3.5.1.1 Granulats

Toutes les fournitures de granulats sont conformes aux normes en vigueur et sont soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre.

Les caractéristiques des granulats sont en particulier conformes à la norme NFX 18-540.

Pour les matériaux éventuellement de chaussées, les dispositions du fascicule 23 du C.C.T.G. sont applicables.

3.5.1.2 Ciments

En application de l'article 2.1.1 du fascicule 70 du C.C.T.G., les ciments utilisés seront conformes aux normes NF.P 15 300 et NF.P 15 301,

3.5.1.3 Adjuvants divers

Ils devront respecter les normes NFP 18, 103 et NFP 18331.

3.5.1.4 Aciers

Normes NF A35.015 et suivantes.

Les aciers à haute adhérence, les treillis soudés et les armatures en acier sont choisis parmi les armatures homologuées par la commission interministérielle. Ils sont en conformité avec les règles en vigueur.

3.5.1.5 Matériaux divers

Les matériaux divers que l’entrepreneur pourrait être amené à proposer dans le cadre du marché devront être soigneusement définis :

� par leur norme NF ou EN

� par leur origine

� par leurs propriétés essentielles relatives à la construction (résistance mécanique, étanchéité, isolation thermique, etc…).




21

4 Mode d'exécution des travaux

Le DTU 64.1 définit d'une manière précise les règles de mise en œuvre et d'exécution de l'ensemble des installations d'assainissement autonome. L'entrepreneur devra réaliser les travaux d'une manière strictement conforme aux prescriptions du DTU susvisé.

L'entrepreneur devra également respecter les prescriptions de l’arrété du 7 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 6 mai 1996 : Annexe : Caractéristiques techniques et conditions de réalisation des dispositifs mis en œuvre pour les maisons d'habitation.

Pour les équipements préfabriqués, l'entrepreneur devra respecter les règles ou instructions de mise en œuvre du fabricant.

4.1 Généralités

L’entrepreneur devra rendre les lieux dans l’état où il les a trouvés. Après le travail effectué, aucune trace de son passage ne doit apparaître (traces de roues, ornières, poinçonnement). Au delà des surfaces d’emprise définies dans le présent CCTP, la remise en état des parcelles et des accès due au passage des engins de chantier est à la charge de l’entreprise.

Il sera tenu de remettre de la terre au tassement éventuel dû aux travaux de terrassement dans un délai de 6 mois après la réception prononcée par le Maître d’Ouvrage. Pour limiter l’effet de ces tassements, notamment sur les fouilles profondes, le remblai sera hydraulique. Il en va de l’intérêt financier de l’entreprise.

L’entrepreneur procédera lors de l’exécution du piquetage général, à la reconnaissance des canalisations, câbles ou ouvrages souterrains sur la parcelle. Le piquetage général et l’implantation des ouvrages incombent à l’entrepreneur. Ces opérations seront effectuées en présence du Maître d’Œuvre, du propriétaire du site et du Maître d’Ouvrage pour constater l’état des lieux à l’origine avant le commencement des travaux.

Lors de l’exécution des installations, les dispositifs de fermeture seront dans la mesure du possible alignés entre eux et parallèles aux murs du bâtiment principal.

Les moyens matériels pour l’exécution des terrassements pour canalisation, sont définis de façon indicative dans le bordereau des prix unitaires. Les travaux de terrassements sont réalisés avec un moyen mécanique adapté sans distinction. L’entreprise devra pouvoir affecter selon la configuration des lieux, la portance du sol,… une mini-pelle ou une micro-pelle pour accéder dans les endroits les plus restreints.

Le choix du matériel est laissé sous la responsabilité de l’entreprise.

D’une manière générale, les travaux sont réalisés mécaniquement avec un matériel adapté, toutefois exceptionnellement, en cas d’accès mécanique impossible avec les plus petits engins disponibles sur le marché, il pourra être envisagé un grutage des matériels et matériaux.

