deconstruction de l'ancienne salle de l'auzelou ... · affaire : deconstruction de l'ancienne salle...

EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 1/33

DECONSTRUCTION DE L'ANCIENNE SALLE DE L'AUZELOU

(Désamiantage et Démolition)Avenue du Colonel Faro

19000 TULLE

Plan Général de Coordination en matièrede Sécurité et de Protection de la Santé

Mission CSPS : Catégorie 2

INDICE DATE MODIFICATIONS RÉDACTION0 02/01/2013 PGC du 02/01/2013

Jean François CHAMBARET

Affaire : DECONSTRUCTION DE L'ANCIENNE SALLE DE L'AUZELOU (Désamiantage et Démolition)Avenue du Colonel Faro 19000 TULLE

EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 2/33

MAÎTRISE D'OUVRAGETERRITOIRES19Tél. : 0555237966Fax : 0555237966

25 QUAI GABRIEL PERI19000 TULLE

MAÎTRISE D'ŒUVRETERRITOIRES19Tél. : 0555237966Fax : 0555237966

25 QUAI GABRIEL PERI19000 TULLE

ORGANISME DE PREVENTION

DIRECCTE DU LIMOUSINTél. : 0555218000Fax : 0555218297

Unité territoriale de la CorrèzePlace Martial Brigouleix - BP314

19011 TULLE cedex-FR-


CARSAT Centre OuestTél. : 0555453800Fax : 0555453999

Service de la Prévention37, avenue du Président René

Coty87048 LIMOGES CEDEX

-FR-


OPPBTPTél. : 0555375129Fax : 0555384814

4, rue Marcel Pagnol87100 LIMOGES

-FR-

COORDONNATEUR SPSSOCOTEC

Construction BriveTél. : 05 55 17 59 00Fax : 05 55 17 59 08

M. Jean François CHAMBARET19 boulevard Général Koënig

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 3/33

SOMMAIRE

1. PREAMBULE 6A. Objet du Plan Général de Coordination .........................................................................................6B. Rappel de la loi du 31 décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 décembre 1994 .....................6C) Principaux textes législatifs de référence :.........................................................................................8

2. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER 92.1. Désignation de l’opération et description sommaire .................................................................... 92.1.1. Adresse du chantier ....................................................................................................................92.1.2. Objet des travaux ........................................................................................................................92.2. Catégorie de l’Opération.................................................................................................................92.3. Nature du marché............................................................................................................................92.4. Renseignements généraux............................................................................................................. 92.4.1. Déclaration prEalable ..................................................................................................................92.4.2. permis de DEMOLIR ...................................................................................................................92.4.3. Durée globale des travaux........................................................................................................... 92.4.4. Dates prévisionnelles ..................................................................................................................92.4.5. Liste des lots...............................................................................................................................92.4.6. Effectif maximum suppose de travailleurs simultanement ............................................................92.5. INTERVENANTS............................................................................................................................ 102.5.1. Maîtrise d’Ouvrage.................................................................................................................... 102.5.2. Maîtrise d’œuvre ....................................................................................................................... 102.5.3. coordonnateur s.p.s................................................................................................................... 102.5.4. Organismes DE PREVENTION ................................................................................................. 102.5.5. eNTREPRISE ........................................................................................................................... 102.6. Dispositions générales................................................................................................................. 112.6.1. Effectifs..................................................................................................................................... 112.6.2. Horaires .................................................................................................................................... 112.6.3. Aptitude et habilitations, formation............................................................................................. 112.6.4. Lutte contre le travail clandestin ................................................................................................ 11

3. CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D’ORGANISATION GENERALES DU CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR

123.1. Description de l’environnement et des servitudes...................................................................... 123.1.1. Réseaux existants aeriens et / ou enterrés ................................................................................ 123.1.2. ouvrages existants .................................................................................................................... 123.1.3. activites d’exploitation a l’interieur du site .................................................................................. 123.1.4. activites d’exploitation a proximite du site .................................................................................. 123.2. Plan d’installation de chantier...................................................................................................... 123.3. Installation de chantier ................................................................................................................. 13


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 4/33

3.3.1. Généralités ............................................................................................................................... 133.3.2. Panneau de Chantier ................................................................................................................ 133.3.3. Locaux à usage « Hygiène de chantier »................................................................................... 133.3.4. Locaux privatifs ......................................................................................................................... 153.3.5. Aire de nettoyage des engins .................................................................................................... 153.3.6. NETTOYAGE DES VOIES PUBLIQUES ................................................................................... 153.3.7. Branchements de chantier......................................................................................................... 153.3.8. Clôture de chantier.................................................................................................................... 163.4. Accès au chantier ......................................................................................................................... 163.4.1. Cheminements d’accès piéton................................................................................................... 17

4. MESURES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION 184.1. organisation des circulations horizontales et verticales ............................................................ 184.1.1. circulation des piétons............................................................................................................... 184.2. Conditions de manutention des matériaux et matériels. Utilisation des engins de levage et de manutention. ........................................................................................................................................... 194.2.1. Manutentions manuelles............................................................................................................ 194.2.2. Engins de levage et grues mobiles ............................................................................................ 194.3. Materiel .......................................................................................................................................... 204.4. Zones et conditions de stockage ................................................................................................. 214.4.1. Conditions de stockage et d’enlèvement des matériaux, déchets, décombres, gravats, notamment ceux présentant un risque particulier. ........................................................................................................ 214.4.2. NETTOYAGE DES VOIES PUBLIQUES ................................................................................... 214.5. organisation des zones de stockage et d'entreposage............................................................... 214.6. installations électriques générales et autres réseaux................................................................. 214.6.1. installation électrique generale .................................................................................................. 214.6.2. Installation d’éclairage............................................................................................................... 214.7. travaux de démolition ................................................................................................................... 234.7.1. Présence de matériaux dangereux ............................................................................................ 234.7.2. Travaux de démolition............................................................................................................... 244.8. Prévention des maladies professionnelles.................................................................................. 244.8.1. Produits dangereux ................................................................................................................... 244.9. Conditions de travail..................................................................................................................... 244.10. Visites d’inspection commune du chantier ................................................................................. 244.10.1. Par les entreprises .................................................................................................................... 244.11. sécurité incendie........................................................................................................................... 254.12. mesures de coordination particulieres ........................................................................................ 254.12.1. Travaux de DEPOSE DE MATERAIUX CONTENANT DE L’AMIANTE Non friables .................. 254.12.2. Travaux de demolition............................................................................................................... 254.13. PRotections collectives ................................................................................................................ 254.13.1. ECHAFAUDAGES .................................................................................................................... 264.13.2. PROTECTIONS INDIVIDUELLES ............................................................................................. 26

5. MESURES GENERALES DE SALUBRITE 275.1. Environnement.............................................................................................................................. 27


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 5/33

5.1.1. Protection acoustique................................................................................................................ 275.1.2. Dépôt sur le Domaine Public ..................................................................................................... 275.1.3. Nettoyage du cantonnement...................................................................................................... 285.1.4. Hébergement des travailleurs.................................................................................................... 28

6. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L’OPERATION CONCERNANT LES SECOURS ET L’EVACUATION DU PERSONNEL 296.1. moyens d'alerte............................................................................................................................. 296.2. Organisation des secours ............................................................................................................ 296.3. Sauveteurs secouristes du travail................................................................................................ 29

7. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS 307.1. Définition des règles applicables aux travailleurs indépendants et locatiers............................ 307.1.1. Diffusion PPSPS ....................................................................................................................... 307.1.2. Déclaration de sous-traitants (délais)......................................................................................... 30

8. FICHE ACCIDENT 319. NOTES D’OBSERVATIONS : 3210. ANNEXE 33


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 6/33

1. PREAMBULE

A. Objet du Plan Général de CoordinationLe Plan Général de Coordination est établi conformément au décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le code du travail.

