gros Œuvre - aubarne.fr ccap/cctp/02 go.pdf · lot n° 02 – gros oeuvre 8 octobre 2016...

BATIMENTS A ET B - 28 LOGEMENTS COLLECTIFS

Résidence « LA PORTE ST RIEUL » à SENLIS (60) 1-3 Bld Pasteur – 1 rue du Moulin St Rieul – Rue du Moulin du Gué de Pont

Dossier DCE – Octobre 2016

LOT N° 02 – GROS OEUVRE

1 Octobre 2016

Maître d’Ouvrage :

SCI SAINT RIEUL

4, place Gérard de Nerval,

60 300 SENLIS

Projet

« LA PORTE SAINT RIEUL » 28 LOGEMENTS COLLECTIFS

à SENLIS

Lot n° 02

GROS ŒUVRE





2 Octobre 2016

SOMMAIRE

02.I PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ____________________________________________ 7

02.I.1 RAPPEL __________________________________________________________________ 7

02.I.2 PRESENTATION DES TRAVAUX _______________________________________________ 8

02.II PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ____________________________________________ 8

02.II.1 RAPPEL __________________________________________________________________ 8

02.II.2 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER __________________________________________ 9

02.II.3 CERTIFICATION QUALITE ____________________________________________________ 9

02.II.4 NORMES ________________________________________________________________ 9

02.II.5 QUALIFICATIONS _________________________________________________________ 10

02.II.6 NORMES ACOUSTIQUES ___________________________________________________ 10

02.II.7 CONSISTANCE DES TRAVAUX _______________________________________________ 12

02.II.8 RAPPORTS ENTRE LES LOTS ________________________________________________ 12

02.II.9 DOCUMENT A FOURNIR AU BUREAU DE CONTROLE _____________________________ 13

02.III PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SUR LES MATERIAUX __________________________ 13

02.III.1 QUALITE DES MATERIAUX _________________________________________________ 13

02.III.2 FABRICATION DU BETON __________________________________________________ 14

02.IV PRESCRIPTIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE ET LES TOLERANCES __________________ 14

02.IV.1 MODALITES D’EXECUTION DES OUVRAGES ET NORMES _________________________ 14

02.IV.2 NATURE DES BETONS _____________________________________________________ 15

02.IV.3 MISE EN OEUVRE DU BETON _______________________________________________ 18

02.IV.4 DEFINITION ET NATURE DES MORTIERS ______________________________________ 18

02.IV.5 QUALITE DES LIANTS HYDRAULIQUES ________________________________________ 19

02.IV.6 PAREMENTS DES OUVRAGES EN BETON ______________________________________ 19

02.IV.7 TOLERANCES POUR CHAPES, DALLES, DALLAGES, PLANCHERS, VOILES BETON, POTEAUX ET POUTRES __________________________________________________________________ 20

02.IV.8 TOLERANCES POUR LES ENDUITS ___________________________________________ 20

02.IV.9 COFFRAGE ET PAREMENT _________________________________________________ 20

02.IV.10 TOLERANCES POUR LES COFFRAGES ________________________________________ 21

02.IV.11 ARMATURES ___________________________________________________________ 21





3 Octobre 2016

02.IV.12 ACIERS POUR BETON ____________________________________________________ 22

02.IV.13 RECEPTION DES SUPPORTS _______________________________________________ 22

02.IV.14 LES CANALISATIONS ENTERREES ___________________________________________ 22

02.V PRESCRIPTIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES _____________________________ 24

02.V.1 RESISTANCE AU FEU ______________________________________________________ 24

02.V.2 LE PHONIQUE ___________________________________________________________ 25

02.V.3 CHARGES _______________________________________________________________ 25

02.V.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES – ETUDES ______________________________________ 25

02.V.5 ETUDE BETON ___________________________________________________________ 25

02.V.6 ETUDE GEOTECHNIQUE____________________________________________________ 26

02.V.7 LIMITES DE PRESTATION ___________________________________________________ 27

02.VI PRESCRIPTIONS DIVERSES _______________________________________________ 27

02.VI.1 LIMITES DE PRESTATION GROS ŒUVRE ET VRD ________________________________ 27

02.VI.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ________________________________________________ 28

02.VI.3 INSTALLATION DE CHANTIER _______________________________________________ 31

02.VI.4 CLOTURES – ISOLATION DES ZONES CHANTIER ________________________________ 31

02.VI.5 TRAIT DE NIVEAU ________________________________________________________ 32

02.VI.6 SECURITE ______________________________________________________________ 32

02.VI.7 NETTOYAGE DU CHANTIER, DE LA VOIRIE PUBLIQUE ET DES ABORDS ______________ 32

02.VI.8 SORTIE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS _______________________________________ 33

02.VI.9 TROUS - SCELLEMENTS – RACCORDS DIVERS __________________________________ 33

02.VI.10 DOCUMENTS D’AUTOCONTROLE __________________________________________ 34

02.VI.11 ESSAIS COPREC _________________________________________________________ 34

02.VI.12 ESSAIS – DOSSIER DE RECOLLEMENT _______________________________________ 35

02.VII DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER POUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS, LOCAUX COMMUNS ________________________________________________________ 35

02.VII.1 GENERALITES ET PREPARATION DU TERRAIN _________________________________ 35

02.VII.2 DEFRICHAGE ET DECAPAGE DE TERRE VEGETALE ______________________________ 36

02.VII.3 FOUILLE EN PLEINE MASSE ________________________________________________ 36

02.VII.4 MISE A NIVEAU DE PLATE FORME __________________________________________ 38

02.VII.5 IMPLANTATION _________________________________________________________ 38





4 Octobre 2016

02.VII.6 FOUILLE EN TROU _______________________________________________________ 39

02.VII.7 FOUILLES EN RIGOLES ____________________________________________________ 39

02.VII.8 MASSIFS_______________________________________________________________ 40

02.VII.9 LONGRINES OU LIBAGE ___________________________________________________ 40

02.VII.10 POUTRES VOILES _______________________________________________________ 41

02.VII.11 RESEAU DE MISE A LA TERRE _____________________________________________ 42

02.VII.12 DALLE BASSE SANS ISOLANT _____________________________________________ 42

02.VII.13 DALLE BASSE AVEC ISOLANT _____________________________________________ 43

02.VII.14 CREATION DES FOSSES ASCENSEURS _______________________________________ 44

02.VII.15 VOILES EN BETON ARME EPAISSEUR SUIVANT ETUDE _________________________ 44

02.VII.16 POTEAUX EN BETON ARME ______________________________________________ 47

02.VII.17 POUTRES EN BETON ARME OU POUTRE VOILE _______________________________ 48

02.VII.18 ELEMENTS BETON ARME ________________________________________________ 48

02.VII.19 MACONNERIES DE 0,10 D’EPAISSEUR ______________________________________ 49

02.VII.20 PROTECTION __________________________________________________________ 49

02.VII.21 DALLE BETON POUR PLANCHERS HAUT DU SOUS-SOL -1 _______________________ 49

02.VII.22 REMBLAIEMENT ET ENLEVEMENT DES TERRES EXCEDENTAIRES _________________ 50

02.VII.23 SECURITE COLLECTIVE DE FACADE ET MUTUALISATION DES TACHES _____________ 51

02.VII.24 ELEVATION EXTERIEURE EN VOILES BETON __________________________________ 56

02.VII.25 VOILES EN BETON ARME INTERIEURS EPAISSEUR SUIVANT ETUDE _______________ 57

02.VII.26 MACONNERIES DE 0,10 ET 0,15 D’EPAISSEUR ________________________________ 58

02.VII.27 POTEAUX EN BETON ARME ______________________________________________ 59

02.VII.28 POUTRES EN BETON ARME _______________________________________________ 59

02.VII.29 DALLE BETON POUR PLANCHERS COULES EN PLACE ___________________________ 60

02.VII.30 ELEMENTS BETON ______________________________________________________ 60

02.VII.31 ISOLATION SOUS FACE PLANCHER TYPE FIBRASTYRENE ________________________ 61

02.VII.32 RUPTEUR PONT THERMIQUE _____________________________________________ 62

02.VII.33 GENERALITES __________________________________________________________ 62

02.VII.34 CANALISATIONS EU – EV EN TUYAU PVC ____________________________________ 64

02.VII.35 CANALISATIONS EP EN TUYAU PVC ________________________________________ 64

02.VII.36 CANIVEAUX ACODRAIN _________________________________________________ 65





5 Octobre 2016

02.VII.37 SIPHONS DE SOL _______________________________________________________ 65

02.VII.38 REGARDS _____________________________________________________________ 65

02.VII.39 FOSSE TOUTES EAUX ____________________________________________________ 66

02.VII.40 POMPES DE RELEVAGE EP _______________________________________________ 67

02.VII.41 POMPES DE RELEVAGE EU _______________________________________________ 68

02.VII.42 FOURREAUX __________________________________________________________ 69

02.VII.43 SEPARATEUR A HYDROCARBURES _________________________________________ 69

02.VII.44 ESCALIERS BETON ______________________________________________________ 71

02.VII.45 BECQUET BETON _______________________________________________________ 72

02.VII.46 LUCARNES EN PIERRE ___________________________________________________ 72

02.VII.47 OPTION : LUCARNES BETON ______________________________________________ 73

02.VII.48 CORNICHE ET BANDEAUX DE FACADE en pierre ______________________________ 73

02.VII.49 OPTION : CORNICHE ET BANDEAUX DE FACADE ______________________________ 74

02.VII.50 SEUILS _______________________________________________________________ 74

02.VII.51 APPUIS PIERRE ________________________________________________________ 75

02.VII.52 APPUIS _______________________________________________________________ 76

02.VII.53 OPTION APPUIS ________________________________________________________ 76

02.VII.54 MAC0NNERIE EXTERIEURE POUR MURET DE CLOTURE ________________________ 76

02.VII.55 CHAPERON PIERRE _____________________________________________________ 77

02.VII.56 OPTION CHAPERON ____________________________________________________ 78

02.VII.57 JOINT DE DILATATION ___________________________________________________ 78

02.VII.58 ISOLANT FIBRASTYRENE DE 100 MM _______________________________________ 78

02.VII.59 SOCLES TECHNIQUES ___________________________________________________ 78

02.VII.60 SOCLES DE GAINES TECHNIQUES __________________________________________ 79

02.VII.61 COFFRET ERDF ET GRDF _________________________________________________ 79

02.VII.62 GRILLES DE VENTILATION ________________________________________________ 79

02.VII.63 BOITIER D’ANCRAGES DE SÉCURITÉ ________________________________________ 79

02.VII.64 GAINES ASCENSEUR ____________________________________________________ 79

02.VII.65 BALCONS PMR_________________________________________________________ 80

02.VII.66 SIPHON DE SOL DE BALCON ______________________________________________ 81

02.VII.67 BALCONS NON PMR ____________________________________________________ 81





6 Octobre 2016

02.VII.68 CLOISON DE MACONNERIE POUR CHAUDIERE INDIVIDUELLE ___________________ 82

02.VII.69 ENDUIT CIMENT _______________________________________________________ 82

02.VII.70 VENTILATION DE SOUS-SOL ______________________________________________ 82

02.VII.71 COUR ANGLAISE POUR VENTILATION SPECIALES _____________________________ 83

02.VII.72 BAC A SABLE __________________________________________________________ 83

02.VII.73 RADIER AIRE DE PRESENTATION DES POUBELLES _____________________________ 83

02.VII.74 ENSEMBLE DE LEGERS OUVRAGES _________________________________________ 84

02.VII.75 Reprise de mur de clôture (bouchement, RE HAUSSE, FINITION ET reprise en tête) __ 85

02.VII.76 Massif de fondations extérieur pour portails ________________________________ 86

02.VII.77 OPTION : ELEVATION EXTERIEURE EN VOILES BETON __________________________ 86

02.VIII DIVERS _____________________________________________________________ 87

02.VIII.1 NETTOYAGE DU CHANTIER _______________________________________________ 87

02.VIII.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) _________________________________ 87





7 Octobre 2016

02.I PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

02.I.1 RAPPEL

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières de tous les corps d’état est composé de 2

éléments :

1) les PRESCRIPTIONS GENERALES concernant tous les corps d’état. Elles ont pour objet de

définir toutes les obligations et la connaissance de chaque intervenant sur les points

suivants :

- la nature des travaux

- les intervenants

- le marché dans sa globalité

- la réglementation, les normes et règles en vigueur applicables à ce projet

- la connaissance de l’ensemble des prestations de tous les lots

- l’hygiène et la sécurité du chantier

- l’installation de chantier et les autorisations

- la synthèse d’exécution

- la procédure de maîtrise de chantier

- l’auto vérification de ses travaux

- le respect, la coordination et la réception des autres travaux

- le compte prorata

- la réception par le Maître de l’ouvrage

2) la DESCRIPTION DES PRESTATIONS PARTICULIERES de chaque lot. Elle a pour objet

de définir toutes les obligations de l’intervenant du lot sur les prestations à réaliser.

Chacun de ces deux éléments ne peut être employé seul. Ils constituent un tout indissociable

formant une pièce contractuelle, dont chaque entreprise aura le devoir de respecter, sous

peine de mesures coercitives ou résiliation du marché.

L’entrepreneur du présent lot devra avoir une parfaite connaissance de tous les articles du

dossier, des plans et documents administratifs concernant ce dossier. Il pourra notamment

demander à l’architecte à consulter le dossier « permis de démolir et permis de construire »

pour connaître les différentes autorisations administratives dans le cas où les différents

arrêtés ne sont pas joints au présent dossier.

L’entreprise se rendra sur place afin d’établir son offre de prix et prendre connaissance des

accès et des avoisinants.

L’entreprise devra passer sur le site pour évaluer la prestation générale des prescriptions

demandées dans le présent dossier d’appel d’offre concernant son lot et l’intégrera dans son

offre de prix ainsi que l’ensemble des obligations, des risques, des méthodologies liés à son

lot.





8 Octobre 2016

L'entreprise étant réputée et reconnue comme professionnelle dans ce type d'ouvrage, elle

aura le devoir de prendre en compte toutes omissions dans ce document et d'en faire part à

la maîtrise d’œuvre.

02.I.2 PRESENTATION DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet la description relative aux travaux de GROS OEUVRE pour le

projet de 28 logements de type collectifs en 2 bâtiments dénommés A et B sur sous-sol

commun, sis 1 et 3 Bld Pasteur – 1 rue du Moulin St Rieul – Rue du Moulin du Gué de Pont à

SENLIS.

Voir lot 00 généralités au chapitre 00.I.1

02.II PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

02.II.1 RAPPEL

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra se référer au chapitre 00.I du lot n°00

généralités et :

Prévoir toutes les fournitures et façons, décrites ou non, nécessaires à l’exécution des

travaux dans les règles de l’Art.

Respecter la réglementation thermique RT 2012 et le rapport thermique ETC

Respecter la réglementation en vigueur pour les nuisances de chantier.

Respecter la réglementation handicapée à la date du dépôt du permis de construire

Respecter la réglementation acoustique NRA avec le Bld Pasteur, la rue du Moulin St Rieul

et la rue du Moulin du Gué de Pont à SENLIS et leurs avoisinants selon lot 00 généralités au

chapitre 00.I.09.

Réaliser ses travaux conformément aux règles de l'art, normes, règlements et DTU en

vigueur pour ce type de construction et selon les différentes pièces constitutives du

dossier

Prendre en compte la Classification du projet : Le projet est soumis à la réglementation sur

la sécurité des établissements de type habitation et sera classé en 2ème famille pour les

logements des bâtiments A et B et pour la zone de stationnement

les enlèvements de tous ses déchets et matériaux selon les règles environnementales

existantes.

Livrer un logement technique témoins : un type T3, 5 mois avant la date de réception pour

approbation du Maître d’Ouvrage.

Livrer un logement témoins : un type T3 (le même sue le logement technique), 3 mois avant la

date de réception pour approbation du Maître d’Ouvrage.

Respecter le cahier des prescriptions commerciales

L’entreprise aura à charge un rapport d’huissier après démolition, de même, elle s’assurera

que la procédure de référé préventif du Maître d’ouvrage a été menée à terme et ce avant





9 Octobre 2016

tout démarrage des travaux et ce pour toutes les zones pouvant être impliquée par des

désordres de démolition.

Etc …

02.II.2 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER


02.II.3 CERTIFICATION QUALITE


02.II.4 NORMES

Liste indicative et non restrictive des règles et DTU en vigueur applicables à l’exécution des présents travaux :

DTU n° 11 Reconnaissance des sols

DTU 12 terrassement pour le bâtiment

DTU 13.1 et 13.2 règles pour le calcul des fondations

DTU n° 20 Maçonnerie

DTU 20.12 conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à

recevoir un revêtement d’étanchéité

DTU 20.1 règles de calcul simplifié pour les parois et murs en maçonnerie

DTU 21 - Exécution des travaux en béton

Cahier des clauses techniques NF P18-201 (mai 1993)

Amendement A1 : NF P18-201/A1 (janvier 1999)

DTU 21.4 prescriptions techniques concernant l’utilisation du chlorure de calcium et

des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et

bétons

DTU 23.1 parois et murs en béton banché

DTU 25.31 ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un

enduit au plâtre (cloisons en carreaux de plâtre à parement lisse)

DTU 26.1 enduits au mortier de liants hydrauliques

DTU 26.2 chapes et dalles à base de liants hydrauliques

DTU n° 52.1 Carrelage

DTU 81.1 ravalement maçonnerie, décembre 1959

Fascicule interministériel 70, canalisations d’assainissement et ouvrages annexes,

numéro spécial 79-11 bis du BOECV et T

Fascicule interministériel 3, fourniture de liants hydrauliques, numéro spécial 83-14

bis du BOUL T et E

Fascicule interministériel 4 (titre Ier), fourniture d’acier et autres métaux,

armatures pour béton armé, numéro spécial 83-14 ter du BOUL T et E





10 Octobre 2016

Fascicule interministériel 4 (titre II), armatures à hautes résistances pour

constructions en béton précontraint par pré ou post-tension, numéro spécial 83-14

quater du Boult T et E

DTU NV 65 et 84 règles définissant les effets de la neige et du vent sur les

constructions

DTU PS 69 règles parasismiques 1969, annexes et addenda

Fascicule 61 (titre VI, dit règles BA 68), règles techniques de conception et de

calcul des ouvrages et constructions en béton armé, numéro spécial 81-26 bis du

BOEL

Fascicule 62 (titre 1er, section I, dit règles BAEL 83), règles techniques de

conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé, suivant la

méthode des états limites, numéro spécial 83-45 bis du Boult T et E

Fascicule 62 (titre 1er, section II, dit règles BEPL 83), règles techniques de

conception et de calcul des ouvrages et construction en béton précontraint, suivant

la méthode des états limites, numéro spécial 83-41 bis du Boult T et E

DTU – règles FB, méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des

structures en béton

Règles FB méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des

structures en béton armé

Construction conforme à la NRA

La norme NF EN 206-1 pour les bétons

02.II.5 QUALIFICATIONS

L’entrepreneur du présent lot devra être titulaire des qualifications se rapportant à son corps d’état incluant les qualifications annexes en dérivant.

02.II.6 NORMES ACOUSTIQUES

Voir lot 00 généralités au chapitre 00.I.09 et rapports acoustiques de SOCOTEC

NRA - Arrêté du 30 juin 1999 ; mai 1996 - Circulaire n° 2000-5 du 28 janvier 2000, et arrêté du

30 juin 2000

Les départementales ont un classement acoustique de catégorie 3, les rues adjacentes n’ont pas

de catégories particulières

Les études acoustiques donneront les valeurs à prendre en terme de traitement acoustique des

façades

La réglementation en vigueur à la date du dépôt du permis de construire en 2016 sera appliquée

Le tableau suivant donne, par catégorie d’infrastructure, la valeur de l’isolement minimal des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et : - pour les infrastructures routières, l’axe de la chaussée est la référence pour déterminer la distance par rapport à la façade du bâtiment concernée.





11 Octobre 2016

L’ensemble du projet devra répondre à la nouvelle réglementation acoustique (NRA), instituée par l’arrêté du arrêtés du 30 juin 1999, applicables depuis le 1er janvier 2000 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation. Décrets de Mai 1996 - Circulaire n° 2000-5 du 28 janvier 2000 et arrêté du 30 juin 2000 La réglementation en vigueur à la date du dépôt du PC en 2016 sera appliquée

Application au projet : Se reporter aux rapports acoustiques de SOCOTEC

Toutes les valeurs indiquées sont des minima. Les performances d’isolement doivent donc être au moins égales à ces chiffres.

Catégorie de bruit Conséquence sur les valeurs réglementaires

Bruit aérien intérieur (exemple

entre 2 pièces principales) devient 53 dB

Bruits d’impact 58 dB

(Niveau à la réception)

Bruits d’équipement

(exemple en pièce principale) 30 dB(A)

Circulations communes αw

(produits absorbants occupent le ¼ de la surface au sol)

Bruit aérien extérieur Voir généralités chapitre 00.I.09

(Niveaux à la réception admissibles)

Nouvelles exigences acoustiques dans les constructions. Indices d’évaluation européens. Isolement acoustique standardisé pondéré Dn,T,A en dB et niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w en dB





12 Octobre 2016

02.II.7 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents

du marché : CCAP, Prescriptions Générales et Plans.

L’entrepreneur est censé connaître les prestations des autres corps d’état et devra

implicitement l’ensemble des travaux décrits ou non nécessaires à la parfaite exécution des

ouvrages et à leur complet achèvement. En particulier le coût des sujétions d’exécution exprimé

dans les prescriptions générales et ci-après ne donnant pas lieu à règlement particulier est

réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux.

La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l’ensemble des

plans, coupes et détails établis par le maître d’œuvre et par les bureaux d’études techniques.

Le présent CCTP complète ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en

œuvre.

Les travaux attribués au présent lot consistent en l’exécution pour le GROS OEUVRE :

- Des implantations

- Des travaux de fondation selon le rapport d’étude de sol

- Des travaux d’infrastructures

- Des travaux de canalisations sous dalle basse

- Des travaux d’élévation de façade, de refends et de plancher avec la mise en œuvre de la

dilatation

- Les travaux de terrasses et balcons

- Les ouvrages divers comme la rampe, les ventilations, les escaliers, les murets, etc...

- Les ouvrages de réhabilitation sur les existants selon les plans architectes et le présent CCTP

Il est rappelé que l’Entrepreneur attributaire devra tous les accessoires dépendants de son

corps d’état. En outre, tant que la réception ne lui aura pas été accordée, il devra toutes

prestations utiles en main d’œuvre et outillage pour faire toutes révisions, autant de fois qu’il

sera nécessaire.

L’Entrepreneur de GO remettra sur plan, toutes les indications nécessaires à l’Entrepreneur du

corps d’état correspondant pour l’exécution des travaux énumérés ci-dessous non limitativement.

Il devra de plus, consulter les descriptifs des autres corps d’état de façon à connaître ses

limites de prescriptions.

Conformément aux indications des plans et du présent CCTP.

02.II.8 RAPPORTS ENTRE LES LOTS

avec les menuisiers extérieurs et métalliers pour la pose des menuiseries BOIS, ACIER, et

ouvrages de serrurerie

avec les menuisiers intérieurs pour la pose des portes palières, portes de service ou de

distribution

avec le plombier et l’électricien pour le positionnement des attentes eaux vannes et eaux

usées …

avec le couvreur et l’étancheur pour le positionnement des réseaux EP, des dimensions de

relevés ou d’acrotères

avec le poseur de revêtements de sols et le carreleur pour les réservations





13 Octobre 2016

avec l’ascensoriste pour les aménagements des gaines ascenseurs

avec tout corps d’état en relation direct avec les ouvrages de maçonnerie (PEINTURE …)

02.II.9 DOCUMENT A FOURNIR AU BUREAU DE CONTROLE

Liste non exhaustive des principaux documents à fournir avant exécution au bureau de contrôle avant exécution :

Note méthodologique pour les ouvrages en infrastructure

Les notes méthodologiques constructives selon les existants en mitoyenneté et

reportages sur existants

Fondations : Caractéristiques des bétons (dosage, nature du ciment)

Fondations : Contraintes d’exécution particulières.

Fondations : Définition de la forme (épaisseurs, nature des matériaux, traitements

des sols ...).

Fondations : Fiche technique de l’arase étanche à la base des maçonneries.

Fondations : Note de calcul de chaque DESCENTES DE CHARGES.

Fondations : Fiche technique de coulage

Fondations : Eprouvettes de béton et test de destruction sur 3 étapes de séchage

pour les ouvrages de fondation

Gros œuvre : Plans d’exécution des ouvrages.

Gros œuvre : Résultats des essais à la plaque selon localisation des dallages ou

radiers.

Gros œuvre : Fiche technique des isolants mis en œuvre en sous face de planchers

ou de dalle ou de dallage.

Gros œuvre : Fiche d’identification et d’homologation des aciers.

Gros œuvre : Résultats des essais d’auto contrôle des bétons.

Gros œuvre : Fiches d’essais COPREC des réseaux enterrés (alimentation en eau -

RA et évacuation - RE)

Etc …

02.III PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SUR LES MATERIAUX

02.III.1 QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux employés seront conformes aux normes françaises et notamment à celles qui suivent :

N.F.A. 35-015 Ronds lisses pour béton armé

N.F.A. 35-016 Barres à haute adhérence pour béton armé

N.F.B. 10.000 Produits de carrière

N.F.P. 14-000 agglomérés

N.F.P. 15-000 Liants hydrauliques

NF EN 206-1 Béton – granulats





14 Octobre 2016

N.F.P. 06-001 Charges d’exploitation des bâtiments

N.F.P. 06-004 Charges permanentes et charges d’exploitations dues aux forces

de pesanteur

Cette liste n’étant pas limitative.