4.2 Exécution de fouilles en tranchée

L’entrepreneur devra réaliser des fouilles concernant toutes les canalisations d’eaux usées ainsi que les terrassements nécessaires à la réalisation des différents ouvrages principaux et annexes.

Les fouilles en tranchées, pour mise en place du réseau de canalisations seront réalisées de manière à permettre la mise en place d’un lit de pose en sable de 0,10 m d’épaisseur avant la pose des canalisations.

L’entrepreneur est tenu de procéder aux étaiements et blindages éventuels, nécessaires au maintien des terres pendant l’exécution des fouilles. Le paiement de ces blindages est inclus dans le prix de tranchées et ouvrages, et ne fera pas l’objet de rémunération.




22

4.3 Pose de canalisations et ouvrages divers

Les canalisations seront mises en place en fond de fouille, sur un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur parfaitement réglé. Après la pose des canalisations, il sera procédé au remplissage de la fouille avec du sable jusqu’à 0,10 m au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation, sauf dans les cas où le remblaiement superficiel par de la terre végétale serait inférieur à 0,10 mètre.

Une photographie du réseau de canalisation de liaison sera réalisée par l’entreprise avant remblaiement (vue des tuyaux ou du sable) sur la totalité de l’emprise.

La mise en place des canalisations et ouvrages divers sera conforme aux dispositions du CCTG et notamment aux articles relatifs à :

� la manutention des tuyaux,

� la coupe des tuyaux,

� la pose des tuyaux,

� la façon de joint et assemblage,

� la fabrication et la mise en œuvre du béton et des mortiers,

� aux ouvrages de maçonnerie, chapes, enduits et à l’ensemble des dispositions relatives aux ouvrages annexes, aux accessoires et appareils divers.

La pente des canalisations sera réglée de préférence au laser, aux nivelettes ou niveau de chantier. Le maître d’œuvre procédera à un contrôle régulier des pentes et profondeurs des canalisations.

4.4 Précautions et remarques particulières

En aucun cas, les engins de chantier ne devront circuler sur l’emprise des installations en cours et après leur exécution.

En cas de présence d'eau et pour permettre l'arrimage de la fosse toutes eaux, les fonds de fouille seront stabilisé par un radier de lestage en béton. Ce radier sera surmonté d'un lit de sable de 0,10 cm compacté. L'ancrage doit être inoxydable et les sangles en nylon munies de tendeurs.

En cas de présence d'eau à faible profondeur dans le cas de la mise en place d'un filtre à zéolithe et pour permettre l'arrimage de celui-ci, le fond de fouille pourra être stabilisé par un radier de lestage en béton. Ce radier sera surmonté d'un lit de sable de 0,10 cm compacté. L'ancrage doit être inoxydable et les sangles en nylon munies de tendeurs.

Dans le cas de la mise en place d'un filtre à sable drainé, surélevé ou non, le film imperméable de fond de fouille sera déposé d'un seul tenant sur le fond et les parois de la fouille. Avant recouvrement du film, une vérification systématique sera effectuée par le Maitre d'Œuvre pour constater la parfaite imperméabilité du fond de fouille.




23

5 Obligation de résultats

L’entrepreneur devra respecter très rigoureusement la pente des canalisations et garantir la parfaite étanchéité des réseaux.

Ces épreuves et essais ne seront pas effectués de façon systématique mais ils pourront être demandés par le Maître d’Œuvre si cela lui semble nécessaire. Ils seront réalisés à l’eau ou à l’air conformément aux articles 57-58 du nouveau fascicule n° 70.

Tous les moyens de transport et de mise en œuvre du matériel, de l’eau et du personnel sont censés être compris dans l’offre.

Sur simple appel du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Œuvre, l’entreprise devra pouvoir intervenir sous 48 heures pour régler un problème pendant toute l’année de parfait achèvement sans que cette intervention n’ouvre droit à une rémunération spécifique.

5.1 Visites de chantier

La pose de géotextile sur les parois des filtres, des drains, du réseau de répartition des eaux usées ainsi que la mise en œuvre du sable feront impérativement l’objet d’une visite de chantier du Maître d’Œuvre avant que les tuyaux de tous types ne soient recouverts.