Le Plan Général de Coordination tend à définir l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour las autres entreprises

B. Rappel de la loi du 31 décembre 1993 et du décret 94-1159 du 26 décembre 1994Art L.4531-1

« Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur mentionnés à l’article L4532-18 doivent, tant au cours de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet que pendant la réalisation de l’ouvrage, mettre en œuvre les principes généraux de prévention (Loi du 31 décembre 1991) :

− Eviter les risques ;

− Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

− Combattre les risques à la source ;

− Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

− Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui est moins dangereux ;

− Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;

− Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.

Art L.4532-6

"L'intervention du Coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent Code (Code du Travail) à chacun des participants aux opérations de bâtiment et génie civil."

Art L. 4532-1 - R. 4532-2, R. 4532-3

Art L. 4532-1 - Art R. 4532-2

Les opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser à un moment quelconque des travaux vingt travailleurs et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes/jour, le Maître d'Ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés ci-dessous, adresser à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail, à l'organisme professionnel l'hygiène de sécurité et des conditions de travail, constitué en application du 4° de l'article L. 4111-6 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.

Art L. 4532-1 - R. 4532-3

La déclaration préalable est adressée à l'autorité administrative et aux organismes visés ci-dessus territorialement compétents au lieu de l'opération, à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.

Art R.4532-12


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 7/33

"Aux fins précisées à l'article L.4532-2 et sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage, le coordonnateur :

1) Veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L.4531-1 et L.4534-1 soient effectivement mis en œuvre ;

2) Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage

a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L.4532-8 lorsqu'il est requis".

Art R.4532-43, R.4532-47 et R.4532-49

Art R.4532-43

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.

Art R. 4532-47

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail."

Art R 4532-49

Dès la phase de consultation des entreprises, le Maître d'Ouvrage est tenu d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L.611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent."

Durée de conservation

Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu par le Coordonnateur pendant toute la durée du chantier, doit être conservé 5 années par le Maître d’Ouvrage à compter de la date de réception du bâtiment.


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 8/33

C) Principaux textes législatifs de référence :− Code Civil, Code du Travail,− Décret du 20/03/1979.............. Formation à la sécurité− Loi du 31/12/1991 n° 91-1414 . Equipements de travail, moyens de protection− Directive 92-57 CEE du Conseil du 24 juin 1992− Décret du 03/09/1992.............. Manutention manuelle− Décret 08.01.65 et annexes

décret 93-41 du 11.01.93 ...... (Hygiène et Sécurité)− Loi 93.1418 du 31.12.93 ......... Modification des dispositions du Code du Travail en vue d’assurer

la sécurité et portant transposition de la Directive 92-57− Décret 94.1159 du 26.12.94 ... Intégration de la sécurité - Application de la loi 93.1418− Décret 95.543 du 04.05.95 ..... Collège interentreprises de sécurité (pour niveau 1)− Décret 95.607 du 06.05.95 ..... Prescription réglementaire applicable travailleurs indépendants− Décret 95.608 du 06.05.95 ..... Modification du Code du Travail pour application aux travailleurs

indépendants− Décret 95.408 du 18.05.95 ...... Bruit de voisinage− Circulaire DRT 96.5 du 10.04.96 portant application de la Loi 93-1418 et du Décret 94-1159− Décret 96/97 du 7 février 96 .. Protection de la population contre les risques liés à la poussière

d’amiante.− Décret 96/98 du 7 février 96 .. Protection des travailleurs contre les risques liés à la poussière

d’amiante.− Décret 98/1084 du 2 décembre 98.....Mesures d’organisation, conditions de mise en œuvre et

prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail− Arrêté du 2 décembre 98................... formation à la conduite des équipements de travail mobiles

automoteurs et des équipements de levage.

Cette liste est non exhaustive


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 9/33

2. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER

2.1. DESIGNATION DE L’OPERATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE

2.1.1. ADRESSE DU CHANTIER

Avenue Colonel Faro19000 TULLE

2.1.2. OBJET DES TRAVAUX

Les travaux ont pour objet le désamiantage et la déconstruction d’un ancien bâtiment comprenant une salle des fêtes avec sanitaires et d’un logement en étage.Nota : les dallages et dalles portées du rez de chaussés sont conservés pour un aménagement ultérieur de la surface.

2.2. CATEGORIE DE L’OPERATION

L’affaire est classée en niveau 2 de Coordination S.P.S.

2.3. NATURE DU MARCHE

L’opération sera traitée en lot unique : « Prix Global et Forfaitaire »

2.4. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

2.4.1. DECLARATION PREALABLE

La Déclaration Préalable a été transmise aux Organismes de Prévention par le Maître d’Ouvrage en date du : date cachet d’envoi à la poste

2.4.2. PERMIS DE DEMOLIR

Non communiqué

2.4.3. DUREE GLOBALE DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés dans un délai global de 01 mois.

2.4.4. DATES PREVISIONNELLES

Début des travaux : FEVRIER 2013

2.4.5. LISTE DES LOTS

Ils seront décomposés en 1 lot

⇒ Lot Unique : Démolition-Désamiantage

2.4.6. EFFECTIF MAXIMUM SUPPOSE DE TRAVAILLEURS SIMULTANEMENT

20 travailleurs environ


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 10/33

2.5. INTERVENANTS

2.5.1. MAITRISE D’OUVRAGE

TERRITOIRES1925, Quai Gabriel Péri19000 TULLE

2.5.2. MAITRISE D’ŒUVRE

Idem

2.5.3. COORDONNATEUR S.P.S.

SOCOTEC Agence de la Corrèze19 Boulevard Koënig19100 Brive la Gaillarde( 05.55.17.59.02 / 3 05.55.17.59.08Mail : [email protected] François CHAMBARET - Coordonnateur SPS Niveau 1 Conception / Réalisation

2.5.4. ORGANISMES DE PREVENTION

DIRECCTE:

Direction Départementale du Travail et de l’EmploiPlace Martial Brigouleix19000 Tulle( 05.55.21.80.00 / 3 05.55.21.82.97