NOTA :

Les dates d’édition sont données à titre indicatif. L’ensemble des textes sera pris à la date de la dernière parution compris annexes et compléments. Le présent C.C.T.P. fait parfois référence à des produits et à des marques précises de manière à fixer les qualités minimales d’aspect et techniques des prestations à fournir par l’Entrepreneur. Ce dernier a la possibilité de proposer d’autres produits de qualités équivalentes sous réserve de l’accord du Maître d’Œuvre.

02.III.2 FABRICATION DU BETON

Les granulats entrant dans la composition du béton devront être conformes à la norme NF P 18-301, ils devront être de provenance alluvionnaire à l’exclusion de produits marins. Les adjuvants entrant éventuellement dans la composition des bétons devront être agréés par la COPLA (Commission Permanente des Liants hydrauliques et des Adjuvants du béton). Leur mise en œuvre doit être effectuée conformément au mode d’emploi défini par les fabricants en tenant compte des éventuelles remarques figurant sur les fiches d’agrément COPLA. Ils devront être livrés sur le chantier accompagné de certificats indiquant la date de leur fabrication et la date limite au-delà de laquelle ils doivent être mis au rebut. Sauf indications contraires, les différents essais du béton doivent être menés, en tous points, conformément aux dispositions prévues par la norme NF P 18-400 et suivantes à l’exclusion des normes NF P 18-102 et 18-423. Le maître d’œuvre aura la possibilité de provoquer ou d’assister à toutes les phases des essais. Tous les bétons pour les ouvrages spécifiques tels que radier, voiles de sous-sol enterré, poteaux/poutres ou plancher devront être contrôlés. Pour chaque prélèvement, on effectuera les essais de traction et compression à 7 et 28 jours. Si les essais exécutés sur les éprouvettes faisaient apparaître un taux d’écrasement insuffisant, l’entrepreneur devra faire une étude optimale du béton. Ces essais et études seront faits aux frais de l’entrepreneur.

02.IV PRESCRIPTIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE ET LES TOLERANCES

02.IV.1 MODALITES D’EXECUTION DES OUVRAGES ET NORMES

Les ouvrages décrits ci-après seront établis conformément à la réglementation en vigueur :

DTU

Règles BAEL 1993

Documents Techniques Unifiés :

n°11.1 – Sondages de Sols de fondations





15 Octobre 2016

NF P11.212 de septembre 1992

n° 21 - Exécution des travaux en béton

cahier des clauses techniques NF P18-201 (mai 1993) amendement A1 : NF P18-

201/A1 (janvier 1999)

n° 21B.4 - L’utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des

chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons

prescriptions techniques (octobre 1977), erratum (avril 1979), modificatif n°1 (juin

1997)

Normes Françaises AFNOR

Prescriptions techniques des fabricants

Avis du CSTB

Les CF 1/2h - 1h et SF 1/2h et 1h réalisés par dimensionnement de la structure béton en référence au DTU feu - béton devront être indiqués sur tous les plans G.O. et notes de calcul.

02.IV.2 NATURE DES BETONS

Les Bétons à Propriétés Spécifiées (BPS) sont formulés de façon à répondre rigoureusement aux exigences de la norme NF EN 206-1 et à garantir la qualité pour la classe d’exposition spécifiée. Fabriqués par les centrales de béton prêt à l’emploi, les BPS se substituent aux anciens BCN de la norme XP P 18-305 Les spécifications de base des BPS sont les suivantes :

1. La classe de consistance : Elle est choisie parmi les classes d’affaissement mesurées au

cône d’Abrams :

Classes d’affaissement/Affaissement en mm

S1 10-40

S2 50-90

S3 100-150

S4 160-210

S5 ≥ 220

2. La classe de résistance à la compression

Cette classe de résistance à la compression est exprimée sous la forme “C X / Y” où X est la résistance caractéristique du béton à 28 jours mesurée sur cylindre et Y la résistance caractéristique du béton à 28 jours mesurée sur cube (Y est supérieur à X du fait de la forme des éprouvettes utilisées). Les classes courantes sont les suivantes : C20/25, C25/30, C30/37 et C35/45. Les autres classes possibles sont définies dans le tableau 7 de la norme.

Dans la norme NF EN 206-1, la résistance caractéristique est définie avec un fractile de 5 % quel que soit le niveau de résistance (c’est-à-dire que 5 % des résultats peuvent se situer en





16 Octobre 2016

dessous de la résistance caractéristique pour un nombre infini de résultats).

3. La classe d’exposition

La norme NF EN 206-1 définit plusieurs classes d’exposition suivant le type d’agression que le béton peut avoir à subir dans l’ouvrage :

Aucun risque de corrosion ou d’attaque :

X0 : béton non armé ou faiblement armé avec un enrobage d’au moins 5 cm ne subissant

aucune agression.

Corrosion des armatures induite par carbonatation :

XC1 : sec (faible humidité de l’air ambiant),

XC2 : humide, rarement sec (ex. un grand nombre de fondations ; en France cette classe est

assimilée à XC1),

XC3 : humidité modérée (humidité de l’air ambiant moyenne ou élevée ; en France cette

classe est assimilée à XF1),

XC4 : alternance d’humidité et de séchage (en France cette classe est assimilée à XF1).

Corrosion induite par les chlorures ayant une origine autre que marine (sels divers) :

XD1 : humidité modérée (surfaces de bétons exposées à des chlorures transportés par voies

aériennes ; en France cette classe est assimilée à XF1),

XD2 : humide, rarement sec (ex. piscines en béton non complètement protégé),

XD3 : alternance d’humidité et de séchage (ex. dalles de parc de stationnement de véhicules).

Corrosion induite par des chlorures présents dans l’eau de mer :

XS1 : béton exposé à l’air véhiculant du sel marin (ouvrages situés sur une zone de 1 km le

long du littoral ; en France cette classe est assimilée à XS2),

XS2 : béton immergé en permanence dans l’eau de mer,

XS3 : zones de marnage ou zones soumises à des projections ou des embruns.

Cycles de gel/dégel, avec ou sans sels de déverglaçage (sauf spécifications particulières) :

XF1 : zone de gel faible ou modéré,

XF2 : zone de gel faible ou modéré + sels de déverglaçage,

XF3 : zone de gel sévère,

XF4 : zone de gel sévère + sels de déverglaçage.

Les zones de gel sont définies par la carte donnée en figure NA.2 de la norme NF EN 206-1, complétée par le fascicule Afnor de documentation FD P 18-326 “Zones de gel en France” de novembre 2004.

Attaques chimiques :

XA1 - XA2 - XA3 : environnements à agressivité chimique faible, modérée ou forte. La classe

XA3 ne prend en compte que les pH jusqu’à 4. Au-dessous, des préconisations

supplémentaires sont nécessaires (protections, résines…).

Les attaques chimiques peuvent résulter du contact du béton, avec des eaux de surface ou

souterraines, ainsi que de sols contenant des substances agressives (sulfates, acidité, CO²

dissous dans l’eau, ammoniaque…).





17 Octobre 2016

4. La classe de chlorures

Il s’agit de la quantité totale en ion chlorure admissible dans le béton, en fonction de la présence ou non d’armatures. Cette quantité est exprimée en pourcentage de la masse de liant.

Cl 0,20 : pour les bétons contenant des armatures de précontrainte en acier.

Cl 0,40 : pour les bétons contenant des armatures en acier ou des pièces métalliques noyées.

Cl 0,65 : pour les bétons contenant des armatures en acier ou des pièces métalliques noyées,

et formulés avec des ciments de type CEM III.

Cl 1,0 : pour les bétons ne contenant ni armatures en acier, ni pièces métalliques noyées.

5. La dimension maximale nominale des granulats

Le béton est classé selon la dimension maximale nominale des granulats. La classification est fonction de la dimension nominale supérieure du plus gros granulat présent dans le béton. Cette dimension est appelée Dmax

Pour la France, les spécifications de ces bétons sont définies dans le paragraphe 4.5 du DTU 21 (norme NF P 18-201) de mars 2004. Ils ne peuvent être utilisés que pour :

des bétons de masse volumique normale, armés ou non,

une résistance prise en compte dans les calculs de l’ouvrage, inférieure ou égale à 20 MPa,

une classe d’exposition courante (X0 - XC1 - XC2 - XC3 - XC4 - XD1 ou XF1),

Exemple de désignation d’un BPS NF EN 206-1

XF1 (F) (Classe d’exposition).

C25/30 (Classe de résistance à la compression sur cylindre/sur cube).

S3 (Classe d’affaissement).

Cl 0,40 (Classe de chlorures).

22,4 (Dimension maximale nominale des granulats)

Béton n° 1 :

Béton dosé pour forme de propreté

Béton n° 2 :

Béton armé dosé pour ouvrages en béton armé enterrés

Béton n° 3 :

Béton armé dosé pour voiles/dallages/dalles et planchers

Béton n° 4 :

Béton armé dosé pour ouvrage ci-dessus demandant une finition soignée

Béton n° 5 :

Béton armé dosé pour ouvrage ci-dessus demandant une finition très soignée ou des formes de pente Nota : Le béton des ouvrages soumis à rotations rapides, aux travaux par temps froid sera composé par adjuvant et plastifiants à faire valider par le bureau de contrôle. Les bétons seront réglementés par les nouvelles normes.





18 Octobre 2016

Contrôles effectués par l’entreprise en cours de travaux dans le cadre du DTU 21

1. Contrôles de résistance sur des BPS

Contrôle de résistance des BCP fournis par le BPE ou fabriqués sur chantier

02.IV.3 MISE EN OEUVRE DU BETON

Toutes précautions devront être prises pour éviter une évaporation excessive, un délavage par temps de pluie ou une intrusion de matières étrangères en cours de transport. Le délai maximum de transport en fabrication et mise en œuvre sera :

Pour un transport à la benne : 30 mm ce délai pourra être porté à 1 heure en cas de béton

ferme (affaissement maxi : 2 cm)

Pour un transport à la toupie (ou à la benne munie d’agitateurs) : 1 h 30 pour tous bétons

Ces délais doivent être réduits d’un tiers par temps chaud (température supérieure à

25C)

Le rajout d’eau en cours de transport est interdit. Les autres modes de transport tels

que transport pneumatique ou à la pompe à béton doivent être soumis à l’approbation du

maître d’œuvre

Les compositions des bétons ainsi transportés doivent tenir compte de ces modes de transport.

A cet effet, une étude préalable avec prélèvements avant et après transport peut être exigée

avant tout accord définitif.

Le béton ne doit pas tomber librement d’une hauteur supérieure à 3 m lors de sa mise en œuvre dans le coffrage. Les bétons fermes ou plastiques (affaissement 7 cm) doivent être vibrés lors de leur mise en œuvre de manière à obtenir la compacité maximale. La vibration doit être d’autant plus poussée que le béton est plus ferme, toutefois, le temps de vibration doit être limité de manière à éviter la ségrégation. La vibration externe ne sera employée que lorsqu’il y aura impossibilité de vibration interne et que sur coffrage rigide. Les bétons mous (affaissement 8 cm) doivent être mis en place par piquage ou damage pour les grandes surfaces (par couches successives de 20 cm). Les bétons les plus secs, non fermés, et n’ayant pas un rôle de résistance essentiel pour l’ouvrage tels que béton de propreté ou de blocage peuvent être mis en place par piquage ou damage pour les grandes surfaces. Les joints au droit des reprises de bétonnage devront être disposés suivant les plans normaux à la direction des contraintes. La surface de ces joints ne doit pas être lisse. Au besoin, elle doit être repiquée avant la reprise. Avant bétonnage, les plans de reprise doivent être mouillés puis soufflés à l’air comprimé pour nettoyage et évacuation de l’eau stagnante.

02.IV.4 DEFINITION ET NATURE DES MORTIERS

Mortier n 1 : Pour chape Mortier n 2 : Pour hourder ou obturer Mortier n 3 : Pour enduits intérieurs





19 Octobre 2016

Mortier n 4 : Pour enduits intérieurs Mortier n 5 : mortier spécifiques sous contrôle du laboratoire du fabricant et du bureau de contrôle

02.IV.5 QUALITE DES LIANTS HYDRAULIQUES

A charge de la centrale béton et sous contrôle du bureau de contrôle Les ciments devront répondre aux normes NFP 15300 et 15301 et être titulaires de la marque NF - VP.

02.IV.6 PAREMENTS DES OUVRAGES EN BETON

Type de parement :

Type D1 - Surface brute :

Destinée à recevoir un revêtement épais tel que chapes, carrelages épais scellés sur chape ciment, nécessitant une réserve d’épaisseur de l’ordre de 5 cm et plus.

Type D2 - Surface courante :

Régulière obtenue par un surfaçage à la règle ou à l’hélicoptère. Destiné à recevoir les types de revêtements tels que : Carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve d’épaisseur de l’ordre de 2,5 cm - Parquets flottants en lames épaisses clouées sur lambourde calées nécessitant une réserve d’épaisseur de l’ordre de 6 à 7 cm ou en panneaux composites assemblés sur feutre d’étanchéité et lit de sable mince de calage nécessitant une réserve d’épaisseur de l’ordre de 4 cm. Enduit monocouche, doublage, enduit ciment

Type D3 - Surface soignée :

Idem parement D2, obtenue par un surfaçage à l’hélicoptère mais destiné à recevoir en collage direct, des revêtements de sols minces et de carrelage collé déformables sous réserve d’un lissage (à la charge de l’applicateur) avec un produit agrée en consommation limitée à 2,5 kg/m² maximum, au-dessus de cette valeur un ponçage sera exigé. Idem parement D2, obtenue par vibration du béton mais destiné à recevoir une peinture ou un revêtement mural

Type D4 - Surface très soignée :

Destiné à recevoir une peinture de sol, un revêtement résine. Tolérances sur l’état de surface définies par les critères ci-après :

Horizontalité :

L’instrument de mesure est une règle de 2,00 m de longueur équipée d’un niveau à bulle d’air Une extrémité de la règle est tenue en contact avec un point de plancher, la règle étant horizontale, on mesure la dénivellation du plancher à l’autre extrémité de la règle On mesure de la même façon la dénivellation cumulée à l’intérieur d’une pièce

Verticalité :

L’instrument de mesure est une règle de 2,00 m de longueur équipée d’un niveau à bulle d’air Une extrémité de la règle est tenue en contact avec un point de voile, la règle étant orientée dans n’importe quelle direction, on mesure la dénivellation du voile à l’autre extrémité de la règle





20 Octobre 2016

Planéité :

On distingue 3 types de mesures complémentaires les unes des autres et caractérisant chacune la planéité à une échelle de différente : On mesure la flèche de la dalle sous une règle de 2,00 m de longueur Même opération que ci-dessus avec une règle de 0,20m de longueur On mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains.

02.IV.7 TOLERANCES POUR CHAPES, DALLES, DALLAGES, PLANCHERS, VOILES BETON,

POTEAUX ET POUTRES

dalle ou dallage pour chape rapportée : 5 mm sous règle de 2 m

chape bouchardée : 5 mm sous règle de 2 m

chape ordinaire : 5 mm sous règle de 2 m

chape, dallage, dalle ou plancher lissée ou incorporée sous revêtement mince ou

peinture : 2 mm sous règle de 2 m pas de grain saillant

DTU 59.1 peinture

Nota : Voir aussi le tableau des tolérances de coffrage décrit si dessous

02.IV.8 TOLERANCES POUR LES ENDUITS

- 2 mm sous règle de 2 m.

Joint, cueillies, joints, arêtes bien droites et d’aplomb.

02.IV.9 COFFRAGE ET PAREMENT

Il est rappelé que les parements de parois et murs en béton banché et par extension tous les parements issus de coffrages, sont définis par le DTU 23.1. Par simplification la notation suivante est adoptée :

Parement ordinaire : Classe O

Planéité d’ensemble rapportée à la règle de 2 m = 15 mm.

Planéité locale rapportée à un réglet de 20 cm = 6 mm

Uniforme et homogène

Parements ragréés au droit des nids de cailloux ou zones sableuses, balèvres

recoupées

Arêtes et cueillies rectifiées et dressées

Parement courant : Classe C

Planéité d’ensemble rapportée à la règle de 2 m = 7 mm


Uniforme et homogène

Parements ragréés au droit des nids de cailloux ou zones sableuses, balèvres

recoupées

Arêtes et cueillies rectifiées et dressées





21 Octobre 2016

Parement soigné : Classe S

Planéité d’ensemble rapportée à la règle de 2 m = 5 mm


Caractéristiques et aspects identiques au parement courant, nuages et bulles inférieurs à

10 %

Les huiles de décoffrage devront être agrées par les fabricants de peintures et

revêtements pelliculaires utilisés, dans le cas contraire, un lessivage soigné devra

être exécuté sur les surfaces coffrées à la charge de l’entrepreneur du présent

lot.

Tous les ouvrages ne recevant pas d’enduit devront être exécutés en coffrage soigné lisse.

02.IV.10 TOLERANCES POUR LES COFFRAGES

Par rapport à un cordeau tendu :

flache inférieure à 2mm sous longueur de 2 m dans n’importe quel sens

surplomb non admis

fruit du poteau : 5 mm par étage

piédroits de tableaux de baies : 2 mm sur la hauteur

corniches et bandeaux : 5 mm sur 10 m de longueur

appuis et seuils : 2 mm par mètre

Tolérances :

TYPE

HORIZONTALE et VERTICALE PLANEITE DES OUVRAGES BETON

Dénivellation

sous règle de

2m

Dénivellation

cumulée dans une

pièce

Sous règle de

2,00m

Sous règle de

0,20m

Hauteur des

saillies

D1 10 mm 15 mm 10 mm / /

D2 6 mm 9 mm 10 mm 3 mm 1 mm

D3 5 mm 7,5 mm 7 mm 2 mm 1 mm

D4 4 mm 6 mm 5 mm 1 mm /

02.IV.11 ARMATURES

Les armatures doivent être conformes aux normes NF P 35-015 pour les ronds lisses, 35-016, 017, 018 pour les armatures à haute adhérence en tenant compte pour ces dernières des particularités figurant dans les fiches d’identifications délivrées à chaque producteur par application du CPC, fascicule 4, titre Ier, aux spécifications de l’ADETS, et de l’article 162 des règles BAEL pour les treillis soudés. Armatures dans les dalles, dallages, formes ou voiles béton par treillis soudé en plaques suivant





22 Octobre 2016

étude du BET. Mise en œuvre, calages, recouvrements suivant normes. Armatures dans les poutres, les poteaux et les ouvrages divers par armatures façonnées suivant étude du BET. Mise en œuvre, calages, recouvrements suivant normes. Les prix des armatures devront comprendre toutes les sujétions pour chutes, ligatures, recouvrements, attentes, tolérances d’usinages.

02.IV.12 ACIERS POUR BETON

Normes NF A 35.015 et 35.016, DTU 20, 20-1, 20-12, 23-1 à 23-6. Les aciers utilisés, ronds lisses, ronds à haute adhérence (HA) ou treillis soudés, doivent être conformes à leur fiche d’homologation et à l’article A-2-2 du BAEL 83. Les armatures, au moment de leur mise en œuvre et du bétonnage, doivent être exemptes de traces de rouille non adhérente, de peinture, de graisse ou de boue. L’enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en plastique. L’enrobage mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute armature est au moins égale à :

4 cm pour les ouvrages à la mer, exposés aux embruns et brouillards salins ou à des

atmosphères agressives.

3 cm pour les parements soumis à des actions agressives.

2 cm pour les parements exposés aux intempéries, aux condensations ou au contact

d’un liquide.

1 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos non exposés aux

condensations.

Toute partie bétonnée laissant apparaître les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec du béton sur ordre du Maître d’œuvre ou du bureau de contrôle.

02.IV.13 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant tout début d’exécution, l’entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports sur lesquels il devra effectuer ses travaux. Cette réception devra se faire de manière contradictoire avec les entrepreneurs ayant réalisé les dits supports. En cas de contestation, l’entrepreneur devra en aviser le maître d’œuvre, par écrit et ce dans les plus brefs délais. Tout début de travaux équivaudra à une acceptation sans réserves des supports, l’entrepreneur conservant l’entière responsabilité du résultat final des travaux qu’il aura effectués.

02.IV.14 LES CANALISATIONS ENTERREES

Exécution des tranchées

Les tranchées seront exécutées en chaque point suivant le tracé et le profil en long définitif arrêté par le Maître d’œuvre et piquetés sur le terrain. Les tranchées seront réalisées selon le fascicule 70 et guide SETRA. Les fouilles seront descendues le plus verticalement possible. L’Entrepreneur sera juge de





23 Octobre 2016

l’importance des blindages à effectuer, ceux-ci devront être suffisants pour assurer une marge normale de sécurité, le maintien des terres, la sécurité du personnel et pour prévenir tous les éboulements même partiels. L’Entrepreneur sera en toute hypothèse responsable de tous les éboulements qui pourraient intervenir et de tous dommages consécutifs à l’exécution des travaux. Le fond de tranchée exécuté exclusivement à la main sera soigneusement nettoyé, réglé et nivelé. Les tranchées seront maintenues en bon état d’entretien depuis leur ouverture jusqu’au remblai. Le remblai sera effectué par couches successives suivant guide SETRA. D’une façon générale, les tranchées seront réalisées conformément aux dispositions des articles 48-49 et 50 du Cahier des Prescriptions Communes - Fascicule 70 (assainissement) et 71 (eau potable). Les engins mécaniques seront normalement utilisés pour l’ouverture des fouilles. Le Maître d’œuvre aura cependant la possibilité d’interdire l’usage de ces engins mécaniques quand il jugera nécessaire (proximité de réseaux). Sous les dallages et radiers, les remblais seront exécutés entièrement en sable jusqu’au fond de la forme de la voirie. Dans tous les cas la réalisation des tranchées comprend en plus de l’ouverture et de la fermeture, le lit de pose (0,10 m) en sable, l’enrobage, le lit de protection (0,20 m) en sable et remblais adapté.

Pose de tuyau - Epreuve de remblaiement

a) La pose

La pose des tuyaux en tranchée ne sera entreprise qu’après vérification des fouilles et accord du Maître d’œuvre. Les tuyaux seront posés dans la tranchée selon fascicule 70 et 71. Avant leur mise en place, les tuyaux seront visités à l’intérieur et débarrassés de tous les corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits. A chaque arrêt de travail, les extrémités de la conduite seront tamponnées au moyen de bouchons d’extrémité. L’utilisation à cet effet de planches, chiffons ou autres sont formellement interdit. Les joints à rondelles de caoutchouc devront être mis en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant, l’assemblage des tuyaux à joints incorporés devra également être exécuté conformément aux indications du fournisseur, chaque joint devra être vérifié une fois exécutées.

b) Le remblaiement sur tuyaux

Il comprendra tout d’abord et systématiquement le comblement en sable pour assurer l’enrobage de la canalisation jusque 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux. Lorsque les tuyaux auront été mis à leur place définitive, ils seront soigneusement calés latéralement avant la confection des joints. Le remblaiement des tranchées sera exécuté avec des matériaux meubles correctement arrosés par couches de 0,20 m successives. Les moyens de compactage devront respecter les prescriptions SETRA et le matériel de compactage adapté en conséquence.





24 Octobre 2016

Contrôle

L’entreprise prévoira le passage caméra vidéo pour contrôler l’ensemble des installations EU/EV et EP sous dalles béton et fournira au maître d’œuvre le document de recollement. L’entreprise aura à sa charge le passage d’une caméra vidéo dans toutes les canalisations enterrées sous dalles pour vérifier la pente des canalisations et l’état de propreté des raccords et des canalisations.