L’entreprise devra prévenir par télécopie le Maître d’Ouvrage, l'Assistant au Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre 24 heures avant remblaiement car leur présence est obligatoire.

Les installations seront alors remises à niveau et recouvertes sans délais suivant la réception provisoire.

Le chef de chantier se tiendra disponible tous les 48 heures pendant 2 heures pour faire le point des travaux exécutés avec le Maître d’Œuvre.

5.2 Réceptions provisoires

Les réceptions provisoires ne seront prononcées que lorsque l’installation sera fonctionnelle, la maçonnerie réalisée, les ouvrages fermés et l’ensemble des emprises et accès recouvert de terre végétale.

5.3 Réceptions définitives

Les opérations de réception définitives seront réalisées, en présence d’un représentant du Maître d’Ouvrage, de l’entreprise, du Maître d’Œuvre et du propriétaire de l’immeuble.

La réception définitive ne sera prononcée que si aucune intervention ultérieure de l’entreprise n’est à prévoir ; c’est à dire lorsque l’ensemble des réserves est levé.

5.4 Vidange des ouvrages existants

L’entrepreneur ne procédera pas à la vidange des dispositifs existants, qui sera réalisée par l’intermédiaire de la communauté de communes du Thymerais cependant, il devra prévenir au minimum 5 jours à l’avance, l’entreprise SVR chargée des vidanges.




24

6 Prescriptions diverses

6.1 Délai d’exécution

Le délai sera conforme au planning détaillé des travaux présenté par l’entrepreneur dans son offre.

6.2 Plans d’exécution

L’entrepreneur devra se conformer aux plans qui lui seront remis pour l’exécution des travaux.

Ces plans devront si nécessaire être complétés par l’entrepreneur avec :

� des plans de détail,

� des schémas fonctionnels,

� des notes techniques et de calcul.

Si, lors des opérations de piquetage, il apparaît des incohérences, des modifications ou aménagements entre les plans de projet, les quantités estimées, et l’exécution de travaux, il est de la responsabilité de l’entreprise d’en signaler la nature au Maître d’Œuvre pour consignation dans le procès verbal.

6.3 Plans de récolement

Ces plans sont à la charge de l'entreprise. Ils seront fournis obligatoirement pour la réception définitive des ouvrages.

6.4 Piquetage des travaux

L’entrepreneur devra assurer cette intervention conformément aux plans d’implantation. Préalablement à cette réunion, et pendant la période de préparation du chantier, l’entrepreneur devra prévoir le dégagement des différentes sorties eaux usées de l’habitation. La réunion de piquetage est réalisée contradictoirement en présence d’un représentant du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre et du propriétaire. Le Maître d’Œuvre procédera à l’état des lieux contradictoires signés par toutes les parties.

L’opération de piquetage comprendra :

� la vérification et le contrôle préalables des points déterminants pour l’implantation de chaque élément composant l’installation,

� le piquetage planimétrique et altimétrique des ouvrages,

� la vérification préalable des points de raccordement et le contrôle des niveaux,

� la définition des moyens matériels,

� l’ajustement de la date prévisionnelle des travaux,

� la vérification des quantités de chaque prix du détail quantitatif estimatif.

L’entrepreneur informera le Maître d’Œuvre de toutes erreurs ou discordances ; toutes les modifications du projet nécessitées pour diverses raisons devront recevoir l’accord du Maître d’Œuvre.




25

Dans tous les cas, l’entreprise devra s’assurer de l’exactitude des plans qui lui sont fournis, toute erreur ou omission non signalée au Maître d’Œuvre avant l’exécution entraînerait de fait l’entière responsabilité de l’entreprise qui devra en supporter les éventuelles conséquences financières.

6.5 Exécution des travaux

L’entrepreneur exécutera les travaux conformément aux plans de piquetage et aux documents techniques du CCTP qui lui seront remis lors de la consultation par le Maître d’Œuvre. Le dimensionnement des ouvrages est en particulier, rappelé dans les D.Q.E et sur les plans.