CARSAT Centre Ouest:

Service de la Prévention37 Avenue du Président René Coty87000 Limoges( 05.55.45.38.00 / 3 05.55.45.39.99

OPPBTP :

Comité Régional4 Rue Marcel Pagnol87000 Limoges( 05.55.37.51.29 / 3 05.55.38.48.14

2.5.5. ENTREPRISE

Conformément à l'arrêté du 7 mars 1995 et à l'article R.238-22 du Code du Travail, la liste des entreprises titulaires de lots retenues par le Maître d'Ouvrage et des sous-traitants déclarés par les titulaires de lots, ainsi que leur effectif et leur nombre total, sont portés et tenus à jour au titre du Plan Général de Coordination lorsqu'il n'a pas été possible de les renseigner totalement à la date d'envoi de la déclaration préalable.Le Coordonnateur établissant le Plan Général de Coordination avant la nomination des entreprises, le présent article renvoie au chapitre 3 du Registre Journal où les éléments visés ci-dessus sont tenus à jour régulièrement.


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 11/33

MOE : Maître d'œuvrePI : Pilote SPS : Coordonnateur SPS

EG : Entreprise Générale GO : entreprise de Gros Œuvre EC : entreprise concernée

TI : Tous Intervenantsx : réalisation et charge différentes détaillées dans le texte

Définiespar

Réalisées et à la

charge de

2.6. DISPOSITIONS GENERALES

2.6.1. EFFECTIFS

Chaque entreprise titulaire ou sous-traitant intervenant doit fournir un état prévisionnel d’effectif avant toute intervention sur le site afin de réactualiser en permanence le tableau d’effectif général..

SPS EC

Ce planning permettra de juger de la conformité des installations sanitaires en fonction des effectifs de pointe du chantier. En cas d’insuffisance, sur demande du Coordonnateur, les équipements complémentaires réglementaires nécessités par l’effectif prévisionnel seront mis en place par l’Entreprise de Gros-Œuvre.

SPS DEM

2.6.2. HORAIRES

L’horaire de chantier sera compris dans la plage de 7 heures à 19 heures du lundi au vendredi. Il sera agréé par l’ensemble des entreprises et des intervenants sur le chantier.

Les Samedis, Dimanches et jours fériés, le chantier ne sera ouvert qu’à titreexceptionnel, après accord du Maître d’Ouvrage, et sous réserve que soient réunies les conditions de préventions et secours des accidents, et sous réserve que l’entrepreneur ait obtenu les dérogations nécessaires de la part de la Direction Départementale du Travail.

SPS EC

2.6.3. APTITUDE ET HABILITATIONS, FORMATION

Les entreprises doivent s’assurer :

Ø de la délivrance du certificat d’aptitude médicale pour la profession déterminée,

Ø que le personnel est apte à effectuer le travail auquel il est destiné,Ø que les éventuelles habilitations et autorisations sont décernées,Ø le cas échéant, que l’intéressé est en règle au point de vue cartes de

séjour et de travail,Ø que le personnel est en possession des équipements de protection

individuelle obligatoires.Ø que le personnel utilisant du matériel de levage a suivi la formation à la

conduite adaptée au matériel utilisé.D’autre part, tout le personnel aura reçu une formation à la sécurité prévue par la législation en vigueur.

SPS EC

2.6.4. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN

En application des articles L.324-9 à L.324-15 du code du travail ainsi que du décret n° 92.508 du 11 juin 1992 relatifs au travail clandestin, le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin.

SPS TI


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 12/33

3. CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D’ORGANISATION GENERALES DU CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR




Définiespar


charge de

3.1. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES

3.1.1. RESEAUX EXISTANTS AERIENS ET / OU ENTERRES SPS

L’Entreprise de démolition devra établir, 20 jours avant le démarrage des travaux, lesDICT auprès de la Mairie et des différents concessionnaires intéressés

SPS EG

3.1.2. OUVRAGES EXISTANTS

Il sera tenu compte par l’Entreprise de démolition de la présence en limite de terrain de bâtiments occupés.

EG

3.1.3. ACTIVITES D’EXPLOITATION A L’INTERIEUR DU SITE

Sans objet

3.1.4. ACTIVITES D’EXPLOITATION A PROXIMITE DU SITE

Les entreprises seront particulièrement vigilantes au fait que le chantier est situé dans une rue à circulation piétonne et routières importantes

TI

3.2. PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Pendant la période de préparation de chantier, un plan d’installation sera soumis par l’Entreprise de démolition au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre et au Coordonnateur S.P.S.

Les entreprises disposeront d’emplacements (à préciser sur le plan d’installation) désignés en accord avec le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre et le Coordonnateur. Des cheminements (provisoires pendant toute la durée du chantier) devront être réalisés afin de faciliter la circulation du personnel.

Toutes les indications nécessaires seront portées à ce sujet sur le plan d’installation de chantier, incluant entre autre:

Ø l’implantation des moyens de levageØ les moyens d’évacuation, goulottes ou autresØ les clôtures,Ø les zones de stockage (nature et affectation de chaque zone),Ø les cantonnements, etc.

Toutes les zones d’intervention des entreprises seront clôturées afin qu’elles soient interdites au public (signalisation à prévoir en conséquence).

MOCSPSMOE

DEM


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 13/33




Définiespar


charge de

3.3. INSTALLATION DE CHANTIER

3.3.1. GENERALITES

L’Entreprise est chargée de l’organisation, de la surveillance, de l’hygiène et de la sécurité des installations de chantier pendant toute la durée des travaux.

L’Entreprise est tenue d’exécuter les travaux suivants (tous les frais de mise en place, de déplacement, maintenance et de dépose sont à sa charge)

MOCSPSMOE

DEM

3.3.2. PANNEAU DE CHANTIER

La fourniture, la pose et les déplacements éventuels d’un panneau indiquant la nature des travaux, les noms et adresses du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre, des entrepreneurs, des sous-traitants agréés et autres participants. Il doit en assurer sa maintenance pendant la durée des travaux et son enlèvement après coup. Le dessin de ce panneau sera conforme au modèle du Maître d’Ouvrage

MO DEM

3.3.3. LOCAUX A USAGE « HYGIENE DE CHANTIER »

Nota : Il est formellement interdit d’utiliser les ouvrages existants à des fins de cantonnements (vestiaires, réfectoires, dortoirs, etc.)

Locaux réfectoiresCes locaux de restauration collective répondront aux exigences du Décret du 08/01/1965 et aux besoins de l’ensemble du personnel intervenant sur le chantier (T.C.E.). Ils devront comporter au minimum:

Ø des sièges et des tables en nombre suffisant,Ø une installation permettant le réchauffage des repas.

La surface à prévoir sera calculée en prenant comme référence la base de 1,50 m2 par salarié.

Sur accord du Maître d’ouvrage et du Coordonnateur, il pourra être admis, sous réserve d’un entretien particulier lors des réunions de chantier, que la salle de réunion soit utilisée comme local réfectoire.

