cctp pro -relance - cndp.fr · pdf filemaçonnerie et béton armé. - des...

CRDP DE REIMS 17 BD DE LA PAIX - 1 -

RESTRUCTURATION DU REZ DE CHAUSSEE AILE DROITE POUR CREATION D’UN ESPACE AMPHITHEATRE

Centre Régional de Documentation Pédagogique

BATIMENT 17 BOULEVARD DE LA PAIX

C.C.T.P. DECEMBRE 2011



GENERALITES TOUS CORPS D’ ETATS NOTE IMPORTANTE :

Toutes remarques sur le dossier d’appel d’offres doivent être formulées par écrit pour la remise des offres, ceci, pour éviter tout oubli et obtenir une bonne finition des travaux.

Toutes les cotes doivent être vérifiées sur place.

L'entreprise doit obligatoirement chiffrer les options demandées séparément afin qu'un choix puisse être fait par le maître de l'ouvrage

L’entreprise doit lire impérativement l’ensemble du dossier pour bien comprendre les liens possibles entre les différents corps d’états.

GENERALITES :

Objet de la consultation :

Le présent descriptif concerne les travaux : REZ DE CHAUSSEE DROITE du CRDP 17 BD de la PAIX pour accueillir en lieu et place de la médiathèque l’amphithéâtre

Liste des lots :

01 - Démolition / gros œuvre

02 – Menuiserie intérieure

03 - Electricité CF et cf

04 - Faux – plafonds cloison placo

05 - Revêtements de sols

06 - Peinture / Revêtements muraux

07 – Chauffage ventilation (Voir Annexe)

08 – mobilier sièges fixes avec tablette

09 – menuiserie extérieure

Obligation des entrepreneurs :

Bien que classés par lots, les travaux définis au devis descriptif forment un ensemble homogène, rendant les entreprises solidaires.

Les entreprises sont tenues de prendre connaissance du dossier d’appel d’offres dans toutes ses parties.



Chaque entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et façons indispensables au parfait achèvement des travaux de son lot même s’ils ne sont pas expressément décrits ou mentionnés au présent descriptif.

Références aux normes en vigueur :

- Réglementation et textes locaux :

Les travaux de tous les corps d’état devront répondre aux prescriptions techniques :

- des règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et des constructions en maçonnerie et béton armé.

- des normes françaises et codes de condition minima, publiées au REEF,

- des DTU publiés au CSTB

- des fiches d’agrément techniques ou avis techniques du CSTB,

- des règlements en vigueur en matière de sécurité incendie, de protection des travailleurs, installations électriques, assainissement...

Les entreprises doivent se conformer à toutes les règles et réglementations municipales, départementales ou régionales en vigueur sur les lieux où sont effectués cestravaux. Elles doivent faire son affaire de toutes demandes d’autorisations auprès des pouvoirs concernés et régler tous les frais résultant ou entraînés par ces réglementations. Elles devront notamment se plier aux contraintes du site et, à cet égard, se procurer ou se faire communiquer tous les textes et règlements qui sont applicables.

Tous les frais et débours en résultant sont réputés être compris dans la proposition des entreprises.

- Hygiène et sécurité :

Les entreprises devront se conformer aux textes répertoriés dans le Code du Travail. Elles devront communiquer, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signature du marché son PPSPS.

Les travaux ne pourront effectivement commencer qu’après la remise de ce document. Les frais résultant de l’application de ce texte sont compris dans la proposition de l’entreprise.

- Pièces contractuelles du marché :

Outre les textes, règles et documents cités ci-dessus, les travaux seront conformes aux textes et documents constituant le dossier d’appel d’offres ou de marché édités par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre.

- Organisation du chantier :

Le chantier se déroule sur une seule phase et dans un site qui est occupé :



- Installation de chantier :

Les installations de chantier seront à la charge du lot 01 – Démolition / cloison placo Il est bien précisé que le terme « Installation de chantier » couvre tous les besoins nécessaires généraux et particuliers aux entreprises pour mener à bien ses travaux.

Une zone de stockage des matériaux sera définie en liaison avec le Maître de l'Ouvrage

.

- Travaux en site occupé : Aucuns travaux ne pourront se faire avec des accès ouverts au chantier. Aucun outil ne pourra être à la portée des usagers du CRDP

- Repliement et nettoyage : A la fin de son chantier, chaque entreprise titulaire évacuera la totalité de son matériel de l’emprise du chantier et devra, outre le nettoyage de cette emprise pendant la durée des travaux, une remise en état des ouvrages ou parties d’ouvrages qu’elle aurait détériorée. Pendant la durée des travaux, chaque entreprise devra se plier aux exigences des Services Municipaux et Départementaux pour tout problème de circulation sur les voiries extérieures (protection et sécurité des riverains, protection des plantations sur le terrain).

- Fractionnement des ouvrages : Les entreprises devront se plier à toute demande éventuelle formulée par l’architecte en cas de fractionnement des ouvrages ou des travaux de finition reportés en raison de la coordination des travaux tous corps d’état et du fonctionnement du CRDP

- Réservation :

L’entrepreneur de gros œuvre doit réserver dans les ouvrages, la totalité des trous, niches, feuillures, passages de fourreaux... qui lui sont demandés en temps utile par les autres corps d’état.

Il appartiendra aux différentes entreprises de fournir en temps voulu, tous les plans et détails cotés permettant ces réservations et de contrôler la bonne exécution.

Tous les scellements et bouchements de trous seront dus par chaque corps d’état et avec le mortier correspondant à la nature de la réservation.

- Implantation des niveaux : L’entrepreneur de gros - œuvre doit effectuer à ses frais tous les traits de niveaux et tracés d’axes nécessaires à ses travaux et à tous les autres corps - d’état.

- Protection : Chaque entrepreneur est responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux.

Il doit toutes les protections collectives ainsi qu'individuelle nécessaires pour éviter les détériorations et les vols.



REMISE DE L’OFFRE : - Visite des lieux : Avant la remise de leur offre, et particulièrement le lot gros œuvre et le lot électricité, les entreprises sont tenues d’effectuer une visite des lieux et de prendre tous les renseignements nécessaires afin de ne rien ignorer des sujétions particulières du chantier. IMPERATIF pour tous les lots.

- Rigueur du prix forfaitaire : Le devis descriptif et la série de plans donnent les caractéristiques des travaux à prévoir pour une parfaite exécution et une complète finition.

En cas d’incertitude ou s’il apparaissait sur les documents susmentionnés des omissions ou erreurs, les entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprès du Maître d’Oeuvre ou parfaire et suppléer à un manque d’indications et aux omissions.

- Prix forfaitaire : Le prix remis sera global forfaitaire et non révisable non actualisable durée du chantier 2mois tous corps d'état option comprises.

EPREUVES ET ESSAIS :

Responsabilité de l'entreprise adjudicataire : - Pendant les travaux : L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des matériels et de ses ouvrages contre les accidents, le gel, le vandalisme... Il sera également tenu de nettoyer et d'enlever les gravats et déchets provenant de son intervention.

Les réfections éventuelles des installations avant réception sont incluses au présent corps d'état.

- Pendant la période de garantie : L'entrepreneur remédiera gratuitement à tous les défauts qui, n'étant pas dus à l'usure normale ou à une utilisation anormale, pourraient se produire dans un délai d'un an à partir de la réception.



- Garantie : L'entrepreneur sera responsable de la bonne tenue des différents éléments de son installation pendant un an à dater du jour de la réception des ouvrages par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre.

Pendant ce laps de temps, il devra se déplacer immédiatement pour remédier aux imperfections signalées. À défaut d'une intervention dans un délai de 24 heures, il sera fait appel à une entreprise spécialisée de dépannage dont l'intervention aura pour but de faire cesser provisoirement les désordres dont les intéressés auraient à se plaindre.

Les dépenses résultant de ces interventions exceptionnelles seront à la charge de l'entrepreneur du présent corps d'état.

L'intervention d'une entreprise de dépannage ne pourra pas dégager la responsabilité de l'entrepreneur du présent corps d'état.

L'entrepreneur sera responsable de tous les dégâts qui pourraient provenir des accidents provoqués par son installation. En cas de sinistre, il devra la réparation complète et immédiate des dommages causés, sans attendre le résultat de l'expertise de son assurance, ni sur la base de son règlement.

Les victimes d'un éventuel sinistre ne reconnaîtront pour responsable que l'entrepreneur. Celui-ci devra prendre un accord en ce sens avec son assurance avant la signature du marché.

- Sanctions : Dans le cas où l'entrepreneur ne pourrait pas tenir les garanties de bonne construction et de distribution, ou si les essais d'étanchéité, de fonctionnement en marche normale ne seront pas satisfaisants, tous les remplacements et modifications devront être faits en évitant d'entraver la marche des installations.

Après exécution des travaux imposés, il sera procédé à de nouveaux essais nécessaires. Si ceux-ci ne sont pas satisfaisants, l'installateur devra y remédier dans les plus courts délais. De toute façon, après un délai de 6 mois, l'installation devra donner toute satisfaction dans tous les éléments.

- Contrôle technique : L'entrepreneur est tenu de soumettre au Contrôleur Technique, avant l'exécution de ses plans d'atelier et de chantier, et de se conformer pendant l'exécution des travaux et aux observations.



LOT01DEMOLITION/CLOISONS

LOT 01 – DEMOLITION / GROS OEUVRE DEMOLITIONS :

Spécifications particulières aux travaux de démolitions - Obligation de l’entrepreneur :

L'entrepreneur devra respecter tous les règlements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matière de démolition.

Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particulières qui lui seront imposées pour l'exécution de ces travaux de démolition. Toutes mesures devront être prises par l'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers (public et personnel du CRDP)

- Conditions particulières aux travaux de démolition :

Le chantier ne sera ouvert qu'après autorisation régulière délivrée par les services compétents. L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées. Aucun trouble ne devra être, en dehors de ces heures, apporté à la tranquillité du voisinage. En tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement lui être imposées en cours de chantier (livraisons, stockage, travail en milieu clos).

- Bruits de chantier :

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considéré. À défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas où, par suite de conditions particulières, même les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la réglementation entraîneraient une gêne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra être demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

- Salissures du domaine public :

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public devront toujours être maintenus en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

- Responsabilités de l’entrepreneur :

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, voiries, réseaux publics, etc. Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à proximité dus à un manque de protection ou de signalisation.




En aucun cas, le maître de l'ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus à des tiers.

- Prescriptions d’exécution :

Lors de l'exécution des travaux de démolition, l'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements même partiels pendant la durée des travaux. L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrières de garantie, garde gravois, etc., ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc. qui s'avéreront nécessaires pour l'exécution des travaux. Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des projections de poussières aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brûler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions. Il est bien entendu que l'entrepreneur sera tenu à la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

- Sauvegarde des constructions existantes à proximité :

Les travaux de démolition sont à réaliser dans une construction existante occupée.

En conséquence, l'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particulières. L'entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

- Coupures de branchements :

Il appartiendra à l'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les entreprises concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures d'électricité , téléphone ou autres.

- Installation de chantier :

Equipement :

Le CRDP fournira à titre gratuit : eau et wc.

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge la mise en place :

- du panneau de chantier,

- des bennes à gravats pour tous les corps d’états pendant la durée du chantier entreposées,

- du nettoyage des sanitaires mis à disposition gracieusement par le CRDP.

- d’une salle de réunion et vestiaires sur place dans un des bureaux existant dans la zone à réaménager

L’accès du chantier se fera uniquement en façade du CRDP bd de la Paix, pour le personnel des entreprises et les livraisons des matériaux. Des horaires seront déterminés

Balisage :




Avant le démarrage des travaux, l’entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose de panneaux pour interdire l’accès dans la zone d’intervention à toutes personnes non autorisée.

L’entreprise devra s’acquérir des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes au droit des voies publiques, entente avec le maître d’ouvrage pour la mise en place d’une, coté Square Jeanne d’Arc.

Des panneaux indicatifs attirant l’attention sur le danger potentiel ou sur un autre itinéraire à suivre seront posés en nombre suffisant à l’entrée des zones d’intervention.

- Méthodes de démolition :

Les méthodes de démolition sont laissées à l'appréciation de l'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui conviennent. Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la réglementation et des instructions qui lui seront données par les services compétents. L'entrepreneur devra lors de ce choix tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

- la sécurité du personnel et la sécurité du public ;

- la conservation sans dommages des lieux non impactés par le chantier;

- la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés à proximité;

- l'étanchéité des pièces contiguës ;

- la continuité de l’activité dans les pièces attenantes.