02.V PRESCRIPTIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES

02.V.1 RESISTANCE AU FEU

Les éléments prévus avec un degré de résistance au feu (coupe-feu ou pare-flammes), exigé par la réglementation seront représentatifs d’un modèle ayant subi des essais en laboratoire agréé. La mise en œuvre de ces éléments sera justifiée par la production d’un procès-verbal d’essais, fourni par l’entrepreneur du présent lot sur simple demande du maître d’œuvre. Les obligations rappelées dans la notice du permis de construire pour ce type de construction seront respectées pour une construction

- de type 2ème famille pour les collectifs A et B. A ce titre : Pour le sous-sol :

- le sous-sol des 2 bâtiments aura une stabilité au feu de 1 heure pour les élévations du sous-sol (les élévations des cages d’escalier qui seront CF 1 h) et les planchers seront CF 1 heure

- entre le sous-sol et les logements le plancher sera CF 1h - les SAS situés à côté ou sous les logements seront CF 1h en élévations et plancher

haut Pour les logements des bâtiments A et B :

- les bâtiments A et B auront une stabilité au feu d’une 1 / 2 heure en élévations de super structure y compris cage d’escalier

- Les planchers entre logements auront un degré coupe-feu d’une 1/2 heure - Les planchers entre logements et stationnement auront un degré coupe-feu d’1

heure - Les parois séparatives de logements seront montées jusque sous toiture. Le plafond

sera alors CF 1/2 h - Les parois des gaines ascenseurs et des locaux OM et vélos seront CF 1h - Les plafonds de locaux OM et vélos seront CF 1h - Les bâtiments A et B sera recoupé par une élévation CF 1 / 2 h en combles pour

former 2 combles distincts





25 Octobre 2016

02.V.2 LE PHONIQUE

Voir chapitre 02.II.6 ci-dessus « acoustique »

02.V.3 CHARGES

Les charges climatiques à prendre en compte sont définies par les « Règles définissant les effets de la neige et du vent » établies par le Groupe de Coordination des Textes techniques (Règles NV 65/67, édition décembre 76 - région 1 site normal, et Règles N 84). Les charges à prendre en compte selon NPF 01-006 :

Dalles basses en sous-sol : 400 kg/m²

Terrasses accessibles : 150 kg / m²

Terrasses végétales : 600 kg / m²

Terrasses inaccessibles : 150 kg / m²

Planchers bas de logements : 250 kg / m²

Circulations et Dégagements : 400 kg / m²

L’entreprise de GO prendra les dispositions constructives pour les planchers de circulation afin

que les incorporations permettent de garantir la résistance de ce plancher. Un auto contrôle sera

fourni au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle concernant les enrobages (les arases de mur

sur les circulations seront adaptés aux épaisseurs de plancher proposer par le BET structure (la

mise en place de prédalles pouvant être proposée pour ces zones chargées en incorporations)

02.V.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES – ETUDES

La Maîtrise d’œuvre est chargée d’une MISSION DE BASE, sans EXE. Toutes variantes techniques, par rapport au CCTP GO, afin de réduire les coûts de la construction sans toutefois déroger aux obligations architecturales générales, aux règles de la construction et au rapport de sol pourront être proposées par l’entreprise de GO, qui aura OBLIGATION de signaler TOUTES INCIDENCES pouvant être apportées par la solution proposée aux autres corps d’états intéressés par sa structure. Un plan de principe de la solution proposée devra être joint à l’offre. L’entreprise de GO prendra en compte toutes les incidences éventuelles qu’elles pourraient avoir sur la structure ou autre. Les plans d’exécution des ouvrages (PEO) sont à la charge de l’entreprise et seront à fournir à la Maîtrise d’œuvre d’exécution pour vérification de la conformité par rapport au projet de base (VISA) et au bureau de contrôle. Ils seront adressés au Bureau de Contrôle pour accord avant toute exécution d’ouvrage. Ces études comporteront en particulier :

Les études d’exécution

Les calculs et vérification de stabilité de l’ouvrage

Les plans d’implantation et de repérage

02.V.5 ETUDE BETON





26 Octobre 2016

Le bureau d’études retenu sera pris en charge par l’entreprise. Cette dernière s’assurera que le bureau d’études structure désigné a bien l’ensemble de ses attestations d’assurances à jour et suffisantes en montant de couverture de sinistre. L’entreprise de GO apportera la preuve de références sérieuses dans des réalisations similaires au maître d’ouvrage. Ces études comporteront en particulier :

Les études d’exécution

Les calculs et vérification de stabilité de l’ouvrage selon l’ensemble des hypothèses

Les plans d’implantation et de repérage

Les plans d’exécution (coffrage, armatures, détails …)

L’établissement des plans notamment les plans des réalisations en atelier (préfas des poutres, dalles, voile linteaux, acrotère, etc.) et de chantier, les calculs et les études complémentaires nécessaires à l’exécution des ouvrages, y compris ceux découlant des éventuelles évolutions du projet, ou résultant des adaptations nécessaires en raison des aléas et imprévus pouvant survenir en cours de réalisation, l’entreprise devra fournir les justificatifs et notes de calculs. L’établissement des plans de ferraillages et de réservations. L’établissement de tous les plans, études et calculs découlant de ses méthodes spécifiques d’exécution et en cas de variantes ou modifications du projet. Les réservations devront être fournies par les lots techniques pendant la période de préparation et être prises en compte par l’entreprise du lot gros œuvre dans le cadre de ses études. Contrainte de calcul référence au DTU. Les études béton prendront en compte les contraintes techniques imposées par les limites de propriété

02.V.6 ETUDE GEOTECHNIQUE

L’entreprise du présent lot prendra en compte le rapport de reconnaissance de sols joint au présent document : rapport de reconnaissance de sols joint au présent document et ses compléments. La profondeur des fondations à atteindre devra ainsi être adaptée point par point aux conclusions du rapport de sol et aux conditions réelles des terrains découverts, en prévoyant la purge des remblais, éventuels vestiges et également des formations limoneuses mais aussi en fonction des avoisinants et des talutages lors des fouilles. Dans le cas où L’entreprise de GO propose une solution différentes pour les fondations, la réalisation du sous-sol …, elle établira à ses frais un complément de mission (mission G3 ou G4) auprès du bureau d’étude de sol qui a réalisé la première étude ou un autre BET de sol agréé. Ces éléments seront soumis au bureau de contrôle pour validation. Idem sur la tenue des sols lors des travaux de fouille Pour les logements collectifs et le sous-sol :





27 Octobre 2016

- Le mode de fondation de type massif et dalle basse du niveau de sous-sol le plus bas de

type dallage est envisageable pour l’ensemble des constructions.

L’entreprise réalisera son étude de prix selon les recommandations du rapport de sol joint au présent dossier et au plan de topographie et prendra en charge toute étude complémentaire pour justifier le choix technique retenu.

02.V.7 LIMITES DE PRESTATION

L’entreprise titulaire du lot Gros Œuvre prendra le terrain en l’état après Démolition. Les travaux de démolition des éléments structurels existants (poteaux, poutres murs porteurs, dalles, rampes et planchers), les travaux de démolition des éléments non porteurs et les travaux de désamiantage seront pris en charge par le lot DEMOLITION. Le terrain naturel après démolition est sensiblement le même que le niveau des trottoirs existants sur la partie communale La structure des plates formes mise en œuvre par le GROS ŒUVRE prendra en compte la solution envisagée pour les fondations et pour les dallages de sous-sol par le rapport de sol. L’entreprise de GO réalisera les fouilles complémentaires pour purge ou remblais pour mise à niveau d’une plateforme adaptée à la solution envisagée pour les dalles basses du sous-sol par le rapport de sol. Les matériaux mis en œuvre répondront aux normes et seront proposés au bureau de contrôle pour acceptation. Les terres, limons, roches excédentaires ou bloc de béton ou autre de taille inférieur à 1m3 individuellement dimensionné (reliquats de fondation ou de démolition non visibles) seront évacuées en décharge par l’entreprise de GO. L’entreprise titulaire du lot Gros Œuvre prendra le terrain en l’état après réalisation de la démolition complète des bâtiments existants expurgé des dalles basses, et fondations et avec les dispositions de consolidations des parois sur mitoyenneté mis en place ou laissé en place par le lot Démolition si nécessaire.

02.VI PRESCRIPTIONS DIVERSES

02.VI.1 LIMITES DE PRESTATION GROS ŒUVRE ET VRD

Les limites des prestations VRD/BATIMENT sont détaillées une notice jointe au présent dossier.

L’entreprise titulaire du lot Gros Œuvre prendra le terrain en l’état après Démolition. Les décapages

complémentaires seront prévus par le présent lot pour toutes les terres sous emprise des bâtiments et

voie d’accès nécessaire à la réalisation des travaux de GO et par le lot VRD pour les autres décapages.





28 Octobre 2016

Les fouilles en pleine masse nécessaires pour la réalisation des ouvrages en sous-sol sont à la charge du

présent lot.

La structure des plates formes mise en œuvre par le GROS ŒUVRE prendra en compte la solution

envisagée pour les fondations et pour les dalles de sous-sol par le rapport de sol.

L’entreprise de GO réalisera les fouilles complémentaires pour purge de terre végétales ou remblais pour

mise à niveau d’une plateforme adaptée à la solution envisagée pour les dalles de sous-sol par le rapport de

sol. Les matériaux mis en œuvre répondront aux normes et seront proposés au bureau de contrôle pour

acceptation.

Les terres, limons ou roches excédentaires seront évacuées en décharge.

02.VI.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

Prise de possession du terrain :

A la remise de l’offre, l’entrepreneur est réputé s’être rendu sur les lieux du chantier pour connaître les

dispositions des lieux, les possibilités d’accès, les moyens qu’il doit engager pour les installations de

chantier, les servitudes dues à l’environnement, etc.

L’ensemble des suggestions étant prise en compte dans son offre de prix (élimination d’ouvrages enterrés

à hauteur de 1m3 par élément rencontré non visible à la prise en charge du site, le contreventement

d’ouvrage existants mis en place par le lot démolition (y compris complément du lot GO selon chapitre

02.V.7), les réseaux existants en limite de parcelle, les aménagements communaux en limite de parcelle …

Dans le cas de découverte d’ouvrage spécifique de plus grosse importance et non décrit ci-dessus,

l’entreprise chiffrera les démolitions et évacuations selon les éléments BATIPRIX édition 2015. Le maître

d’œuvre sera informé avant réalisation des travaux pour constat sur site des éléments trouvés et pour

donner son aval sur la continuité des terrassements selon les dispositions ci-dessus. Le maître d’œuvre

établira un rapport de visite qui sera diffusé au maître d’ouvrage pour information

L’entreprise réalisera un procès-verbal de réception avec le lot DEMOLITION (ou le maître d’ouvrage)

pour la prise en possession du site avant son intervention.

Etat des lieux :

Le terrain est livré à l’entrepreneur du présent lot par l’entreprise titulaire du lot DEMOLITION (marché

à part) après réalisation des démolitions des ouvrages existants selon les dispositions du lot Démolition.

Avant le commencement de ses travaux, l’entrepreneur devra, en accord avec le maître de l’ouvrage et le

maître d’œuvre, faire exécuter tous les constats d’huissiers nécessaires en présence des tiers intéressés

et des représentants de la ville, des trottoirs et chaussées publiques ou privées bordant la propriété, des

ouvrages existants, des propriétés mitoyennes, ainsi que tous les ouvrages le nécessitants.

Il devra faire un procès-verbal de réception et de prise en charge du site.

Cette prestation incorpore toutes les démarches, sujétions et formalités, nécessaires à obtenir de la part

des services compétents (mairie, concessionnaires, maître d’ouvrage et maîtrise d’œuvre). Les points

particuliers liés aux éléments appartenant aux différents concessionnaires seront gérés par l’entreprise

de GO s’ils n’ont pas été traités par le lot Démolition ou s’ils sont nécessaires à nouveau pour les





29 Octobre 2016

prestations du présent lot, et ce, dans le cadre de sa méthodologie de construction, de son phasage et de

son planning (exemple pour le poste transfo existant, pour les poteaux EDRF en limite de propriété, câbles

électriques ou de téléphone …)

L’entreprise de GO s’assurera que le maître d’ouvrage aura bien fait un référé préventif avant son

démarrage de travaux.

Implantation générale :

L’entrepreneur fera réaliser, à ses frais, par un géomètre agrée, à partir du bornage des parcelles,

l’implantation générale des constructions

L’implantation générale définitive sera validée par l’entreprise de GO une fois la vérification faite par lui-

même de l’implantation des constructions par rapport au bornage du terrain et par rapport aux plans du

permis de construire.

Cette prestation incorpore toutes les démarches, sujétions et formalités, nécessaires à obtenir de la part

des services compétents.

L’entrepreneur de gros œuvre restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu commettre, quelle que

soit l’époque ou ces erreurs seraient découvertes et il en supporterait seul les conséquences financières.

L’implantation sera matérialisée par tous piquets et chaises qui, établie en dehors des emprises du

bâtiment, porteront les encoches et marques nécessaires à la détermination des contours.

Les tracés en plan et les points de niveaux seront rattachés à des repères fixes et invariables, placés en

tous endroits jugés utiles par le maître d’œuvre, de façon à permettre en cours de chantier, la

vérification de tous les niveaux et implantation (2 points fixes positionnés pour être présent tout au long

du chantier et accessible pour chaque intervenant).

Le titulaire du présent lot sera tenu de veiller à la conservation des piquets et repères, de les réaliser ou

de les remplacer à ses frais, soit à leur emplacement de base, soit à un autre emplacement, si les besoins

l’exigent.

Environnement :

L’entrepreneur devra veiller à la protection et au respect de l’environnement.

L’entreprise devra en outre toutes les réfections nécessaires dans le cas de détériorations des ouvrages

publics ou privés, pendant toute la durée des travaux (en particulier, nettoyage et réfection des trottoirs

et chaussées d’accès sur chantier …), ainsi que l’entretien et le curage des caniveaux et/ou canalisations

extérieures amenés à évacuer les eaux de ruissellement ou autre selon nécessité.

Des autorisations de rejets des eaux dans les canalisations du réseau public seront à faire auprès des

services techniques de la ville dans le cas particulier de pompage en présence d’eau. Dans le cas de refus

des services administratifs l’entreprise prendra ses dispositions pour la rétention des eaux pompées avant

le renvoi dans les réseaux en attentes et selon les impositions des services administratifs.

Réseaux existants :

Pendant la période de préparation, l’entreprise fera les démarches nécessaires auprès des

concessionnaires et les services techniques de la ville pour connaître les réseaux existants et leur

localisation en complément des indications données par la maîtrise d’œuvre dans le dossier PC ou le dossier

DCE.





30 Octobre 2016

Toutes les précautions et dispositions nécessaires seront prises pour préserver et protéger les ouvrages

enterrés ou aériens tels que réseaux d’évacuations, réseaux d’eau, électricité, gaz, téléphone, chauffage,

etc. en cours de chantier

Tout dommage occasionné lors de la fouille sera signalé au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage. Les

frais occasionnés pour les remises en état seront supportés par l’entrepreneur.

L’entreprise réalisera sa DICT auprès des concessionnaires et respectera les informations recueillies.

L’entreprise mettra en place les différentes réunions sur site nécessaires pour la réalisation de ses

travaux de construction.

Bruits :

Respect de la législation et des réglementations :

La limitation des bruits de chantier devra être traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la

législation et de la réglementation en vigueur à ce sujet, dont notamment :

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », avec ses décrets et arrêtés d’application parus,

relative à la lutte contre le bruit.

Obligation de résultat :

Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les entrepreneurs seront tenus à une obligation de résultat.

Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour que les

niveaux de bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le maître d’ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir être inquiété en cas de dépassement des limites

réglementaires, en cas d’infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les dispositions

nécessaires.

Coûts des dispositions à prendre pour respecter les différentes réglementations en matière de bruits de

chantier.

Ces coûts restent à la charge de chaque entreprise, ils sont implicitement compris dans le prix du marché.

Ils ne pourront en aucun cas être portés au compte prorata, sauf dans le cas de mesures ou dispositions

collectives.

Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances.

Ces nuisances concernent essentiellement :

les bruits de chantier

les poussières générées

la gêne causée à la circulation des tiers aux abords du chantier

Avoisinants :

L’entreprise adaptera sa méthodologie de construction selon l’état des avoisinants existants et conservés

après les travaux de démolitions et selon les éléments existants en limite de propriété. Le phasage des

travaux prendra en compte ces états (contreventements, rabattage de nappe ou drainage selon le rapport

de sol (niveau d’eau repéré), pompage en fond de fouille, terrassements par passes alternées, voiles

projeté contre terre ….) Pendant la période de préparation, l’entreprise fera les démarches nécessaires

auprès du bureau de contrôle et du SPS pour la validation des méthodologies choisies. Ces éléments seront

toujours réalisés avec rapport d’huissier sur les ouvrages mitoyens habités avant démarrage des travaux

et après exécution des travaux.





31 Octobre 2016

02.VI.3 INSTALLATION DE CHANTIER

Pendant la période préparatoire, l’entrepreneur du lot Gros Œuvre fournira au SPS et au Maître d’œuvre

le plan d’installation indiquant notamment l’emplacement de la grue, dépôts de matériaux, base vie, etc.

L’entreprise prendra ses dispositions pour les arrêtés municipaux afin d’obtenir les autorisations

nécessaires et se rapprochera du coordonnateur de sécurité concernant les flux piétons ou de véhicules

aux abords du chantier. Toutes les dispositions de sécurité devront être prises pour le personnel du

chantier et les tiers à l’opération (piétons) en fonction des positions de clôture arrêtées (feu clignotant,

panneaux de signalisation...)

L’entreprise prendra en compte dans cette proposition le PGC du coordonnateur sécurité de chantier.

L’entreprise mettra en œuvre une installation de chantier permettant en fin de chantier la mise en place

du pré chauffage et la mise en route de la ventilation.

L’entreprise qui réalisera les travaux de GROS OEUVRE devra prendre ses dispositions pour la réalisation

de la base vie ainsi que pour la réalisation de ses prestations quant à la proximité des disponibilités en eau

et en électricité jusqu’en limite de propriété et des limites d’emprise des travaux pour la réalisation en

conformité de la construction

Il pourra être proposé une installation de chantier sur deux endroits différents et faire évoluer cette

installation en fonction du phasage des travaux.

Installation de chantier conforme aux dispositions PGC, du SPS, du chapitre 00 Généralités, du CCAP, du

CCAG et du code du travail comprenant selon les normes en vigueurs :

Salle de réunions avec chaises, tables, installation téléphonique etc.

Bureaux de chantier

Sanitaires, Vestiaires, Réfectoires

Aménagement d’une aire de stockage des gravats et mise en place de bennes jusqu’à

la fin du chantier

Branchement de chantier (électricité, eau, PTT, évacuation EU – EV – EP)

Panneau de chantier réglementaire selon modèle Maître d’Ouvrage avec logos

Tous les travaux de maçonneries nécessaires à l’installation de chantier (fondations

de grue, tranchée pour amener des câbles…)

Le transfert en cours de chantier si nécessaire et le retrait en fin de chantier de

toutes les installations

Etc …

02.VI.4 CLOTURES – ISOLATION DES ZONES CHANTIER

L’entrepreneur du lot Gros Œuvre devra la mise en place, l’entretien et l’enlèvement après travaux de

toutes clôtures provisoires, cloisonnement afin d’isoler physiquement les zones en travaux et ce pendant la

durée du chantier. Les dispositions du CCTP généralités étant aussi à prendre en compte

Clôture sur la périphérie du chantier en panneaux pleins avec portails, portillons et cadenas (compris pose,

dépose et entretien pendant la durée des travaux) en quantité pour clore le chantier et laisser les accès

en nombre suffisant.

Pendant la période de préparation, l’entreprise fera les démarches nécessaires auprès des services

techniques de la ville pour obtenir les autorisations nécessaires d’occupations de voirie.





32 Octobre 2016

L’ensemble des taxes éventuelles, signalétiques à mettre en place … sera pris en charge par l’entreprise de

GO pour toute la durée du chantier TCE.

Le poste transfo existant sera laissé accessible pour ERDF à tout moment de la réalisation.

02.VI.5 TRAIT DE NIVEAU

L’entrepreneur titulaire du présent lot, établira le trait de niveau dans tous les locaux à tous niveaux de

construction et veillera à son maintien pendant toute la durée du chantier.

Les niveaux NGF du PC et du projet de la phase DCE seront soigneusement confirmés en phase de

préparation de chantier en accord avec le Maître d’œuvre. L’entrepreneur du présent lot sera responsable

de sa protection et de sa conservation, compris retraçage si nécessaire en cours de chantier.

Il sera finalisé en fonction de la réglementation en vigueur et en fonction de la déclaration du permis de

construire

02.VI.6 SECURITE

Toutes dispositions seront à prendre par l’entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité de ses

ouvriers et la sécurité collective suivant la réglementation en vigueur.

Les matériels et outillages, matériaux, échafaudages ainsi que les échelles, dès lors qu’ils présentent un

risque notamment vis-à-vis des gens travaillant sur le site, devront être entreposés et protégés de telle

sorte qu’ils n’engendrent aucun danger.

Toutes dispositions devront être prises pour assurer et pour maintenir la protection et la sécurité des

personnes ayant à circuler aux abords du chantier.

Le chantier devra être interdit au public et la fermeture du chantier du début à la fin devra être assurée

par l’entreprise de GO.

Les employés conduisant des engins devront être titulaire de leur licence et avoir vérifié la conformité du

matériel utilisé.

02.VI.7 NETTOYAGE DU CHANTIER, DE LA VOIRIE PUBLIQUE ET DES ABORDS

Le chantier devra être constamment tenu propre et les matériaux rangés, les gravois enlevés

régulièrement au moins une fois par semaine et ce, avant le rendez-vous de chantier.

L’entrepreneur du lot Gros Œuvre devra le nettoyage, l’entretien et la remise en état de la voirie publique

et des abords pendant la durée du chantier. Il sera établi un constat de leur état lors de l’ouverture du

chantier et un autre à la fin des travaux.

Pour tout nettoyage non exécuté par la présente entreprise, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de le

faire exécuter par une entreprise de son choix, pour le compte de la présente entreprise.

Les voiries publiques et les abords de chantier, seront nettoyés à chaque fois que nécessaire et plusieurs

fois s’il le faut, entretenus et remis en état si celles-ci se trouvent détériorés pendant la durée du

chantier (compris voiries et cheminement intérieurs).





33 Octobre 2016

02.VI.8 SORTIE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Tous les travaux prévus au descriptif ci-après comprennent le ramassage, la descente ou la montée et la

sortie hors des constructions de tous les matériaux, matériels et équipements gravois etc.

Ils comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, l’enlèvement hors du chantier,

comprenant : chargement par tous moyens et enlèvement au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Bennes pour gravois et déchets selon le lot généralités et le CCAP.

Chaque entreprise mettra ses gravois et déchets de nettoyage de chantier dans des bennes prévues à cet

effet. Ces bennes devront être remplacées au fur et à mesure de leur remplissage.

Les bennes seront à installer aux emplacements à définir pendant la période de préparation.

L’installation et le remplacement de ces bennes seront à la charge de l’entreprise du lot Gros Œuvre. Les

frais en seront portés au compte prorata.

Dépôt et lieu au choix de l’entrepreneur, à toute distance, tous droits de décharge ou autres étant à la

charge de l’entrepreneur du lot Gros œuvre.

Le tri des déchets respectera les règles en vigueur au moment des dépôts du permis de construire.

02.VI.9 TROUS - SCELLEMENTS – RACCORDS DIVERS

L’Entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les travaux de percements ou réservation de trous

dans le béton armé, les feuillures à préserver, calfeutrements et nettoyage autour des menuiseries, les

scellements, bouchements et raccords de trous propres à son lot.

Les entrepreneurs des différents lots devront donner toutes indications utiles à l’entrepreneur du lot

Gros Œuvre, pour que celui-ci réserve les trous et feuillures nécessaires dans les murs et planchers pour

les diamètres > à 5 cm.

L’entrepreneur du Gros Œuvre devra également réserver ou tailler les feuillures nécessaires à la pose des

menuiseries dans les parois verticales des différentes maçonneries.

L’entrepreneur du lot Gros Œuvre devra demander lors des synthèses de préparation de chantier, aux

corps d’états intéressés, les plans et les éléments à incorporer, quinze jours minimum avant la date de son

intervention, faute de quoi il aurait à sa charge l’exécution après des réservations et inserts nécessaires.

L’entrepreneur du lot Gros Œuvre devra le calfeutrement des réservations dans la maçonnerie, dans les

voiles béton et dans les dalles ou planchers demandées lors des réunions de préparation par les autres

corps d’état une fois les prestations des corps d’état réalisées

Les entrepreneurs du second œuvre fourniront les fourreaux, tubes et taquets et tasseaux que le maçon

placera, selon leurs indications, avant le coulage des ouvrages en béton et les scellements.

Les percements, tranchées, saignées et feuillures qui n’auraient pas pu être réservés par la faute des

entrepreneurs qu’ils concernent seront réalisés par ceux-ci sans qu’ils puissent prétendre à une indemnité,

et seulement après qu’ils aient obtenu l’accord de l’entrepreneur du lot Gros Œuvre.

Hormis les réservations dues par l’entrepreneur du lot Gros Œuvre, chaque entrepreneur effectuera les

trous, saignées, feuillures qui seront nécessaires et assureront la mise en place de feutre de

calfeutrement et le calfeutrement.

Pour les ouvrages autres que maçonnerie et béton :





34 Octobre 2016

Chaque entrepreneur exécute ses propres percements et scellements quelle que soit la nature des autres

matériaux en reconstituant l’ensemble des propriétés techniques de l’élément traversé.

Les rebouchages au pourtour de ses canalisations, chutes etc., seront exécutés avec la mise en place de

fourreaux suivant nécessité et assureront également la continuité des coupe-feux et de l’isolation

phonique des parois.

Dans le cas où les lots techniques passeront avant les lots des cloisons, ces derniers auront à charge les

calfeutrements.

Dans le cas où les lots des cloisons passeront avant les lots techniques, ces derniers auront à charge les

calfeutrements.

Exemples non exhaustifs

- Les attentes horizontales de VMC passées, le lot cloison réalisera les

trous de scie cloche et le calfeutrement dans les gaines techniques

- Les attentes verticales de VMC passées, le lot faux plafond réalisera le

calfeutrement au droit des plaques de faux plafond

- Les attentes horizontales de plomberie passées, le lot cloison réalisera les

calfeutrements dans les gaines techniques

- Les plaques de plafond passées, le lot VMC réalisera le calfeutrement au

droit des plaques de faux plafond

- Les gaines techniques fermée, le lot plomberie / Chauffage / VMC

réalisera les calfeutrements des percements réalisés dans les gaines

techniques

02.VI.10 DOCUMENTS D’AUTOCONTROLE

L’entreprise devra s’acquitter des vérifications techniques qui lui incombent au titre de l’autocontrôle des

constructeurs.

L’entreprise devra s’acquitter des vérifications au quotidien de la sécurité collective mise en place sur le

site au titre de l’autocontrôle pour la sécurité.

Elle devra communiquer à la maîtrise d’œuvre d’exécution les renseignements suivants :

Nom de la personne chargée des vérifications techniques sur le chantier.

Liste des vérifications envisagées pour s’assurer de la bonne exécution des ouvrages

La mise à jour au quotidien du cahier de sécurité du chantier

La formalisation des vérifications permettant de s’assurer que les réalisations ont été effectuées de

manière satisfaisante, devra être communiquée à la maîtrise d’œuvre d’exécution IMPERATIVEMENT

quinze jours avant la date de réception des travaux.

02.VI.11 ESSAIS COPREC

Les installations feront l'objet d'essais effectués par l'entreprise dans les conditions conformes à celles

définies d'une part dans le document COPREC n 1 de décembre 1982, pour la nature des essais et leur





35 Octobre 2016

mode opératoire et d'autre part, dans le document technique COPREC n 2 de décembre 1982, pour la

récapitulation des résultats des essais.

L’entreprise aura à sa charge les essais d’étanchéité et d’écoulement des eaux dans les canalisations mises

en place.

Avant remblaiement d’un tronçon entre deux regards ou boîte de branchement, essai de remplissage

complet sous 2m de pression d’eau maintenue pendant 10 minutes.

Au bout de ces 10 minutes aucun suintement ne devra être apparent.