MOSPS

DEM


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 14/33

Locaux douches, lavabosCes locaux répondront aux exigences du décret du 08/01/1965 et aux besoins de l’ensemble du personnel intervenant sur le chantier (T.C.E.). ils devront être au minimum équipés :

Ø D'un lavabo pour 10 personnes et comportant :

• Mélangeurs individuels

Ø Ballon d’eau chaude 200 l mini

Ø Des moyens de nettoyage, d'essuyage et de séchage appropriés

Ø D’une douche pour 20 personnes installée dans des cabines individuelles comportant

• Une porte

• Mélangeur

• Receveur 0.80 x 0.80

• Cabine de déshabillage

• Chauffage électrique

Ø Le sol et les murs seront imperméables et d'entretien facile.

Locaux W-CCes locaux répondront aux exigences du décret du 08/01/1965 et aux besoins de l’ensemble du personnel intervenant sur le chantier (T.C.E.). Il devra être prévu au minimum :

SPS DEM

⇒ un W-C et un urinoir pour 20 hommes,⇒ Un W-C au moins doit comporter un poste d'eau.

Ils doivent être aménagés conformément aux conditions suivantes :

⇒ Ils ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner (exemple : vestiaire) et être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.

⇒ Ils ne doivent dégager aucune odeur⇒ Ils doivent être équipés de chasse d'eau et de distributeur de papier

hygiénique.⇒ Le sol et les murs doivent être en matériaux imperméables permettant un

nettoyage efficace.⇒ Les portes doivent être pleines et munies d’un dispositif de fermeture de

l’intérieur décondamnable de l’extérieur.⇒ Les effluents doivent être évacués conformément aux règles sanitaires.

Ces locaux devront rester opérationnels jusqu'à la fin du chantier (levée des réserves).

SPS DEM

L’Entreprise assurera autant que nécessaire le déplacement de ces locaux pendant toute la durée du chantier.

SPS DEM

L’entreprise veillera à la mise à disposition des utilisateurs de :

• Savon• Papier hygiénique • Moyens de séchage ou d'essuyage, changés ou entretenus chaque fois que

nécessaire.

DEM


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 15/33

Locaux vestiairesIls doivent être dimensionnés de manière à permettre l'installation d'armoires individuelles à doubles compartiments ininflammables et de sièges en nombre suffisant (au moins 1.25 m2 par travailleur). Les armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville et dans le cas d'activité salissante comporter un compartiment réservé aux vêtements de travail.

Les matériaux des sols et murs doivent être imperméables et d'un entretien facile.

Ce vestiaire ne servira en aucun cas au stockage du matériel ou de l’outillage.

SPS EC

Alimentation électrique des locaux réservés au personnelLes branchements provisoires, les compteurs correspondants et la ou les grilles de dérivation seront à la charge de l’Entreprise de Gros-Œuvre.

L’alimentation électrique de l’ensemble des locaux destinés au personnel prévus pour le cantonnement sera effectuée par une entreprise d’électricité.

Cette alimentation sera suffisante pour:

Ø les ampoules d’éclairage,Ø le chauffage correct des locaux (appareils nécessaires à prévoir),Ø le chauffage de l’eau chaude nécessaire (prévoir les ballons nécessaires)Ø les chauffe-gamelles

Ces travaux d’alimentation électrique seront conformes aux décrets et normes en vigueur. La mise en place et la dépose des installations sera réalisée une entreprise d’électricité retenue par l’Entreprise de Gros-Œuvre.

SPS DEM

L’installation électrique de chantier fera l’objet, avant la mise en service puis au minimum une fois /an d’un contrôle par un Organisme Agréé

SPS DEM

3.3.4. LOCAUX PRIVATIFS

Les bureaux, magasins de stockage de petits matériels, sont à la charge de chaque entreprise et devront être conformes au décret du 08/01/1965

EC

3.3.5. AIRE DE NETTOYAGE DES ENGINS

Dans les installations de chantier, il sera prévu par l’Entreprise de démolition une aire et un dispositif sous pression permettant, le cas échéant, le nettoyage des camions et engins avant leur retour sur le domaine public.

DEM

3.3.6. NETTOYAGE DES VOIES PUBLIQUES

Les véhicules seront nettoyés avant la sortie du chantier pour ne pas souiller les voiries empruntées.

L'entreprise devra, si nécessaire, l'installation d'un poste de lavage de roues de camions, avant la sortie du chantier, pour éviter toute salissure de la voie publique.

L'entreprise assurera le nettoyage des voies souillées par l'activité du chantier.

Il sera effectué un nettoyage général des circulations et des abords des constructions en fin de chantier.

3.3.7. BRANCHEMENTS DE CHANTIER

Les frais d’abonnement ainsi que ceux affairant aux consommations des différents branchements ci-dessous seront pris en charge par l’Entreprise de Gros-Œuvre au titre du compte Prorata.

SPS Prorata

E.D.F.


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 16/33

L’origine de l’installation électrique sera définie avec EDF, en accord avec le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre.

L’amenée du courant, les frais de branchement et d’installations seront à la charge de l’entreprise de démolition

SPS DEM

EAUL’origine du branchement de chantier sera définie avec la compagnie concessionnaire, en accord avec le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre.

Comme pour l’E.D.F., l’Entreprise effectuera les démarches auprès du concessionnaire afin d’obtenir le branchement au débit nécessaire.

SPS DEM

TELEPHONEL’Entreprise effectuera les démarches auprès de France-Télécom pour assurer les lignes téléphoniques de chantier (téléphone, fax,...).

SPS DEM

EGOUTSL’Entreprise réalisera tous les travaux nécessaires pour les raccordements d’évacuations sur les réseaux et regards existants sur ou à proximité du site. Si besoin est, elle effectuera toutes les démarches administratives auprès des services concessionnaires ou des services techniques concernés.

SPS DEM

3.3.8. CLOTURE DE CHANTIER

L’Entreprise mettra en place, sur la périphérie du chantier, une clôture constituée de grillages métalliques sur plots béton et d’un portail marquant l’entrée du chantier.

SPS DEM

Cette clôture sera mise en place dés l’ouverture du chantier, c’est à dire avant début des démolitions.

SPS DEM

L’Entreprise obtiendra des services concernés de la Ville toutes les autorisations de voirie nécessaires à l’implantation de cette clôture.

SPS DEM

Elle procédera immédiatement à la remise en état des éléments détériorés. SPS DEM

3.4. ACCES AU CHANTIER

L’accès du chantier sera interdit en dehors des heures d’ouverture du chantier.

La responsabilité générale de la protection du chantier pendant toute la durée des travaux incombe à l’Entreprise de démolition

En ce qui concerne les passages routiers et les diverses voiries périphériques au chantier, les entreprises devront laisser les voies libres lors des approvisionnements.