- Consistance des travaux :

Les travaux comprendront :

La dépose avec soin pour réemploi des plaques de faux plafonds et de l'ossature du faux-plafond,

La dépose de cloisons placo intérieures, plinthes et portes suivant plans, y compris toutes les installations et équipements intérieurs quels qu'ils soient. Tous les gravois seront enlevés chaque jour à la décharge publique à toute distance et par tous moyens, sauf ceux récupérés pour le maître d'ouvrage. Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :

La sauvegarde des câbles et canalisations éventuellement rencontrés ;

DESCRIPTION DES OUVRAGES A METTRE EN OEUVRE Préalable

Les 3 réservations à créer dans le mur en béton V-1.16 de la tranche conditionnelle doivent être faites avec renforts car nous sommes en présence d’une poutre-voile. Les plats de carbones collés à la résine peuvent être utilisés, il s’agit de les disposer à une




distance suffisante (10 à 15 cm afin de ne pas endommager les plats) en périphérie de chacun des trous avant sciage des percements.

Les 2 réservations dans le plancher haut du sous-sol du bâtiment de la tranche ferme nécessitent une reconnaissance sur place car nous sommes en présence d’un plancher à poutrelles et hourdis. Il faut donc repérer les poutrelles au préalable par le dessous en enlevant l’enduit plâtre. Les trous doivent s’inscrire au droit des hourdis.

Les 2 réservations dans le mur ancien maçonné de la tranche ferme nécessitent une mise en œuvre de renforts en sous-œuvre en prenant toutes les précautions pour ne pas provoquer d’affaissement des maçonneries (mises en œuvre des renforts métalliques ou BA par saignées puis calage en sous-œuvre des renforts, les saignées seront réalisées sur les deux faces par moitié d’épaisseur des murs, suivant les règles de l’Art)

A SOUS SOL PARKING 88.93

Mise en œuvre sur semelle résiliente d’un cloisonnement en carreaux de plâtre de 10 cm coupe feu 1H y compris calfeutrement contre flocage de la dalle haute du parking, mur béton et meneau.

Mise en œuvre de deux percements dans voile (V1.16 sur plan) béton mitoyen avec le stockage livraison dimension 500 cm x 700 cm Attention poutre voile mise en œuvre avant découpe de renfort plats carbonne collés implantation en liaison avec le lot 7 Protection feu des plats carbonne au présent lot

Mise en œuvre de deux percements dito dans voile contre terre fosse plateforme dimension et réservation pour évacuation condensa tube de diamètre 40mm

Mise en œuvre d’une cour anglaise avec fond en pente et barbacane vers fosse plateforme pour évacuation EP et condensa voir plan ventilation

Raccords propres au droit des différentes percements et déposes à faire réceptionner par le peintre et le poseur de gaine

B SOUS SOL STOCKAGE 88.00:

Mise en œuvre avant percements de protections sol, mobilier rayonnage par bâchage pour la poussière nettoyage journalier. localisation stockage livraison et stockage

Mise en œuvre de percements un dans cloison local machinerie plateforme 400 lX600 ht

un dans mur maçonnerie mitoyen avec le stockage 400 lx600 ht

L’attention de l’entreprise est attirée par le joint de dilatation entre le bâtiment ancien et le bâtiment neuf extension.

Mise en œuvre de deux percements dans la dalle haute du local stockage 500x 700 à préciser avec le poseur de gaine Attention avant travaux dégradation de la sous face pour déterminer la position des poutrelles et des hourdis négatifs ( dalle masse surfacique) afin de passer entre poutrelle

Raccords propres au droit des différentes percements et déposes Calfeutrement sol




C REZ de CHAUSSEE 91.42

Dépose de l’ensemble du revêtement de sol de la médiathèque existante y compris évacuation

Dépose propre des plinthes bois dans zone rehaussée

Dépose de la cloison placo ancienne réserve restant avec porte et cloison entre salle sur rue et zone amphithéâtre

Les zones vitrées seront déposées et reposées par le lot menuiserie intérieure avec également les portes un battant et huisseries récupérées pour réemploi accès régie et sortie salle sur rue

La porte d’accès amphithéâtre depuis couloir hall d’entrée sera déposée proprement par le présent lot pour réemplois nouvel accès amphithéâtre le présent lot devra en plus la dépose de l’imposte

Dépose toute hauteur de la cloison en prolongement de la cage d’escalier

Suivant plan le présent lot devra la mise en œuvre d’une recharge de dalle Pour un amphithéâtre (charge de catégorie C2), la charge d’exploitation répartie qk est de 400 kg/m² (charge de poinçonnement ponctuelle Qk de 400 kg). Cela nous laisse donc une marge de 150 kg pour la recharge en charge ( voir BET Pingat )permanente, soit une épaisseur de 11 cm pour une densité du béton allégé de 1,4tonne/m3 en général. Donc en cas de pente à 3,5% on peut se baser sur une épaisseur maxi de 13 à 14 cm en point haut.

Une épaisseur suffisante se raccordera au ragréage de la partie plane Voir poseur de sol Après un plancher bois sera mis en œuvre

Implantation voir plan

Une liaison précise avec le lot menuiserie et le fournisseur de fauteuil et tablette devra être faite

Mise en œuvre de forme de pente vers les accès et sortie de secours



LOT02– MENUISERIES- INTERIEURES

LOT 02 – MENUISERIE INTERIEURES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : - Application :

Le présent descriptif s'applique, sans aucune restriction, qu'il s'agisse de travaux ou de simples fournitures du lot 02 – MENUISERIES INTERIEURES

- Documents de Référence :

Les fournitures et travaux répondront aux règles de l'Art et seront conformes aux textes et règlements en vigueur ainsi qu'aux prescriptions définies dans l'ensemble des pièces contractuelles, entre autres :

Réglementations et Textes généraux en vigueur :

- Documents Techniques Unifiés (DTU)

DTU 37.1 : Menuiseries bois

DTU 39.1 : Vitrerie

DTU 39.4 : Miroiterie et vitrerie en verre épais

DTU 36.5 : Quincaillerie

Cahiers des Charges du CERFF

Normes françaises application au présent lot.

Règles de calcul

- Réglementations et textes locaux :

L'entreprise doit se conformer à toutes les règles et réglementations municipales, départementales ou régionales en vigueur sur les lieux où sont effectués ces travaux.

Elle doit faire son affaire de toutes demandes d'autorisations auprès des pouvoirs concernés et régler tous les frais résultant ou entraînés par ces réglementations.

Elle devra notamment se plier aux contraintes du site et, à cet égard, se procurer ou se faire communiquer tous les textes et règlements qui lui sont applicables.

Tous les frais et débours en résultant sont réputés être compris dans la proposition de l'entreprise.

Plan général de santé et de sécurité (PGSS)


Outre les textes, règles et documents cités ci-dessus, les travaux seront conformes aux textes et documents constituant le dossier d'appel d'offres ou de marché édités par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre.




PROGRAMME DES TRAVAUX : Les présentes spécifications techniques du lot 02 portent sur la dépose et repose de baies vitrées entre salle et circulation dont les vitrages existants sont pare flamme Donc précaution à prendre pour la dépose .

- Installations de chantier liées au présent lot :

Il est bien précisé que le terme "Installation de chantier" couvre tous les besoins nécessaires généraux et particuliers à l'entreprise pour mener à bien ses travaux.

L'entreprise assurera à ses frais, la maintenance des ouvrages mis à sa disposition lui permettant de poursuivre ses travaux sans retard tels que prévu au calendrier d'exécution et ne pourra plus arguer d'une malfaçon des supports ou ouvrages d'autres corps d'état pour justifier une mauvaise exécution de ses travaux.

- Repliement et nettoyage :

A la fin de son chantier, l'entreprise évacuera la totalité de son matériel de l'emprise du chantier et devra, outre le nettoyage de cette emprise pendant la durée des travaux, une remise en état des ouvrages ou parties d'ouvrages qu'elle aurait détériorés.

Pendant la durée des travaux, l'entreprise devra se plier aux exigences des Services Municipaux et Départementaux pour tout problème de circulation sur les voiries extérieures (protection et sécurité des riverains, protection des plantations sur le terrain et à l'extérieur du terrain).

- Fractionnement des ouvrages :

L'entreprise devra se plier à toute demande éventuelle formulée par le Maître d'Oeuvre en cas de fractionnement des ouvrages ou des travaux de finition reportés en raison de la coordination des travaux tous corps d'état.

- Levage des matériaux :

L'entreprise fera son affaire de toutes les manutentions des matériels et matériaux nécessaires à l'exécution de ses travaux et réglera elle-même

Réservation dans les cloisons neuves en liaison avec le lot 04 cloison / Faux - plafond :

Les plans de réservations et échantillons de pièces à incorporer devront avoir reçu l'approbation préalable du Maître d'Oeuvre.

- Plans d'exécution :

A partir des plans fournis par le Maître d'oeuvre qui définissent les dimensions des éléments de structure et les ouvrages, l'entreprise devra tous les plans nécessaires

(plans de fabrication, détails et assemblages et plans d'atelier) à la réalisation des ouvrages.




Ces plans et dessins seront produits suffisamment tôt avant la date de mise en fabrication afin de donner le temps au Maître d'oeuvre de faire part de ses éventuelles observations, et à l'entreprise le temps de produire les dessins modifiés.

L'entreprise devra déterminer elle même les dimensions sur vue des plans et dessins de détail.

Elle aura également à vérifier les cotes sur place avant toute mise en fabrication. Une coordination étroite avec l’entreprise de cloison sera nécessaire.

Les sections seront calculées en fonction des prescriptions des DTU et NF cités plus haut.

L'entreprise aura tenu compte, dans son offre, des exigences et sujétions dues au fait que l'exécution de ses ouvrages s'imbriquent à celles d'autres corps d'état, ce qui implique une coordination très stricte.

Limite des travaux à réaliser :

La pose d’ ensemble portes et cloisons vitrée existantes

Fourniture et pose d’ensemble porte et châssis vitrés

Fourniture et pose de portant fixés au mur avec tringle pour accroche porte manteaux nombre 300

- Spécifications relatives aux matériaux :

Combinaison des clés variures :

Les locaux différents, mais destinés aux mêmes fonctions, devront comporter des serrures dotées chacune de trois clés et en plus, pouvant être actionnées par une clé unique dite "passe partiel".

Le maître de l'ouvrage fournira à l'entreprise, au moment opportun un organigramme ou tableau des combinaisons.

Sauf spécification contraire, en cas de doute, omission ou confusion dans la lecture des prescriptions concernant les organigrammes, combinaison ou répartition des variures, chaque serrure sera fournie avec trois clés qui seront remises avec une étiquette mentionnant clairement le ou les locaux correspondants.

Exécution en atelier :

L'exécution en atelier devra se faire avec les moyens les plus modernes.

Les coupes seront exécutées obligatoirement par fraisage. Elles seront parfaitement ébarbées et devront permettre des assemblages rigoureusement d'équerre.

Les assemblages et ajustages des angles seront assurés au moyen d'équerres d'ajustage par sertissage ou vissage et de telle façon à obtenir une parfaite étanchéité et une excellente tenue aux efforts dus aux manutentions et transports.




Exécution au chantier :

L'entreprise veillera particulièrement à l'entreposage de ses fournitures sur le chantier et leur protection aux intempéries et aux chutes et chocs de tous matériaux ou matériels des autres corps d'état travaillant sur le chantier.

L'entreposage et la manutention devront être exécutés de telle sorte que les pièces ne subissent aucune déformation avant et pendant leur mise en œuvre.

L'entretien des ouvrages et leur protection seront réalisés tels que définis dans les prescriptions des DTU et NF

Les ouvrages en aluminium seront protégés contre les projections de ciment partout où nécessaire.

Tout ouvrage qui aurait subi des dégradations quelles qu'elles soient durant le transport des ateliers de l'entreprise au chantier, durant la manutention sur le chantier ou autres dégradations survenues après pose, serait refusé par le Maître d'Oeuvre et devrait être remplacé immédiatement aux frais de l'entreprise.

La réalisation de l'ouvrage sera soumise à un Bureau de contrôle (les frais seront pris en charge par le Maître d'ouvrage).

L'attention de l'entreprise est également attirée sur le contrôle interne ou autocontrôle qu'elle doit effectuer en application de la réforme de l'assurance construction.

Pose de la vitrerie :

En attente de leur exploitation, de leur utilisation ou de leur pose, les vitrages doivent être stockés dans des conditions propres à éviter les dégradations.

Ce stockage devra être couvert, clos et sec et à l'abri des poussières ou autres poussières abrasives.

Dans les châssis, les vitrages doivent être posés et maintenus de telle façon qu'ils ne puissent jamais, lors de la pose ou après celle-ci, subir de blessures ou contraintes susceptibles de les altérer ou de les briser.