02.VI.12 ESSAIS – DOSSIER DE RECOLLEMENT

Réalisation de tous les essais avec procès-verbal de bon fonctionnement en terme de sécurité et de

technicité avec identification de leur localisation …

Réalisation du dossier technique avec identification de tous les ouvrages réalisés et matériaux mis en

œuvre, leurs dimensions, leurs caractéristiques techniques, thermiques, acoustique…

02.VII DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER POUR LES

LOGEMENTS COLLECTIFS, LOCAUX COMMUNS

Le maître d’ouvrage souhaite réaliser les travaux de construction en 1 phase.

Les travaux du bâtiment A et du bâtiment B ainsi que l’ensemble du sous-sol sous les emprises des

bâtiments et les aménagements extérieurs seront réalisés dans cette phase de travaux.

L’entreprise réalisera les éléments de structure porteuse nécessaires pour finaliser les espaces jardin des

bâtiments A/B pour que les acquéreurs puissent jouir à la livraison de leurs espaces de jardin.

02.VII.1 GENERALITES ET PREPARATION DU TERRAIN

Un constat sera dressé entre les lots DEMOLITION (ou le maître d’ouvrage) et GO pour valider la prise

de possession du terrain dans le cas où la maîtrise d’ouvrage passe commande pour la démolition à une

entreprises spécifique avant le démarrage du chantier par l’entreprise générale. Dans ce cas un avenant au

présent document sera mis en place par le maître d’œuvre. Dans le cas où la démolition reste à charge de

l’entreprise générale, les éléments du présent chapitre resteront à charge de l’entreprise générale.

Ce constat devra être en adéquation avec les prestations de chacun des lots et le CCTP généralités.

Le lot Gros Œuvre réalisera sa prestation à partir du terrain livré par le lot DEMOLITION, les travaux

de VRD étant prévus en ‘fin’ de chantier

Mise en place des installations de chantier selon les prescriptions du CCTP généralités 00, PGC et normes

en vigueur

Implantation des bâtiments par chaises ou autre et mise en place de 2 points de niveau de référence par

un géomètre agréé avec document officiel à transmettre sur support informatique.

Les travaux de terrassement et de fondation seront exécutés selon les prescriptions du rapport de

reconnaissance de sols





36 Octobre 2016

Les solutions techniques de construction envisagées seront soumises pour accord au bureau de contrôle

missionné par le maître d’Ouvrage et prendront en compte dans leur phasage tous les ouvrages provisoires

nécessaires à la réalisation du projet (avoisinant, partie communale, éléments des concessionnaires ….).

La solution envisagée par l’entreprise prendra en compte les suggestions imposées par les limites de

propriété (trottoir communal, limites de propriétés …) toutes les suggestions de méthodologie étant à

charge de l’entreprise de GO, ainsi que les compléments de fouilles au droit des existants pour sondages

complémentaires pour validation des choix techniques de l’entreprise en complément de ceux fournis par

le maître d’ouvrage dans le présent dossier

L’entreprise de GO aura en charge les travaux de sondages préliminaires sur les limites de propriétés

(niveau des fondations des mitoyens) pour gérer le type de terrassement au droit des points singuliers

L’entreprise de GO aura en charge les travaux de sondages préliminaires sur les éléments des

concessionnaires (niveau des fondations, emplacement des terres ceinturant le poste ERDF) pour gérer le

type de terrassement au droit des points singuliers

02.VII.2 DEFRICHAGE ET DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

Défrichage et nettoyage de surface compris enlèvement des déchets (le brûlage sur place est proscrit).

L’entreprise devra réaliser le retrait de tous les végétaux. L’ensemble sera évacué en décharge.

L’ensemble des suggestions étant prises en compte dans son offre de prix :

- Elagage des arbres mitoyens conservés à l’aplomb des futures constructions

- Débroussaillage et abattage général

- Retrait en décharge y compris souche LOCALISATION : SUR L’ENSEMBLE DE L’EMPRISE DU TERRAIN

Il sera réalisé un décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 0,30m sur l’emprise des

terrassements prévus ci-dessous (le lot VRD ayant à sa charge les décapages sur les autres zones). Celle-

ci sera stockée proprement en tas en vue de sa réutilisation en fin de chantier pour les remises en état

des espaces verts prévues au lot VRD.

Les volumes de terres excédentaires déterminés en réunion de synthèse avec le lot VRD seront évacués

en décharge.

LOCALISATION : DECAPAGE SUR LES EMPRISES DES BATIMENTS ET ANNEXES A CONSTRUIRE SELON

DISPOSITIONS LAISSEES PAR LE LOT DEMOLITION ET SUR TOUTES ZONES LE

NECESSITANT POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT PROVISOIRE (INSTALLATION DE

CHANTIER, ZONE DE STOCKAGE, LOCAUX COMMUNS,…)

02.VII.3 FOUILLE EN PLEINE MASSE

A charge du lot GO pour les prestations suivantes (voir CCTP en limites de prestation entre VRD et GO) :

Décapage complémentaire pour toute zone de terre végétale ayant initialement plus de

30 cm d’épaisseur (purge)





37 Octobre 2016

Fouilles pleine masse et mise à niveau de plateforme exécutées par tous moyens et en

terrain de toutes natures et chargement des terres ou gravats sur camions.

Les dressements des parois, talus et fond de fouille exécutés pour la réalisation du sous-

sol du bâtiment collectif selon mode de fondation, côte altimétrique du TN et du niveau

0.00 final.

Dressements de parois, talus et fond de fouille exécutés pour la réalisation des ouvrages

d’infrastructures spécifiques au droit des mitoyennetés, du poste transfo, des parties

communales, des ouvrages existants conservés sur site.

Exécutées par tous moyens et en terrain de toutes natures et chargement des terres ou gravats sur

camions.

Les dressements des parois, talus et fond de fouille exécutés pour la réalisation d’1 niveau de sous-sol

général aux 2 bâtiments.

L’ensemble des évacuations de matériaux de terrassement respectera les normes environnementales.

L’entreprise prendra en compte lors des terrassements et dans la phase de fouille en pleine masse, toutes

les sur largeurs nécessaires à la bonne tenue des terres et à l’exécution des ouvrages d’infrastructure, les

étaiements nécessaires au maintien des ouvrages mitoyens ou avoisinants, les phasages de passes

alternées ou autres dispositions constructives, si nécessaire selon étude BA, et blindages éventuels, les

talutages, les épuisements et assèchements des fonds de fouilles.

L’entreprise pourra laisser sur site les quantités de terres ou gravats qu’elle jugera nécessaire pour

réaliser ses travaux de remblaiement dans le cas où ces dernières ne gênent pas l’évolution du chantier.

Les matériaux de remblais seront soumis au bureau de contrôle pour accord.

Les fouilles au droit des mitoyennetés, mur de clôture, ouvrage communal, ouvrages de concessionnaires

seront réalisés selon la méthodologie de réalisation des voiles de sous-sol en passe alternée et/ou béton

projeté ou autres dispositions constructives pour garantir le maintien de tous les existants conservés

selon le projet à réaliser et les travaux de reprise en sous œuvre, avec l’accord du bureau de contrôle et

du coordonnateur SPS et selon l’étude technique du BET de l’entreprise de GO

Les fouilles au droit des mitoyennetés publiques de type trottoir seront réalisés selon les accords avec les

services techniques de la ville, selon les accords concessionnaires et selon l’étude du BET structure de

l’entreprise de GO avec une méthodologie conventionnelle ou une méthodologie de réalisation par passe

alternée, par béton projeté ou autre pour la réalisation des voiles de sous-sol avec l’accord du bureau de

contrôle et du coordonnateur SPS.

Les différentes canalisations, fourreaux enterrés dans l’emprise de la fouille seront pris en charge par

l’entreprise, soit en évacuations dans le cas d’éléments neutralisés ou déplacer dans les autres.

L’entreprise prendra en compte l’ensemble de la réglementation en vigueur pour la mise en décharge.

LOCALISATION : TERRASSEMENT SUR L’EMPRISE DU SOUS-SOL SELON DISPOSITION CONSTRUCTIVE

ENVISAGEE PAR L’ENTREPRISE POUR CONSTRUCTION DU PROJET SUIVANT PLANS

ARCHITECTE

NIVELLEMENT DU TERRAIN POUR MISE A LA COTE DE LA PLATEFORME BASSE DU SOUS-

SOL -1 BAS,

ENSEMBLE DES TERRASSEMENTS EN SOUS-SOL DU BATIMENT (RAMPES, FOSSES

ASCENSEURS, SEPARATEUR ET FOSSE DE RELEVAGE, PUITS POUR INFILTRATION DES

EAUX PLUVIALES, POUR CARNEAUX DE VENTILATION DE SOUS-SOL ….





38 Octobre 2016

Nota : Le mode de fondation de type massifs/puits est envisageable pour l’ensemble des constructions en sous-sol selon le rapport de sol initial

02.VII.4 MISE A NIVEAU DE PLATE FORME

L’entreprise titulaire du lot Gros Œuvre réalisera la plateforme nécessaire à la réalisation de ses fondations.

La structure de la plateforme prendra en compte la solution envisagée pour les

fondations et pour la dalle basse du sous-sol par le rapport de sol et l’étude béton

de l’entreprise (altimétrie…).

L’entreprise de GO réalisera les fouilles complémentaires pour purge de terre

impropres ou remblais pour mise à niveau d’une plateforme adaptée à la solution

envisagée pour la dalle basse du sous-sol par le rapport de sol et l’étude béton de

l’entreprise.

Les matériaux mis en œuvre répondront aux normes et seront proposés au bureau

de contrôle pour acceptation.

Le compactage des remblais sur les plates-formes avec contrôle par essais de

chargement à la plaque (type LCPC de Westergaard) selon demande du bureau de

contrôle et type de dalle basse du sous-sol

Réalisation des essais Westergaard pour un K supérieur ou égal à 5 MPa/m, un EV2

supérieur à 50 MPa et EV2/EV1 inférieur à 2

Les terres excédentaires seront évacuées en décharge.

LOCALISATION : MISE A NIVEAU DE LA PLATE FORME SUR L’EMPRISE DU SOUS-SOL -1

La solution envisagée par l’entreprise du lot GO prendra en compte les suggestions imposées par les limites de propriété (trottoir communal, limites de propriétés …) toutes les suggestions de méthodologie étant à charge de l’entreprise de GO (passes alternées ou autres).

Les niveaux des plates-formes et des niveaux finis du sous-sol -1 bas du bâtiment sont donnés sur le plan de masse et les coupes joints au dossier (73.17 NGF).

FONDATIONS

Il sera réalisé des fondations de type massif/puit en fonction du rapport de reconnaissance des sols joint en annexe.

Toute précaution sera prise pour minimiser les poches latérales.

La composition des bétons sera déterminée en fonction des charges intrinsèques à obtenir.

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront en site urbain

avec des ouvrages en limite de propriété et dans la propriété à conserver.

02.VII.5 IMPLANTATION

L’entrepreneur du présent lot devra effectuer l’implantation de l’ensemble des massifs et devra faire ses observations éventuelles avant tout commencement de travaux de fondations. Cette implantation sera effectuée par un géomètre agréé au frais de l’entreprise. Cette dernière fournira un plan de recollement (support informatique).





39 Octobre 2016

En cas d’erreur d’implantation constatés, les travaux modificatifs et les frais de reprise d’étude sont à la charge du présent lot, suivant rapport géomètre expert agrée.

LOCALISATION : POUR LA REALISATION DES FONDATIONS DE L’ENSEMBLE DU PROJET

02.VII.6 FOUILLE EN TROU

Réalisation de fouilles en terrain de toute nature avec exécution par tous moyens au choix de l’Entrepreneur compris chargement des terres sur camions. Les dressements des parois, talus et fond de fouille exécutés à la main, Toutes les sur largeurs nécessaires à la bonne tenue des terres et à l’exécution des ouvrages d’infrastructure. Les étaiements et blindages éventuels, les talutages. Les épuisements et assèchements des fonds de fouilles. Fond de fouille hors gel en accord avec le bureau de contrôle. Suggestion de passes alternées Remblais après réalisation des fondations et enlèvement des terres excédentaires.

LOCALISATION : POUR L’ENCAISSEMENT DES FONDATIONS ET INFRASTRUCTURES SUIVANT ETUDE

BETON ARME, PUITS ET MASSIFS

02.VII.7 FOUILLES EN RIGOLES

Exécutées par tous moyens et en terrain de toutes natures et chargement des terres sur camions. Les dressements des parois, talus et fond de fouille exécutés à la main, Toutes les sur largeurs nécessaires à la bonne tenue des terres et à l’exécution des ouvrages d’infrastructure. Les étaiements et blindages éventuels, les talutages. Les épuisements et assèchements des fonds de fouilles. Fond de fouille hors gel en accord avec le bureau de contrôle. Suggestion de passes alternées Remblais après réalisation des fondations et enlèvement des terres excédentaires.

LOCALISATION : POUR L’ENCASTREMENT DES LONGRINES SUIVANT ETUDE BETON ARME

Nota : L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour protéger les ouvrages contre les infiltrations d’eaux qu’elles qu’en soient les causes, ruissellement, infiltrations, coupure d’une canalisation d’eau, etc... Il devra fournir toutes pompes d’un débit en rapport avec les eaux d’envahissement et toutes tuyauteries pour rejeter celles-ci en dehors de l’emprise du sous-sol et cela quel que soit l’importance ou la durée des épuisements. En aucun cas, les sujétions résultant de la présence de l’eau ne pourront donner une plus-value au prix prévu pour l’exécution des ouvrages. Les autorisations de rejet des eaux de pompage seront obtenues auprès des services de la ville





40 Octobre 2016

02.VII.8 MASSIFS

Gros béton coulé pleine fouille pour rattrapage du bon sol suivant besoins, Les caractéristiques du gros béton seront à adapter en fonction des éléments rencontrés au moment des fouilles et à la présence d’eau ou non. L’entreprise prendra en compte les niveaux d’eau indiqués au rapport de sol et les niveaux d’eau rencontrés au moment du terrassement (pluie) Réalisation en béton selon chapitre 02.IV.2 selon norme NF EN 206-1 Béton armé adapté à l’environnement. Parement de type Courant. Coffrage par boisage ordinaire pour coffrage de rives suivant besoins pour les parties non visibles et par boisage soigné pour coffrage de rives suivant besoins pour les parties visibles Parement ordinaire Armatures nécessaires en acier HA compris toutes coupes, chutes, ligatures et tolérances d'usinage selon étude du bureau d’études béton Compris toutes suggestions de réservation pour canalisations Le dessus des massifs sera parfaitement dressé, plan et de niveau au minimum sous l’arase inférieur des dallages (point dur), ils comprendront le ferraillage nécessaire en attente Toutes suggestions de réservations pour passages de fourreaux et canalisations EU/EV ou EP et de passes alternées L’emprise à remblayer sera nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets avant le remblaiement Remblais selon la nature des ouvrages de finition

LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DES MASSIFS, SUIVANT ETUDE BETON ARME, SUR L’ENSEMBLE DU

PROJET

02.VII.9 LONGRINES OU LIBAGE

Boisage ordinaire pour coffrage de rives. Réalisation en béton selon chapitre 02.IV.2 selon norme NF EN 206-1 Parement de type Courant Armatures nécessaires en acier HA compris toutes coupes, chutes, ligatures et tolérances d'usinage selon étude du bureau d’études béton Toutes suggestions de réservations pour passages de fourreaux et évacuations des EU / EV ou réseaux EP y compris étanchéité et de passes alternées Le dimensionnement des longrines et libages en béton armé enterrés sera établi pour des fissurations préjudiciables selon BAEL afin d’assurer la pérennité des ouvrages enterrés.

Remblaiement au pourtour des fondations

Selon dispositions d’étanchéité des libages et longrines Remblaiement au pourtour des ouvrages de fondations et d’infrastructure. Le régalage au pourtour des ouvrages sera réalisé suivant les plans et indications du Maître





41 Octobre 2016

d’œuvre d’exécution. L’emprise à remblayer sera nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets avant le remblaiement LOCALISATION : POUR LES INFRASTRUCTURES SELON ETUDE BETON POUR INFRASTRUCTURE DE TOUS LES

OUVRAGES BETON

02.VII.10 POUTRES VOILES

Béton pour poutres voiles

Réalisation en béton selon chapitre 02.IV.2 Béton armé selon norme NF EN 206-1 : l’entreprise justifiera auprès du bureau de contrôle par une composition de béton par le laboratoire du fabricant. Le béton sera composé des produits et matériaux classiques auxquels seront ajoutés des plastifiants, des hydrofuges liquide et de la chaux selon les dispositions des études de sol. Armatures nécessaires en treillis soudés et acier HA compris chutes, coupes, ligatures et tolérances d’usinage selon étude du bureau d’études béton Parement de type Courant Toutes suggestions étanches de réservations pour passages de fourreaux et évacuations des EU / EV ou réseaux EP Toutes suggestions pour reprises de coulage selon localisation (stabox …) Toutes suggestions de passes alternées

Coffrage

Boisage ordinaire pour coffrage de rives. Finition pour ouvrages restants apparents de Classe S

Remblaiement au pourtour des fondations

Selon dispositions d’étanchéité des poutres voiles Remblaiement au pourtour des ouvrages de fondations et d’infrastructure. Le régalage au pourtour des ouvrages sera réalisé suivant les plans et indications du Maître d’œuvre d’exécution. L’emprise à remblayer sera nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets avant le remblaiement

LOCALISATION : POUR MURS DE TYPE POUTRE VOILES SELON ETUDE BETON,

MUR DE SOUTENEMENT DES RAMPES D’ACCES AU SOUS-SOL SELON PLAN DE MASSE

ARCHITECTE

Nota : La solution envisagée par l’entreprise prendra en compte la valeur des descentes de charge pour chacune des constructions et appliquera en fonction les recommandations du rapport de sol. Les plans de ventes des places de stationnement en sous-sol seront respectés dans la solution technique envisagée par l’entreprise de GO





42 Octobre 2016

02.VII.11 RESEAU DE MISE A LA TERRE

Mise en place par le présent lot du câble en périphérie pour la mise à la terre du bâtiment. Fourniture du câble par le lot électricité. Piquet mis en place par le lot électricité.

LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DU BATIMENT

02.VII.12 DALLE BASSE SANS ISOLANT

Dalle du sous-sol -1 : Selon l’étude de sol et étude béton que l’entreprise mettra en œuvre une dalle béton armée avec incorporation des formes de pente à répartir selon la localisation des siphons ou grilles avaloirs de sol pour l’ensemble du sous-sol -1 Les éléments d’étude décrits ci-dessous pourront cependant être adaptés selon l’étude béton de l’entreprise de GROS ŒUVRE sous couvert du bureau de contrôle. Mise en œuvre :

Préparation du fond de forme selon chapitre précédent,

Couche de sablon pour reprofilage du fond de forme

Film résistant en plastique armé, recouvrement des lés sur 0,20m minimum, joints

soudés, placé sous la dalle.

Armatures suivant surcharge, étude béton et remarques rapport de sol. Armatures

nécessaires en treillis soudés et acier HA compris chutes, coupes, ligatures et

tolérances d’usinage.

Béton armé, épaisseur selon étude béton et normes sur les dalles en vigueur avec

produit de cure intégré (durcisseur de surface).

Coffrage de rive et coffrage au droit des reprises de coulage

Forme de pente vers siphon de sol ou grille avaloir

Finition quartz sur l’ensemble de la dalle basse du sous-sol ; couleur gris clair

Toutes sujétions pour mise en place au moment du coulage de tous fourreaux, réservation de trous nécessaires avec système rapporté d’étanchéité au droit des pénétrations. Etat de surface : type D4 Mise en œuvre sur la périphérie des voiles extérieurs d’une rigole de 10 cm de large et de 5 cm de profondeur pour récupération des eaux de ruissellement compris toute suggestion de réservation en pieds de voile béton pour garantir la continuité de la rigole. Mise en œuvre de siphons de sol en liaison sur le réseau sous dalle décrit ci-après pour récupération des eaux usées

LOCALISATION : ENSEMBLE DU PLANCHER BAS POUR PARKING DU SOUS-SOL -1

Rampe au sous-sol -1 : Selon l’étude de sol, l’entreprise mettra en œuvre une dalle avec incorporation des formes de pente haute, base et intermédiaire selon réglementation en vigueur et ressaut en partie supérieure. Les éléments d’étude décrits ci-dessous pourront cependant être adaptés selon l’étude béton de





43 Octobre 2016

l’entreprise de GROS ŒUVRE sous couvert du bureau de contrôle. Mise en œuvre :

Préparation du fond de forme à l’identique du fond de forme sous la dalle basse de

sous-sol ci-dessus,







Béton armé, épaisseur selon étude béton et normes sur les dalles en vigueur avec

produit de cure intégré (durcisseur de surface).

Finition balayée

Caniveaux acodrain (voir chapitre ci-dessous)

LOCALISATION : ENSEMBLE DE LA RAMPE D’ACCES AU SOUS-SOL -1 BAS

Dalle du local Vélos/poussette et local entretien : L’entreprise réalisera les reprises sur existants en révision et adaptation

LOCALISATION : ENSEMBLE DU PLANCHER BAS POUR LOCAL VELOS/POUSSETTE ET LOCAL ENTRETIEN

02.VII.13 DALLE BASSE AVEC ISOLANT

Dalle du bureau dans ancien local réservoir octogonal : L’entreprise mettra en œuvre une dalle béton armée Les éléments d’étude décrits ci-dessous pourront cependant être adaptés selon l’étude béton de l’entreprise de GROS ŒUVRE sous couvert du bureau de contrôle. Mise en œuvre :

Préparation du fond de forme selon chapitre précédent, déblais et recharge de

matériaux nobles pour remise à niveau y compris purge des existants


Isolant thermique Selon l’étude thermique par panneaux de polystyrène extrudé

sous le plancher bas Du bureau selon prescription du rapport thermique. Epaisseur :

100 mm type UNIMAT sol de chez LAFARGE ou similaire selon l’étude thermique.

Incompressibilité de niveau 3 minimum. R = 2.50 m2K/W.






Béton armé, épaisseur selon étude béton et normes sur les dalles en vigueur.

Toutes sujétions pour mise en place au moment du coulage de tous fourreaux, réservation de





44 Octobre 2016

trous nécessaires avec système rapporté d’étanchéité au droit des pénétrations. Etat de surface : type D3

LOCALISATION : ENSEMBLE DU PLANCHER BAS POUR ANCIEN LOCAL RESERVOIR OCTOGONAL

02.VII.14 CREATION DES FOSSES ASCENSEURS

Terrassement et remblaiement au pourtour de la fosse Béton : n° 2, Aciers : Fe.E.500 , Aciers de liaison : Fe.E.235 ou Fe.E.500 , Parement type : B Exécution d’une fosse ascenseur en béton armé (voiles et radier). Positionnement, dimensionnement et armatures selon plans et calculs, compris toutes sujétions de terrassements en pleine masse manuel, forme en béton de propreté, réservations, aciers en attente, incorporations diverses, etc. Mise en œuvre de béton hydrofuge à l’identique des bétons utilisés pour le radier ou les voiles béton du sous-sol et d’un cuvelage d’étanchéité de type SIKA TOP145 cuvelage ou équivalent selon prescription du fabricant et des avis techniques sur l’ensemble des parois de la fosse Une dalle de compression de 10 cm sera mise en œuvre sur le cuvelage pour permettre les fixations de l’ascensoriste

LOCALISATION : POUR LES 2 FOSSES D’ASCENSEUR

ELEVATIONS DU SOUS-SOL -1

Pour le sous-sol -1 : - le sous-sol des 2 bâtiments aura une stabilité au feu de 1 heure pour les élévations

du sous-sol (les élévations des cages d’escalier seront CF 1 h) et les planchers seront CF 1 heure

- entre le sous-sol et les logements le plancher sera CF 1h - les SAS situés à côté ou sous les logements seront CF 1h en élévations et plancher

haut

- Niveau NGF 73.17 pour le sous-sol -1

02.VII.15 VOILES EN BETON ARME EPAISSEUR SUIVANT ETUDE

Selon l’étude béton, l’entreprise mettra en œuvre des voiles béton pour l’ensemble des élévations du sous-sol -1. Le dimensionnement sera établit pour récupérer les poussées des fondations mitoyennes et respecter les dispositions d’emplacement des places de stationnement

Voiles périphériques en limite de propriété ou sur ouvrages internes conservés :

Les voiles périphériques seront réalisés soit de type traditionnel (coulés en place) soit par passes alternées pour faire dans un premier temps les reprises en sous œuvre, puis en passes alternées de type voiles contre terre par projection ou préfabriqués ou coulés en place par demi coffrage avec coffrage perdu sur une face pour tous les murs en contrainte constructive par rapport aux





45 Octobre 2016

éléments mitoyens existants ou au éléments des concessionnaires ou limite de propriété sur partie communale. La méthodologie sera mise en place par l’entreprise selon l’étude du BET béton en fonction de la localisation des ouvrages à réaliser et des ouvrages existants à proximité. La ou les solutions seront proposée (s) au bureau de contrôle. Les terrassements seront réalisés à l’avancement conformément aux prescriptions du Bureau d’ Etudes de sol. L’exécution de chaque tranche ne devant s’effectuer qu’après la prise du béton de la tranche précédente. La méthodologie et le mode opératoire retenu par l’entreprise de GO devront être approuvés par le Maître d’Œuvre, le Bureau de Contrôle et le Coordonnateur SPS avant tout début d’exécution. Dans le cas de méthodologie non traditionnelle, les étaiements et butonnages devront assurer une parfaite reprise des poussées de terre déterminées par le rapport du bureau d’étude de sol. Dans le cas d’une solution de béton projeté, le mouillage du béton et la pression de projection seront adaptés aux contraintes du mode opératoire, permettant une bonne accroche du matériau aux armatures tout en évitant la ségrégation des granulats. La face visible sera dressée verticalement à l’aplomb de la superstructure conformément aux plans

Coffrage droit sur 1 face, finition soignée (pas de bullage) pour recevoir peinture ou

rester apparent.