SPS DEM

EC

L’Entreprise installera et assurera l’entretien de toutes les protections nécessaires qu’elle aura soumises à l’approbation du Coordonnateur en vue d’assurer la sécurité des accès et circulations à l’intérieur et à l’extérieur du chantier.

SPS DEM

Ces dispositions concernent notamment les points suivants:

Ø l’utilisation d’affiches réglementaires fixées visiblement tout autour des abords sur des supports définitifs et rigides,

Ø la mise en place de l’éclairage de chantier.

SPS DEM

Ø l’installation de panneaux ou filets de protection contre la chute d’objets, les projections ou les éclaboussures,

Ø la mise en place d’un homme de trafic pour toutes les circulations des véhicules de chantier sur la voie publique.

Lorsqu’un conducteur de camion doit exécuter une manœuvre dans des conditions de visibilité insuffisantes, une personne doit le diriger et avertir les travailleurs œuvrant dans la zone ou évolue le véhicule. Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement.

SPS EC


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 17/33

Dans tous les cas, l’Entreprise devra refuser l’accès au chantier à toute personne étrangère à celui-ci, hormis les représentants du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre, du Contrôleur Technique, du Coordonnateur et autres conseils qui pourraient être désignés par le Maître d’Ouvrage pour pénétrer sur le chantier et le visiter.

MOCSPSMOE

EG

3.4.1. CHEMINEMENTS D’ACCES PIETON

L’Entreprise mettra en œuvre, entre la porte d’accès au chantier (différente des portails d’accès des véhicules de livraison et véhicules de chantier), les différents locaux ci-dessus décrits et les bâtiments à démolir, un cheminement empierré de largeur suffisante.

Celui-ci sera maintenu durant toute la durée du chantier en bon état de propreté.

SPS DEM


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 18/33

4. MESURES D'ORGANISATION ET DE COORDINATIONMOE : Maître d'œuvrePI : Pilote SPS : Coordonnateur SPS



Définiespar


charge de

Ce chapitre regroupe les mesures d'organisation générale de chantier arrêtées par le Maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur et les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent.

4.1. ORGANISATION DES CIRCULATIONS HORIZONTALES ET VERTICALES

L'Entreprise aura à sa charge la mise en place et l'entretien de la signalisation relative à la sécurité du chantier. Cette signalisation sera établie avec le Coordonnateur, évoluera au fur et à mesure des besoins et concernera, en particulier, les domaines suivants :

Accès des véhicules et zone de stationnement pour chargement et déchargement,

Signalisation de danger sur le chantier, Balisage des aires de sécurité, Panneaux de consignes obligatoires, Panonceaux "Chantier Interdit au Public" et "Port du Casque

Obligatoire",• Affichage des numéros d’appel des services d’urgence et des organismes

concernés par la sécurité

SPS DEM

4.1.1. CIRCULATION DES PIETONS

4.1.1.1. Circulations horizontales

L'accès au public est interdit. A ce titre, sur les clôtures du chantier, seront apposées de façon visible des affiches "chantier interdit au public". Lors des visites de personnes autorisées ne faisant pas partie du personnel habituel du chantier, les entreprises prendront toutes dispositions pour assurer la sécurité de ces personnes, qui ne peuvent mesurer tous les risques du chantier.

SPS DEM

Pour la mise en place des zones de déplacement et de circulations horizontales, les entreprises devront prendre en compte les circulations principales suivantes:

• les camions ou véhicules évacuant les gravois ou les terres de terrassement.

• les engins de terrassement ou de manutention circulant à l’intérieur de l’enceinte du chantier

Une zone de circulation piétonne desservant les différents éléments de la base vie sera aménagée par l’Entreprise de Gros-Œuvre et éclairée par l’entreprise d’électricité qu’elle aura retenue.

Les différentes circulations entre toutes les zones de stockage, d’atelier, etc. seront constamment maintenues dans un bon état de propreté.

SPS EC

4.1.1.2. Circulations verticales

Les entreprises devront privilégier, pour tous les travaux en hauteur, les déplacements et mouvements effectués à partir de nacelles ou plates-formes élévatrices.

SPS EC


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 19/33

Les échelles, destinées au seul accès à un niveau différent (franchissement inférieur à 3.00 m) seront fixées de manière à empêcher leur glissement on leur renversement et dépasseront de 1m minimum le niveau à atteindre.

4.2. CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS. UTILISATION DES ENGINS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION.

La manutention est la cause la plus importante d'accidents du travail. Chaque année, le tiers du nombre total des accidents avec arrêt a pour origine, soit le transport manuel, soit les manipulations d'objets, soit la manutention (levage, manutention continue, manutention par chariot, manutention automatisée).

Les risques les plus couramment rencontrés sont les heurts, chutes, risques mécaniques et lombalgies.

SPS EC

4.2.1. MANUTENTIONS MANUELLES

Moyens de manutention propres aux entreprises

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'il convient de prendre les mesures nécessaires d'organisation afin de limiter au maximum le recours aux manutentions manuelles.

TI

Dans le choix d'un matériel de manutention au poste de travail et pour faciliter la mise en place du personnel, on doit fixer le niveau d'effort à des valeurs acceptables.

La manutention manuelle sera strictement interdite sur les échelles d’accès à un niveau différent (inférieur ou supérieur) et limitée à des cas ponctuels dans les escaliers.

SPS EC

L’entreprise doit, dans la mesure du possible, éviter le recours aux manutentions manuelles, notamment en utilisant les équipements mécaniques (Décret du 3 septembre 1992).

Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur doit évaluer les risques que font encourir ces manutentions pour la sécurité et la santé des travailleurs et organiser les postes de travail de façon à limiter ces risques (aides mécaniques, accessoires de préhension, pinces à bordures, etc...).

4.2.2. ENGINS DE LEVAGE ET GRUES MOBILES

L'utilisation des grues mobiles devra se faire dans le respect de la réglementation en vigueur et satisfaire aux prescriptions du Décret du 08.01.65 relatives aux appareils de levage mus mécaniquement, Art. 26 à 45.

Un planning d'intervention et un plan d'implantation devront systématiquement compléter le PPSPS préalablement à l'intervention.

Avant leur mise en service, les engins de levage devront être en conformité avec la législation actuelle. La périodicité de ces vérifications sera respectée, elles seront effectuées par un organisme agréé. Les équipements ou engins seront équipés de tous les dispositifs et organes de sécurité réglementaires, et les entreprises se conformeront à la recommandation de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Les grues mobiles seront utilisées uniquement en position stabilisée et leur aire de giration devra être balisée de manière visible et solide.

Elingage

L’accrochage de la charge se fera uniquement au moyen d’élingues, chaînes ou sangles destinées à ce seul usage.


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 20/33

Les engins de terrassement (pelleteuse, chargeuse pelleteuse, etc.) ou engins de levage équipés de fourches à palette doivent être munis d’un dispositif d’accrochage s’opposant à un décrochage accidentel des charges. Ce dispositif doit être obligatoirement utilisé pour soulever une charge.