La mise en œuvre des vitrages doit être conforme aux Cahiers des Charges DTU 39.1 et 39.4 et aux "spécifications pour la mise en œuvre des produits verriers dans le bâtiment" édités par TECMAVER ainsi qu'aux prescriptions des fabricants.

Les dimensions des vitrages seront déterminées en fonction des dimensions à fond de feuillure, des supports et des jeux et réserves tenant compte des tolérances des châssis.

Les découpes seront franches et sans éclats, tout vitrage présentant des amorces de rupture sera éliminé.

Lors des nettoyages de fin de chantier dus par le présent lot, faire attention aux risques de rayures par poussières abrasives. Ces nettoyages devront se faire à l'eau claire ou




avec des produits courants du commerce qui n'attaquent pas les garnitures d'étanchéité, les élastomères, les mastics oléo plastiques et l'aluminium anodisé.

Les feuillures seront convenablement dimensionnées et les parcloses et autres pièces de fixation devront résister aux sollicitations transmises par le vitrage.

Les vitrages reposeront sur des cales d'assises périphériques et latérales, chargées de transmettre le poids du vitrage au châssis.

Les caractéristiques de ces cales et leur emplacement seront conformes aux instructions et recommandations des fabricants de produits verriers.

Etanchéité :

Pour les bâtiments restructurés, l'étanchéité entre cloison et dormant est due par le présent lot. Elle sera réalisée au moyen de joints posés à la pompe. Les produits utilisés devront être agréés par le CSTB et mis en œuvre par des spécialistes ou l'Entreprise elle même si elle possède la qualification OPQCB correspondante.

Entre dormant et ouvrant, l'étanchéité sera obtenue par des joints profilés à lèvres en caoutchouc ou élastomère analogues vulcanisés et de structure compacte (non cellulaire) ; ils seront, en tout état de cause, conformes aux normes NF P 85 301 et au projet de fascicule NF T 47 901.

DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER : PORTE NEUVE

Porte deux ventaux Fourniture et pose de porte PF ½ H munie de ferme porte , de crémone pompiers et serrure sur organigramme existant .2 portes pleines tiercées pré peintes sur huisserie bois dur

Quincaillerie dito existant

Le présent lot devra la fourniture et pose de butée de porte

Localisation porte de recoupement couloir près accès amphithéâtre accès sur couloir Porte accès régie

Fourniture et pose d’un bloc porte 2 vantaux: huisserie bois dur adaptée à la cote de la cloison de 10 cm en carreau de plâtre Porte pleine pré peintes équipées de serrure sur organigramme existant muni de ferme porte et barre anti panique

Localisation Pour le local ventilation créé au sous sol parking niveau 88.93




PORTES RECUPEREES

Porte un vantail : Le présent lot après la dépose propre des ensembles porte et huisserie ancien local réserve et accès salle d’angle sur rue , devra la repose Ces portes seront munies de ferme porte et serrure sur organigramme

Localisation : salle d’angle sur rue et accès régie

Porte deux vantaux : après dépose de la porte d’accès actuelle de la médiathèque le présent lot devra la repose de l’ensemble pour accès amphithéâtre

PORTE RETOURNEES

Le présent lot devra le retournement des 2 portes de sortie sur couloir amenant vers la rue Houzeau Muiron Ces portes devront être munies de ferme porte. Elles seront équipées de serrure sur organigramme face extérieure et bouton moletés sur face intérieure

Localisation couloir sur sortie Houzeau Muiron

CHASSIS VITRES

Dépose et repose des châssis vitrés équipés de verre pare flamme

Localisation cloison entre salle angle du bâtiment sur rue et circulation créée devant régie

Fourniture et pose d’un châssis vitrée pare flamme ½ h à incorporer dans la cloison de 7 cm

Bois dur joint lita feu et pares close vissées dimension 1 m x 1m allège 1 m

Localisation cloison entre régie et amphithéâtre

PLINTHE

Le présent lot devra la fourniture et pose de plinthe sur les cloisons neuves de l’ensemble d’intervention et sur les zones de sol rechargées en béton

PLANCHER BOIS

En prolongement de la rampe béton allégée sur une surface de 106 m2 rampe comprise, le présent lot devra la fourniture et pose d’une ossature bois avec remplissage de laine de verre pour absorber la résonnance du plénum ,d’un platelage de panneau de CTBH de 22 mm à rainure et languette




Ce platelage recevra un ragréage spécifique support bois pour mise en œuvre d’une moquette Dans ce plénum bois l’électricien passera des alimentations CF et cf pour les tablettes

La hauteur de ce podium variera de 15cm à 35 cm fini

Sur les ossatures un matériau résiliant type faltex sera mise en œuvre pour obtenir une bonne acoustique

PORTANT

Fourniture et pose de portant avec tringle pour recevoir les portes manteaux ( 298)voir plan

Tablette stratifiée champs arrondis alaisés bois massif fixée par équerre sur mur Tablette support de porte document ou autre

tringle couleur laiton fixée sous tablette par écuyer compter possibilité de mettre 300 porte manteaux

Ces portant seront répartis dans l’amphithéâtre voir plan



LOT 03 – ELECTRICITE

LOT 03 - ELECTRICITE

GENERALITES

ETUDE TECHNIQUE L'étude technique concernant le présent lot SUR CE BÄTIMENT a été réalisée par le Bureau d'Etudes d'Installations Electriques "BETELEC" 51100 REIMS, : 03.26.91.14.00, auquel les entreprises pourront s'adresser pour obtenir tous renseignements techniques.

DIRECTIVES GENERALES Le présent document concerne la description des travaux d'électricité et courants faibles nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

Il est complété par les documents ci-après :

plan Architecte

OBLIGATION DE L’ENTREPRISE : L'entreprise adjudicataire du présent lot est tenue de s'assurer du parfait achèvement de ses installations, sachant que le présent descriptif joint n’est en rien limitatif. L’entreprise ne peut déroger d'aucune manière aux règles de l'Art et normes en vigueur, de part sa qualification apte à palier toutes les erreurs ou omissions.

De ce fait, elle ne pourra prétendre à aucun règlement en plus-value, ni se dérober devant l'obligation de conformité de ses installations.

Par ailleurs, si préalablement à l'exécution et en cours de montage, des modifications d'ordre secondaire, inhérentes à tout chantier s'avèrent nécessaires, l'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

L’équipement de principe des locaux est indiqué sur le présent CCTP, complété par un plan.

Le bâtiment à équiper est implanté suivant le plan masse joint au dossier, l'entrepreneur devra obligatoirement se rendre sur place pour estimer le prix de sa soumission.

Ayant ainsi la parfaite connaissance du site, lieux et implantation des ouvrages, il devra prévoir la fourniture, transport à pied d’œuvre, montage, réglage et essais nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages




Toutefois, les emplacements des récepteurs seront confirmés avant exécution et l’entrepreneur ne pourra prétendre à aucune modification de son prix pour autant que les quantités d’appareillage et d’appareils d’éclairage soient identiques. L’entreprise ne devra implanter aucun équipement avant d’avoir vérifié qu’il ne se trouve situé derrière un élément d’un autre corps d’état.

Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions du présent descriptif sans limitation, ni restriction. L’entrepreneur est censé connaître l’ensemble des descriptifs et plans des autres corps d’états. Celui-ci ne pourra se prévaloir d’une omission dans son lot, si des indications sur les ouvrages à sa charge sont stipulées dans les autres lots.

CONFORMITE AUX NORMES & REGLEMENTS Les travaux seront réalisés en conformité avec les règles de l'Art et les Normes Françaises en vigueur le jour de la remise des prix et en particulier :

Norme C 12-101 relative à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Norme C 12-201 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Norme NF C 13-100 concernant les postes de livraison.

Norme NF C 13-200 concernant les installations électriques à haute tension (règles).

Norme NF C 14-100 concernant les installations de branchement de première catégorie.

Norme NF C 15-100 concernant l'exécution et l'entretien des installations électriques de première catégorie.

Documents techniques unifiés (DTU).

– Norme ISO/CEI 11801 deuxième édition concernant le pré - câblage des produits "CATEGORIE 6" et à la classe E de transmission.

– Norme EN 50288-5-1 concernant le câblage de catégorie 6 classe E.

– Norme EN 50167 concernant les câbles de distribution horizontale informatique.

– Norme EN 50168 concernant les cordons de brassage informatique.

– Norme EN 50169 concernant les câbles de distribution verticale informatique.




– Norme EN 50173 deuxième édition.

Règlement de sécurité n°1011 du Journal Officiel de la République Française concernant la sécurité contre l'incendie.

Arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions particulières concernant le règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) et complété par l'arrêté du 2 février 1993 concernant les SSI.

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions particulières du règlement de sécurité pour les établissements de type "R".

NFS 61-930 concernant : Système de Sécurité Incendie (SSI) – Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique.

NFS 61-931 concernant : Système de Sécurité Incendie (SSI) – Dispositions générales.

NFS 61-932 concernant : Système de Sécurité Incendie (SSI) – Règles d’installation.

NFS 61-933 concernant : Système de Sécurité Incendie (SSI) – Règles d’exploitation et de maintenance.

NFS 61-934 concernant : Système de Sécurité Incendie (SSI) – Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).

NFS 61-935 concernant : Système de Sécurité Incendie (SSI) – Unité de Signalisation (US).

NFS 61-936 concernant : Système de Sécurité Incendie (SSI) – Équipements d’alarme (EA).

NF S 61-937 concernant : Système de Sécurité Incendie (SSI) – Dispositifs actionnés de sécurité (DAS).

NF S 61-938 concernant : Système de Sécurité Incendie (SSI) – Dispositifs de commande manuelle, Dispositifs de commandes manuelles




regroupées, Dispositifs de commande avec signalisation, Dispositifs adaptateur de commande.

Fascicule FDS 61949 concernant les commentaires et interprétations des normes NF S 61-931 à NF S 61-939.

NF S 61-940 concernant : Système de Sécurité Incendie (SSI) – Alimentations électriques de sécurité (EAS).

NF S 61-950 concernant : Matériel de détection incendie – Détecteurs linéaires de chaleur et multiponctuels de fumées et organes intermédiaires.

NF S 61-961 concernant : Matériels de détection d’incendie – Détecteurs autonomes déclencheurs.

NF S 61-970 concernant : Règles d’installation des Systèmes de Détection Incendie (S.D.I).

NF EN 54 concernant : Systèmes de détection et d’alarme incendie.

Recommandations de l’AFE.

Règles de l'Art de la profession.

Règlements locaux du distributeur de courant.

Règlement TCI de l'administration des PTT.

Notice concernant l'équipement téléphonique des immeubles neufs.

Brochure éditée par le Ministère de la Santé concernant les Résidences pour personnes âgées.

Cette liste n'est pas limitative et devra tenir compte de tous les règlements et normes applicables au moment de l'appel d'offre et des nouveaux règlements et normes qui pourraient entrer en vigueur en cours d'exécution des travaux.

PLANS D' EXECUTION – NOTES DE CALCUL Le présent CCTP et les plans de conception générale joints au dossier DCE, fournissent à l'entreprise les spécifications principales des matériels à installer.




L’entreprise devra vérifier la conformité des documents par rapport aux obligations du CCTP.

L'entreprise devra fournir au concepteur pendant la période de préparation de chantier, ses plans d’exécution à grande échelle (1/100e ou 50e), sur logiciel AUTO CAD ou sur documents existants, portant toutes les indications suivantes:

L'emplacement de tous les équipements, Le tracé et sections des chemins de câbles et goulottes, L’emplacement et repérage de la filerie, L'emplacement et repérage des tableaux électriques, Le repérage des équipements par l’affectation sur les différents départs des tableaux

électriques. Il sera également fourni les schémas unifilaires (sur formats A3 ou A4) de tous les matériels entrant dans la composition des tableaux, coffrets et armoires, en précisant le calibrage, le repérage, la section des câbles en départs, l’équilibrage des phases, l’intensité de court-circuit, les chutes de tension amont et aval, ainsi que toutes informations permettant de vérifier la conformité. En outre, il figurera la nature du réseau d’alimentation (tension, et régime de neutre). Sur les schémas, devront apparaître les différents organes de manœuvre, d'isolement et de protection avec la sélectivité, ainsi que les dispositifs de commande et télécommande.

Des synoptiques de l’architecture des réseaux seront également fournis (format A3)

L'entreprise fournira à l'appui de ses plans, toutes les notes de calculs concernant ses installations, notamment les réseaux de distribution et les éclairements.

Par ailleurs, elle fournira au concepteur, pendant la période de préparation de chantier, un plan des réservations nécessaires à la bonne exécution des travaux de son lot, et cela, sous son entière responsabilité.