Béton armé : l’entreprise justifiera auprès du bureau de contrôle par une

composition de béton par le laboratoire du fabricant. Le béton sera composé des

produits et matériaux classiques auxquels seront ajoutés des plastifiants, des

accélérateurs de prise, des hydrofuges liquides et de la chaux.

Epaisseur : selon étude béton.

Armatures nécessaires en treillis soudés et acier HA compris chutes, coupes,

ligatures et tolérances d’usinage compris calage par étoiles plastique des deux

nappes de treillis.

Ou les aciers seront de type H.A. et/ou T.S. suivant calculs du BET Structure, y

compris toutes sujétions d’étaiement propres à assurer la stabilité des aciers lors

des opérations de coulage et armatures en attente pour liaisons aux ouvrages

ultérieurs (planchers, refends, etc…)

Ragréage si nécessaire des voiles devant rester apparents avec bouchement des trous de banche avec produits adaptés pour étanchéité des voiles et état de surface : type D3 Stabilité au feu d’1 heure pour tous les murs du sous-sol Degré coupe-feu 1 heure pour tous les murs des cages d’escalier et ascenseur, locaux communs et techniques du sous-sol -1 Degré coupe-feu 1 heure pour tous les murs de SAS situés à côté ou sous les logements Étude béton, certains voiles le long des dilatations nécessaires selon l’étude béton et au droit du





46 Octobre 2016

plancher haut de sous-sol -1 pourront être équipés de sabots béton ou de goujons crêtes ou similaire Selon étude béton, certains voiles recevront des éléments de type Stabox au droit des niveaux de plancher ou similaire Les éléments de structure respecteront l’article 80 de la réglementation incendie pour les bâtiments collectifs avec sous-sol LOCALISATION : TOUS LES MURS PORTEURS, PERIPHERIQUES EN MITOYENNETE DU SOUS-SOL -1, LES VOILES

CONTRE LES INFRASTRUCTURES DES BATIS CONSERVES SUR SITE, VOILES AU DROIT DU

POSTE ERDF CONSERVE, VOILE DE RAMPE D’ACCES AU SOUS SOL

Nota : Les voiles de la descente de la rampe vers le sous-sol recevront un revêtement de type moellon

Voiles périphériques ‘classiques’ :

Coffrage droit aux 2 faces, finition soignée (pas de bullage) pour recevoir peinture

ou rester apparent.

Toutes sujétions pour mannequins, réservations dans voiles et mise en place

d’huisseries à bancher.

Réalisation en béton selon chapitre 02.IV.2 selon norme NF EN 206-1




nappes de treillis.

Toute dilatation reprise par le BET Béton sera traitée de telle façon que les

caractéristiques des voiles béton décrits ci-dessus soient conservées et continues

Ragréage si nécessaire des voiles devant rester apparents avec bouchement des trous de banche avec produits adaptés pour état de surface : type D3 Stabilité au feu d’1 heure pour tous les murs du sous-sol Degré coupe-feu 1 heure pour tous les murs des cages d’escalier et ascenseur, locaux communs et techniques du sous-sol -1 Degré coupe-feu 1 heure pour tous les murs de SAS situés à côté ou sous les logements Selon étude béton, certains voiles le long des dilatations nécessaires selon l’étude béton et au droit du plancher haut de sous-sol pourront être équipés de sabots béton ou de goujons crêtes ou similaire. Certains voiles recevront des éléments de type Stabox au droit des niveaux de plancher ou similaire Les éléments de structure respecteront l’article 80 de la réglementation incendie pour les bâtiments collectifs avec sous sol

LOCALISATION : TOUS LES MURS PORTEURS, PERIPHERIQUES DU SOUS-SOL -1 NON PREVUS EN METHODOLOGIE

CONSTRUCTIVE ADAPTEE, VOILE DE RAMPE D’ACCES AU SOUS SOL …

Nota : Les voiles de la descente de la rampe vers le sous-sol recevront un revêtement de type moellon





47 Octobre 2016

Voiles intérieurs de distribution :

Coffrage droit aux 2 faces, finition soignée (pas de bullage) pour recevoir peinture

ou rester apparent.


d’huisseries à bancher.





nappes de treillis.



Ragréage si nécessaire des voiles devant rester apparents avec bouchement des trous de banche avec produits adaptés pour état de surface : type D3 Stabilité au feu d’1 heure pour tous les murs du sous-sol Degré coupe-feu 1 heure pour tous les murs des cages d’escalier et ascenseur, locaux communs et techniques du sous-sol -1 Degré coupe-feu 1 heure pour tous les murs de SAS situés à côté ou sous les logements Selon étude béton, certains voiles le long des dilatations nécessaires selon l’étude béton et au droit du plancher haut de sous-sol pourront être équipés de sabots béton ou de goujons crêtes ou similaire Selon étude béton, certains voiles recevront des éléments de type Stabox au droit des niveaux de plancher ou similaire Les éléments de structure respecteront l’article 80 de la réglementation incendie pour les bâtiments collectifs avec sous-sol LOCALISATION : TOUS LES MURS PORTEURS ET DE REFENDS Y COMPRIS SAS EN BETON DU SOUS-SOL -1 Y

COMPRIS LES CAGES D’ESCALIERS ET D’ASCENSEURS

Nota : réservation dans les voiles béton séparatifs de places boxées pour garantir la circulation de l’air Les voiles de la descente de la rampe vers le sous-sol recevront un revêtement de type moellon

02.VII.16 POTEAUX EN BETON ARME

Coffrage soigné droit pour béton devant rester apparent ou recevant une peinture, de type Cuadratto système Reltec de chez PLAKABETON ou similaire pour ne pas avoir d’arrête vive mais des éléments chanfreinés Béton 350Kg CPA ou suivant normes. Armatures nécessaires en acier HA y compris chutes, coupes, ligatures et tolérances d’usinage. Toutes suggestions de réservations pour passages de fourreaux et évacuations des EU / EV ou réseaux EP Ragréage des faces vues pour état de surface : type D3





48 Octobre 2016

Stabilité au feu d’1 heure pour les éléments de ce type au sous-sol -1 Les éléments de structure respecteront l’article 80 de la réglementation incendie pour les bâtiments collectifs avec sous-sol LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION DU SOUS-SOL SELON PLAN DE LA MAITRISE D’ŒUVRE

ET ETUDE TECHNIQUE BETON

02.VII.17 POUTRES EN BETON ARME OU POUTRE VOILE

Coffrage soigné droit pour béton devant rester apparent ou recevant une peinture Réalisation en béton 350Kg CPA ou suivant normes 18305, coulé en place ou préfabriqué et dimensionnées selon l’étude béton. Armatures nécessaires en acier HA y compris chutes, coupes, ligatures et tolérances d’usinage. Ragréage des faces vues pour état de surface : type D3 Stabilité au feu d’1 heure pour les éléments de ce type au sous-sol -1 Toutes suggestions de réservations pour passages de fourreaux et évacuations des EU / EV ou réseaux EP L’entreprise prendra en compte dans le dimensionnement des poutres les impératifs de hauteurs disponibles sous poutres pour respecter les règles de circulations en sous-sol. LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION DU SOUS-SOL SELON PLAN DE LA MAITRISE D’ŒUVRE

ET ETUDE TECHNIQUE BETON

nota : l’entreprise de GO devra agrandir ses dimensions de poutres tout en restant conforme aux règle d’échappée sous poutre dans le cas où les réseaux EU/EV ou EP traverse les poutres dans les armatures

02.VII.18 ELEMENTS BETON ARME

Eléments béton complémentaires au voile béton de la structure constituant les ouvrages spécifiques en sous-sol -1. Coffrage droit aux 2 faces, finition soignée (pas de bullage), éléments préfabriqués … Epaisseur : suivant étude béton. Toutes sujétions pour mannequins, réservations dans voiles et mise en place d’huisseries à bancher


Armatures nécessaires en treillis soudés et acier HA compris chutes, coupes, ligatures et tolérances d’usinage. Ragréage si nécessaire des voiles devant rester apparents avec bouchement des trous Sujétions de mise en place de barbacanes ou autre

LOCALISATION : MUR DE REFEND DES ESCALIERS COLLECTIFS, BAC A SABLE ... SELON ETUDE TECHNIQUE BETON -

CARNEAUX POUR VENTILATIONS BASSES ET HAUTES DU PARKING EN SOUS-SOL -1,

VOILE DE RAMPE D’ACCES AU SOUS SOL

SOCLES DE GT PALIERES

CHASSES ROUES DE LA RAMPE D’ACCES AU SOUS-SOL

ETC …





49 Octobre 2016

02.VII.19 MACONNERIES DE 0,10 D’EPAISSEUR

Maçonnerie d’agglos creux dans la classe de résistance appropriée, hourdée au mortier de ciment dosé à 350kg de CPJ 45. La maçonnerie sera montée par assises réglées à joints croisées, chaque bloc recouvrant ceux de l’assise inférieure sur une longueur au moins égale à 0,10 m. Bourrage des joints et recoupements des balèvres. Joints tirés au fer Le calibrage devra être rigoureux ainsi que la teinte des agglos. Leur provenance devra être impérativement du même fournisseur. Conforme en dimensions aux normes NF Réservation pour mise en place de deux grilles de ventilation haute et basse dans le mur « remplissage parpaings sous escalier »

LOCALISATION : MURS NON PORTEURS, SEPARATIFS DES LOCAUX TECHNIQUES, MURS EN SOUS FACE D’ESCALIER

ET ENTRE PLACES DE PARKING BOXEES SELON ETUDE TECHNIQUE BETON Y COMPRIS

ECOISSON POUR ADAPTATION DE LA POSE DES PORTES DE GARAGE

nota : toute suggestion de ventilation des boxes de garage avec ajournement vertical entre parpaings et réservations pour passages des réseaux EU/EV ou EP et fourreaux

02.VII.20 PROTECTION

Pour les infrastructures de type voiles BA et longrines BA : étanchéité des parois enterrées par

complexe d’imperméabilité marque Siplast ou similaire comprenant un revêtement par enduit

bitumineux épais d’imperméabilisation pour parois béton type Fondaplast ou similaire.

Application à la truelle ou à la taloche en 2 couches croisées. Consommation : 1,5 à 2,5 kg / m²

selon prescription du fabricant.

Mise en œuvre suivant spécifications du DTU et normes en vigueur, selon prescription du

fabricant.

LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DES MURS D’INFRASTRUCTURES RECEVANT DES LOCAUX COMMUNS OU

TECHNIQUES AYANT UNE FACE EN CONTACT AVEC UN REMBLAI.

02.VII.21 DALLE BETON POUR PLANCHERS HAUT DU SOUS-SOL -1

Coffrage soigné de la sous face et étaiement

Mise en place de planelles de rive en béton aggloméré ou coulé en place pour

coffrage «périmétrique» ou similaire.

Boisage soigné des jouées périphériques des trémies et rives de plancher

Armatures nécessaires en treillis soudés et acier HA compris chutes, ligatures et

tolérances d’usinage


Epaisseur des planchers : suivant étude béton, norme acoustique, thermique et

résistance au feu. Toutes sujétions pour mise en place au moment du coulage de tous

fourreaux, réservations de trous, trémies d’escaliers, trous et trémies nécessaires

aux autres corps d’états et selon localisation des canalisations d’évacuation d’eau

pluviale et usées en aérien dans le sous-sol -1





50 Octobre 2016

Béton armé épaisseur : 23 cm minimum et épaisseur adaptée aux charges des

bâtiments ou aux charges des éléments rapportés extérieur de type terre

végétales, terrasses gravillons ou ‘fosse’ d’arbre ht 70cm)

Renfort de plancher au droit des descentes de charges des voiles béton du niveau

RDC selon étude béton et trémies techniques, d’escalier ou autre

Apport d’une isolation phonique et thermique selon étude thermique entre le parking

de sous-sol -1 et le RDC.

Degré coupe-feu 1 heure pour le plancher haut du sous-sol -1 Etat de surface de la face supérieure : finition soignée type

- D3 pour recevoir une étanchéité sur les zones extérieures - D3 aussi pour recevoir les revêtements collés (selon type et localisation des

ouvrages de finitions) - finition soignée type D2 pour recevoir une chape sur revêtement acoustique ou

similaire et sur isolant rapporté Etat de surface de la face inférieure : Selon étude acoustique et dimensionnement de la dalle béton

- finition soignée type D3 de la sous face pour rester apparent - D2 pour être recouvert par les matériaux d’isolation et acoustique selon étude

thermique et respect de l’acoustique par rapport à la structure béton. Au droit des attentes EP pour récupération des eaux de ruissellement des zones étanchées, décaissés pour recevoir les moignons de platine plomb de l’étancheur Décaissé et sur épaisseur selon prescription des lots de finition LOCALISATION : POUR LE PLANCHER HAUT DU SOUS-SOL -1, PALIERS D’ESCALIERS SELON PLAN ARCHITECTE

Nota :

Forme de pente pour garantir les écoulements des eaux de ruissellement des

zones étanchées

Réservations pour les différents types d’étanchéité, débord de façade … les

hauteurs minimum de sous-sol étant à respecter pour la circulation

Réservation de 17 cm pour les circulations donnant accès aux logements, pour les

logements recevant une chape sur isolant thermique et acoustique avec finition

de type D2

Le lot GO s’assurera lors du coulage que les incorporations techniques en dalle

soient disposées de telle sorte à ne pas réduire les épaisseurs minimales à

respecter sur les enrobages

02.VII.22 REMBLAIEMENT ET ENLEVEMENT DES TERRES EXCEDENTAIRES

Remblais une fois la structure du sous-sol consolidée (plancher haut du sous-sol coulé) Le choix des matériaux de remblais sera fait selon la destination des ouvrages de surface en accord avec le bureau de contrôle

Pour les remblaiements extérieurs :

Dans le principe général, les remblais au droit des infrastructures où les revêtements extérieurs





51 Octobre 2016

sont de type terre végétale seront à charge du lot GO et les remblais au droit des infrastructures où les revêtements extérieurs sont de type finition enrobé ou cheminement béton avec structure de chaussée seront à charge du lot VRD. Les terres saines provenant des fouilles préalablement mises en dépôt sur le chantier, serviront au remblaiement au pourtour des ouvrages de fondations et d’infrastructure. Le régalage au pourtour des ouvrages sera réalisé suivant les plans et indications du Maître d’œuvre d’exécution. L’emprise à remblayer sera nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets avant le remblaiement. Les remblais reconnus impropres par le Maître d’œuvre d’exécution seront remplacés par des matériaux d’apport dont le prix aura été prévu dans l’offre remise par l’entrepreneur du présent lot. Dressement et compactage de ces terres à – 30 cm du niveau brut béton de dalle basse RDC pour mise en place des terres végétales par les VRD ou réalisation des retombées d’étanchéité. LOCALISATION : REMBLAIEMENT EN PERIPHERIE INTERIEUR ET EXTERIEUR DES OUVRAGES DE FONDATIONS

ELEVATIONS DU RDC ET DES ETAGES

Les systèmes de protection collective seront adaptés à l’architecture de la façade, aux entreprises intervenant en façade, aux suggestions d’approvisionnement des matériaux à mettre en œuvre sur la façade, à la mutualisation des travaux sur une même façade. L’entreprise pourra en fonction des réunions de travail spécifiques à la mutualisation proposer soit des travaux en consoles sur voiles béton de façade avec adaptations sur tous les points singuliers, ou des échafaudages de pleins pieds dans tous les cas l’entreprise devra être conforme aux règles de sécurité collectives

02.VII.23 SECURITE COLLECTIVE DE FACADE ET MUTUALISATION DES TACHES

Mise en place des échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux en hauteur y compris

toute suggestion d’héberges et porte à faux selon les dispositions du lot généralité.

Les échafaudages seront aux normes actuelles est montés selon les prescriptions du fabricant.

Ils seront maintenus en place pour toute la durée des travaux pour mutualisation des

interventions sur les façades de type mono mur et ce jusqu’à la fin des travaux de ravalement de

façade.

L’entrepreneur aura implicitement à sa charge l’amenée, le montage, la location, la maintenance, le

démontage et le repli des échafaudages et agrès quels qu’ils soient, nécessaires l’exécution des

travaux.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en

conformité avec la réglementation en vigueur.

Ces échafaudages devront comporter une protection par bâches en toile ou en polyéthylène ou

par filet.





52 Octobre 2016

Le type de protection à mettre en place sera fonction du type de traitement de façade prévu

d’une part, et des impératifs découlant du site, de l’environnement et des obligations imposées

par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, le cas échéant, d’autre part.

Des aménagements de construction de passage couvert et sécurisé seront réalisés au montage

pour garantir les sorties et les accès sur chaque façade.

Pour toute la durée du chantier depuis les élévations jusqu’aux ravalements.

Cet échafaudage sera équipé de plateforme de déchargement pour approvisionnement des

matériaux nécessaires à la réalisation des travaux des lots concernés

L'entreprise titulaire du lot devra l'ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage,

montage, assemblage et mise en œuvre nécessaire pour les distributions et implantations

d'échafaudages extérieurs de pied ainsi que toutes interventions annexes en découlant.

Cette intervention comprendra :

acheminement et double transport aller-retour,

fourniture/amortissement et/ou location pendant les durées de

mobilisation des échafaudages.

Ces échafaudages comprendront notamment :

ossatures calibrées suivant configuration et destinations en tubulures

normalisées galvano-zinguées 40-49 minimum,

accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les

bâtiments, bracons, tirants,

renforts

fourniture et pose préalable des réseaux de camarteaux en répartition des

descentes de charges uniformément réparties

piétements à vérins vissés et platines d'appui

protection par gainages renforcés en PVC rouge ou orange en enveloppe de

tubulure de pied

dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes,

trappes d'accès, chemins d'échelles

plates-formes modulaires en bacs acier emboutis pré-perforées galvano-

zinguées

Dispositifs de recettes à matériaux anti- dérapant

Entretiens et révisions de façon régulière pendant toute la durée du

chantier

assemblage, désassemblage, montage, démontage, dépose, repli et retour

d'atelier en fin de chantier

nettoyage sur emprise et restitution du sol à l'identique au besoin ; basculement dans les bennes en attente des rebuts, chutes et gravois pour

évacuation ultérieure aux décharges publiques.





53 Octobre 2016

Usage de l'échafaudage

Les protections bas de pente seront conçues et mises en place de façon à prévenir les

risques de chute des salariés, matériels et matériaux sur l'ensemble de la périphérie du

bâtiment, avant et pendant les travaux de :

maçonnerie,

façade (repiquage d'enduits, bardage, isolation, peinture)

travaux en toiture (charpente, couverture, étanchéité, zinguerie,

antennes...)

travaux sur les balcons (peinture, garde-corps définitifs ...)

autres pose des menuiseries extérieures, métallerie,

Les charges

L'ensemble des protections bas de pente permettra la circulation de 5 salariés.

Le nombre de salariés sera précisé pendant la période de préparation de chantier.

Le stockage de l'outillage et de matériaux en faible quantité, l'appui de moyen de levage

tel que monte-matériaux, potence et treuil, seront à prendre en compte dans le choix de

l’échafaudage

autres :

Les charges applicables aux planchers de travail seront de ……… DaN/m²

(échafaudage de classe.....)

Classe 1 :0,75kN/m² Classe 2 : 1,50kN/m² Classe 3 : 2,00 kN/m² Classe 4 : 3,00 kN/m² Classe 5 : 4,50 kN/m² Classe 6 : 6,00 kN/m²

Les platelages

Leur résistance sera adaptée à la charge,

Leur largeur sera supérieure ou égale à 0,7m - 0,90 m

Ils seront continus et jointifs.

Une attention particulière sera portée sur la jonction et la continuité des platelages au

niveau des angles intérieurs et extérieurs.

Les platelages seront fixés sur leurs supports à l'aide de crochets adaptés et seront

munis de dispositifs anti-soulèvement Espacement des niveaux de plancher : 2 m

La hauteur du dernier niveau de plancher sera de 5.55m et en toiture l’édicule

ascenseur ne dépassera pas 9.00m La hauteur précise sera précisée dans la phase

préparation de chantier.





54 Octobre 2016

Garde-corps

Les garde-corps permettront de par leur conception un montage et démontage en

sécurité.

Leur hauteur sera conforme en tout point à la réglementation > 1m.

Une attention particulière sera portée sur la continuité des garde-corps et la protection

des abouts.

Appuis

Si les pieds de l'échafaudage reposent sur le domaine public, domaine privé, propriété

voisine, balcons, toiture terrasse étanchée, toiture en pente, terrasse horizontale,

remblais ... il appartient à l'entrepreneur de s'assurer de la stabilité, du nivellement et

de la résistance des appuis.

Les remblais périphériques des bâtiments seront mis en œuvre, nivelés et compactés sur

une largeur de 3 m avant l'intervention de l'échafaudeur. Ce dernier vérifiera l'état des

remblais en temps utile.

Modifications prévisibles de l'état de surface du sol : (préciser si terrassement pour le

raccordement des réseaux ou autres ...).

Ancrage - amarrage

L'entrepreneur devra communiquer une proposition d'amarrage de l'échafaudage sur la

structure du bâtiment (douilles d'ancrage permanentes, éléments fixés en façade,

étrésillons, jambes de force ....) avec plan de calepinage.

Compte-tenu des spécificités techniques de l'opération, l'entrepreneur devra soumettre

à l'approbation de l'architecte et des titulaires des lots gros œuvre, ossature

métallique, … l'implantation et la nature des points d'ancrage et d'amarrage avant

démarrage des travaux.

Accès aux platelages

L'accès à tous les niveaux de platelage se fera par service échelle, L'emplacement des

accès sera défini de façon optimale avec le maître d'œuvre et les titulaires des lots

utilisateurs de l'échafaudage.

Dégagements au niveau du RCH du bâtiment

L'entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour

permettre l'accès en toute sécurité de piétons, petits engins, sous le 1er niveau de

plancher, au RCH du bâtiment (hauteur : 3.00 m, largeur : 2.00 m) en 4 points.

Ces zones de passage seront protégées de tout risque de chute de matériel et

matériaux depuis les niveaux supérieurs.

L'implantation de ces zones de passage sera à déterminer en phase de préparation de

chantier, en accord avec l'architecte, le coordonnateur SPS et les utilisateurs.





55 Octobre 2016

Autres dégagements

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de dispositifs

nécessaires pour permettre les livraisons, à chaque étage, des palettes de placo,

menuiseries à l'aide d'engin de manutention (grue, manuscopique, monte-matériaux…) :

hauteur : 2.8 m, largeur : 3.00 m.

L'implantation de ces zones de livraison n'utilisant pas l'échafaudage en tant que tel,

sera à déterminer en phase préparation de chantier, en accord avec le maître d'œuvre,

le coordonnateur SPS et les utilisateurs.

Etaiement particulier

L'entreprise titulaire du présent lot devra l'ensemble des équipements, moyens

nécessaires, matériaux, fournitures et mise en œuvre pour la réalisation et

l'implantation d'une mise en sécurité par réseaux d'étaiement des éléments structurels

des bâtiments sur lesquels prend appui une partie de l'échafaudage. Ce réseau

d'étaiement sera destiné à reprendre les descentes de charges de l'échafaudage et des

surcharges d'utilisation.

L'implantation des réseaux d'étaiement sera soumise à l'approbation de l'architecte et

du maître d'ouvrage, ceux-ci ne devront pas entraver l'accès au bâtiment et respecter

les issues réglementaires de secours.

Levage de matériaux

L'entreprise titulaire du présent lot devra l'ensemble des équipements, moyens

nécessaires, fournitures et mise en œuvre nécessaire pour l'installation de treuils

électriques, poulies, cordages pour les distributions et livraisons des matériaux sur les

niveaux 1 et 2.

Il sera prévu une recette à matériaux par niveaux et par bâtiment, qui seront fournis

par l'échafaudeur ou par l'utilisateur. Les caractéristiques particulières (poids, mode de

fixation, dimensionnement…) de chacun des matériels seront précisées dans la phase de

préparation de chantier.

Filets - bâchage

L'ensemble de l'échafaudage sera équipé de filets pare-gravats et/ou bâches

permettant de prévenir tout risque de chute de matériaux et matériels en pied

d'échafaudage

Dispositions particulières pour travaux de charpente, couverture, étanchéité :

Platelage





56 Octobre 2016

Le dernier platelage sera situé à moins de 50 cm sous le bas de pente. En fonction de la

nature des travaux à réaliser en sous-face et/ou sur la corniche, cette hauteur sera

précisée avec les utilisateurs lors de la préparation de chantier.

Le platelage se situera à moins de 20 cm de la façade.

La largeur du platelage sera supérieure ou égale à 70 -90 cm à partir du débord de

toiture (un platelage complémentaire pourra être nécessaire).

Garde-corps

Les garde-corps dépasseront de 1 m minimum la hauteur du bas de pente et

respecteront la courbe de chute. Compte tenu de la hauteur du platelage, on peut

considérer que les montants seront d'une hauteur minimale de 1,50 m.

Tous les garde-corps seront doublés de filet de sécurité maille 10x10 conforme à la norme NF

EN 1263-1 et d'un filet pare-gravats. Les filets seront fixés tous les 1m à l'aide d'agrafes ou de

cordelettes :

- sur la lisse supérieure

- sur une lisse métallique située au-dessus de la plinthe ou sous le niveau de

platelage. Une attention particulière sera portée sur la continuité des garde-

corps.

La résistance de la structure porteuse et des planchers sera en adéquation avec l'utilisation de

l'échafaudage.

LOCALISATION : L’ENSEMBLE DES FAÇADES ET DECROCHES DE FAÇADES POUR LES BATIMENTS

COLLECTIFS

02.VII.24 ELEVATION EXTERIEURE EN VOILES BETON

Selon l’étude béton et selon les contraintes et les notes de calcul du bureau d’études, l’entreprise

mettra en œuvre des voiles béton de façade en élévations d’étage.