L’emploi d’élingue enroulée autour du godet ou accrochée à une dent est strictement interdit.

VRD

Tout personnel utilisant un engin de levage mécanique devra être titulaire du Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (C.AC.E.S.) délivré par un organisme testeur agréé

SPS EC

4.3. MATERIEL

Entretien du matériel

Il convient à l’entrepreneur

• de vérifier et d’entretenir régulièrement son matériel notamment après chaque utilisation, mais aussi régulièrement en cours de chantier

• de mettre au rebut les montants tordus

• de remplacer par des éléments identiques, les pièces défectueuses.

Identification du matériel

Le matériel utilisé devra pouvoir être identifié par l’apposition du logo de l’entrepreneur ou de toute autre empreinte. Cette identification doit pouvoir se faire sur tous les matériels de façon à être visible et lisible (y compris les échafaudages et Plates-formes Roulantes Individuelles

Echafaudages mobiles

Les échafaudages mobiles doivent posséder un dispositif de blocage des roues. SPS EC


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 21/33

4.4. ZONES ET CONDITIONS DE STOCKAGE

4.4.1. CONDITIONS DE STOCKAGE ET D’ENLEVEMENT DES MATERIAUX, DECHETS, DECOMBRES, GRAVATS, NOTAMMENT CEUX PRESENTANT UN RISQUE PARTICULIER.

Les zones de stockage de matériels, matériaux et déchets ou gravats devront être définies dès la présentation du plan d’installation de chantier. Elles seront clairement définies et affectées à un usage spécifique.

Les installations de stockage selon la nature des produits stockés et la variété de l’équipement nécessaire présentent selon les cas des risques d’incendie, d'explosion et d'intoxication d'une part, de chutes et de heurts d'autre part.

4.4.2. NETTOYAGE DES VOIES PUBLIQUES

Nettoyage des voies publiques

Les véhicules seront nettoyés avant la sortie du chantier pour ne pas souiller les voiries empruntées.

DEM

4.5. ORGANISATION DES ZONES DE STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE

Stockage

La configuration définitive des zones de stockage sera étudiée sur proposition de l'entreprise (PPSPS) par le Maître d’œuvre, et le Coordonnateur.

Les aménagements nécessaires à la réalisation de ces aires et la libération des aires utilisées seront à la charge de l'entreprise utilisatrice.

4.6. INSTALLATIONS ELECTRIQUES GENERALES ET AUTRES RESEAUX

4.6.1. INSTALLATION ELECTRIQUE GENERALE

L'Entreprise assurera l'alimentation et la réalisation du tableau général de chantier depuis la source EDF située en limite de propriété. Le tableau devra prendre en compte les besoins de l'ensemble du chantier durant tout son déroulement (notamment pour assurer une puissance suffisante pour les travaux de soudure).

SPS DEM

Depuis ce tableau, seront alimentées :

• L'installation nécessaire à l'alimentation des locaux du cantonnement,• L'installation et l'entretien d'éclairage à l'intérieur du chantier,• L'installation nécessaire aux moyens de levage et autres matériels de l'Entreprise

mis en place sous sa responsabilité et à sa charge,

SPS DEM

• L'installation électrique nécessaire aux besoins du chantier : sont compris dans cette installation, les coffrets et réseaux de distribution qui devront respecter notamment les prescriptions du Décret du 14 novembre 1988 et de la Norme NF C15100

L’ensemble de l’installation électrique sera contrôlé AVANT LA MISE EN SERVICE puis au moins une fois par an et / ou à chaque modification notoire.

SPS

4.6.2. INSTALLATION D’ECLAIRAGE

L’Entreprise veillera à assurer, à sa charge, l’éclairage conforme à la réglementation du travail (notamment en remplaçant autant que nécessaire les lampes) des :

• Cheminements et circulations intérieures

• Locaux borgnes


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 22/33

4.6.2.1. Eclairage des sous-sols

Les circulations et locaux de grande surface tels que parkings situés en sous-sol seront obligatoirement équipés d’une installation d’éclairage de secours (blocs d’ambiance et de balisage).

L'ECLAIRAGE CORRECT DES POSTES DE TRAVAIL EST A LA CHARGE DE CHAQUE ENTREPRISE.

SPS EC


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 23/33

4.7. TRAVAUX DE DEMOLITION

4.7.1. PRESENCE DE MATERIAUX DANGEREUX

Recherche de matériaux susceptibles de contenir des fibres d’amiante

Dans le cas de travaux de démolition, un diagnostic a été réalisé, conformément aux dispositions réglementaires précisées dans les décrets 96-97 et 96-98 du 07 février 1996.et l’Arrêté du 2 janvier 2002 et suivants.

Selon le rapport de diagnostic amiante avant démolition, la présence de fibres d’amiante, a été constaté, les procédures de déconstruction et d’évacuation des déchets seront étudiées et mises en œuvre dans le respect des textes.

• Extrait du rapport de repérage de l’amiante n° 26510/AMI/12/2021 du14/12/2012 joint en annexe du CCTP – LOT UNIQUE: Travaux de Démolition


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 24/33

4.7.2. TRAVAUX DE DEMOLITION

4.7.2.1. Consignation et désactivation des réseaux existants

Avant tous travaux de démolition, l’entreprise s’assurera auprès des services compétents que tous les réseaux existants ont été consignés

DEM

En cas d’émissions de poussières importantes, l’entreprise mettra en place un arrosage des gravats et postes de travail.

DEM

4.8. PREVENTION DES MALADIES PROFESSIONNELLES

4.8.1. PRODUITS DANGEREUX

Avant toute intervention les entreprises appelées à utiliser des produits dangereux (composants chimiques, solvants, etc.) devront adjoindre à leur P.P.S.P.S. la « fiche sécurité » du produit à obtenir du fournisseur.

L’employeur est tenu d’informer les travailleurs des dangers présentés par les produits qu’ils manipulent.

DEM

4.9. CONDITIONS DE TRAVAIL

Un bon agencement relatif du personnel et des systèmes techniques a des conséquences favorables sur la fiabilité (notamment moins d’incidents et d’accidents) et les conditions de travail (charge et ambiance de travail).

Pour la mise en place d’un poste de travail, cinq points fondamentaux doivent être pris en compte par l’entreprise :

• l’espace disponible pour l’accès et le travail à ce poste

• la largeur de passage minimale : 80 cm pour un accès habituel, 60 cm pour un accès occasionnel.

• Le débattement d’un mètre minimum d’avant en arrière du poste (150 cm si l’opérateur tourne le dos à une zone de circulation d’engins).

• le dimensionnement des plans de travail

• le champ visuel

• les efforts à fournir

• l’environnement physique (bruit, température, éclairage)

4.10. VISITES D’INSPECTION COMMUNE DU CHANTIER

4.10.1. PAR LES ENTREPRISES

Cette visite doit être effectuée avec le Coordonnateur SPS par l’ensemble des intervenants (Entreprise de Gros-Œuvre, sous-traitants de tous niveaux, artisans et prestataires occasionnels de chantier).