Aucune installation ne devra être réalisée avant l'agrément de ces documents par le Maître d'Oeuvre.

CONSUEL CONTROLE TECHNIQUE En fin de travaux l'entreprise devra faire vérifier ses travaux d'électricité par le bureau de contrôle.

Le choix, la convocation et les honoraires de l'organisme de contrôle seront à la charge du Maître d'Ouvrage. Lors de la vérification, l'entrepreneur d'électricité devra assister le contrôleur pendant toute la durée des vérifications et remédier immédiatement aux anomalies détectées. Les contrôles techniques et documents nécessaires à l’obtention du Consuel seront à la charge de l’entreprise.




Dès qu'il aura obtenu les certificats de conformité du Consuel, l'entrepreneur procédera à la mise sous tension de ses installations.

La réception des installations ne pourra intervenir qu'au reçu des certificats de conformité, et après mise en service, essais et réglages des installations.

CONTROLE DES INSTALLATIONS - ESSAIS – CONSIGNES Les contrôles effectués en cours ou à la fin des travaux, ont pour but de vérifier que les installations sont bien conformes à celles prévues au présent descriptif, et que leur exécution ne présente pas de dispositions contraires aux prescriptions particulières de ce dernier, ni aux règles de l'Art.

Les essais qui seront effectués à la fin des travaux ont pour but de vérifier :

– La mesure de l'isolement qui sera effectuée entre conducteurs et par rapport à la terre,

– Le contrôle du calibre des dispositifs de protection, en fonction de la section et de la longueur des conducteurs des circuits qu'ils ont à protéger,

– Le contrôle de la résistance des prises de terre et de la continuité du conducteur de terre et de protection,

– L'équilibrage des phases,

– Essais d'éclairage, contrôle et mesure de l'éclairement,

– Le bon fonctionnement des équipements.

– Lors de la demande de réception, l'entrepreneur devra fournir un dossier technique complet comportant :

– Les consignes et instructions utiles pour la conduite et l'entretien des divers appareillages, et particulièrement pour la sécurité des biens et des personnes,

– Les notices d’entretien, les nomenclatures ainsi que les caractéristiques des équipements installés,

– Le dossier des ouvrages exécutés soit, l’ensemble des plans du chapitre « Plans d’exécution » ci-dessus, mis à jour selon la réalisation des travaux. En outre, il sera reporté les emplacements des boites de dérivations.




Lorsque les installations seront terminées, que les réglages et la mise sous tension auront été effectués par l'entrepreneur, il sera procédé aux essais et vérifications de conformité avec les prestations de son marché. Si des discordances étaient constatées, les représentants du Maître d'Oeuvre pourraient demander le remplacement du ou des matériaux qui ne répondraient pas à leur objet. Seules, les modifications demandées par écrit seront prises en considération. De plus, les dégradations causées aux autres corps d'état seront réparées par ceux-ci aux frais de l'entreprise.

Pour ces essais, l'entreprise sera tenue de se faire représenter par un personnel compétent et de fournir tous les appareils nécessaires aux essais. Si ces conditions n'étaient pas remplies, l'organisme chargé d'effectuer la réception sera autorisé à facturer les déplacements complémentaires. Si la réception ne peut être prononcée qu'avec des réserves, les installations pourront toutefois être mises en service sous la responsabilité de l'entrepreneur. La période de garantie (1 an) débutera à la levée de toutes les réserves.

GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT L'entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période comprise entre l'achèvement des travaux et la fin du délai de garantie contractuelle (ce dernier délai est de un an à compter de la date d’effet de la réception des travaux).

Pendant ce délai, il devra réparer à ses frais (pièces, main-d’œuvre, déplacement) toutes anomalies, notamment par vice de construction ou de montage, défaut de matière, usure anormale ; sauf dans le cas d'utilisation inadaptée ou de détérioration par acte de vandalisme.

S'il survient pendant cette période, une avarie dont la réparation incombe à l'Entrepreneur, un procès-verbal circonstancié sera dressé et sera notifié. S'il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé par le Maître d'Oeuvre, l'avarie serait réparée d'office à ses frais.

Ce délai sera prolongé d’une durée d’un an pour les organes réparés ou pour ceux qui en dépendent.

CONTROLE TECHNIQUE Le contrôle des installations sera assuré par un organisme agréé à la charge du Maître d’Ouvrage.




Avant exécution des travaux, l’entreprise devra faire parvenir ses plans à cet organisme, et obtenir de celui-ci son accord quant à la conformité de son projet. Lors de la vérification à la fin des travaux, l’entrepreneur d’électricité devra assister l’organisme de contrôle pendant toute la durée des vérifications et remédier immédiatement aux anomalies détectées.

La réception des travaux ne pourra intervenir qu’au reçu des certificats de conformité, et après mise en service, essais et réglages des installations.

HYGIENE ET SECURITE L’entreprise devra prendre connaissance du PGC du coordonnateur de sécurité joint au présent dossier, et se conformer à l’ensemble des prescriptions de ce dernier, ainsi qu’aux spécifications du CCAP.

QUALIFICATION Sans objet.

ASSURANCE L’entreprise devra produire une attestation de garantie décennale, ainsi que les attestations d’assurances professionnelles en responsabilité civile.

FORMATION L’entreprise devra prévoir dans ses prix la formation sur site des techniciens de maintenance ainsi que du personnel de l’établissement amené à utiliser ces équipements, pendant une durée d’une demi-journée.

MATERIAUX - ECHANTILLONS L’entreprise devra obligatoirement joindre à son acte d’engagement la liste des matériaux qu’elle propose avec indication des marques de constructeur et leurs références.

Indépendamment des normes françaises auxquelles doivent obéir les différents matériels proposés, l’entreprise proposera un matériel :

– Obéissant aux performances décrites dans les chapitres du présent document,

– Robuste,

– D’un entretien aisé,




– Comportant des organes dont la fabrication doit être maintenue dans le temps pour réapprovisionnement éventuel,

– Aux normes NF.

Tout le matériel utilisé sera neuf et de première qualité, il portera la Marque NF UTE, chaque fois que la réglementation en prévoir l'attribution.

Dans le cas où la marque de qualité n'existerait pas, il pourra être exigé un procès-verbal de conformité et d'essais, ainsi que des références.

Avant tout approvisionnement, l'entrepreneur sera tenu de présenter des échantillons aux concepteurs et de recueillir leur accord écrit, sur les matériaux présentés.

Au cas où il envisagerait d'utiliser des matériels et matériaux équivalents, il sera tenu de présenter les échantillons à l'agrément du Maître d'œuvre du Bureau d’étude et du Maître d’ouvrage, à qui, ils appartiendront de juger de la similitude quant à la performance et son esthétisme du matériel et de sa qualité. En cas de refus d'un échantillon, l'Entrepreneur ne pourra pas présenter de réclamation.

Dès l'ouverture du chantier, l'entreprise adjudicataire des travaux devra déposer sur le chantier une panoplie avec un modèle de chacun des appareils proposés.

Ces appareils resteront sur le chantier jusqu'à la fin des travaux.

BORDEREAU DE PRIX Les entreprises doivent obligatoirement joindre à la soumission (sans aucune modification de structure), un bordereau de prix détaillé complété de tous les prix unitaires et totaux.

Le présent CCTP et la série de plans définissent le niveau de qualité des matériaux. Les entreprises ne pourront proposer des marques différentes de pour autant que le niveau de qualité et la prestation soient au moins égales à celles préconisées. En cas de désaccord, les prescriptions des pièces écrites ci-après seront retenues.

Les prix indiqués devront comprendre la fourniture, la pose, le réglage et les essais des matériaux, y compris toutes sujétions.

Ils seront établis hors taxes et comprendront tous les frais indiqués au CCAP (assurances, études, etc...)




PLAN DE RECOLEMENT – DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES En fin de chantier l'entreprise devra fournir 3 exemplaires des plans et schémas (dont un sur contre-calque) mis à jour en fonction de l'exécution.

DOSSIER COPREC L'entreprise devra satisfaire à toutes les obligations du COPREC et fournir tous les documents nécessaires et effectuer les essais et vérifications figurant au document COPREC N°1 publié dans le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment du 17 Décembre 1982.

Les résultats de ces essais et vérifications devront être consignés dans des procès verbaux suivant modèles figurant au document COPREC N°2 publiés dans la même publication.

SECURITE L'entreprise devra se conformer au plan de santé et sécurité joint au dossier et se référer au PGC .

Elle devra mettre à disposition de ses compagnons un échafaudage réglementaire et interdire tous travaux à l'escabeau.

LIMITE DES TRAVAUX Pour les courants forts l'origine de l'installation et des tableaux électrique se trouvent sur le hall 7.01 ou le TGBT du bâtiment sous sol

Tous les équipements et canalisations issus de ces origines seront prévus par le présent lot.

Les limites de l'installation sont constituées par :

– Le remaniage des appareils actuels pour l’éclairage et prises, ainsi que les courants faibles, courants forts .pour la zone AMPHITEÄTRE modifié, REGIE et salle de formation angle du bâtiment RDC, local stockage livraison Niveau 88.00

– Redistribution des PC dans amphithéatre et pieces d’angle

– Repositionnement des bris de glace alarme incendie

Tous les trous pour passage des gaines et autres éléments, et ce dans quelques ouvrages que ce soit, seront à la charge du présent lot.




Tous les rebouchages seront à la charge du présent lot, ils seront réalisés avec le même matériau que leur support, jusqu’au nu fin des surfaces.

L'entreprise du présent lot devra :

– Fourniture des plans de réservations des gaines, trémies, caniveaux et autres ouvrages,

– Toutes fixations nécessaires aux armoires, tableaux et canalisations,

– Peinture antirouille des parties métalliques,

– Peinture laquée de finition, des ouvrages apparents,

– Tous les raccordements des ses appareils

Les limites de l’installation sont celles décrites ci-après, en ordre de marche et conforme au présent CCTP et aux éventuelles prestations décrites pour le présent lot dans les CCTP des autres lots.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

BRANCHEMENT DE CHANTIER Sans objet il faudra que l’ensemble des installations soit opérationnel durant les travaux

COURANT FORT :

Le raccordement sur les installations du bâtiment existant

Les câbles d'alimentation série U1000 RO2V si nécessaire

Les coffrets de chantier sans objet

Un éclairage de chantier, circulations et lieu de travail dans le cadre de la mission sécurité du chantier. Ces installations seront entretenues, déposées en fin de chantier et déplacées autant de fois que nécessaire selon le phasage de chantier.

COURANTS FAIBLES :

L'entreprise devra prévoir deux lignes téléphonique de chantier une pour un téléphone et une pour un télécopieur (y compris prise de courant 2x10/16A+T), ainsi que la fourniture en location d'un téléphone et d'un télécopieur.




DEPOSE – MISE HORS TENSION – BRANCHEMENTS PROVISOIRES L'entreprise du présent lot devra réaliser la mise hors tension et la dépose de l'ensemble des équipements existants dans la zone remaniées.

Ces déposes se feront au fur et à mesure de l'avancement des travaux. L'entreprise devra également prévoir tous les branchements provisoires nécessités par ces découpages, afin de maintenir en service (courants forts et courants faibles) les locaux dont l'exploitation ne sera pas interrompue.

Les matériaux désignés par le Maître d'Ouvrage seront déposés avec soins et entreposés dans ses magasins. Les autres matériaux seront évacués à la décharge. L’entreprise devra également prendre à sa charge les frais de destruction des matériaux.

L’entreprise devra prévoir la dépose, la repose et l’adaptation des équipements devant être conservés (luminaires des circulations et escaliers).

L’ensemble des canalisations courants forts, courants faibles et SSI existants dans l’emprise des travaux et destinés aux locaux non remaniés devra être disposés dans les nouveaux chemins de câbles ou goulotte, le présent lot devra également prévoir le remplacement ou le prolongement de ces canalisations nécessités par cette adaptation pour éviter entre autre toute boite de dérivation dans les faux - plafonds coupe feu ou les cheminements techniques protégés (CTP).

Les matériaux désignés par le Maître d'Ouvrage seront déposés avec soins et entreposés dans ses magasins ou réutilisés sur le chantier. Les autres matériaux seront évacués à la décharge.

Les rebouchages seront à la charge du présent lot et réalisés avec le même matériau que les supports. Les reprises de peinture ne sont pas prévues au présent lot.

RESEAU DE TERRE Dans le cadre de la protection des travailleurs, dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, l'installation sera du type neutre relié directement à la terre et comportera :

Le raccordement sur le réseau de terre des masses métalliques :

des appareils d'éclairage, des pôles de terre des prises de courant, des armoires de protection, des chemins de câbles,




des canalisations préfabriquées,

au moyen d'un conducteur "vert - jaune" de section identique au conducteur de phase qui l'alimente jusqu'à 16 mm2, et de section ½ à partir de 35 mm2, pour les conducteurs disposés dans les câbles puissance.