57 Octobre 2016

- Le dimensionnement sera de 16 cm minimum et établi pour respecter les règles

acoustiques et selon étude béton

- Consoles continues et adaptées à l’architecture des façades pour mise en place du

coffrage sur le périmètre du bâtiment

- Coffrage droit aux 2 faces des voiles extérieurs (voir choix étude béton et note

thermique), finition soignée (pas de bullage) pour recevoir enduit monocouche, parement

de façade ou doublage

- Toutes sujétions pour mannequins, réservations dans voiles pour ouvertures en façade.

- Béton armé.

o Armatures nécessaires en treillis soudés et acier HA compris chutes, coupes,

ligatures et tolérances d'usinage compris calage par étoiles plastique des deux

nappes de treillis.

- Toute dilatation reprise par le BET Béton sera traitée de telle façon que les


Degré coupe-feu 1/2 heure pour tous les murs selon la note sécurité de l’architecte pour A etB

Compris listels sur l’ensemble des châssis et portes pour redressement des parois avant la pose

des menuiseries.

Les pignons seront prolongés jusque sous toiture en élément de type acoustique interne et/ou

coupe-feu selon la notice sécurité incendie

LOCALISATION : LES MURS DE FAÇADE SELON ETUDE BETON ET ETUDE THERMIQUE, TOUTES LES

MAÇONNERIES SUR OUVRAGES SPECIFIQUES (AU DROIT DES ENCUVEMENTS DES

COMBLES SELON PLAN ARCHITECTE …)

Nota :

1) Pour les murs de façade toutes suggestions de consoles et de mise en sécurité à

conserver pour la sécurité des lots Charpente et Couverture

2) Toutes suggestions de sécurité collectives en complément des consoles pour les

localisations où les consoles ne pourront être installées de type échafaudage de pleins

pieds avec platelage adapté

3) les appuis de fenêtre passeront dans une dimension adaptée à l’épaisseur des murs

extérieurs

4) Pour les murs de façade toutes suggestions d’échafaudage collectif pour mutualisation

des tâches à charge du présent lot selon chapitre ‘échafaudage’ et de mise en sécurité

5) Réservations pour sortie gaz brûlés en façade selon classement des façades, tout

élément technique …

6) Alignement rectiligne vertical sur JD en façade du RDC au dernier étage

02.VII.25 VOILES EN BETON ARME INTERIEURS EPAISSEUR SUIVANT ETUDE

Selon l’étude béton et selon les contraintes et les notes de calcul du bureau d’études, l’entreprise mettra en œuvre des voiles béton en élévations d’étage pour la distribution intérieure et implantera des joints de dilatations (voir implantation proposée par le maître d’œuvre).





58 Octobre 2016

Le dimensionnement en épaisseur et en hauteur sera établit pour respecter les règles acoustiques

Coffrage droit aux 2 faces des voiles intérieurs, finition soignée (pas de bullage)

pour recevoir peinture ou un revêtement mural


d’huisseries à bancher

Béton armé

Epaisseur : selon localisation et suivant normes acoustiques en vigueur et étude

béton.

o Epaisseur 15cm en dilatation à confirmer par le BET GO

o Epaisseur 18cm entre logements à confirmer par le BET GO

o Epaisseur 18cm entre logement et commun à confirmer par le BET GO

o Epaisseur 20cm entre logement et escalier à confirmer par le BET GO

o Epaisseur 20cm entre logement et ascenseur à confirmer par le BET GO


ligatures et tolérances d’usinage compris calage par étoiles plastique de la nappe de

treillis

Ragréage si nécessaire des voiles devant rester apparents avec bouchement des trous de banche pour respecter les règles acoustiques et pour état de surface : type D3 ou D2 selon localisation Coupe-feu 1/2 heure pour les murs porteurs des bâtiments A et B Selon l’étude béton, certains voiles pourront être calculés en poutre voile.

LOCALISATION : MURS SEPARATIFS ENTRE LOGEMENTS, ENTRE LOGEMENTS ET PARTIES COMMUNES,

ENTRE LOGEMENTS ET LOCAUX COMMUNS, ENTRE LOGEMENT ET CAGES D’ESCALIER,

ENTRE LOGEMENTS ET CAGES D’ASCENSEUR, ENTRE LOGEMENT ET HALL D’ENTREE ET

TOUS LES MURS DE DISTRIBUTION INTERIEURE TOUS NIVEAUX SELON ETUDE BA

ELEVATION EN VOILE BANCHES POUR LES CAGES D’ESCALIERS ET LES CAGES

D’ASCENSEUR AUTRE QUE CEUX CITES CI-DESSUS AVEC MUR DE REFEND DES ESCALIERS

COMPRIS LE DEPASSEMENT DE 1.00 AU DERNIER ETAGE PAR RAPPORT AUX MARCHES

(RAMPANT)

LES CONDUITS DE VENTILATION HAUTES ET BASSES ET CARNOTS POUR LA

VENTILATION DU SOUS-SOL

TOUS LES ACROTERES DANS LES PROLONGEMENTS DES MURS DE SOUS SOL, DE RDC ET

D’ETAGES AU DROIT DES TERRASSES

Nota :

- Réservations pour ventilation, tout élément technique …

- Incorporations électrique au lot Electricité

- Les épaisseurs sur voiles au droit des JD seront déterminées selon étude BA

- Les réservations par mannequin pour toutes les ouvertures de façade

02.VII.26 MACONNERIES DE 0,10 ET 0,15 D’EPAISSEUR

Maçonnerie d’agglos creux dans la classe de résistance appropriée, hourdée au mortier de ciment dosé à 350kg de CPJ 45. La maçonnerie sera montée par assises réglées à joints croisées, chaque bloc recouvrant ceux de l’assise inférieure sur une longueur au moins égale à 0,10 m. Bourrage des joints et recoupements des balèvres. Joints tirés pour recevoir un enduit ciment.





59 Octobre 2016

Le calibrage devra être rigoureux ainsi que la teinte des agglos. Leur provenance devra être impérativement du même fournisseur. Conforme en dimensions aux normes NF Réservation pour mise en place de deux grilles de ventilation haute et basse dans le mur « remplissage parpaings sous escalier » situés en façade de bâtiment LOCALISATION : A L’INTERIEUR DES BATIMENTS SOUS ESCALIER ET EN SEPARATIF ENTRE LOCAUX

COMMUNS, POUR LE SAS ENTRE HALL ET CIRCULATION DU RDC POUR LES BATIMENTS A

ET B. RECOUPEMENT EN COMBLES

Nota 1 : les études techniques de GO et de charpente seront établies de telles sortes que le

lot Charpente prévoira le contreventement de la maçonnerie

Nota 2 : les études techniques de GO prévoiront des murs de refends à 2.90m entre logements

et entre logements et circulations sauf si ces derniers doivent être toute hauteur por gérer les

héberges et les recoupements de combles et des pignons maçonnés en combles à l’aplomb des

murs de recoupement. Les murs de cages d’escalier et d’ascenseur seront toute hauteur.

02.VII.27 POTEAUX EN BETON ARME

Coffrage soigné droit pour béton devant rester apparent ou recevant une peinture de type Cuadratto système Reltec de chez PLAKABETON ou similaire pour ne pas avoir d’arrête vive mais des éléments chanfreinés Coffrage soigné circulaire pour béton devant rester apparent ou recevant une peinture de type Tubotec lisse de chez PLAKABETON ou similaire


Armatures nécessaires en acier HA y compris chutes, coupes, ligatures et tolérances d’usinage.

Ragréage des faces vues pour état de surface : type D3 Stabilité au feu 1/2 heure pour les murs de façade des bâtiments A et C Stabilité au feu 1 heure pour les murs de façade du bâtiment B

LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION SELON PLAN DE LA MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDE

TECHNIQUE BETON

02.VII.28 POUTRES EN BETON ARME

Réalisation en béton selon chapitre 02.IV.2 selon norme NF EN 206-1, coulé dans un coffrage

pour finition peinture.

Coffrage soigné droit pour béton devant rester apparent ou recevant une peinture Réalisation en béton, coulé en place ou préfabriqué et dimensionnées selon l’étude béton.

Armatures nécessaires en acier HA y compris chutes, coupes, ligatures et tolérances d’usinage.

Ragréage des faces vues pour état de surface : type D3

Fourniture et pose d’éléments d’armature de reprise de coulage type Stabox ou similaire Stabilité au feu 1/2 heure pour les murs de façade des bâtiments A et B

Toutes suggestions de réservations pour passages de fourreaux et évacuations des EU / EV ou réseaux EP





60 Octobre 2016

LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION SELON PLAN DE LA MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDE

TECHNIQUE BETON COMPRIS POUTRES RETROUSSEES

02.VII.29 DALLE BETON POUR PLANCHERS COULES EN PLACE


Mise en place de coffrage de rive

Mise en place de rupteur thermique hors emprise RDc et balcons selon note

thermique ETC

La note de calcul étant à fournir au bureau de contrôle et coffrage « périmétrique»

complémentaire


Armatures nécessaires en treillis soudés et acier HA compris chutes, ligatures et

tolérances d’usinage

Réalisation en béton selon chapitre 02.IV.2 selon norme NF EN 206-1, épaisseur :

20 cm minimum pour les étages courant suivant étude béton, normes incendies,

normes acoustiques

Toutes sujétions pour mise en place au moment du coulage de tous fourreaux,

réservations de trous, trémies d’escaliers et trous et trémies nécessaires aux

autres corps d’états

Degré coupe-feu 1/2 heure pour les étages courant entre logements des bâtiments A et B Etat de surface de la face supérieure :

- finition type D3 pour recevoir une étanchéité sur les zones extérieures - finition type D2 pour recevoir une chape rapportée aux étages. Réservation totale de 7 à

7.5cm entre le brut et le fini Etat de surface de la face inférieure :

- finition soignée type D3 pour recevoir une peinture. L’entreprise procédera au ponçage des balèvres et mise en œuvre d’un ragréage soigné pour recevoir une peinture en intérieur et en sous face et rive en extérieur. La fiche technique du produit de ragréage sera à faire valider par le bureau de contrôle

LOCALISATION : POUR LES PLANCHERS HAUTS DES ETAGES DE LOGEMENTS, PALIERS D’ESCALIERS,

TERRASSES, LOCAUX TECHNIQUES ET CIRCULATIONS COMMUNES, LOCAUX TECHNIQUES

EN COMBLES, CIRCULATIONS DU DERNIER ETAGE

1) Réservations pour les différents types d’étanchéité au droit des terrasses.

2) toute suggestions de renforts de planchers pour prendre en compte les trémies et

réservations

3) Le lot GO s’assurera lors du coulage que les incorporations techniques en dalle

soient disposées de telle sorte à ne pas réduire les épaisseurs minimales à

respecter sur les enrobages

02.VII.30 ELEMENTS BETON






61 Octobre 2016

Eléments béton armé complémentaires ou voiles béton de la structure constituant les ouvrages spécifiques en élévation des bâtiments collectifs ou espace commercial. Coffrage droit aux 2 faces, finition soignée (pas de bullage) Epaisseur : 16 / 18 ou 20 cm suivant étude béton. Armatures nécessaires en treillis soudés et acier HA compris chutes, coupes, ligatures et tolérances d’usinage. Ragréage si nécessaire des voiles devant rester apparents avec bouchement des trous Sujétions de mise en place de barbacanes ou autre

LOCALISATION : CARNOT POUR VENTILATION HAUTES ET BASSES DU PARKING EN SOUS-SOL POUR

OUVRAGES HORS SOL, SOCLES DE GT PALIERES, ALLEGES BETON POUR RECEVOIR LES

RELEVES D’ETANCHEITE, ACROTERES SUR TERRASSE RDC ET RELEVES BETON SUR

EXUTOIRES (SELON PLAN ARCHITECTE) DE LA TERRASSE RDC,

RETOUR SUR DERNIER PALIER D’ESCALIER POUR FORMER GARDE CORPS

ELEMENTS BETON FORMANT GARDE CORPS EN CONTINUITE DE L’ELEVATION DES MURS

DE RAMPES SOUS SOL ET ACROTERE FORMANT GARDE CORPS AU DESSUS DE L’ACCES

SOUS SOL

SOCLES DANS LE LOCAL POUBELLES SOUS SOL

POUR RELEVES BETON SUR TERRASSES VEGETALES POUR LIMITER LES EMPRISES A 100M²

RENFORTS DE MAÇONNERIE DE TYPE POTEAUX, POUTRES, SABOTS … POUR LES APPUIS DE

CHARPENTE

POUR RELEVES D’ETANCHEITE AU DROIT DES JD HORIZONTAUX SUR PLANCHER BAS RDC

MASSIF DE FONDATIONS EXTERIEUR POUR CANDELABRE

RELEVE BETON AU DROIT DU PASSAGE ENTRE BUREAU ET LOGEMENT A03. LA

PROTECTION EN TETE ETANT A CHARGE DU LOT AYANT LES ELEMENTS VITRES A CHARGE

LA STRUCTURE DES CONDUITS DE CHEMINEES SELON DISPOSITION DES PLANS DE

FAÇADES POUR FINITION AU LOT RAVALEMENT. CHAPEAU ET COUVERTURE DES

CHEMINEE A CHARGE DU PRESENT LOT SELON DISPOSITION ARCHITECTURALE

ETC …

Nota : les surfaces habitables désignées sur les plans de vente devront être respectées, le lot

GO ayant à sa charge les éléments béton de structure dans les alignements des voiles béton ou

maçonneries selon localisation des plans. Le lot charpente ayant à charge les éléments de

structures complémentaires nécessaires à la pose de sa charpente (poteaux métallique, poutres

métallique ou treillis …). Les descentes de charges ponctuelles étant repris par la structure

primaire du lot GO.

02.VII.31 ISOLATION SOUS FACE PLANCHER TYPE FIBRASTYRENE

Isolation en panneaux composite à 4 bords biseautés constitués d’une âme en PSE Therm 35dB, épaisseur 100 mm, de type ’’FIBRASTYRENE CLARTE dB 35’’ FEU E de chez KNAUF ou similaire posée au moment du coulage en sous face de plancher. Réaction au Feu : ME, Euroclasse pour un R de 2.45 m2.K/W

LOCALISATION : POUR LA SOUS FACE DE PLANCHER HAUT DANS LES CAGES D’ESCALIER DONNANT DU

SOUS SOL AU RDC PAR RAPPORT AU LOGEMENT IMPLANTE AU DESSUS DE CET ESCALIER

EN PLANCHER HAUT DES LOCAUX COMMUNS NON CHAUFFES DONNANT SUR UN

LOGEMENT





62 Octobre 2016

EN PLANCHER HAUT DES SAS D’ENTREE DE CHAQUE CAGE D’ESCALIER DONNANT SUR UN

LOGEMENT

02.VII.32 RUPTEUR PONT THERMIQUE

Mise en place de rupteurs thermiques Liaison planchers façades en abouts de dalles Mise en œuvre d’un système Schöck Rutherma DF et DB sur 80% du linéaire total par niveau pour continuité de l’isolation intérieure ou similaire pour rupture des ponts thermiques, selon Etude béton et RT 2012 et avis technique. PSI moyen de rupteur thermique inférieur à 0.24 W/m.°C hors RDC qui recevra un isolant sur chape et hors balcons La note de calcul étant à fournir au bureau de contrôle et coffrage « périmétrique» complémentaire

LOCALISATION : POUR LES RIVES DE PLANCHER DES ETAGES HORS PLANCHER BAS RDC (CHAPE SUR ISOLANT) ET

ZONE DE BALCONS SELON NOTE THERMIQUE ETC

CANALISATIONS

02.VII.33 GENERALITES

Les travaux prévus au présent lot comprennent :

Les canalisations d’évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales situées

sous les dalles

Toutes les canalisations du réseau du présent lot comprendront :

Toutes les fournitures et poses des parties droites normales, des

courbes diverses, simples ou à regards, des culottes, des coudes, des

raccords, des regards de visite selon la nécessité, des tampons

hermétiques si nécessaires pour une installation correcte. Tous

terrassements, manuel ou mécanique, manutentions et remblaiements

des tranchées.

Tous massifs de calage des canalisations au droit des joints.

Toutes les sections et les pentes nécessaires pour récupérer les

niveaux des ouvrages de VRD ou de PLOMBERIE

Une inspection visuelle intérieure des réseaux est à prévoir selon la

NFEN 1610 (p16-25). Passage caméra

Toutes les canalisations apparentes horizontales ou verticales sont à la charge du lot PLOMBERIE. D’une façon générale, toutes sujétions indispensables à la réalisation complète de l’ensemble des canalisations situées sous les dalles ou planchers de zones non accessibles. Le diamètre des canalisations sera déterminé en rapport avec les pentes disponibles et les quantités d’eau à évacuer. Selon les normes en vigueur à soumettre au bureau de contrôle. Les ouvrages de canalisations et regards devront pouvoir supporter les surcharges habituelles imposées dans la zone de leur implantation. Il est rappelé que le nettoyage aisé des canalisations devra être assuré. Il sera donc disposé tous





63 Octobre 2016

regards hermétiques nécessaires permettant le tringlage en tous sens. Le titulaire du présent lot effectuera tous les essais d’étanchéité nécessaires avant et après l’exécution des dalles. Ces essais seront formalisés par procès-verbaux établis par la présente entreprise et fournis au bureau de contrôle. Evacuation des terres excédentaires de terrassement à la décharge. Matériaux de qualité ME et compact avec procès-verbal pour mise en place sous dalles. Les tuyauteries PVC en attente en dalle basse du SOUS-SOL -1 et sous radier aire de poubelles seront de type femelles et bouchonnées. Il sera mis en place un élément de polystyrène au droit des sorties pour faciliter la reprise du lot plomberie. Les liaisons entre les canalisations de récupération des eaux de ruissellement des terrasses du RDC jusqu’aux attentes GO ou VRD sont à charge du lot plomberie, à partir des attentes fournis et posées par le présent lot et de type siphon de sol Les liaisons entre les canalisations de récupération des eaux de ruissellement dans les caniveaux en pieds de voile béton du sous-sol et le réseau de récupération des eaux de ruissellement sont à charge du présent lot y compris les siphons de sol Le réseau principal de récupération des eaux de ruissellement vers la fosse de relevage sont à charge du présent lot Avant coulage des différentes dalles ou planchers, réception avec les différents lots techniques pour validation des implantations avec procès-verbal.

Travaux prévus au présent lot :

Réseaux d’évacuation EU – EV - EP sous dalles basses du sous-sol -1. Attentes sous

chaque chute EU – EV ou EP et pour la récupération des eaux de ruissellement du

sous-sol -1 dans les circulations véhicule, dans les rigoles (cunettes).

Les évacuations des appareils sanitaires seront en apparent dans les différentes

pièces habitées ou locaux techniques jusqu’à l’attente au sol prévu au présent lot et

à charge du lot PLOMBERIE pour les cheminements aériens.

Réseaux d’évacuation EP en bas de rampe d’accès au sous-sol -1 pour liaison sur

réseau principal de collecte des eaux de ruissellement

Aucun regard en pied de chute EP extérieur au bâtiment n’est prévu au lot Gros

Œuvre.

Fourreaux pour pénétration des réseaux sur les façades, dans les poteaux, poutres

ou voiles béton en sous-sol -1 (PTT-ELEC-EAU POTABLE, GAZ, ANTENNE, TERRE,

refoulement POMPE DE RELEVAGE …).

Les attentes EU/EV/EP en dalle basse de sous-sol seront bouchonnées.

Mise en place d’un élément de polystyrène au droit des sorties pour faciliter la

reprise du lot plomberie.

Avant coulage des dalles, réception avec les différents lots techniques pour

validation des implantations avec procès-verbal à charge du présent lot.

Tous les regards nécessaires à la récupération des eaux et pour la maintenance des

réseaux sous dalle basse du sous-sol compris toutes suggestions d’étanchéité pour





64 Octobre 2016

les éléments du sous-sol (voir système décrit dans le chapitre voile sous-sol ci-

dessus).

Réseau de récupération entre siphon et réseau VRD pour l’aire de collecte des OM

Limite des prestations :

Toutes les canalisations apparentes horizontales ou verticales sont à la charge du

lot PLOMBERIE

Les réseaux enterrés extérieurs au bâtiment à charge du lot VRD.

02.VII.34 CANALISATIONS EU – EV EN TUYAU PVC

Fouilles en tranchées y compris remblais, chargement sur camions et transport à la décharge publique. Canalisations enterrées et réalisées en PVC série assainissement dans la classe de résistance appropriée, la pente minimum par écoulement sera de 2 % selon plan de principe et note de calcul selon DTU. Le diamètre des canalisations sera déterminé en rapport avec les pentes disponibles et les quantités d’eau à évacuer. Selon les normes en vigueur à soumettre au bureau de contrôle. Pose en tranchée sur lit de sable de 0,15 m épaisseur et remblais en sable ou terre fine de 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Sur terrain remblayé ou instable, les canalisations seront posées sur une semelle continue en béton légèrement armé. Les canalisations seront protégées à chaque traversée d’ouvrage maçonné. Toutes sujétions pour dressement de pentes, joints souples étanches, pièces de raccords, calfeutrement sur regards, tampon de dégorgement. Les changements de direction seront assurés par des coudes à 45 ° maximum. Jusqu’à l’attente du réseau VRD à 1.00 sur l’extérieur des ouvrages de maçonnerie : Attente bouchonnée à + 0,20 m au-dessus des dalles au droit de chaque chute ou attente. LOCALISATION : POUR EVACUATION EU – EV SOUS DALLES BETON AU SOUS-SOL -1, COMPRIS RIGOLES /

SIPHONS DE SOL ET VIDANGE AU DROIT DES POINTS D’EAU VERS SEPARATEUR ET

POMPES DE RELEVAGE, POUR EVACUATION EU – EV SOUS DALLES BETON DE LA COLLECTE

OM EXTERIEUR, ET POUR EVACUATION EU – EV SOUS DALLES BETON DU SOUS SOL -1 DU

LOCAL OM

POUR EVACUATION EU – EV SOUS DALLES BETON LOCAL ENTRETIEN AU DROIT DU LOCAL

VELOS (BATIMENT CONSERVE)

Nota : les cheminements indiqués sur les plans sont des principes que l’entreprise validera ou reprendra dans ses plans d’exécution. Les canalisations aériennes en sous-sol étant prévues au lot Plomberie

02.VII.35 CANALISATIONS EP EN TUYAU PVC

Fouilles en tranchées y compris remblais, chargement sur camions et transport à la décharge publique. Canalisations enterrées et réalisées en PVC série assainissement dans la classe de résistance appropriée, la pente minimum par écoulement sera de 2% selon plan de principe et note de calcul selon DTU. Le diamètre des canalisations sera déterminé en rapport avec les pentes disponibles





65 Octobre 2016

et les quantités d'eau à évacuer. Selon les normes en vigueur à soumettre au bureau de contrôle. Pose en tranchée sur lit de sable de 0,15 m épaisseur et remblai en sable ou terre fine de 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Les canalisations seront protégées à chaque traversée d’ouvrage maçonné. Toutes sujétions pour dressement de pentes, joints souples étanches, pièces de raccords, calfeutrement sur regards, tampon de dégorgement. Les changements de direction seront assurés par des coudes à 45 ° maximum. LOCALISATION : POUR EVACUATION EP EN PIEDS DE RAMPE D’ACCES AU SOUS SOL VERS LE SEPARARTEUR

ET LA FOSSE CONTENANT LE SYSTEME DE RELEVAGE

02.VII.36 CANIVEAUX ACODRAIN

caniveaux à grille en éléments béton préfabriqués avec pente intégrée de type

ACODRAIN ou similaire

section en fonction des capacités d’eau à récupérer et localisation

grilles et cadres en acier galvanisé à chaud, finition antidérapante

pièces spéciales pour adaptation aux extrémités

pose et blocage sur lit de gros béton

les charges admissibles seront fonction de la localisation des caniveaux

raccordements sur regards en attente compris étanchéité du masque de pénétration

LOCALISATION : POUR LA RAMPE D’ACCES AU SOUS-SOL -1

02.VII.37 SIPHONS DE SOL

Siphon de sol à cloche en PVC de diamètre 100 gris de chez Nicoll ou similaire. Fourniture et pose par le lot gros œuvre. Platine d’étanchéité et de positionnement posé dans l’épaisseur du dallage. Raccordement sur canalisation EU. Toute suggestion d’étanchéité avec le réseau en attente

LOCALISATION : AU CENTRE DES CHEMINEMENTS DE LA DALLE DE SOUS-SOL -1 POUR RECUPERATION DES

EAUX DE RUISSELLEMENT, DANS LE LOCAL OM EN SOUS-SOL.

DANS CUNETTE EN PIEDS DE MUR EXTERIEUR DES VOILES DE SOUS SOL-1

LOCAL ENTRETIEN AU DROIT DU LOCAL VELOS (BATIMENT CONSERVE)

Nota : les siphons pourront être remplacés par des grilles avaloirs au centre des dalles de sous-sol -1 pour récupération des eaux de ruissellement avec regard béton à cunette

02.VII.38 REGARDS

Regard préfabriqués en béton avec rehausse si nécessaire. Tampon en fonte hermétique. Radier en béton n° 2 de 0,10 d’épaisseur minimum pour assise des regards. Sections suivant profondeurs :

40/40 minimum jusqu’à 0,60 de prof.





66 Octobre 2016

60/60 de 0,60 à 1,00 de prof.

80/80 de plus de 1,00 de prof.