Cette inspection commune a pour but de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux que l’entreprise s’apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre, et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération.

Cette visite à lieu avant la remise du Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, de l’entreprise.

SPS EC


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 25/33

Aucune intervention ou travaux ne peuvent être réalisés avant exécution de cette visite et remise par l’entreprise concernée de son PPSPS avec approbation du Coordonnateur

TI

4.11. SECURITE INCENDIE

L'Entreprise assurera la fourniture, la mise en place et la maintenance des extincteurs nécessaires dans les locaux communs.

SPS DEM

4.12. MESURES DE COORDINATION PARTICULIERES

4.12.1. TRAVAUX DE DEPOSE DE MATERAIUX CONTENANT DE L’AMIANTE NON FRIABLES

Avant toute intervention, l’entreprise déposera auprès des organismes officiels de prévention un « Plan de Retrait ».

DEM.

L’entreprise fournira avant début des travaux de dépose une attestation de la décharge de classe correspondante aux Matériaux Contenant de l'Amiante par laquelle elle s'engage à recevoir ces M C A .

DEM.

Pour toute dépose de Matériaux Contenant de l’Amiante non friables, l’Entreprise procèdera par « Déconstruction » en veillant à limiter autant qu’il sera possible la casse d’éléments susceptibles de libérer dans l’air des fifres d’amiante.

SPS DEM.

Le personnel aura reçu une formation particulière à la dépose de Matériaux Contenant de l’Amiante non friables et sera équipé de Protections Individuelle appropriées :

Ø Masques à filtration absolue (type P3)Ø CombinaisonsØ Sur-bottesØ Etc.

DEM.

Les matériaux stockés sur le chantier en attente d’enlèvement seront fermés sous sacs étanches double enveloppe type « Big-Bag » et centralisés dans un local fermant à clé ou un conteneur fermé d’un cadenas

DEM.

L’entreprise de Démolition aura à sa charge les installations d’hygiène précisées dans son plan de retrait

DEM.

En fin de chantier, l'entreprise fournira au Maître d'Ouvrage le Bordereau de Suivi de Déchets dument rempli par l'ensemble des intervenants : entreprise de dépose, transporteur agréé, décharge de classe appropriée.

DEM.

4.12.2. TRAVAUX DE DEMOLITION

La procédure de démolition adoptée par l’Entreprise prendra en compte toutes les sujétions de protection de la voie publique et de l’environnement :

Ø Pare-gravoisØ AuventsØ BâchagesØ Etc.

DEM.

4.13. PROTECTIONS COLLECTIVES

L'Entreprise de Gros-Œuvre est chargée de la mise en place, de l'entretien et de la maintenance des protections collectives à l'intérieur des ouvrages et à leurs abords pendant toute la durée du chantier. Cependant, si une tâche déterminée oblige une entreprise à déposer un élément de protection, celle-ci doit assurer la continuité de la sécurité par un autre moyen à définir dans son PPSPS. Elle rétablira les protections initiales dès que possible.


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 26/33

4.13.1. ECHAFAUDAGES

Echafaudages

L'entrepreneur doit mettre à la disposition de son personnel des échafaudages convenables pour tout travail ne pouvant être exécuté sans risque.

Les échafaudages de pied doivent être construits de manière à supporter les charges auxquelles ils sont soumis et résister à la poussée des vents.

Ils doivent posséder un plancher jointif couvrant la totalité de la surface et une protection de pourtour comprenant une plinthe de 15cm, une lisse à 45cm de haut et l'autre à 1m.

L'utilisation d'échafaudages roulants ne sera autorisée que sur surfaces planes. Pour travaux à réaliser sur des parties présentant des dénivelés, l'entreprise utilisera un échafaudage de pied.

SPS EC

Les échafaudages mobiles doivent posséder un dispositif de blocage des roues et un dispositif de butonnage selon nécessité. Ils devront, dans tous les cas, être conformes aux règles de montage et d'utilisation définies dans les Mémos Pratiques et Fiches de Sécurité de l'OPPBTP.

4.13.2. PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Protections Individuelles.SQPS EC

Conformément à l'article L230-2 des Principes Généraux de Prévention, la priorité doit être donnée aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle.

SQPS EC

Dans le cas où la protection collective ne pourrait être assurée, l'entrepreneur est tenu de fournir à son personnel, ainsi qu'au personnel intérimaire, les moyens de protection individuelle nécessaires et appropriés à l'exécution des tâches confiées.

Sur le chantier le port du casque, des chaussures de sécurité, des lunettes, des protections d'oreilles, des masques anti-poussière, des harnais adaptés et autres protections individuelles appropriées est obligatoire suivant la nature des travaux en cours.

On privilégiera l'utilisation des plates-formes individuelles pour travaux à faible hauteur.

SPS EC


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 27/33

5. MESURES GENERALES DE SALUBRITEMOE : Maître d'œuvrePI : Pilote SPS : Coordonnateur SPS



Définiespar


charge de

5.1. ENVIRONNEMENT

D’une manière générale, les entreprises doivent prendre en compte les facteurs suivants :

• Niveau sonore des équipements de chantier.• Niveau d’émission de poussières• Propreté du chantier, des abords et des voiries d’accès.• Contrôle des mesures de sécurité du chantier (clôtures et contrôle des accès)• Facilité de circulation et de stationnement à l’extérieur du site.

SPS EC

5.1.1. PROTECTION ACOUSTIQUE

D’une manière générale, l’entreprise devra prendre en compte, pour le choix de ses matériels de chantier et pour la mise à disposition des protections individuelles destinées à son personnel, les prescriptions et recommandations définies dans la fiche OPPBTP n° A3 M02 92

SPS EC

Les entrepreneurs (T.C.E.) utilisant des engins de chantier bruyants seront tenus à prendre toutes les précautions nécessaires (écrans, capotages, pots d’échappement, etc.) afin de ne pas dépasser les limites réglementaires déterminées par :

• le décret du 18.4.1969 concernant l’insonorisation des engins de chantier

• l’ordonnance du 8.12.1970 concernant les marteaux piqueurs

• l’arrêté du 11.4.1972 concernant les moteurs à explosion ou à combustion interne et les groupes moto-compresseurs

• l’arrêté du 4.11.1975 concernant les brise-béton et les marteaux-piqueurs

• l’arrêté du 26.11.1975 modifié par l’arrêté du 19.12.1977 concernant les groupes électrogènes de soudage

• l’arrêté du 10.12.1975 modifié par les arrêtés du 24.10.1977 et du 19.12.1977 concernant les groupes électrogènes de puissance

• la circulaire du 4.7.1972 relative à l’insonorisation des engins de chantier

• la circulaire du 16.3.1978 relative à l’insonorisation des engins de chantier

• toute nouvelle réglementation sur ce sujet

D’une manière générale, l’entreprise devra prendre en compte, pour le choix de ses matériels de chantier et pour la mise à disposition des protections individuelles destinées à son personnel, les prescriptions et recommandations définies dans la fiche OPPBTP n° A3 M02 92.