Les conducteurs de couleur "vert - jaune" seront toujours utilisés pour les circuits de terre et ne le seront jamais comme conducteur actif.

RESEAU GENERAL DE DISTRIBUTION Destiné à liaisonner le tableau général basse tension aux points de livraison force et aux armoires de distribution lumière, il comprendra :

a) Câblage

Câbles série U1000 RO2V, de sections indiquées aux schémas, disposés en nappe et en une seule épaisseur dans des chemins de câbles galvanisés dimensionnés avec une réserve de place représentant 20% des canalisations installés.

Les parcours verticaux emprunteront les gaines réservées à cet effet et, dans le cas de passage dans une partie visible ils recevront un couvercle constitué par une tôle pliée à la demande, de couleur identique à celle des armoires.

b) Armoires de protection

Le présent lot devra la pose dans l’armoire des plan et schéma électrique modifiés

Il sera fait usage d'appareillage modulaire, genre Multi 9 de Merlin Gérin ou similaire, de calibres et caractéristiques suivant les schémas.

Chaque appareil sera repéré par une étiquette permettant l'identification, en clair, du circuit protégé ou commandé.

Les protections devront être adaptées aux recommandations de la norme NFC 15-100 édition 2002 avec en particulier des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel adaptés aux différents type de perturbation, etc.

Le câblage sera réalisé en fil H07VK, disposé sous goulotte plastique, et aboutira à un bornier repéré disposé en partie haute de l'armoire.

A proximité du bornier, il sera prévu une barre de cuivre, pré - percée, destinée à recevoir les conducteurs de protection. Chaque conducteur sera raccordé sur cette barre au moyen d'une cosse sertie.




A proximité immédiate de chacune des armoires de protection, il sera prévu deux arrêts d'urgence à émission sous verre dormant (normale et informatique) permettant la coupure totale des circuits et comportant deux voyants (vert et rouge), d'indication de position des contacteurs d'arrêt d'urgence.

Un schéma sous pochette plastique sera fixé à l'intérieur de la porte de l'armoire. Sa légende correspondra strictement aux repérages portés sur les appareils.

L'attention de l'entreprise est attirée sur l'obligation d'exécuter un travail particulièrement soigné pour le câblage et le raccordement de ces tableaux, point central de toute l'installation, et sur la nécessité de séparer physiquement et par zone tous les appareillages issus d'un même disjoncteur ou interrupteur général.

L'attention de l'entreprise est attirée sur l'obligation d'exécuter un travail particulièrement soigné pour le câblage et le raccordement de ce tableau, point central de toute l'installation, et sur la nécessité de séparer physiquement et par zone tous les appareillages issus d'un même disjoncteur ou interrupteur général.

A prévoir :

L’extension et adaptation des armoires existantes

EQUIPEMENT DES LOCAUX L'équipement des locaux est représenté sur la série de plans joints. Toutefois, les emplacements des récepteurs seront confirmés avant exécution et l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucune modification de son prix pour autant que les quantités d'appareillage soient identiques. L'entreprise ne devra implanter aucune prise de courant avant d'avoir vérifié qu'elle ne se trouve située derrière un radiateur.

L'entreprise prévoira dans son offre l'équipement complet provisoire d’un local "témoin" à réaliser en début de chantier afin de déterminer de façon précise, par choix du Maître d'Ouvrage, l'emplacement des appareils d'éclairage et des appareillages. Les emplacements définitifs des récepteurs seront donnés à l'entreprise après ces essais. Aucune modification du prix ne pourra être demandée pour les adaptations résultant de cette présentation.

Canalisations

Les canalisations seront réalisées en tenant compte de la classification des locaux. Il sera tenu compte essentiellement de la norme C15-100 dernière édition et du règlement de sécurité - chapitre V- Eclairage.




En particulier, toutes les canalisations seront réalisées en matériaux "non propagateur de flamme" et toutes les dérivations seront faites au moyen de boites de raccordement. Le "repiquage" sur les appareils d'éclairage sera interdit.

Le principe de l'alimentation des récepteurs sera le suivant :

Dans l'ensemble des locaux, sauf locaux techniques

Entre les armoires divisionnaires, les appareillages et appareils d'éclairage, toutes les canalisations seront du type encastré, réalisées en fil U 500 H07V ou R, sous conduit ICO encastré dans les murs, cloisons et plafonds et sous conduits ICDE noyés dans les ouvrages en béton.

Toutes les saignées et leur rebouchage au nu fini des ouvrages, sont à prévoir au titre du présent lot.

Locaux techniques

Sans objet

Appareillage

Existant remanié suivant nouveau plan

L'appareillage à griffes est exclu.

Commandes éclairage :

Les commandes d’éclairage seront conservées . D’ordre général, la pose se fera à une hauteur adaptée aux personnes à mobilité réduites,

Les détecteurs de présence des commandes d’éclairage seront à sécurité positive conformément à l’article EC6 chapitre 3 du règlement de sécurité.

Les boutons poussoirs et les appareillages de commande dans les locaux ne bénéficiant pas d'éclairage naturel devront être munis d'un voyant lumineux.

Prises de courant :

Les prises de courant existantes seront réimplantées suivant demande du maître de l’Ouvrage à éclipses de sécurité et posées en général à 0.30 m.

Elles seront protégées en tête par disjoncteurs différentiels 30 mA.

Les circuits alimentant les bureaux ne desserviront jamais plus de quatre postes de travail en aval d’un différentiel 30mA, afin d’éviter le déclenchement suite aux courants de fuite des ordinateurs.




Prises postes de travail normal :

Il existera un réseau de prises de courant dites poste de travail qui intéressera l’ensemble des bureaux individuels.

Ces prises normalisées bipolaires 10/16A+T seront posées sur les boîtiers de colonne et permettront le raccordement de tous les appareils électriques autres que l’informatique.

Prises postes de travail ondulé :

Il existera un réseau de prises de courant dites poste de travail qui intéressera l’ensemble des bureaux individuels.

Ces prises normalisées bipolaires 10/16A+T seront par groupe de trois et posées sur la goulotte périphérique et permettront le raccordement de tous les appareils électriques informatiques.

Prises banalisées :

Il existera un réseau de prises de courant dites banalisées qui intéressera l’ensemble des bureaux.

Sans destination particulière, ces prises normalisées bipolaires 10/16A+T, permettront le raccordement de tous les appareils électriques de petite puissance.

Les câbles de courant forts seront de type HO7 RNF 3G2.5mm².

Tout appareillage utilisé sera de marque agréée USE CEI.

Plinthe électrique :

L'entreprise installera des plinthes pour le passage des courants faibles et des courants forts en Aluminium avec protection murale, angle intérieur variable + couvercle inférieur, embouts de finition, capot, séparation intérieure, bavette de sol, tresse prise de terre … etc, de chez PLANET - WATHOM ou ELECTRO - LIAISON ou équivalent.

Local régie

Colonne de bureau

Sans objet




Canalisations

Distribution principale et secondaire

L'ensemble des canalisations principales et secondaires sera réalisé conformément aux normes en vigueur, en particulier suivant la norme NF C 15 100, le règlement de sécurité incendie des ERP (EL 4 notamment) et selon les règles de l'art.

On désigne sous ce titre l'ensemble des liaisons d'alimentation des appareils d'éclairage, prises de courant, besoin en force, équipements des autres corps d'état ainsi que les circuits de télécommande et de signalisation.

Généralités :

La distance séparant une canalisation électrique posée en apparent d'une canalisation non électrique devra être d'au moins 3 cm entre les surfaces extérieure de celle-ci.

Les canalisations et autres matériels électriques des locaux présentant des risques particuliers d'incendie (risque BE2 tels que définis dans la norme NF C 15100) doivent être limités à ceux nécessaires à l'alimentation et à la commande des appareils utilisés dans lesdits locaux. Toutefois, cette disposition n'empêche pas la traversée de ces locaux par des canalisations électriques, sous réserve que ses canalisations soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent être la cause d'un incendie.

Les conducteurs, câbles, conduits doivent être non - propagateur de la flamme.

Les escaliers ne devront être traversés par des canalisations étrangères à leurs dessertes.

Les traversées des parois et des planchers s'effectueront impérativement sous fourreaux. Elles seront rebouchées par bourrage au plâtre et à la laine de roche. Les degrés coupe-feu et l'isolation phonique devront être restitués.

Sections des conducteurs

Les sections des conducteurs seront calculées de sorte que la chute de tension entre le point d'origine de l'installation et le point le plus éloigné n'excède pas :

3 % pour les circuits d'éclairage 5 % pour les autres usages

Ces valeurs s'entendent depuis le point de livraison de l'énergie jusqu'au dernier point du circuit terminal le plus défavorisé.




Lorsque les canalisations principales de l'installation ont une longueur supérieure à 100 m, ces chutes de tension peuvent être augmentées de 0,005 % par mètre de canalisation au-delà de 100 m, sans toutefois que ce supplément soit supérieur à 0,5 %.

Les chutes de tension sont déterminées d'après les puissances absorbées par les appareils d'utilisation, en appliquant le cas échéant des facteurs de simultanéité, ou, à défaut, d'après les valeurs des courants d'emploi des circuits.

Les courants admissibles dans les conducteurs ne devront pas être supérieurs aux valeurs des tableaux 52.F, 52.G et 52.H suivant les modes de pose indiqués au tableau 52.C de la NF C 15.100.

Les facteurs de correction pour la température d'ambiance, le groupement des conducteurs, la pose jointive, les conducteurs en parallèle, devront être appliqués.

Les sections des circuits terminaux ne devront pas être inférieures aux valeurs suivantes :

1,5 mm² pour les circuits terminaux d'éclairage

1,5 mm² pour les circuits de commandes

2,5 mm² pour les circuits terminaux de prises de courant 10/16 A

4,0 mm² pour les circuits terminaux de prises de courant 20 A

6,0 mm² pour les circuits terminaux de prises de courant 32 A

Dans les circuits polyphasés, la section du conducteur peut être inférieur à celle des conducteurs de phase en tenant compte des conditions énoncées à l'article 524.3 de la NF C 15.100.

Les sections de conducteurs de protection devront être définies selon l'article 543 de la NF C 15.100.

Principe de cheminement

Les locaux et dégagements seront pourvus en partie de faux plafond démontable en dalle.

Les canalisations principales et secondaires auront le principe de cheminement suivant :

Pour le cheminement principal, pose des câbles sur du chemin de câbles métallique dissimulés horizontalement dans les faux plafonds et verticalement dans les gaines techniques




Pour le cheminement principal dans les locaux sans faux plafond, pose des câbles sous

goulotte PVC largement dimensionnée avec compartiments courants forts et faibles

.

Dans les galeries techniques les locaux techniques et grand dépôts, pose des câbles sur chemin de câbles métallique pour les parcours en commun et sous conduits rigides fixés par colliers pour les parcours isolés façon "métro"

Pour les parcours horizontaux isolés, pose de chaque câble sous tube isolant rigide dissimulé dans les faux plafonds

Pour les parcours horizontaux isolés dans les locaux sans faux plafond, pose des câbles sous gaine encastrée dans la dalle

Pour les parcours verticaux ponctuels dans les locaux, pose de chaque câble sous gaine isolante encastrée dans les parois

Pour la distribution des postes de travail dans bureau sans objet

Fixation directe par colliers à la dalle en toron autorisée pour les parcours communs de 4 câbles maximum et une fixation tous les 0,40 m

Les câbles noyés dans la dalle béton sont proscrits.

La pose des câbles en vrac dans les faux plafonds sera rigoureusement interdite.

Principe de câblage

L'ensemble de la distribution principale et secondaire basse tension sera réalisé avec des câbles en cuivre à isolement PR de la série U1000 RO2V.

Repérage

Les câbles seront soigneusement repérés, par des bagues à caractères durables, depuis leurs origines jusqu'à leurs raccordements terminaux, y compris au niveau des dérivations.

Dérivations

Les jonctions et dérivations seront effectuées dans des boites fermées et identifiées par marquage indélébile et inaltérable, suivant les repères portés sur les plans de recollement




L'installateur devra veiller à leur parfaite accessibilité afin de permettre toute vérification des connexions. En particulier leur implantation devra tenir compte de la présence éventuellement gênante de canalisations, d'équipements d'autres corps d'état à proximité.

Les boites de dérivation seront choisies en fonction des canalisations les traversant et selon les influences externes.