Aucune modification du projet initial ne pourra être exécutée sans l’approbation expresse du Maître d’Œuvre qui décidera en dernier ressort. Il en est de même pour toutes quantités supplémentaires à celle prévues, lesquelles devront être justifiées par l’entreprise et validées par le Maître d’Œuvre avant leur mise en œuvre.

Au cas où les plans et documents d’exécution ne seraient pas respectés, le Maître d’Œuvre se réserve de droit de refuser la réception des travaux et obliger l’entrepreneur à reprendre la totalité des ouvrages qui ne seraient pas conformes aux prescriptions techniques de base et aux dispositions des plans.

L’entrepreneur avisera obligatoirement le Maître d’Œuvre avant tout commencement de travaux, des modifications éventuelles à apporter au projet, entraînant ou non modifications des coûts des travaux en plus ou moins. Faute à lui de le faire, toutes les conséquences entraînées par des modifications non agréées seront à sa charge exclusive.

6.6 Organisation du chantier

6.6.1 Généralités

Le programme définitif d’exécution des travaux sera fourni au Maître d’Œuvre par l’entrepreneur dans un délai de huit jours à compter de l’ordre de service.

Il comportera le programme d’exécution des approvisionnements et des travaux adaptés avec le délai d’exécution et tenant compte de la nécessité de maintenir la circulation.

Le programme détaillé des travaux sera adressé au Maître d’Œuvre, sous forme de planning, semaine par semaine, précisant pour chaque semaine les opérations à exécuter, le personnel détaché sur l’opération en cohérence avec les cadences prévues.

Les rectifications du planning qui seraient demandées à l’entrepreneur devront être faites dans un délai de 6 jours ouvrables.

L’entrepreneur devra proposer en temps utile, toutes adjonctions qu’il y aurait lieu d’apporter à ce programme pendant la durée des travaux.

Ce planning devra être affiché dans le bureau de chantier de l’entreprise.

Le matériel et les matériaux devront être agrées par le Maître d’Œuvre avant l’exécution des travaux.

Les entreprises retenues détacheront pendant toute la durée du marché un seul et même chef d’équipe.




26

Par mesure de sécurité, tout chantier (ou dispositif d’assainissement individuel) commencé dans une semaine devra être terminé avant la fin de celle ci sauf cas de force majeure (intempéries).

De même, chaque soir, toutes les fouilles devront être balisées et protégées, sans exception.

Les travaux, objet du présent marché, seront exécutés sans interruption de l’ordre de service jusqu’à la réception de la dernière installation, sauf jours d’intempéries.

6.6.2 Etapes dans l’exécution

Lorsqu’après approbation du planning initial présenté par l’entrepreneur, il s’avérera nécessaire d’apporter les modifications au déroulement normal des opérations prévues, le Maître d’Œuvre fixera l’ordre suivant lequel les travaux devront être exécutés et l’entrepreneur devra se conformer aux instructions données sans qu’il puisse élever aucune réclamation en raison du trouble éventuel qui pourrait être apporté à ses prévisions quant à l’organisation de son chantier et sans qu’il puisse prétendre voir modifier le délai contractuel d’exécution.

En cas de nécessité de réalisation de prescriptions non prévues et inconnues au cours du piquetage, l’entreprise doit avertir le Maître d’Œuvre au moment du constat, lequel se devra d’intervenir dans un délai de 4 heures pour apporter sa réponse et ses instructions sans que ce délai maximum de 4 heures n’occasionne pour l’entreprise une rémunération ou un dédommagement quelconque.

6.6.3 Journal du chantier - Compte-rendu d’activités hebdomadaire

Dans le cas où ces documents ne seraient pas transmis hebdomadairement et mensuellement au Maître d’Œuvre, une pénalité de 150 €uros pourra être appliquée en réfaction de la situation financière suivante.