5.1.2. DEPOT SUR LE DOMAINE PUBLIC

Le dépôt de matériel ou de matériaux est interdit sur la voie publique en dehors des zones allouées dans le cadre de l’installation de chantier. Tous les stockages et dépôts devront obligatoirement être situés dans l’enceinte du chantier à l’intérieur des zones prévues sur le plan d’installation de chantier.

EC


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 28/33




Définiespar


charge de

5.1.3. NETTOYAGE DU CANTONNEMENT

L’ensemble du chantier devra être tenu en état de propreté dans les conditions spécifiées par ailleurs dans le présent document.

De même les zones de cantonnements et abords devront être entretenus régulièrement ainsi que les voies d’accès (piétonnes ou routières) si besoin est.

A charge de l’Entreprise de Gros-OEuvre d’établir des règles de nettoyage journalier pour :

• le nettoyage des cantonnements,• l’élimination des ordures ménagères,• le nettoyage des voies d’accès,

En cas de non-respect des règles établies, le Maître d’Œuvre ou le Coordonnateur confieront le nettoyage à une entreprise spécialisée, aux frais de l’Entreprise de Gros-œuvre . Cette dernière en assumera, au besoin, la répartition entre les sous-traitants défaillants.

SPS EC

5.1.4. HEBERGEMENT DES TRAVAILLEURS

• Il est formellement INTERDIT SUR LE CHANTIER


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 29/33

6. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DEL’OPERATION CONCERNANT LES SECOURS ET L’EVACUATION DU PERSONNEL




Définiespar


charge de

6.1. MOYENS D'ALERTE

Un plan général de sécurité (complémentaire au plan d’installation de chantier) sera réalisé par l’entreprise. Ce plan comportera l’emplacement des informations suivantes :

• téléphone de secours,• brancard et trousse de secours• affichage des consignes de sécurité• extincteurs• lieu accès des secours et point de rencontre avec ceux-ci

SPS DEM

6.2. ORGANISATION DES SECOURS

L’accès au chantier ne devra pas être encombré de stockage, détritus, gravats, etc. pouvant gêner l’accès des secours.

Au niveau du chantier, les moyens mis à disposition seront les suivants:

• téléphone avec fiche de renseignements « appel en cas d’accident »,• trousse de secours constamment approvisionnée,• présence de secouriste sur le chantier,• liste des produits dangereux et antidotes

SPS DEM

6.3. SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL

A défaut de présence d’un salarié formé parmi le personnel du chantier, il pourra être demandé à n’importe quelle entreprise, au choix du Maître d’Ouvrage et du Coordonnateur, de fournir un Sauveteur-Secouriste du Travail.

Il est demandé aux entreprises intervenantes de faire participer leur personnel aux formations de Sauveteur-Secouriste du Travail.

L’effectif prévisionnel sera établi sur la base d’un SST pour 20 travailleurs. La liste des SST sera transmise au coordonnateur, tenue à jour, et affichée avec la fiche de renseignements à proximité du téléphone. Par ailleurs chaque SST portera sur le casque un symbole distinctif (Ex. Croix verte).


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 30/33

7. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTSMOE : Maître d'œuvrePI : Pilote SPS : Coordonnateur SPS



Définiespar


charge de

7.1. DEFINITION DES REGLES APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET LOCATIERS

7.1.1. DIFFUSION PPSPS

Chaque entreprise réalisant des travaux (entreprises titulaires et sous-traitants) doit rédiger un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) avanttoute intervention sur le chantier.

Pour cela, elle dispose d’un mois maximum à compter de la réception de son contrat signé.

Chaque entreprise diffusera un exemplaire de son PPSPS au Coordonnateur SPS. L’Entreprise fournira son PPSPS en quatre exemplaires au Coordonnateur. Elle procédera en supplément à sa diffusion auprès des Organismes Administratifs de Prévention (Inspection du Travail, OPPBTP, CRAM).

SPS EC

DEM

Dans le cas où un entrepreneur sous traite tout ou partie de l’exécution de son contrat, il doit remettre au sous-traitant un exemplaire du Plan Général de Coordination, ainsi qu’un document précisant les mesures d’organisation générale qu’il a retenues et pouvant avoir une incidence sur l’Hygiène et la Sécurité des travailleurs. Il doit, de même, assurer à ses frais et de sa propre initiative la diffusion des mises à jour du Plan général de Coordination à l’ensemble de ses sous-traitants.

SPS EC

Les clauses précédentes sont entièrement applicables à tout sous-traitant et prestataire de service travaillant pour le compte d’une entreprise adjudicataire. Toute dérogation serait une clause d’exclusion immédiate du sous-traitant ou prestataire concerné, sans que l’entreprise adjudicataire puisse prétendre à une quelconque indemnité, et sans préjudice de l’application des autres clauses des documents contractuels.

SPS EC

7.1.2. DECLARATION DE SOUS-TRAITANTS (DELAIS)

Les désignations d’entreprises sous-traitantes devront intervenir dans un délai compatible avec la nécessité de réaliser l’Inspection Commune et la réalisation du PPSPS par le sous-traitant.

SPS EC


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 31/33

8. FICHE ACCIDENT

"EN CAS D'ACCIDENT"PROCEDURE DE SECOURS

• Faire cesser le risque.• Ne pas déplacer la victime, sauf en cas de nécessité absolue.• Protéger la victime.

AU TELEPHONE :Décrocher, faire le numéro indiqué sur le tableau ci-dessous :• Je suis Monsieur...• De l'entreprise...• Nous avons un... (accident ou incendie)• Je suis au chantier...

• à... (préciser le lieu sur le chantier)• Nombre de blessés... (saignements, conscient ou inconscient, respire ou non...)• Nature de l'accident.

Ne pas raccrocher le premier, attendre les questions des services de secours.

POUR L'ARRIVEE DES SECOURS :

Diriger les secours à partir du point de rencontre ou du lieu de rendez-vous fixé par le service de secours jusque sur le lieu de l'accident (une équipe dégage les accès avant l'arrivée des secours si besoin).

NUMEROS D'APPEL DES SECOURS :

INCENDIE POMPIERS 18

ACCIDENT CORPOREL POMPIERSOU

SAMU

18

15

ACCIDENT OU RISQUEPOUR LE PUBLIC

POMPIERS+

POLICE

18+17

Ou composer le 112 depuis un téléphone portable.


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 32/33

9. NOTES D’OBSERVATIONS :


EAP2206 1 PGC – 02/01/2013 Réf : 26510/13/024 Page 33/33

10. ANNEXEDocument a complété et a affiché dans les installations de chantier

deconstruction de l'ancienne salle de l'auzelou ... · affaire : deconstruction de l'ancienne salle...

Documents