Dimensions selon pompes de relevage à y installer (voir lot PLOMBERIE) Cunette en fond de regard pour éviter toute rétention de matières ou autres. Le raccordement sur le regard se fera par joints souples toriques ou à lèvre dans des trous réservés ou carottés sur place. Tampons en fonte de catégorie adaptée aux zones dans lesquelles ils sont incorporés. Tampons en fonte étanche pour réseau EU/EV. LOCALISATION : POUR RECUPERATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT DE LA RAMPE D’ACCES A LA ZONE DE

STATIONNEMENT ET DES HYDROCARBURES EN SOUS-SOL -1

AU DROIT DU SEPARATEUR HYDROCARBURE POUR VISITE ET MAINTENANCE,

POUR MISE EN PLACE DES DEUX POMPES DE RELEVAGE DU LOT PLOMBERIE AU DROIT DU

SEPARATEUR (EP)

POUR MISE EN PLACE DES DEUX POMPES DE RELEVAGE DU LOT PLOMBERIE (EU)

POUR BRANCHEMENT OU VISITE AU DROIT DES CHANGEMENTS DE DIRECTION DE

CANALISATION ENTERREES SOUS DALLE DU SOUS-SOL -1

02.VII.39 FOSSE TOUTES EAUX

Installation d’une fosse toutes eaux pour relevage des eaux usées comprenant : -fouille en terrain de toutes natures et enlèvement des terres hors du chantier, -mise en place en fond de fouille d'une couche de sable compacté ou coulage d'un radier en béton selon l'état du sol, la nature du séparateur et les conditions rencontrées, -fourniture et mise en place des installations de traitement avec tous leurs dispositifs et accessoires en état de fonctionnement, -toutes canalisations de liaison et de raccordement nécessaires, -raccordements sur les canalisations amont et aval, voir pompage au chapitre suivant -remblaiement avec du sable fin et compactage. -trappe(s) de visite : avec rehausse(s) en fonction des niveaux des fils d'eau, Selon l’étude béton, l’entreprise mettra en œuvre des voiles béton étanche pour l’ensemble des élévations des fosses de relevage EU et EP positionné sous la dalle basse du sous sol.

Dalles basses fond de fosse :

Béton armé étanche : l’entreprise justifiera auprès du bureau de contrôle par une

composition de béton étanche par le laboratoire du fabricant. Le béton sera

composé des produits et matériaux classiques auxquels seront ajoutés des

plastifiants, des hydrofuges liquides et de la chaux. L’entreprise assurera

l’étanchéité de la dalle basse avec une composition de béton (formule de

laboratoire) ou par des matériaux rapportés.

Forme de pente


Voiles périphériques :

Coffrage droit aux 2 faces,





67 Octobre 2016

Béton armé étanche : l’entreprise justifiera auprès du bureau de contrôle par une

composition de béton étanche par le laboratoire du fabricant. Le béton sera

composé des produits et matériaux classiques auxquels seront ajoutés des

plastifiants, des hydrofuges liquides et de la chaux. L’entreprise assurera

l’étanchéité des voiles avec une composition de béton (formule de laboratoire) ou

par des matériaux rapportés.



ligatures et tolérances d'usinage compris calage par étoiles plastique des deux

nappes de treillis.



Eléments complémentaires L’entreprise selon la note de calcul du bureau d’étude mettra en place des éléments complémentaires pour assurer les reprises de coulage, les étanchéités entre reprises de coulage ou au droit des joints de dilatation de type joint hydro gonflant, joint de dilatation et d’étanchéité en caoutchouc synthétique de type voegband DIN 7865 ou similaire, ou pvc à noyau creux type AC de chez plakabéton ou similaire, etc … LOCALISATION : LES DEUX FOSSES DE RELEVAGE EN SOUS SOL

Nota :

Pour les pénétrations des fourreaux et réseaux EP, EU, Pehd d’eau potable ….

Réalisation de calfeutrements étanches avec béton hydrofugé avec produits de type

SIKA ou similaire

Réservations pour ventilation haute conforme à la réglementation, tout élément

technique

Variante en cuves préfabriquées de matériaux adaptés selon les caractéristiques de

l'installation.

Les terres seront évacuées en décharge ou conservées sur site selon nécessité de

remblais. La position des tas de terre sur le site sera désignée en collaboration avec

le maître d’œuvre d’exécution, le coordonnateur SPS

02.VII.40 POMPES DE RELEVAGE EP

Fourniture et pose de deux pompes de relevage type JETLY Sémisom 265 de chez TECHNEAU ou similaire, dimensionnée pour recevoir les eaux de ruissellement en sous-sol pour les rejeter dans le réseau EP en gravitaire du lot VRD après traitement du séparateur hydrocarbure du présent lot. Il sera fourni par l’entreprise une armoire électrique de commande qui sera relié à l’attente du lot électricité. L’ensemble de l’installation sera relié à la terre. L’entreprise vérifiera la dimension des 2 pompes par une étude technique à soumettre au bureau





68 Octobre 2016

de contrôle et à la maîtrise d’œuvre. Le refoulement sera réalisé en tuyauterie PVC pression depuis la pompe jusqu’au regard en attente à proximité de l’entrée en RDC, clapet anti-retour, compris toutes sujétions de raccordement en amont et en aval sur le réseau EP. Réalisation d’essais et de la mise en route de l’installation. Voyant rouge pour informer d’un disfonctionnement en report sur partie commune RDC de la cage A ou B Protection grillagée de la tuyauterie de refoulement sur la hauteur du sous-sol Système d’asservissement à plusieurs niveaux : 1er niveau : enclenchement pompe(s) 1 ou 2 2ème niveau : enclenchement pompes 1 et 2 ou 2 et 1 3ème niveau : arrêt pompe(s) 1 ou 1 et 2 Inversion d’enclenchement des pompes automatiques.

LOCALISATION : DANS LE REGARD 80X80 AU SOUS-SOL (1 RELEVAGE POUR L’ENSEMBLE DU SOUS-SOL)

Ces pompes seront dimensionnées pour évacuer le trop-plein de la zone de rétention des EP extérieur avec le débit validé sur l’arrêté du PC.

02.VII.41 POMPES DE RELEVAGE EU

Fourniture et pose de deux pompes de relevage avec broyeur type JETLY Sémisom 265 T de chez TECHNEAU ou similaire, dimensionnée pour recevoir les eaux usées des gaines techniques en sous-sol, pour les rejeter dans le réseau EU en gravitaire du lot Plomberie puis VRD. Il sera fourni par l’entreprise une armoire électrique de commande qui sera relié à l’attente du lot électricité. Cette armoire sera placée dans le LT ou sur un emplacement protégé du sous-sol L’ensemble de l’installation sera relié à la terre. L’entreprise vérifiera la dimension des 2 pompes par une étude technique à soumettre au bureau de contrôle et à la maîtrise d’œuvre. Le refoulement sera réalisé en tuyauterie PVC pression depuis la pompe jusqu’à l’attente gravitaire en attente du lot plomberie, clapet anti-retour, compris toutes sujétions de raccordement en amont et en aval sur le réseau EU Réalisation d’essais et de la mise en route de l’installation. Voyant rouge pour informer d’un disfonctionnement en report d’alarme à la fois dans le local entretien et dans l’entrée du bâtiment B Mise en œuvre d’une installation complète avec panier dégrileur en inox à maille 50 avec système de relevage pour entretien, potence à rapporter, flotteur … Protection grillagée de la tuyauterie de refoulement sur la hauteur du sous-sol Système d’asservissement à plusieurs niveaux : 1er niveau : enclenchement pompe(s) 1 ou 2 2ème niveau : enclenchement pompes 1 et 2 ou 2 et 1 3ème niveau : arrêt pompe(s) 1 ou 1 et 2





69 Octobre 2016

Inversion d’enclenchement des pompes automatiques.

LOCALISATION : EN SOUS SOL (1 RELEVAGE POUR L’ENSEMBLE DU SOUS-SOL – LOCAL OM SOUS LE BATIMENT B)

02.VII.42 FOURREAUX

Fouilles en tranchée y compris remblais, chargement sur camions et transport à la décharge publique selon nécessité Fourreaux pour pénétration des réseaux depuis la façade jusqu’aux gaines techniques, (PTT-ELEC-EAU POTABLE, TERRE, TELEVISION…).

fourreaux de pénétration électrique diamètre 93 pour alimentation de la gaine

technique courant fort intérieure pour chaque cage d’escalier à partir du poste

transfo désigné par ERDF. Les cheminements aériens étant à charge du lot

Electricité

fourreaux de pénétration électrique diamètre 93 pour alimentation de chaque

commerce à partir du poste transfo désigné par ERDF. Les cheminements aériens

étant à charge du lot Electricité

fourreaux électriques de pénétration diamètre 43 pour alimentation en courant

faible pour chaque cage d’escalier (France Telecom et Fibre optique)

fourreau Eau de pénétration diamètre 160 en attente à 1 m en extérieur. Les

cheminements aériens étant à charge du lot plomberie

fourreaux

pour l’alimentation des pompes de relevages en sous-sol

pour le relevage entre le regard de pompage et le mur de sous sol

Les coffrets électriques des collectifs et des communs sont fournis par le concessionnaire LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION

02.VII.43 SEPARATEUR A HYDROCARBURES

Installation de débourbeurs et séparateurs à hydrocarbures comprenant :

fouille en terrain de toutes natures et enlèvement des terres hors du chantier,

mise en place en fond de fouille d’une couche de sable compacté ou coulage d’un

radier en béton selon l’état du sol, la nature du séparateur et les conditions

rencontrées,

fourniture et mise en place des installations de traitement avec tous leurs

dispositifs et accessoires en état de fonctionnement,

toutes canalisations de liaison et de raccordement nécessaires,

raccordements sur les canalisations amont et aval,

remblaiement avec du sable fin et compactage.

L’ensemble de la mise en œuvre et de l’installation est à réaliser en conformité avec

les prescriptions du fabricant.

Dimensionnement répondant à la norme DIN 1999





70 Octobre 2016

Mise en eau claire et déblocage de l’obturateur avant mise en service. À définir par l’entrepreneur en fonction des données suivantes : Surface à traiter :

Situation : couverte

Utilisation : parking en sous-sol -1

Superficie : m² selon le plan du sous-sol (60 places)

Charges à supporter : 250 kN

Autres paramètres :

Canalisations amont : DN à déterminer

Exutoire (teneur résiduelle en hydrocarbures) :

Classe 1 à 5 mg/l.

Composition de l’installation Séparateur : à bac débourbeur incorporé,

Trappe(s) de visite :

avec rehausse(s) en fonction des niveaux des fils d’eau,

Chambre de contrôle en aval du séparateur ou incorporé : sans Vanne manuelle : avec, Obturateur automatique : avec, Filtre coalesceur : avec (obligatoire pour exutoire classe 1), Indicateur de remplissage : avec (pour suivre l’évolution du remplissage et prévoir la vidange), By-pass et déversoir d’orage intégrés ou non : avec/sans (dans le cas de parkings extérieurs), Tampons de visite :

de type répondant aux sollicitations de charges indiquées ci-avant,

en acier galvanisé avec système de condamnation,

Ventilation de l’installation conforme à la réglementation. Fourniture et mise en place de l’installation, des caractéristiques, composition et dimensionnement définis sur la base des données ci-avant, en conformité avec la norme DIN 1999. Ensemble d’installation en béton et/ou en acier : Cuves en béton préfabriquées ou en acier revêtues polyuréthanne selon les caractéristiques de l’installation. De fabrication Franceaux - Passavent ou équivalent. Avec débourbeur incorporé.

Les terres seront évacuées en décharge ou conservées sur site selon nécessité de remblais. La position des tas de terre sur le site sera désignée en collaboration avec le maître d’œuvre d’exécution, le coordonnateur SPS





71 Octobre 2016

LOCALISATION : EN AVAL DE LA COLLECTE DES EAUX DE PARKING DU SOUS-SOL -1 ET EN AMONT DU REJET DES

EAUX PLUVIALES VERS L’ATTENTE VRD OU PLOMBERIE

TRAVAUX DIVERS

02.VII.44 ESCALIERS BETON

Rappel de la norme :

L’accès aux sous-sol, RDC et étages des bâtiments Collectifs pour les personnes à mobilité réduite se faisant par les escaliers, ces derniers devront présenter les caractéristiques suivantes :

60 < 2H + G < 63 cm

largeur > 1.20 m (entre main courante)

hauteur des marches < 17 cm

giron des marches > 28 cm (mesuré à 0.60 m du noyau intérieur et à 0.60 m du bord

extérieur).

Dimensions : suivant plans et pour être « brancardables »

- Escalier intérieur type I

Escalier préfabriqué de chez PBM ou similaire (Normes handicapés) ou coulé en place Escalier préfabriqué 3/4 tournant de chez PBM ou similaire (Normes handicapés) avec fut central droit ou ovoïde ou avec mur de refend rapporté. Dimensions cage : suivant plans. Nombre de marches par volée : Suivant indications des plans et répondant à la Norme handicapée Hauteur à monter : Suivant indications des plans et répondant à la Norme handicapée Les escaliers seront désolidarisés de la structure par des résilients ayant un AL de 12 dBA. Les volées d’escaliers seront désolidarisées des parois mitoyennes. Finition en rive à charge du présent lot par rapport aux murs de la cage d’escalier recevant une peinture. Une finition de type souple entre les murs d’élévation et les rives de marche sera à mettre en place de type fond de joint et joint souple. Traitement au feu sur rive d’escalier entre volume du sous-sol et RDC LOCALISATION : ESCALIERS ENTRE SOUS SOL ET RDC POUR BATIMENT A ET BATIMENT B SELON PLAN

ARCHITECTE

- Escaliers intérieurs d’étage type II

Escalier préfabriqué droit de chez PBM ou similaire (Normes handicapés). Escalier préfabriqué 3/4 tournant de chez PBM ou similaire (Normes handicapés) avec fut central droit ou ovoïde ou avec mur de refend rapporté. Dimensions cage : suivant plans. Nombre de marches par volée : Suivant indications des plans et répondant à la Norme handicapée Hauteur à monter : Suivant indications des plans et répondant à la Norme handicapée Les escaliers seront désolidarisés de la structure par des résilients ayant un AL de 12 dBA. Finition en rive à charge du présent lot par rapport aux murs de la cage d’escalier recevant une peinture. Une finition de type souple entre les murs d’élévation et les rives de marche sera à





72 Octobre 2016

mettre en place de type fond de joint et joint souple. Traitement au feu sur rive d’escalier entre volume du sous-sol et RDC Les volées d’escaliers seront désolidarisées des parois mitoyennes. LOCALISATION : ESCALIERS ENTRE RDC ET 1ER ET ENTRE 1ER ET 2EME DU BATIMENT A SELON PLANS DE NIVEAUX

DE L’ARCHITECTE

- Escaliers intérieurs d’étage type III

Escalier préfabriqué droit de chez PBM ou similaire (Normes handicapés). Escalier préfabriqué 2/4 tournant de chez PBM ou similaire (Normes handicapés) avec fut central droit ou ovoïde ou avec mur de refend rapporté. Dimensions cage : suivant plans. Nombre de marches par volée : Suivant indications des plans et répondant à la Norme handicapée Hauteur à monter : Suivant indications des plans et répondant à la Norme handicapée Les escaliers seront désolidarisés de la structure par des résilients ayant un AL de 12 dBA. Finition en rive à charge du présent lot par rapport aux murs de la cage d’escalier recevant une peinture. Une finition de type souple entre les murs d’élévation et les rives de marche sera à mettre en place de type fond de joint et joint souple. Les volées d’escaliers seront désolidarisées des parois mitoyennes. LOCALISATION : ESCALIERS ENTRE 1ER ET 2EME DU BATIMENT B SELON PLANS DE NIVEAUX DE L’ARCHITECTE

- Escalier intérieur d’étage type IV

Escalier circulaire préfabriqué de chez PBM ou similaire (Normes handicapés) avec vide central dans l’atrium du bâtiment B entre le RDc et le 1er étage Nombre de marches par volée : Suivant indications des plans et répondant à la Norme handicapée Hauteur à monter : Suivant indications des plans et répondant à la Norme handicapée Finition en rive pour recevoir une peinture. Les volées d’escaliers seront ajourées sans contre marche sauf pour la renière en prise avec le plancher et la première en prise avec le RDC LOCALISATION : ESCALIER CIRCULAIRE ENTRE RDC ET 1ER ETAGE DU BATIMENT B SELON PLAN ARCHITECTE

02.VII.45 BECQUET BETON

Réalisation des protections en tête des relevés d’étanchéité au droit des murets, allèges et acrotères de terrasse RDC et des ouvrages béton recevant une étanchéité ou une finition de type rapportée devant être protégées en tête. Eléments béton rapportés par collage et vissage compris larmier et joint de finition LOCALISATION : SUR TERRASSES VEGETALES POUR PROTEGER LES RELEVES D’ETANCHEITE, SUR TERRASSES

GRAVILLONEES EN RDC

02.VII.46 LUCARNES EN PIERRE

Pierre de St Maximin pour poteau et tympan

Forme et assemblage selon disposition technique validée par le bureau de contrôle





73 Octobre 2016

Adaptation pour recevoir les charpentes de lucarne du lot Charpente

Les façons de corniche étant traitées par les lots charpente / couverture.

Mise en œuvre d’une pierre de type ROCAMAT référence SEBASTOPOL ou similaire

Mise en œuvre selon localisation des plans de façade architecte

Toute suggestion de mise en œuvre selon PV du fabricant

Traitement des joints de pierre par réalisation de joint à base de poussière de pierre remis par

le fabricant

LOCALISATION : POUR LES 3 LUCARNES EN FACADE SUD DU BATIMENT B, JAMBAGES SELON PLAN DE

FAÇADE

02.VII.47 OPTION : LUCARNES BETON

Coffrage soigné et étaiement. Boisage soigné

Armatures nécessaires en treillis soudés et acier HA compris chutes, ligatures et tolérances

d'usinage.

Toutes sujétions de réservations

Béton armé épais. 15 cm minimum

Support pour recevoir un placage pierre de St Maximin sur poteau et tympan prévu au lot

ravalement

Les jouées de lucarnes étant traitées par le lot GO dans le cas de voiles de refends de type

béton (séparation de logements).

Les jouées de lucarnes et la façon de corniche étant traitées par les lots charpente / couverture.

LOCALISATION : POUR LES 3 LUCARNES EN FACADE SUD DU BATIMENT B, JAMBAGES SELON PLAN DE

FAÇADE

02.VII.48 CORNICHE ET BANDEAUX DE FACADE EN PIERRE

Fourniture et pose de corniche en pierre de St Maximin, aspect selon plan de façade et coupe

architecte et décoratives de façade selon les plans de localisation.

compris angles saillants ou sortant selon la configuration des façades

Finition : pierre naturelle.


La pose se fera selon les recommandations du fabricant, les protections de la partie supérieure

seront prévues au lot couverture.

Mise en œuvre d’un chaînage raidisseur selon étude du BET structure.

Toute suggestion de chaînage horizontal à prévoir au lot GO

Réservation pour traversées de descentes EP,


le fabricant

LOCALISATION : SELON PLAN DE FAÇADE .

Fourniture et pose de bandeaux corniches en pierre naturelle selon plan de façade compris angles

saillants ou sortant selon la configuration des façades.





74 Octobre 2016

Mise en œuvre d’une pierre collée d’épaisseur 2 cm de type ROCAMAT référence SEBASTOPOL

ou similaire

La pose se fera selon les recommandations du fabricant.

Toute suggestion de mise en œuvre par double encollage à partir de colle agréées par le

fabricant


le fabricant

Finition selon plan de façade architecte selon détail architectural des pierres au droit des points

singuliers, tableaux pour recevoir les volets battants …

Pose par collage de type double encollage


LOCALISATION : SELON PLAN DE FAÇADE.

02.VII.49 OPTION : CORNICHE ET BANDEAUX DE FACADE

Fourniture et pose de corniche en béton préfa ou coulé sur place, aspect selon plan de façade et

coupe architecte et décoratives de façade selon les plans de localisation.

compris angles saillants ou sortant selon la configuration des façades

Finition : de ton pierre.



Mise en œuvre d’un chaînage raidisseur.

Toute suggestion de chaînage horizontal à prévoir au lot GO


Traitements des joints,

LOCALISATION : SELON PLAN DE FAÇADE .

Fourniture et pose de bandeaux corniches selon plan de façade compris angles saillants ou

sortant selon la configuration des façades.




Traitements des joints,

Pose par collage de type double encollage

Finition : de ton pierre.

LOCALISATION : SELON PLAN DE FAÇADE.

02.VII.50 SEUILS

Seuil ACCEA de chez WESER – norme PMR ou similaire validé par le bureau de contrôle pour

chaque cas particulier :





75 Octobre 2016

Ensemble complet prêt à poser accès extérieur de niveau, parfaitement horizontal. Garde d’eau

assurée. Ressaut de la pièce basse de menuiserie limité à 20 mm. Caillebotis réglable

horizontalement et verticalement.

Seuil béton équipé d’un caillebotis maille Acier galvanisé à chaud 30x10 posé et fixé sur le seuil.

Seuil béton conforme au DTU 36.5 : Pente 10%, Rejingot 25 mm, Garde d’eau supérieure à 50 mm

Caillebotis conforme à la norme RAL-GZ 638 : Caillebotis pressé.

Dimensions : 0,25m de large, épaisseur suivant besoins et pente selon DTU 36.1 et NFP 23-201-1. « oreilles débordantes » de part et d’autre. Arêtes talochées, façon de rejingot et nez de seuil. LOCALISATION : TOUTES LES PORTES EXTERIEURES ET PORTES-FENETRES DES LOGEMENTS COLLECTIFS,

TOUTES LES PORTES EXTERIEURES ET INTERIEURES SUR LOCAUX COMMUNS

POUR LES REPRISES DE SEUIL SUR LES LOCAUX CONSERVES (ANCIENNE CHAUFFERIE ET

NOUVEAU LOCAL VELOS)

Nota :

1° - Pour les éléments situés aux RDC la réglementation du DTU 36.1 (document NF P

23.201.1) sera prise en compte. Le relevé sera de 7 cm minimum pour recevoir la porte

fenêtre.

2° - Pour les balcons non accessibles situés aux étages, la réglementation du DTU 36.1

(document NF P 23.201.1) sera prise en compte. Le relevé sera de 5 cm minimum pour

recevoir la porte fenêtre PVC.

3° - des appuis PMR préfabriqués ou coulés en place seront mis en place pour toutes les

portes fenêtres donnant un accès sur un balcon une terrasse ayant une profondeur

supérieure à 60 cm

4° il sera pris en compte dans la mise en œuvre que les plancher bruts sont à -7 cm du sol

fini pour recevoir une chape acoustique et un revêtement de type carrelage ou parquet collé

02.VII.51 APPUIS PIERRE

Appuis en pierre taillée de St Maximin

Fourniture et pose d’appuis de fenêtre en pierre de St Maximin, aspect selon plan de façade et

coupe architecte et décoratives de façade selon les plans de localisation.



La pose se fera selon les recommandations du fabricant


le fabricant pour tout appui réalisé en deux parties

La méthodologie de pose sera adaptée au poids de chaque appui

Rejingot et glacis avec forme de pente intégré. Lissage dessus avec pente par ponçage très fin. Réservation d’un demi-centimètre à l’aplomb du parement du tableau avec bourrage au mastic genre THIOKOL assurant l’étanchéité.





76 Octobre 2016

Mise en œuvre d’un chaînage raidisseur selon étude du BET structure en sous face de l’appui dans

le voile béton pour éviter les « coups de sabre » avec armatures dans la maçonnerie débordant de

0,50 m de part et d’autre, sous l’appui de baie - DTU n° 20.1. LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DES CHASSIS DE LA SECTION 1

02.VII.52 APPUIS

Appuis béton avec débord extérieur et oreille latérale. Rejingot et glacis avec forme de pente intégré, réalisation en béton moulé dosé à 350 kg de ciment C.P.J. 45 avec armatures par aciers H.A. à la demande. Lissage dessus avec pente. Réservation d’un demi-centimètre à l’aplomb du parement du tableau avec bourrage au mastic genre THIOKOL assurant l’étanchéité et armatures dans la maçonnerie débordant de 0,50 m de part et d’autre, sous l’appui de baie - DTU n° 20.1. Compris toutes sujétions selon finitions extérieures (ravalement ou pierre collée). LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DES CHASSIS DES SECTIONS 2 ET 3

02.VII.53 OPTION APPUIS

Appuis béton avec débord extérieur et oreille latérale. Rejingot et glacis avec forme de pente intégré, réalisation en béton moulé dosé à 350 kg de ciment C.P.J. 45 avec armatures par aciers H.A. à la demande. Lissage dessus avec pente. Réservation d’un demi-centimètre à l’aplomb du parement du tableau avec bourrage au mastic genre THIOKOL assurant l’étanchéité et armatures dans la maçonnerie débordant de 0,50 m de part et d’autre, sous l’appui de baie - DTU n° 20.1. Compris toutes sujétions selon finitions extérieures (ravalement ou pierre collée). LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DES CHASSIS DE LA SECTION 1

02.VII.54 MAC0NNERIE EXTERIEURE POUR MURET DE CLOTURE

Généralités

Les ouvrages de maçonnerie feront l’objet d’une étude technique à soumettre au bureau de contrôle.

Semelles de fondation pour les éléments hors emprise sous sol

Fouilles en rigoles Béton de propreté dosé à 150 kg de CPJ 45. Epaisseur : 0.05 m. Semelles filantes et isolées Réalisation en béton - repère B2. Armatures par aciers H.A. Les ouvrages seront coulés dans un coffrage du type C1. Remblais et enlèvements des terres excédentaires. Toute suggestion de réservation.

LOCALISATION : POUR LE MURETS DE CLOTURE SELON REPERAGE DU PLAN.