Les boites concernant les circuits de sécurité seront de type métalliques avec presse -étoupes appropriés et bornes en porcelaine.

Dans les faux plafonds, les boites de dérivation apparentes seront soigneusement fixées sur les chemins de câbles correspondant.

Les boites de dérivation encastrées seront choisies selon la nature de la construction (cloison sèche, maçonnerie, béton).

Dans les plafonds non démontables et vides de construction non accessibles, les boites de dérivation seront interdites.

Pour les plafonds non démontables pourvus de trappes, les boites de dérivations seront admises seulement au niveau des ces accès créés.

Les repiquages sur les bornes de raccordement propres aux appareils terminaux seront prohibés.

Les connexions seront effectuées pour les courants forts, par l'intermédiaire de bornes à serrage anti-cisaillant ou des connecteurs auto - serrants genre WAGO.

Les câbles seront repérés à chaque extrémité. Le plan d'implantation représentera les boites de dérivation qui seront repérées.

Principe de division des circuits

L'alimentation des appareils d'éclairage dans les escaliers et circulations se fera par des circuits spécifiques.

L'alimentation des appareils d'éclairage dans les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes, pour les ERP, sera réalisée par deux circuits indépendants.

Dans tout local pouvant recevoir plus de 50 personnes non encadrées, l'installation doit être conçue de façon telle que la défaillance d'un foyer lumineux ou du circuit qui l'alimente ne puisse priver intégralement le local d'éclairage normal. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir d'organes de commande accessibles au public (article EC6 du nouveau règlement de sécurité incendie des ERP).




L'alimentation des locaux recevant du public et des locaux non accessibles au public se fera par des circuits indépendants (éclairage et prises de courant).

Une partie au moins des lampes d'un même local où le public a accès doit être desservie par des circuits ne passant en aucun point dans des locaux présentant des risques d'incendie (article EC6).

Des circuits spécifiques seront prévus pour l'alimentation des appareils de forte puissance.

Appareillages terminaux

A la charge du présent lot, l'installation d'appareillages terminaux accessibles aux occupants assurant des fonctions de commande d'éclairage, de coupure d'urgence ou de raccordements des équipements électriques.

Les prises de courant et les interrupteurs devront être gardés si neuf devront porter l'estampille NF USE.

Pour les appareils de commande d'éclairage à bascule, leur manœuvre devra toujours se faire dans le plan vertical et l'allumage sera obtenu pour la position basse de la bascule (interrupteur simple allumage).

Les appareils de commande seront fixés à proximité des accès, coté "ouvrant" des portes, à une hauteur de 1,10 m du sol fini.

Les prises de courant devront être pourvues d'un brochage normalisé et seront conformes aux normes C 61.300, additif n°2, C 61.303 et C 61.316.

L'axe des alvéoles des prises de courant devra être situé, par rapport au sol fini, à une hauteur au moins égale à 5 cm pour les locaux secs avec revêtement isolant, et 25 cm pour les autres locaux. Pour les prises 32 A, la hauteur minimale sera de 12 cm.

Lorsqu'il sera fait usage de prises tripolaires ou tétra polaires, les raccordements seront réalisés dans le même sens horaire de sorte qu'un moteur triphasé branché dans quelque prise que ce soit tourne constamment dans le même sens.

La pose des prises de courant sur les huisseries sera interdite.

Les appareils encastrés seront placés dans des boites d'encastrement, isolantes, non -propagatrices de la flamme et d'un type approprié à la nature de la construction (cloison sèche, maçonnerie, béton).

Aucun appareillage encastré ne devra être implanté en vis-à-vis avec un autre, afin de maintenir le degré d'isolation phonique de la paroi considérée.




Pour les locaux techniques où l'appareillage serait apparent, les pénétrations des câbles se feront par l'intermédiaire de presses étoupes.

Les dérivations ou connexions à l'intérieur des appareillages seront interdites.

L'appareillage devra avoir le degré de protection IP adapté aux risques particuliers de chaque local :

Tous les appareillages seront exclusivement du type à fixation par vis (les fixations à griffes sont prohibées).

Nature de l'appareillage :

Suivant l'affectation des locaux et les influences externes, les prises de courant et les organes de commande d'éclairage seront la reprise de l’éxistant :

Appareils d'éclairage

Les appareils d'éclairage seront reposés suivant nouvelle implantation et raccordés. Ils seront totalement équipés en ordre de marche, y compris lampes et tubes fluorescents 240 Volts.

Avant exécution, l'entreprise se fera préciser par l'Architecte, l'emplacement définitif des luminaires.

Tous les luminaires devront être conformes aux normes de la série NF EN 60 598 les concernant (CF article EC5).

Ils seront mis en œuvre selon les articles EC 5 et EC 6 du règlement de sécurité incendie des ERP et selon les règles de l'art.

Les niveaux d'éclairement seront ceux recommandés par l' AFE (Association Française de l'Éclairage) exception faite des précisions supplémentaires données à la suite.

Les installations seront prévues pour l'obtention d'un niveau d'éclairement uniforme et devront répondre aux valeurs minimums après la période de dépréciation.

ECLAIRAGE DE SECURITE L'éclairage de sécurité sera récupéré et réalisé suivant les prescriptions des normes en vigueur et compte - tenu de la classification des locaux. Il sera réalisé avec des blocs équipés d'un dispositif de contrôle automatique avec diode de visualisation.

Il comprendra :

– Le balisage des circulations et des issues par des blocs autonomes de 45 lumens.




– L'éclairage des locaux techniques sans objet

Le degré de protection IP de chaque appareil sera prévu en fonction des risques de chaque local.

Tous les blocs autonomes comporteront une diode permettant de contrôler leur état.

Un bloc de contrôle comprenant un dispositif d'essai centralisé et une télécommande d'extinction permettant la mise au repos de l'ensemble des blocs, en cas de coupure volontaire du courant, sera placée à l'armoire principale du bâtiment (type SATI conforme à la Norme 71820).

Les canalisations seront réalisées de façon identique à celles des installations d'éclairage.

TELEPHONE Le présent lot devra prévoir le raccordement des nouveaux équipements sur les installations existantes, à savoir :

Mise en place et paramétrage des postes téléphoniques fournis par le maitre d’ouvrage. Pour la régie

L’installation fait l’objet d’un contrat d’entretien avec une société. Pour toute intervention sur l’installation, le présent lot devra faire intervenir à ses frais cette société

PRECABLAGE VDI Les produits courant faible constituants les chaînes de liaison doivent être issu du même fabricant.

A cet effet, les préconisations font référence aux produits des fabricants comme CAE Multimédia Connect, INFRAPLUS, REICHLE & DE MASSARI (R&M) ou techniquement supérieures.

Le présent CCTP fait référence au cahier des clauses techniques particulières « Câblage informatique » édité par le Ministère de la Justice DAGE, auquel le présent lot devra se conformer. En cas de divergence la préconisation la plus contraignante sera retenue.

Chaque point d’accès (PA) sera pourvu d’une réserve de canalisation (courants forts et courants faibles) de 3 mètres qui sera lovée dans les goulottes ou les faux plafond, cette réserve devra permettre de déplacer les PA sans reprise des câblages.

DESCRIPTION




Le pré - câblage informatique et téléphone existant sera conservé et redistribué en fonction des distances admissibles ..

– Les services Télécom :

Analogique, RNIS (NUMERIS), Liaisons spécialisées analogiques et numériques (TRANSFIX...), Liaison MIC.

– Les services de télécommunication :

Téléphonie analogique ou numérique, Transmission de données.

PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONE

"catégorie 6" classe E. est maintenue

PROCEDURE DE RECETTE après remaniage

Recette câblage cuivre

Chaque liaison devra être testé en dynamique en classe E avec les testeurs adéquats munis d’une tête générique (et non spécifique au constructeur).

La procédure de recette, réalisée par l'installateur, doit apporter la preuve que les opérations de câblage ont été effectuées sans erreur.

Les mesures à effectuer ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée, qui est l'élément de base du transport de l'information, est conforme au plan d'installation.

Les tests devront répondre aux exigences de la norme ISO/IEC 11801 version 2 de septembre 2002. On procédera aux mesures de validation à 250 MHz.

Contrôle des liaisons entre chaque point d'accès et les sous - répartiteurs. Ces mesures seront consignées dans un dossier précisant pour chaque liaison :

sa longueur les résultats des mesures suivant la norme ISO 11801 etc.

Vérifier que :




Toutes les mesures suivant la classe E ISO 11801 en Permanent Link :

La continuité des 8 fils plus blindage, L’atténuation par paire, Le NEXT sur les 6 combinaisons de paires (local et extrémité), Le PS NEXT, Le Return LOSS, par paire (local et extrémité), L’ ELFEXT sur les combinaisons de paires (local), Le PS ELFEXT, L’ ACR, sur les combinaisons de paires (local et extrémité), Le SKEW, Le délai de propagation, La résistance de boucle

L'isolement des conducteurs est respecté,

La longueur ne dépasse pas la valeur maximum autorisée, soit 90m,

Le pairage est correctement effectué,

L'identification sur le plan d'installation est conforme aux recommandations du constructeur,

Les rayons de courbure des câbles respectent les valeurs annoncées dans le guide d'ingénierie,

Le dénudage et le détorsadage sont conformes aux recommandations du constructeur de connectique,

Le serrage des câbles est suffisamment efficace.

L'étiquetage et le repérage sont réalisés,

Le réseau de masse maillé est réalisé

Les chemins de câbles métalliques sont raccordés aux deux extrémités au réseau de masse maillé.

Les goulottes métalliques sont connectées au réseau de masse maillé.

Les fermes et/ou châssis de répartition sont reliés à leurs deux extrémités, à la ceinture de masse de la salle.

La continuité métallique des fermes d'un même répartiteur est réalisée

Les écrans des câbles sont raccordés à leurs deux extrémités

La terre électrique et la terre informatique sont bien respectées et bien interconnectées.

Etc.




Le résultat de l'application de la procédure de recette se traduira par la remise des bordereaux types plus un plan des locaux avec identification des points d'accès.

REPERAGE DES RESEAUX INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE

Tant au niveau des prises qu'au niveau de la baie, par la mise en œuvre d'étiquettes conformément à la procédure prévue.

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Ne devrait pas être touché :sauf 2 bris de glace à redistribuer

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES non concernées

ALARMES à DETECTIONS AUTOMATIQUES non modifiées

SONORISATION

Le présent devra équipé la zone amphi d’une sonorisation dont les élément seront stockés dans la régie avec commande déportée sur zone le long des sanitaires.

Fourniture et pose de l’ensemble de la câblerie

Fourniture et pose de baffe type Bouillet dans les dalles de faux plafond et répartis pour avoir un son homogène

Avec cet équipement le présent lot devra la fourniture et la pose d’un écran de projection lesté Dimension 3 m de large 2 m de haut y compris alimentation électrique. Le mécanisme sera mis dans le faux plafond Cet écran sera actionné par une télécommande depuis la régie et depuis la salle

Le présent lot devra également fournir au lot faux plafond le passant alu à mettre sur le faux plafond La position de l’écran sera précisée sur place en fonction de la position définitive des sièges .

EQUIPEMENT DES TABLETTES

Le présent devra équiper chaque tablette d’une pc pour raccordement d’un ordinateur portable Sur 6 tablettes situées derrière les sièges handicapés une pc supplémentaire sera installée pour alimenter la table amovible des handicapés Alimentation depuis le faux plafond descente sur poteaux carré et passage dans la rehausse du sol




Pour certaines places nombre 20 le présent lot devra le câblage pour renvoi d’image de l’écran sur le portable Ces places seront définies en fonction du choix des sièges et de leur implantation L’entreprise proposera une borne WIFI pour le renvoi de l’image de l’écran sur chaque place

LES ESSAIS ET MISE EN SERVICE

La réalisation de l'alarme nécessitera l'agrément APMIS de l'installateur ou la sous-traitance obligatoire de ces équipements à un constructeur agréé APMIS si l'installateur ne possède pas cet agrément. Dans ce cas la présence effective du constructeur sera obligatoire pour les essais, les mises en service, les réceptions de travaux et la visite de conformité de la commission de sécurité. La formation des utilisateurs sera également faite par ce constructeur avec délivrance d'un procès verbal signé des deux parties.



LOT 04 – FAUX PLAFONDS

LOT 04 FAUX PLAFONDS CLOISONS PLATRE

CHAPITRE I - GENERALITES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les fournitures et travaux répondront aux règles de l'Art et seront conformes aux textes et règles en vigueur ainsi qu'aux prescriptions définies dans l'ensemble des pièces contractuelles, entre autres :

Réglementations et Textes généraux en vigueur


DTU 25.1 : Enduits intérieurs en plâtre

DTU 25.221 : Plafonds constitués par un enduit armé en plâtre

DTU 25.231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite

DTU 25.232 : Plafonds suspendus : plaques de plâtre à enduire - plaques de plâtre à parement lisse directement suspendus.