L’entrepreneur sera tenu d’ouvrir, dès le démarrage des travaux, un journal sur lequel seront consignés tous les renseignements concernant la marche du chantier et en particulier pour chaque installation :

� date d’ouverture du chantier,

� l’état d’avancement des travaux au jour le jour (nom, adresse, ouvrages réalisés),

� la nature et la cause des arrêts de chantier,

� toutes les prescriptions imposées par le Maître d’Œuvre au piquetage et pendant les travaux,

� les observations et objections des particuliers,

� date à laquelle la nouvelle installation est opérationnelle,

� date d’achèvement prévisionnelle.

Une copie de ce journal actualisé sera transmise au Maître d’Œuvre en fin de chaque mois.

Un compte-rendu d’activités hebdomadaire sera transmis au Maître d’Œuvre sur l’état d’avancement, les difficultés et les prévisions.

6.6.4 Signalisation et nettoyage des voies

L’entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires et conformes pour la signalisation du chantier.

Les voies d’accès seront tenues en bon état de propreté, tous les moyens seront pris pour assurer le nettoyage de ces voies et la remise en état des talus et bordures enherbées en cas d’écrasement par les engins de chantier.

Pour tout ce qui n’est pas explicitement précisé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières, l’entrepreneur reste soumis aux documents généraux en vigueur à la date de passation de la consultation et notamment à l’arrêté ministériel du 6 mai 1996, au DTU 64.1, au fascicule 70 et au CCAG de travaux.




27

6.6.5 Dérogation aux documents généraux

SANS OBJET

6.7 Plan assurance qualité

Dans le cas ou l’entreprise dispose d’un système de management de la qualité sinon sans objet.

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra présenter au Maître d’Œuvre le Plan d’Assurance Qualité qui devra préciser, au minimum :

� l’organisation générale du chantier avec le nom du personnel d’encadrement,

� l’organisation et le contrôle de la qualité,

� les procédures qualité par poste

6.8 Gestion des déchets

Dans le cas ou l’entreprise est engagée dans une démarche de management de la qualité, elle fournira avec son PAQ une note d’Organisation du Suivi et de l’Enlèvement des Déchets. Dans ce document, qui sera mis au point et soumis au visa du maître d’œuvre pendant la période de préparation, l’entrepreneur expose pour chaque étape :

• les méthodes de réalisation, de déconstruction ou de stockage appliquées pour limiter le mélange des matériaux et en faciliter ainsi le réemploi,

• le mode de transport et le lieu d’évacuation,

• les modes de suivi et de contrôle mis en place,

• le plan de réemploi des matériaux in situ ainsi que les modalités de prise en compte des excédentaires et des ultimes.

Il s’engage sur :

• les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets à évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de stockage ou de regroupement,

• les dispositions qui seront appliquées pour ne pas mélanger les déchets pendant les différentes phases (dispositions constructives, dé constructives) et stockage,

• les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux,

• le tri sur le chantier des différents déchets à évacuer et la mise en place de moyens de récupération des déchets non réutilisables (DIB et DIS) (bennes, stockage, emplacement sur le chantier des installations etc.),

• l’information du maître d’œuvre en phase travaux (composition, quantités, lieux de dépôt envisagés…),

• les dispositions prises en vue d’un réemploi optimal in situ des matériaux,

• les moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets.

L’entreprise doit produire les bordereaux de suivi définissant la nature, le volume et le lieu d’évacuation des différents déchets.




28

6.9 Encadrement du chantier et discipline

L’entrepreneur s’engage à mettre, en permanence sur le chantier, un chef de chantier dont la compétence et l’autorité lui permettent de prendre toutes décisions, en accord avec le Maître d’Œuvre, afin d’assurer le bon déroulement de l’opération.

Lu et accepté

à : .................................................. L’entrepreneur

Le ..................................................




29

Annexes




30

- Annexe 1 - Fuseau granulométrique




31




32

- Annexe 2 - Schéma de principe d'un branchement électrique d'une station de relevage




33

travaux de réhabilitation d'installations … · marche public de travaux maître d’ouvrage...

Documents