77 Octobre 2016

Murets

Maçonnerie d’agglos creux de 20 cm d’épaisseur dans la classe de résistance appropriée, hourdée au mortier de ciment dosé à 350kg de CPJ 45,

Bourrage des joints et recoupements des balèvres. Joints tirés pour recevoir un enduit ciment sur les zones remblayées et pour recevoir une

finition de type pierre collée (moellon). Le calibrage devra être rigoureux ainsi que la teinte des agglos. Leur provenance devra être impérativement du même fournisseur Conforme en dimensions aux normes NF. Piliers selon plans de détail architecte ht 2.00m et chaperon en pierre de St maximin de

forme arrondie. Joint de fractionnement pour gérer les chocs thermique et la dilatation sur le linéaire Un enduit au mortier de ciment d’imperméabilisation de liants hydrauliques, sur les zones

remblayées et pour recevoir une finition de type pierre collée (moellon), exécuté en deux couches d’épaisseur minimale de 1,5 cm, exécuté "au jeté" en 2 couches suivant la méthode entre "nu et repère" suivant DTU N° 26.1. :

- première couche dite "gobetis" ou couche d'accrochage au mortier de

ciment PORTLAND dosé à 600 kg de ciment par mètre cube de sable, le

gobetis doit couvrir sans surcharge la surface du support

- deuxième couche ou corps d'enduit d’épaisseur minimale de 1,5 cm de type

PARE MUREX de chez PAREX ou équivalent. Façon de joint creux selon plan

de façade. à charge du présent lot

LOCALISATION : POUR LE MURETS DE CLOTURE SELON REPERAGE DU PLAN

nota : dans le cas où le muret est posé sur le prolongement du voile de sous sol, reprendre le chapitre ‘élément béton’ ci-dessus

02.VII.55 CHAPERON PIERRE

Réalisation des protections en tête des murets extérieurs par chaperons pierre taillée de St Maximin avec larmier formant goutte d’eau.

Fourniture et pose de chaperon cintré, identique à l’existant, en pierre de St Maximin, aspect

selon plan de façade et coupe architecte et décoratives de façade selon les plans de localisation.



La pose se fera selon les recommandations du fabricant


le fabricant

Dimensions : 0,30m minimum de large pour protéger les têtes d’enduit ou moellon LOCALISATION : ACROTERES TERRASSE VEGETALE, TETE DE MURET EXTERIEUR SUR LA LIMITE DE PROPRIETE





78 Octobre 2016

02.VII.56 OPTION CHAPERON

Réalisation des protections en tête des murets extérieurs par chaperons préfabriqués en béton ton pierre selon recommandation de l’architecte de type WEZER ou équivalent avec larmier incorporé formant goutte d’eau. Dimensions : 0,30m de large pour protéger les têtes d’enduit Ces éléments pourront être coulés en place selon les mêmes dispositions que l’article précédent. Finition de parement de type D3 : soigné sans bullage LOCALISATION : ACROTERES TERRASSE VEGETALE, TETE DE MURET EXTERIEUR SUR LA LIMITE DE PROPRIETE

02.VII.57 JOINT DE DILATATION

Les joints de dilatation de construction horizontaux et verticaux devront être traités conformément aux recommandations du SNJF, les produits employés devront avoir un label SNJF. L’entrepreneur devra fournir un croquis de principe du traitement des joints. Tous les joints seront coupe-feu du type LITAFEU ou similaire CF 2 heures EI120 entre bureaux et logements de chez COUVRANEUF ou similaire. Tous les joints seront coupe-feu du type LITAFEU ou similaire CF 1 heure EI 60 entre sous-sol et RDC et CF 1 / 2 heure EI 30 entre étages de chez COUVRANEUF ou similaire et sur les joints de dilatation selon BET GO. Un couvre-joint de dilatation de façade du type W50 A ou P en P.V.C. de chez COUVRANEUF ou équivalent sera à positionner ou autre selon la configuration du joint (voir étude béton) par le lot RAVALEMENT pour les extérieurs. Pour les parties intérieures, les lots concernés par le type de revêtement auront à charge le type de joint de dilatation. Les dilatation par rapport aux constructions seront traités par la mise en place de matériaux imputrescible de type plaque de polystyrène d’épaisseur 2 cm minimum. Les finitions verticales en extrémité de pignon seront traitées par débord de maçonnerie par le présent lot pour permettre la mise en place d’un couvre joint VERTICAL du lot ravalement ou d’un élément zinc façonné à charge du présent lot

LOCALISATION : A PREVOIR SELON ETUDE BETON POUR TOUTE CONSTRUCTION NEUVE

02.VII.58 ISOLANT FIBRASTYRENE DE 100 MM

Isolation en panneaux composite à 4 bords biseautés constitués d’une âme en PSE de type ’’FIBRASTYRENE CLARTE TH 35’’ FEU E de chez KNAUF ou similaire posée au moment du coulage en sous face de plancher ou rapportés et épaisseur selon étude thermique Fibrastyrène avec un R de 2.45m².K/W

LOCALISATION : POUR LA SOUS FACE DE PLANCHERS DU SAS D’ENTREE DE CHAQUE CAGE D’ESCALIER

02.VII.59 SOCLES TECHNIQUES

Coffrage soigné. Béton non armé de type mortier dosé à 300 kg/m2





79 Octobre 2016

Epaisseur 8 cm minimum Mise en œuvre d’un résilient anti vibratil sous le socle béton LOCALISATION : SOCLES DE CAISSON DE VENTILATION INVERSEE EN SOUS SOL

02.VII.60 SOCLES DE GAINES TECHNIQUES

Coffrage soigné. Béton armé compris armature en acier HA. Façon de lissage sur le dessus et réservation EDF 20x40, pose de 2 fourreaux PTT 42/45 dépassant de 5 cm en dessous et au dessus Façon de lissage sur le dessus. Epaisseur 8 cm minimum.

LOCALISATION : SOCLE DE GAINES TECHNIQUES DANS LES PARTIES COMMUNES EN RDC ET ETAGES

02.VII.61 COFFRET ERDF ET GRDF

Pose encastrée suivant configuration de coffrets de branchement équipés de type C400 type 2 ou équivalent avec embase téléreport Ref 443 174 à 40 cm du sol fini, fournis par le concessionnaire. Pose encastrée suivant configuration de coffrets de branchement équipés de type C22 pour le gaz ou équivalent fournis par le concessionnaire.

LOCALISATION : DANS LES MURETS EN LIMITE DE PRORIETE AU DROIT DE CHAQUE ENTREE DE CAGE

D’ESCALIER POUR LE GAZ ET POUR L’ELECTRICITE

Nota : toutes suggestions dans les murets selon implantation des coffrets

02.VII.62 GRILLES DE VENTILATION

Pose de cadre en fer cornière ou tôle pliée (fourni par le lot métallerie). Fixation dans la maçonnerie par vis et trous chevillés ou scellement, compris percement et dressement des tableaux. Finition côté intérieur autour des grilles en enduit au mortier de ciment lorsque celles-ci restent apparentes. LOCALISATION : VENTILATIONS DANS MAÇONNERIE DES LOCAUX TECHNIQUES ET LOCAUX PARTIES

COMMUNES

VENTILATIONS DANS MAÇONNERIE POUR VENTILATIONS HAUTES ET BASSES DE SOUS

SOL

02.VII.63 BOITIER D’ANCRAGES DE SÉCURITÉ

Sans objet.

02.VII.64 GAINES ASCENSEUR

A partir des ouvrages réalisés en infrastructure Eléments voiles béton de la structure constituant les ouvrages spécifiques d’élévation et plancher béton suivant étude béton, normes incendies et normes acoustiques





80 Octobre 2016

Toutes sujétions pour mise en place au moment du coulage de tous fourreaux, réservations de trous, trémies d’escaliers et trous et trémies nécessaires aux autres corps d’états

Boisage soigné. Coffrage droit aux 2 faces, finition soignée (pas de bullage)


d’usinage

Béton armé épaisseur : 20 cm

Réalisation de feuillures pour les portes et sur les coursives de ventilations hautes pour permettre la mise en place d’un ouvrage de métallerie du lot SERRURERIE (7dm2 de surface libre pour les ascenseurs ayant une seule façade d’accès et 14 dm2 de surface libre pour les ascenseurs ayant deux façades opposées en accès sur le même palier). La pose de la cornière et crochet (douille) étant prévue au lot GO.


Mise en place de planelles de rive en béton aggloméré pour coffrage «péri métrique» ou similaire.



d’usinage

Béton armé épaisseur : 23 cm minimum à confirmer par le bureau d’études

Epaisseur des planchers : suivant étude béton, norme acoustique, thermique et résistance au feu. Toutes sujétions pour mise en place au moment du coulage de tous fourreaux, réservations de trous, trémies d’escaliers, d’ascenseur, trous et trémies nécessaires aux autres corps d’états Plancher haut avec arase inférieure à 3.40 m du dernier niveau fini. Dimensionnement et enrobage des armatures pour obtenir un degré coupe-feu 1 heure pour le plancher haut Etat de surface de la face supérieure : finition soignée type D3 et finition de la face inférieure type D3 de la sous face pour rester apparent LOCALISATION : POUR L’ENSEMBLE DES GAINES D’ASCENSEUR SUR TOUS LES NIVEAUX DEPUIS LE SOUS-SOL

JUSQU’AUX DERNIERS ETAGES

02.VII.65 BALCONS PMR



d’usinage

Béton blanc armé épaisseur variable : 20 cm minimum pour les étages courant à confirmer par

le bureau d’études

Toutes sujétions pour mise en place au moment du coulage des réservations de caniveaux et rejingot et forme de pente pour recevoir une grille caniveau à charge du présent lot Aucun rupteur de pont thermique n’est réclamé par la note thermique au droit des balcons Etat de surface de la face supérieure et rives : finition type D4 en béton blanc Etat de surface de la face inférieure : finition soignée type D4 en béton blanc Mise en œuvre d’un ouvrage répondant à la norme PMR avec réservations et barbacanes pour gérer la rétention d’eau devant les menuiseries extérieures, compris grilles PMR rapportée, canalisation d’évacuation intégrée à la dalle, cunette périphérique raccordé sur la barbacane et





81 Octobre 2016

siphon de balcon de type nicol intégré LOCALISATION : POUR TOUS LES BALCONS PMR SUIVANT PLANS

Nota : Type de béton : béton blanc en finition sur toutes les faces

Les évacuations des eaux résiduelles de balcon seront gérées par des trop plein de type

barbacane dans les épaisseurs de dalle de balcon dans le cas d’absence de descentes d’eau pluviale de

toiture selon le chapitre suivant. Les évacuations par barbacanes seront de diamètre adapté selon la

réglementation à la surface de balcon

02.VII.66 SIPHON DE SOL DE BALCON

Mise en œuvre :

Siphon de balcon en PVC de diamètre adapté pour récupération des eaux de terrasses référence

SB 80, ou autre selon descente EP, de chez NICOLL ou similaire du lot COUVERTURE

section en fonction des capacités d’eau à récupérer

pièces spéciales pour adaptation aux extrémités

Fourniture et pose au lot GO (les étanchéités étant à charge du lot ETANCHEITE)

Mise en place avec ou sans platine PVC pour reprise d’étanchéité selon localisation

Couleur au choix de l’architecte selon disponibilité donnée par le fabricant

LOCALISATION : POUR LES TOUS LES BALCONS TRAVERSES PAR UNE DESCENTE EP, POUR RECUPERATION

DES EP DANS LES CANIVEAUX DES BALCONS AUX NORMES PMR

02.VII.67 BALCONS NON PMR



d’usinage

Béton blanc armé épaisseur variable : 20 cm minimum pour les étages courant à confirmer par

le bureau d’études

Toutes sujétions pour mise en place au moment du coulage des réservations de cunette périphérique et rejingot et forme de pente Aucun rupteur de pont thermique n’est réclamé par la note thermique au droit des balcons Etat de surface de la face supérieure et rives : finition type D4 en béton blanc Etat de surface de la face inférieure : finition soignée type D4 en béton blanc Mise en œuvre d’une cunette périphérique raccordé sur la barbacane et siphon de balcon de type nicol intégré LOCALISATION : POUR TOUS LES BALCONS DE LARGEUR INFEREIUR A 60 CM SUIVANT PLANS

Nota : Type de béton : béton blanc en finition sur toutes les faces

Les évacuations des eaux résiduelles de balcon seront gérées par des trop plein de type

barbacane dans les épaisseurs de dalle de balcon dans le cas d’absence de descentes d’eau pluviale de





82 Octobre 2016

toiture selon le chapitre suivant. Les évacuations par barbacanes seront de diamètre adapté selon la

réglementation à la surface de balcon

02.VII.68 CLOISON DE MACONNERIE POUR CHAUDIERE INDIVIDUELLE

Fourniture et pose par le présent lot d’une maçonnerie d’aggloméré pour recevoir la chaudière du logement à charge du lot chauffage dans le cas d’un adossement à une closon placopan de 50mm Maçonnerie d’agglos plein pour élévation dans la classe de résistance appropriée, hourdée au mortier de ciment dosé à 350kg de CPJ 45. La maçonnerie sera montée par assises réglées à joints croisées, chaque bloc recouvrant ceux de l’assise inférieure sur une longueur au moins égale à 0,10 m. LOCALISATION : MAÇONNERIES POUR CONTRE CLOISON DE CHAUDIERES SELON IMPLANTATION DES

PLANS

02.VII.69 ENDUIT CIMENT

L’entreprise devra la fourniture et la mise en œuvre d’un enduit au mortier de ciment exécuté en deux couches d’épaisseur minimale de 1,5 cm de type PARE MUREX de chez PAREX ou équivalent. Finition talochée. LOCALISATION : SUR LES MAÇONNERIES DE PARPAINGS AUX DEUX FACES DECRITES CI-AVANT

02.VII.70 VENTILATION DE SOUS-SOL

Réalisation d’une gaine horizontale et verticale extérieure au sous-sol en Béton armé La section libre de passage d’air en tout point sera de 6dm²par véhicule en surface libre, La position de la Ventilation de sous-sol sera en adéquation avec les implantations de places de stationnement en sous-sol pour garantir le balayage. Sur la partie enterrée : Eléments voiles béton de la structure constituant les ouvrages spécifiques en sous-sol. Coffrage droit aux 4 faces, finition soignée (pas de bullage) Réalisation de feuillures sur les coursives de ventilations hautes pour permettre la mise en place d’un ouvrage de métallerie du lot SERRURERIE. Epaisseur : 16 cm minimum suivant étude béton. Toutes sujétions pour mannequins, réservations dans plancher du sous-sol Armatures nécessaires en treillis soudés et acier HA compris chutes, coupes, ligatures et tolérances d’usinage. Ragréage si nécessaire des voiles devant rester apparents avec bouchement des trous

Sur la partie vue en extérieure : Coffrage soigné droit pour béton devant rester apparent ou recevant une peinture, arrêtes chanfreinées Béton 350Kg CPA ou autre suivant normes. Armatures nécessaires en acier HA y compris chutes, coupes, ligatures et tolérances d’usinage. Ragréage des faces vues pour état de surface : type D3





83 Octobre 2016

Eléments BA en base de l’édicule pour recevoir les grilles du lot Métallerie sur 3 faces ouvertes latérales Poteaux à chaque angle et chapeau béton avec larmier en périphérie et forme de pente en pointe de diamant pour la partie supérieure avec état de surface : type D3 et écoulement des eaux vers les espaces verts

Aciers : FeE 500 Aciers de liaison : FeE 235 Aciers Treillis soudés : Fe.E.500 Coffrage soigné

L’entreprise devra justifier le passage libre et son calcul prendra en compte le passage libre au droit des grilles à chaque extrémité. LOCALISATION : VENTILATION HAUTE DU SOUS SOL,

02.VII.71 COUR ANGLAISE POUR VENTILATION SPECIALES

Réalisation d’une cour anglaise pour ventilation basse spéciales pour locaux OM ou autres

Préfa ou coulées en place en béton du type B3 avec armatures par aciers H.A. à la demande.

Les coures anglaises seront solidaires des murs de façade.

Nature des coffrages : type C2.

Lissage dessus avec réserve de feuillure en partie haute pour grille de couverture.

Grilles de couverture caillebotis amovible en acier galvanisé genre STACO ou similaire.

Apport et épandage en fond de cour anglaise de gravillons sur 0,10 m hauteur.

Le fond sera posé à même le sol avec mise en place d’un géotextile et remplissage de 30 cm de

gravillons afin de permettre l’infiltration des eaux de pluie en fond de regard.

LOCALISATION : VENTILATIONS BASSE DU LOCAL OM EN SOUS SOL (LA VENTILATION HAUTE ETANT

MECANIQUE)

02.VII.72 BAC A SABLE

Exécution d’un bac à sable de rétention en sous-sol en béton armé ou en maçonneries de parpaings creux ép.15cm compris enduit. Positionnement, dimensionnement et armatures selon plans et calculs, compris toutes sujétions de renforts, réservations, etc. et mise en place de sable. Compris la fourniture et la pose d’un seau à fond bombé fixé au mur, LOCALISATION : UN A CHAQUE SOUS-SOL AU DROIT DE L’ENTREE VEHICULE (CONTENANCE : 100 LITRES)

02.VII.73 RADIER AIRE DE PRESENTATION DES POUBELLES

Nivellement et préparation de fond de forme au lot GO avec apport de matériaux nobles en épaisseur et qualité selon étude béton et accord du bureau de contrôle. Fouilles et Bêches Béton Armé en rives avec armatures dimensionnées selon étude béton et mise hors gel. Béton de propreté dosé de 150 kg de CPJ 45 à 300 kg de ciment CPA selon les éléments rencontrés lors des fouilles. Epaisseur : 0,05 m minimum. Volumes et hauteur de gros béton à confirmer par le bureau d’études selon étude de sol





84 Octobre 2016

Film résistant en plastique armé, recouvrement des lés sur 0,20 m minimum, joints soudés, placé sous la dalle. Forme de pente. Béton armé pour former la dalle basse, épaisseur selon étude béton. Armatures nécessaires en acier HA compris toutes coupes, chutes, ligatures et tolérances d'usinage. L'entreprise réalisera une dalle finition taloché mécaniquement avec forme de pente légère à charge du présent lot pour écoulement des eaux L’entreprise prévoira le regard et le tampon fonte donnant accès à la fosse de rétention des eaux de ruissellement pour nettoyage

LOCALISATION : POUR AIRE DE PRESENTATION DES POUBELLES

02.VII.74 ENSEMBLE DE LEGERS OUVRAGES

Trous réservés, refouillés, feuillures entaillées, listel pour menuiseries ou réservées saignées, empochements, engravures pour relevés d’étanchéité, scellements et calfeutrement, raccords ciments nécessaire à la pose des ouvrages décrits au présent lot et à ceux des corps d’états secondaires à charge pour l’entreprise du second œuvre de prévoir en temps voulu les plans de réservations et de scellements. Du fait de la nature des travaux l’entrepreneur devra prévoir son offre toutes les sujétions de raccordement et de finition de manière à ce que les travaux soient parfaitement achevés (réservations de façade pour le entrées d’air le VB et Vh, renforts de maçonneries diverses, listel, calfeutrements en façade avant ravalement …) Les raccords au ciment prompt et au plâtre sont strictement interdits.

A charge de l’entreprise selon respect des réglementations en vigueur et de l’ensemble des obligations techniques et de finition du présent dossier. Pour les ouvrages de maçonnerie et béton : Réservations, empochements, niches, passages Au démarrage du chantier, après les réunions de préparation de chantier (durée un mois) toutes les entreprises devront fournir à l’entreprise de GROS ŒUVRE, dans un délai de 7 JOURS après fourniture des plans de gros-œuvre les plans concernant les réservations à prévoir selon les synthèses faites lors de ces réunions. Passé ce délai et à défaut, les percements ou autres travaux analogues pourront être commandés par la maîtrise d’œuvre d’exécution à l’entreprise de GROS ŒUVRE mais aux frais des entreprises intéressées sachant que ces entreprises resteront responsables dans le cas ou des désordres interviendraient sur les ouvrages concernés. Dans le cas où les demandes de réservations ont été demandées dans les délais décrits ci-dessus : Les bouchements et calfeutrements verticaux et horizontaux (scellements de porte, bouchement de réservations dans les planchers ou les élévations maçonnées) demandés lors des réunions de préparation seront à la charge du lot gros œuvre. Dans le cas où les demandes de réservations n’ont pas été demandées dans les délais décrits ci-dessus, l’entreprise demandeuse s’adressera à l’entreprise de gros œuvre pour avoir les autorisations de percement et si ces travaux demandent une intervention sur la structure du lot Gros Œuvre, l’entreprise demandeuse en supportera les frais.





85 Octobre 2016

Pour les ouvrages autres que maçonnerie et béton : Chaque entrepreneur exécute ses propres percements et scellements quelle que soit la nature des autres matériaux en reconstituant l’ensemble des propriétés techniques de l’élément traversé. Les rebouchages au pourtour de ses canalisations, chutes etc., seront exécutés avec la mise en place de fourreaux suivant nécessité et assureront également la continuité des coupe-feux et de l’isolation phonique des parois. Dans le cas où les lots techniques passeront avant les lots des cloisons, ces derniers auront à charge les calfeutrements. Dans le où les lots des cloisons passeront avant les lots techniques, ces derniers auront à charge les calfeutrements.

Exemples non exhaustifs

Les attentes horizontales de VMC passées, le lot cloison réalisera les trous de scie cloche

et le calfeutrement dans les gaines techniques

Les attentes verticales de VMC passées, le lot faux plafond réalisera le calfeutrement au

droit des plaques de faux plafond

Les attentes horizontales de plomberie passées, le lot cloison réalisera les

calfeutrements dans les gaines techniques

Les plaques de plafond passées, le lot VMC réalisera le calfeutrement au droit des

plaques de faux plafond

Les gaines techniques fermée, le lot plomberie / Chauffage / VMC réalisera les

calfeutrements des percements réalisés dans les gaines techniques

LOCALISATION : SUR L’ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION (POUR CANALISATIONS EP ET EU EN SOUS SOL,

POUR LES PASSAGES DE PLANCHER, POUR LES GAINES TECHNIQUES, POUR LES

FEUILLURES DE PORTES COUPE FEU SELON PV, TALONNETTES BETON SUR ETANCHEITE …)

02.VII.75 REPRISE DE MUR DE CLOTURE (BOUCHEMENT, RE HAUSSE, FINITION ET

REPRISE EN TETE)

Selon les existants et selon visites sur site, l’entreprise de Gros Œuvre prendra en charge les travaux de restructuration, de ré hausse à l’identique et de consolidation des différents éléments de type murs, murets, renforts, sur l’ensemble des murs de la mitoyenneté. Les murs de clôture seront proprement repris avec accord du maître d’œuvre et du bureau de contrôle, Les têtes de mur seront reconstruites à l’identique avec raidisseurs horizontaux selon étude béton sur des ouvrages existants remaniés et consolidés selon les cas. Les finitions seront de type reprise de brique, reprise de pierre ou raccords d’enduit à la chaux brut ou autre avec une finition de type chaperon pierre – voir chapitre ci-dessus (à définir selon les cas – possibilité de réaliser des finitions d’entablement en tuile ou en zinc ou de chaperon pierre) sera réalisée pour protéger les têtes de mur. Préparations des supports (grattage, reprises des points faibles, sablage, mise en œuvre de grillage de type cage à poule, protection) et suggestion sur les points singuliers de chaque partie de mur à restaurer ou à reprendre. Préparation avec enduit à la chaux selon nécessité. Finition de type enduit monocouche





86 Octobre 2016

Tous les murs existants seront révisés et rejointoyés à pierres vues

LOCALISATION : REPRISE DE MUR DE CLOTURE

02.VII.76 MASSIF DE FONDATIONS EXTERIEUR POUR PORTAILS

Fouille en pleine masse et remblais Coffrage : Boisage ordinaire pour coffrage de rives suivant besoins. Massifs : Gros béton coulé pleine fouille pour rattrapage du bon sol suivant besoins, Les caractéristiques du gros béton seront à adapter en fonction des éléments rencontrés au moment des fouilles et à la présence d’eau. L’entreprise prendra en compte les niveaux d’eau indiqués au rapport de sol et les niveaux d’eau rencontrés au moment du terrassement

LOCALISATION : FONDATIONS EXTERIEUR POUR PORTAIL ACCES SOUS SOL ET PORTILLON SELON PLAN DE

CLOTURE

02.VII.77 OPTION : ELEVATION EXTERIEURE EN VOILES BETON

Selon l’étude béton et selon les contraintes et les notes de calcul du bureau d’études, l’entreprise

mettra en œuvre des voiles béton de façade en élévations d’étage.

- Le dimensionnement sera de 16 cm minimum et établit pour respecter les règles

acoustiques

- Console pour mise en place du coffrage sur le périmètre du bâtiment

- Coffrage droit aux 2 faces des voiles extérieurs (voir choix étude béton et note

thermique), finition soignée (pas de bullage) pour recevoir enduit monocouche, parement

de façade ou doublage

- Toutes sujétions pour mannequins, réservations dans voiles pour ouvertures en façade.

- Béton armé.

- Epaisseur : 16 cm minimum pour les voiles extérieurs et selon étude béton

- Armatures nécessaires en treillis soudés et acier HA compris chutes, coupes, ligatures et

tolérances d'usinage compris calage par étoiles plastique des deux nappes de treillis.

- Toute dilatation reprise par le BET Béton sera traitée de telle façon que les


Degré coupe-feu 1/2 heure pour tous les murs selon la note sécurité de l’architecte pour A et B

LOCALISATION : TOUS LES MURS DE FAÇADE DU BATIMENT

Nota : Pour les murs de façade toutes suggestions de consoles et de mise en sécurité à conserver

pour la sécurité des lots Charpente et Couverture





87 Octobre 2016

Nota : les appuis de fenêtre passeront dans une dimension adaptée à l’épaisseur des murs

extérieurs

02.VIII DIVERS

02.VIII.1 NETTOYAGE DU CHANTIER

L’entreprise devra l’enlèvement de l’ensemble de ses gravois et le nettoyage hebdomadaire de ses

ouvrages.

Le tri et la gestion des déchets devront être conformes au SOGED de l’entreprise et du Maître d’Ouvrage

(Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets). La destination des déchets devra être précisée au

Maître d’œuvre et au coordinateur SPS, les bordereaux de suivi de déchets devront être remis au

coordinateur SPS et joints aux DOE.

02.VIII.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

L’entreprise devra la fourniture de l’ensemble des plans d’exécution et les fiches techniques du fabricant

de l’ensemble de ses ouvrages. L’ensemble sera remis en cinq exemplaires dont un reproductible.