DTU 58.1 : Mise en œuvre de plafonds suspendus en matériaux fibreux d'origine minérale, en panneaux dérivés du bois et en métal.

Normes Françaises

Les normes françaises applicables au présent descriptif.

Réglementations et textes locaux








- Hygiène et sécurité : L'entreprise devra se conformer aux textes répertoriés dans le Code du Travail. Elle devra communiquer, dans un délai maximum de 10 jours à compter de la signature du marché son plan d'hygiène et de sécurité.

Les travaux ne pourront effectivement commencer qu'après la remise de ce document.

Les frais résultant de l'application de ce texte sont compris dans la proposition de l'entreprise.

- Pièces contractuelles du marché : Outre les textes, règles et documents cités ci-dessus, les travaux seront conformes aux textes et documents constituant le dossier d'appel d'offres ou de marché édités par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre.

PROGRAMME DES TRAVAUX A REALISER

ORGANISATION DU CHANTIER



- Réception des supports et des ouvrages préparatoires :

L'entreprise réceptionnera, contradictoirement avec le titulaire du lot faux - plafond, et en présence du Maître d'Œuvre, l'ensemble des structures, travaux préparatoires et réservations destinées à recevoir les éléments de faux plafonds du présent lot et, en particulier, le trait de niveau.

De même, elle devra réceptionner, en présence du lot électricité, l'ensemble des implantations des luminaires et tous autres dispositifs ayant une incidence sur la mise en œuvre du faux plafond.

Une fois cette réception prononcée et les réserves levées, l'entreprise assurera, à ses frais, la maintenance des ouvrages mis à sa disposition lui permettant de poursuivre ses travaux sans retard, tel que prévu au calendrier d'exécution et ne pourra plus prétendre à des malfaçons pour justifier une mauvaise exécution de ses propres ouvrages.






- Fractionnement des ouvrages : L'entreprise devra se plier à toute demande éventuelle formulée par l'architecte en cas de fractionnement des ouvrages ou des travaux de finition reportés en raison de la coordination des travaux tous corps d'état.

Protection des ouvrages Sans autres spécifications, l'entreprise devra, pendant toute la durée de ses travaux, la protection de ses ouvrages par quelque moyen que ce soit. Tout ouvrage abîmé ou détérioré sera immédiatement remplacé par l'entreprise à ses frais.

MONTAGE SUR LE CHANTIER L'entreprise fera son affaire de tous les moyens manutention nécessaires au levage et à l'amenée de son matériel ainsi que des moyens de transport pour lesquels elle devra s'assurer des possibilités d'accès à la zone de mise en œuvre et prendra toutes précautions pour ne pas détériorer les ouvrages déjà exécutés.

PLANS D' EXECUTION L' entreprise prendra tous contact avec les entreprises dont les travaux ont une incidence quelconque sur ses propres travaux et, en particulier : électricité

A partir des plans fournis par les architectes, l'entreprise devra tous les plans de détails nécessaires à la réalisation des ouvrages. Ces plans de détails feront apparaître le calepinage des faux-plafonds ainsi que toutes les réservations, perçages, découpes... nécessaires à l'encastrement, au passage ou à la pose d'éléments installés par les corps d'état indiqués ci-dessus.

DESCRIPTION DES OUVRAGES SPECIFICATIONS RELATIVES AUX MATERIAUX L'entreprise devra justifier de la qualité des matériaux livrés sur le chantier qui devront être conformes aux Normes, et de leur provenance.

Elle fournira tous les échantillons qui lui seront demandés, tant par le Bureau de Contrôle que par l'Architecte.

Ossature de suspension : Les profils porteurs et suspentes seront obligatoirement en acier galvanisé.

Les omégas seront recouverts d'une peinture cuite au four dans une teinte au choix de l'architecte.

Pour obtenir un maximum de rigidité et annuler tout effet de balancement des suspentes fixées en sous face de dalles, l'entreprise devra tout renforcement de ces suspentes soit par suspentes doubles, soit par tout moyen approprié tel que tôle pliée.

Ces suspentes devront être conçues pour recevoir la poussée des cloisons




Faux plafond

Plaque de 60x60 EXISTANTES A REMANIER SUIVANT NOUVELLE DISPOSITION ET A fournir si nombre insuffisant suivant norme NF 531-080 niveau d’absorption acoustique maximum W 0.90 classe A. Le faux plafond sera horizontale depuis cloison sanitaires et la première ligne parallèle, au de la jusqu’au haut des fenêtres sur rue Houzeau Muiron il montra en pente Une retombée plâtre sera à prévoir au changement de pente

Recommandations de mise en œuvre:

La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58.1 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux.

Tenir compte du sens de pose des panneaux.

Il est recommandé d'intégrer des grilles dans le plafond afin d'équilibrer les pressions et températures de part et d'autre du plafond.

Suivant dessin sur 60 cm de large le présent lot devra la fourniture et pose de dalle de plafond type vogue de chez eurocoustique

La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes NFP 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon La nature des locaux. Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre les locaux et le plénum afin d’équilibrer la température et les pressions de part et d’autre du plafond. essence

Hêtre massif.finition resonnance

Dimensions modules 1200 x 600 x 37mm

Absorption acoustique 0,90

Déclaration de conformité : réaction au feu Bs1d0

Localisation : Salle amphithéâtre

- Réservations à prévoir dans les faux plafonds :

Selon plans techniques d'électricité, de sécurité quant au nombre, positionnement et type de réservations.

a) les luminaires d'éclairage récupérés seront encastrés dans les dalles de faux plafonds.

L'entreprise prévoira à cet effet, tous percements, renforts, encadrements, chevêtres nécessaires suivant dimensions des accessoires à encastrer.




b) La fixation de tous ces accessoires se fera obligatoirement au moyen de visserie inox, pièces de calage et entretoises dans les lisses porteuses et, en aucun cas, dans les plaques de faux plafonds proprement dites.

c) les diffuseurs de ventilation dans la salle amphithéâtre

D) Incorporation de baffes de sonorisation

Localisation :

Salle amphithéâtre, régie et circulation coté salle de formation

Cloison Placo

Le présent lot devra la fourniture et pose de plaque de plâtre sur ossature dito cloison existante pour imposte de la porte d’accès amphithéatre sur couloir près des sanitaires Cette imposte devra monter sous dalle

Raccords propres au droit des différentes déposes à faire réceptionner par le peintre

Mise en œuvre d’une cloison toute hauteur de 10 cm sur ossature 98 deux plaques de BA 13 de chaque coté laine de roche coef acoustique CF 1H

localisation régie couloir

mise en œuvre d’un habillage placo autour des gaines de ventilation y compris réservation grille pour reprise d’air vicié

localisation régie et amphithéâtre

Mise en œuvre après pose de protections sol, mobilier par bâchage pour la poussière

Raccords propres au droit des différentes déposes

Retombée plafond

Le présent lot devra la mise en œuvre d’une retombée de faux plafond depuis la dalle béton et le plafond placo existant Cette retombée sera constituée d’une ossature et de plaque de plâtre l’ensemble devant être coupe feu 1h

Le présent lot devra le raccord propre entre la retombée et le faux plafond et cloisons

Localisation entrée de l’amphithéâtre en prolongement régie et au raccordement de changement de pente dans l’amphithéâtre



LOT 05 – REVETEMENTS DE SOLS

LOT 05 - REVÊTEMENTS DE SOLS REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES GENERALITES :

1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur et notamment aux cahiers des charges et cahiers des prescriptions communes, DTU n° 50.02.

En dérogation à ce cahier des prescriptions communes, la tolérance de planimétrie sera portée à 8 m/m sous une règle de 2,00 m.

2 - MODALITES D' EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise du présent lot devra s'assurer de la planimétrie et de la qualité des supports existants livrés par le lot 01 après arrachages. Le fait de commencer les travaux constitue acceptation des supports.

S'il subsiste des défauts sur supports anciens, l'entreprise devra y remédier par rabotage, et passes de ragréage.

PROGRAMME DES TRAVAUX A REALISER -Installations de chantier liées au présent lot :


-Travaux des ouvrages préparatoires

Avant tout commencement des travaux, l'entreprise titulaire du présent lot devra se rendre sur place. L'entreprise devra : Enlèvement des gravois, Nettoyage.

- Repliement et nettoyage journalier


- Etendue de la prestation : Il est prévu au présent lot :

- Le montage et la répartition des matériaux dans les différents locaux à équiper

- L'exécution des travaux préparatoires et notamment le ragréage.

- la fourniture et la pose revêtements de sols souples.




- La fourniture et la pose des barres de seuil.

- Les découpes de toute nature au droit des ouvrages émergents du sol.

- La protection et le nettoyage des revêtements posés.

- Le nettoyage des locaux dans lesquels l'entreprise est intervenue.

- Les équipements, matériels de protection et de nettoyage

RAGREAGE : A partir des différents supports ragréage avec produits ayant l'agrément du fabricant de revêtement à poser.

Prévoir entre 2 et 3 kg de produit par m2 de surface à revêtir compatibilité entre produit de ragréage, colle et revêtement à la charge du présent lot.

Le ragréage fibreux sera de caractéristique P3 pour sol bâtiment support bois et béton

SOLS TEXTILES L'entreprise devra l'ensemble des prestations relatives à la fourniture et pose d'un revêtement de sol textile aiguilleté à longues fibres peignées sur sous-couche Graphlar en dalles plombantes de 50 X 50 de type SUPERFLOR de chez HEUGA ou similaire.

Ce revêtement aura le classement au feu M3 et CSTB U3P3. Le choix portera sur 25 coloris dans la gamme du fabriquant. La pose de ce revêtement s'effectuera sans collage par un bon calage des dalles les unes contre les autres sur un support non glissant, plan, dur et sec, conformément au "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des dalles plombantes amovibles"

Moquette type HEUGA dalle antistatique

Localisation :

Salle de l’amphithéâtre

SOLS PVC

Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC compact imprimée à couche d’usure calandrée en dalle plombante lames de 20 x 100 cm ; groupe T d’abrasion de type Flex design Résistance au poinçonnement <0.13 mm

Traitement de surface PURPEARL tm




Revêtement antistatique

Classement validé par un avis technique UPEC U4 P3 E1*C2

Emission dans l’air intérieur très performant niveau 1

Conforme au règlement européen REACH ***

Produit 100% recyclable et valorisable

Garantie 5 ans

Localisation couloir régie salle de formation sur angle de rue

PROTECTION - NETTOYAGE Le ramassage et l'enlèvement des chutes et déchets devront s'effectuer aussitôt après la terminaison des travaux, La protection sera assurée par la mise en place d'un polyane de 150 microns d'épaisseur sur 1,40 m de large de façon à former chemin de circulation. Fixation à même le revêtement de sol par scotch industriel.

Avant la réception, sur ordre verbal du Maître d'Œuvre, confirmé au compte-rendu du rendez-vous de chantier, dépose avec soin et enlèvement de cette protection.

Nettoyage avec aspirateur puissant type industriel.

Tous les gravois et débris divers seront chargés dans la benne de l’entreprise



LOT 06 – PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

LOT 06 - PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX GENERALITES : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Les ouvrages de ce corps d'état devront répondre :

- aux prescriptions des normes françaises et au cahier des charges DTU n° 59.1 de novembre 1978 et à son cahier des charges spéciales.

- à l'additif n° 1 au CC (novembre 1979)

- au mémento (novembre 1978).

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : Dans sa désignation l'entrepreneur adjudicataire se mettra en rapport avec les adjudicataires des lots :

- gros - œuvre doublage, cloison, menuiseries intérieures

Afin d'étudier avec ces entreprises :

- la façon de traiter les joints des éléments en plâtre pré - enduit et des panneaux de doublage,

- la comptabilité entre les produits d'impression employés par ces entreprises et les produits complémentairs qu'envisage d'utiliser la présente entreprise.

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX Tous les matériaux employés seront livrés sur chantier dans l'emballage d'origine fermé.

Il ne sera autorisé aucune application de peinture fabriquée de façon artisanale sur chantier ou dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque la référence de la peinture à employer n'aura pas été indiquée dans le devis descriptif, l'entrepreneur devra préciser dans sa soumission :

- la marque des produits qu'il envisage d'employer,

- le nom de chacun de ces produits dans la marque et à quelle nature d'ouvrage chaque produit sera destiné.

L'entreprise devra faire son offre en proposant des produits des marques connues : TOLLENS, RIPOLIN, ASTRAL, LA SEIGNEURIE...ou similaire

PROGRAMME DES TRAVAUX À REALISER :






- Travaux des ouvrages préparatoires Avant tout commencement des travaux, l'entreprise titulaire du présent lot devra se rendre sur place.

L'entreprise devra : Enlèvement des gravois, Nettoyage.

Repliement et nettoyage


- Etendue de la prestation : L'entreprise devra prévoir, sans que cette énumération soit exhaustive :

- la fourniture et la pose des différents produits nécessaires à la réalisation des revête-ments demandés au présent descriptif,

- le montage et la répartition dans les locaux des produits et du matériel d'exécution,

- la fourniture et la mise en place des dispositifs de protection du personnel,

- la protection des ouvrages contigus à ceux à effectuer par le présent lot,

- le ramassage, la descente et l'enlèvement des gravois, emballages, chutes et divers produits par les travaux.

DESCRIPTION DES OUVRAGES : QUALITE DES TRAVAUX

La qualité des travaux à effectuer en fonction des locaux est précisée ci-après :

Qualité soignée : Tous les locaux

L' entreprise devra nous remettre dans son offre toutes ses références de mise en œuvre des produits demandés.

TRAVAUX EXTERIEURS

Sans objet

TRAVAUX INTERIEUR PEINTURE

Sur ouvrage bois :




Après préparations par le présent lot (lessivage, ponçage, époussetage, rebouchage) il

Devra la mise en œuvre sur les portes neuves et existantes : 2 couches de peinture satinée aux deux faces

Ensemble des plinthes au deux faces avant pose et champlas

Sur ouvrage métallique : tuyaux radiateurs déplacés

Localisation :

amphithéâtre

Intérieurs placards :

Sur ouvrage plâtre :

Sous sol parking sur cloison carreau de plâtre créée pour local ventilation face extérieur

Raccord sur plafond de la salle de stockage au droit du passage des gaines

Sur mur de la salle de stockage sous sol au droit des passages de gaines

TENTURE :

Dans son prix unitaire l'entreprise devra prévoir :

- l'ensemble des travaux préparatoires nécessaires à l'obtention d'un travail très soigné et en particulier à l'impression de l'ensemble des plaques de plâtre

- la pose à joint vif.

- le simple ou double encollage selon les cas.

- toutes les découpes au droit de l'appareillage électrique ou de toute autre émergence.

- le marouflage des joints.

-la présentation avec son offre des échantillons de toile de verre avec les coûts corres-pondants.

Produits :

Fourniture et pose d'un revêtement vinyle : de chez MURASPEC gamme RESIMUR ou similaire renforcé par un support coton ou similaire

Classement M1, résistant à la lumière

Composition vinyle sur support coton : poids 360 g/m2 épaisseur de 0,50 à 0,60 mm, coloris

au choix du maître de l'ouvrage dans la gamme du fabriquant.

Pour les bureaux avec cimaise remplissage des cadres uniquement

Localisation :

Ensemble des murs amphithéâtre, sas, régie et couloir coté salle de formation




Raccord de produit similaire à l’existant avec la même teinte pour les zones raccords dépose de cloison, ainsi que sur le raccord placo autour du patio.

NETTOYAGE : Epoussetage de tous les murs et des appareils, Nettoyage des sols et murs, de l'appareillage et de la lustrerie de l'installation électrique.

Localisation amphithéâtre, régie, circulation, salle de formation



LOT 08 MOBILIER SIEGES FIXES AVEC TABLETTE


Le présent lot devra la fourniture et pose de siège fixés au sol avec ensemble de tablette mobile

Nombre 292 sièges et tablette Fixation sur sol béton existant .Prévoir rehausse pour pente.

une pente sera faite sur les 14 premier centimètre en béton allégé et sur les 16 suivant sur sol bois sur structure Il faudra que les éléments soient équipés de rehausse

SIEGES

Fauteuil pliant monté sur poutre. L'assise se remet automatiquement en position verticale, et le dossier et les accoudoirs se relèvent automatiquement dans un mouvement solidaire. Le mouvement de rotation de l'assise et le déplacement du dossier se poursuivent jusqu'à ce que ces deux éléments entrent en contact. La profondeur de l'ensemble formé par l'assise et le dossier pliés est de 150 mm. Les accoudoirs remontent en même temps que le dossier et l'assise, ce qui permet de ne pas dépasser cette profondeur de 150 mm. Tous ces mouvements s'effectuent automatiquement dès que l'assise se relève. L'ensemble formé par l'assise, le dossier et les accoudoirs est soutenu par des éléments latéraux en aluminium moulé recouverts de peinture époxy en poudre. L'assise et le dossier pivotent sur des bagues en polyamide qui ne requièrent aucun entretien. Aucun ressort n'intervient dans le mouvement, la force de gravité suffit, ce qui implique une grande durabilité et une absence totale d'entretien. L'extrémité inférieure des éléments latéraux est emboîtée et fixée sur la poutre sur laquelle vient se fixer le piétement. L'assise est formée d'un monobloc compact en mousse de polyuréthanne moulée à froid qui recouvre entièrement une structure métallique composée d'un cadre, lui-même constitué d'un tube courbé, d'une trame de ressorts plans et de tourillons d'articulation qui assurent la rotation. Ce bloc est recouvert d'une housse facile à remplacer, munie d’une fermeture à glissière. Le dossier possède les mêmes caractéristiques que l'assise, mais sa partie postérieure dispose, en bas, d'une plaque métallique qui protège l'habillage en cas de frottement et de friction. Un écran coupe-feu – TS SYSTEM – de 5 mm est inséré entre l'habillage et la mousse, sur l'assise comme sur le dossier. Il évite que le feu se propage jusqu'à la mousse et retarde l'émission de gaz toxiques et de flammes. Les éléments latéraux qui supportent l'assise et le dossier sont unis à une poutre en acier de section rectangulaire. A cette poutre viennent se fixer les piétements, constitués de tubes en acier et se terminant par une platine circulaire fixée au sol au moyen de boulons et chevilles métalliques à expansion ou de tire-fonds, suivant la nature du sol. Les structures sont constituées de 2, 3 ou 4 sièges et sont recouvertes d'une couche de peinture époxy noire d'une épaisseur de 70- 80 microns. Il est possible de regrouper ces modules en rangées non rectilignes en les assemblant en polygone. Les accoudoirs sont constitués d'une structure métallique interne entièrement garnie de mousse de polyuréthanne moulée à froid et semi-rigide. Ils basculent solidairement et




automatiquement lorsque l'assise se relève et restent en position verticale lorsque le siège est replié. Equipé du pupitre F-45 , l’ensemble devient une solution optimale pour des séances de travail et des conférences de longue durée.

CARACTÉRISTIQUESTECHNIQUES STRUCTURES: •Tubeetplatineenacier,soudureàl’arcàcordonencontinu. MOUSSEPOLYURETHANNE: •Densitédel’assise:60-65kg/m3 •Densitédudossier:50-55kg/m3 PEINTURE : •PoudrePolyesterÉlectrostatique •Épaisseurdelacouche:70-80microns •Adhérencegraticulation:UNE-ENISO2409:100% TAPISSERIE: •Normesrelativesàlaréactionaufeu France:NF/P92507

PRODUITFINI: •UNE-EN12727Niveau4(usageintensif). •BS5852.Section5.IgnitionSources0,1and5 ALUMINIUM: •Matériel:UNEL-2630 •Densité:2,7gr/cm3 •ChargedelaRupture:20kg/mm2 POIDS: 16 Kg.




TABLETTE

Sur poutre métallique ral au choix du maitre d’œuvre, tablette fixe en bois naturel finition vernis Le bois devra être traité anti tag et anti gravure

Les tablettes seront équipée d’une pc tous les deux places

Ces rangées de tablettes seront arrondies aux quatre angles

Equipement tablette longueur adaptée à chaque rangée avec une goulotte fixée en sous face de plateau pour alimentant les PC branchement ordinateur Une arrivée électrique à chaque extrémité.

L’ensemble sera installé sur un pan incliné de 0.00 à +0.30

Les fixations seront mises en œuvre sur le sol actuel hauteur à compenser

Ceci est un principe de mobilier toute proposition en fonction des fabricants peut être proposée A l’appuis de son offre une documentation précise devra être remise.



LOT 09 – MENUISERIE EXTERIEURES


PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : - Application :

Le présent descriptif s'applique, sans aucune restriction, qu'il s'agisse de travaux ou de simples fournitures du lot 02 – MENUISERIES INTERIEURES

- Documents de Référence :

Les fournitures et travaux répondront aux règles de l'Art et seront conformes aux textes et règlements en vigueur ainsi qu'aux prescriptions définies dans l'ensemble des pièces contractuelles, entre autres :

Réglementations et Textes généraux en vigueur :


DTU 37.1 : Menuiseries bois

DTU 39.1 : Vitrerie

DTU 39.4 : Miroiterie et vitrerie en verre épais

DTU 36.5 : Quincaillerie

Cahiers des Charges du CERFF

Normes françaises application au présent lot.

Règles de calcul

- Réglementations et textes locaux :





Plan général de santé et de sécurité (PGSS)


Outre les textes, règles et documents cités ci-dessus, les travaux seront conformes aux textes et documents constituant le dossier d'appel d'offres ou de marché édités par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre.




PROGRAMME DES TRAVAUX : Les présentes spécifications techniques du lot 09 portent sur la dépose de store y compris coffre dépose et recoupe de brises soleil . Fourniture et pose de brise soleil orientables sur 2 ensembles vitrées de la salle amphithéâtre



L'entreprise assurera à ses frais, la maintenance des ouvrages mis à sa disposition lui permettant de poursuivre ses travaux sans retard tels que prévu au calendrier d'exécution et ne pourra plus arguer d'une malfaçon des supports ou ouvrages d'autres corps d'état pour justifier une mauvaise exécution de ses travaux.



Pendant la durée des travaux, l'entreprise devra se plier aux exigences des Services Municipaux et Départementaux pour tout problème de circulation sur les voiries extérieures (protection et sécurité des riverains, protection des plantations sur le terrain et à l'extérieur du terrain).

- Fractionnement des ouvrages :

L'entreprise devra se plier à toute demande éventuelle formulée par le Maître d'Œuvre en cas de fractionnement des ouvrages ou des travaux de finition reportés en raison de la coordination des travaux tous corps d'état.

- Levage des matériaux :

L'entreprise fera son affaire de toutes les manutentions des matériels et matériaux nécessaires à l'exécution de ses travaux et réglera elle-même

- Plans d'exécution :

A partir des plans fournis par le Maître d'oeuvre qui définissent les dimensions des éléments de structure et les ouvrages, l'entreprise devra tous les plans nécessaires

(plans de fabrication, détails et assemblages et plans d'atelier) à la réalisation des ouvrages.

Ces plans et dessins seront produits suffisamment tôt avant la date de mise en fabrication afin de donner le temps au Maître d'oeuvre de faire part de ses éventuelles observations, et à l'entreprise le temps de produire les dessins modifiés.

L'entreprise devra déterminer elle même les dimensions sur vue des plans et dessins de détail.




Elle aura également à vérifier les cotes sur place avant toute mise en fabrication. Une coordination étroite avec l’entreprise de cloison sera nécessaire.

Les sections seront calculées en fonction des prescriptions des DTU et NF cités plus haut.

L'entreprise aura tenu compte, dans son offre, des exigences et sujétions dues au fait que l'exécution de ses ouvrages s'imbriquent à celles d'autres corps d'état, ce qui implique une coordination très stricte.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

DEPOSE

Le présent lot devra la dépose sur la baie 4 trames des stores screen existants alimentation électrique conservée Dépose des coulisses

Le présent lot devra la dépose propre sur la baie trois trames des lames brises soleil y compris fixations . Les lames seront coupées proprement relaquées RAL 7031 sur la tranche avant repose sur la zone cage d’escalier par le présent lot

FOURNITURE ET POSE

Le présent lot devra la fourniture et pose de brise soleil orientables type PRSde chez ROMA coffre en aluminium extrudé type Rondo de chez ROMA forme arrondi Teinte ral dito châssis existants7031

Tablier en lame aluminium Type DBL 70 Alustore de chez ROMA teinte RAL 7031

Motorisation radio par moteur posé dans coffre Type ELERO

Accessoires radio type telis mobilis soliris 2 télécommandes pour l’ensemble

Coffre hauteur maximum de 185 mm. Ral 7031

Sur fenêtre haute de la trame de 4 pour protection enduit pose d’une bavette d’appuis ral 7031




Dimension des panneaux vitrés trame de 4 : largeur 8.11 m hauteur 3.42 m

Trame de 3 : largeur 6.33 m hauteur 3.42 m




²